《2023年乡村承包合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年乡村承包合同（份范本）.docx（30页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年乡村承包合同（份范本） 书目 第1篇乡村道路承包修理合同 第2篇乡村工程承包合同 第3篇乡村土地承包经营合同 第4篇乡村农村土地承包 第5篇乡村土地承包经营权流转合同 第6篇乡村土地个人承包合同 第7篇乡村道路施工承包合同 第8篇乡村田地承包合同书 第9篇乡村马路承包合同 第10篇乡村水渠建设工程承包施工合同 第11篇2023年乡村马路施工承包合同书 乡村道路承包修理合同 2023乡村道路承包修理合同编号：_ 发包人：_签订地点：_ 承包人：_签订时间：_年_月_日 第一条发包人将位于发包给承包人运用，承包人按约定从事经营活动。 其次条承包期限：从_年_月_日发包人将饭店交付承包人运
2、用，到_年_月_日收回。 第三条承包金及交付的时间、方式 承包金每月(大写)_元。 承包金每_个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后_天内交给发包人，其次次承包金于_交清，以后交付方式以此类推。 第四条承包饭店的经营范围_ 第五条承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的全部债权债务与发包人无涉。 第六条承包人担当在经营过程中全部需支出的费、税，发包人不担当任何费用。 第七条发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人全部，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该装修无偿归发包人全部。 第八条未经发包人同意，承包人不
3、得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。 第九条合同解除的条件：_ 第十条违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金元，并赔偿相应的损失。 第十一条由于非发包人缘由造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。 第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可干脆向房屋所在地的人民法院提起诉讼。 第十三条其他约定事项： 发包人(章)：承包人(章)： 居处：居处： 法定代表人(签名)：法定代表人(签名)： 居民身份证号码：居民身份证号码： 乡村工程承包合同 甲方：_镇z村委会(以
4、下简称甲方) 乙方：_施工队(以下简称乙方) 2023年我村被县政府确定为新农村建设示范村。为适应新农村建设的须要，变更我村的交通现状，完善各项基础设施，促进全村各项事业全面发展，让广阔的人民群众在新农村建设中得到更多实惠。经双方协商修建自然村水泥路面，特立本合同。 一、甲方托付乙方修建水泥路面工程：自然村水泥路，从到长、宽、路面面积平方数以实际丈量为准，工程款待验收时结算。 二、合同内容及质量要求乙方承包工程包括路面整理，中石垫层20公分，水泥厚度18公分，混凝土按c25标号要求，在施工中的确须要护坡及水沟，应村委会集体探讨核实后，乙方按村委会指定的方案施工及结算。在施工中甲方现场质量监督，
5、如在施工中甲方发觉质量问题，乙方应无条件听从甲方监督刚好订正。工程完工后以新农村建设领导小组验收为标准。 三、合同工期： 经甲、乙双方商定本工程必需在20*年9月15日前竣工。假如到期不完工，影响验收后果由乙方自负。 四、合同价款、承包及付款方式： 经甲、乙双方商定本工程每平方米95.5元。乙方包工包料(材料、人工工资、水源、电源、水泥保养由乙方负责)工程款全部由乙方垫资。待县新农村建设验收所拔款按工程款比例分别付给乙方。领取工程款乙方必需供应税务发票，税收由乙方缴纳。乙方伍千元押金在工程过半后甲方退给乙方。 五、甲方要求乙方平安施工： 经双方商定在施工中，乙方必需平安施工、文明施工，甲方对乙
6、方建立平安生产责任制，乙方要负全部的平安责任。甲方应在施工中对平安进行指导和监督。 六、在实际施工中如有增加或削减部分，由甲、乙双方进行商定。 本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，另一份呈送镇政府备案。 甲方：_zz镇z村委会乙方：_ 甲方负责人：_乙方负责人：_ 签订时间：_ 乡村土地承包经营合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 订立本合同的背景： _年，由_镇农工商总公司与甲方签订的土地承包合同，事实上由乙方承包经营，并且得到了发包方及其村民(代表)的一样同意，同时也取得了_镇人民政府的批准。现依据我国农村土地承包法及相关法律政策之规定，并经甲、乙双方友好协商，就乙方承
7、包经营甲方全部的土地一事达成如下一样协议，望双方共同遵守： 一、承包标的、数量及四至范围 乙方承包的土地为甲方拥有的_亩土地，其四至范围详见附图。 二、承包期限 承包期限为_年，但因乙方已于_年事实上已承包了本合同项下土地，故本合同的承包期限为本合同生效之日起至_年_月_日止。 三、承包土地的用途： 本合同项下的土地用于种植葡萄、水果、种苗、绿化苗木等其他农作物。 四、甲方的权利、义务 权利 (1)监督乙方依照本合同的约定的用途合理利用和爱护土地; (2)制止乙方损害承包地和农业资源的行为; 义务 (1)维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更、解除本合同; (2)不得干涉乙方的生产经营自主权和
8、正常的生产经营活动。 (3)为乙方的生产经营活动供应便利; (4)依据区、镇土地利用总体规划，组织、支配本集体经济组织内的农业基础设施建设。 五、乙方的权利、义务 权利 (1)依法享有承包地运用、收益的权利，有权自主组织生产 经营和处置产品; (2)在取得土地承包经营权证后，乙方拥有的土地承包经营 权可以依法实行承包、出租、入股、抵押或其他方法流转。 义务 (1)维持土地的农业用途，不得用于非农建设; (2)依法合理利用土地，不得给承包地造成永久性损害。 六、承包金的数量及其支付期限 承包金为每年_万元，在每年_月_日之前付清。 七、违约责任 1、甲方不得违反本合同第四条约定的义务及法律法规的
9、强制 性规定，否则，乙方有权单方确定是否解除本合同，并要求甲方赔偿乙方全部的投入和违约金_万元。 乙方如违反了本合同第五条约定的义务及法律法规的强制性规定，则甲方有权收回土地，并要求乙方赔偿给土地造成的损失;乙方超出合同规定付款期限的，则按每天万分之二支付未付部分的违约金。 八、其他约定 1、在承包期内，因自然灾难或其他不行抗力严峻毁损承包地的，在取得甲方、甲方村民代表及_镇人民政府及农业主管部门同意后，甲方同意对乙方承包的土地进行调整，或按毁损土地面积在承包金中予以扣减，直至土地复原种植实力; 甲方保证甲方村民不得在合同承包期内无故干扰、侵扰乙方的自主经营活动，如对乙方造成损害的，甲方必需予
10、以赔偿。 承包期内，乙方交回承包地或者甲方依法收回承包地时，乙方对其在承包地上投入而提高土地生产实力的，有权获得相应的补偿。 承包期内，甲方不得单方面解除本合同，不得以任何借口或理由强迫乙方放弃或变更土地承包经营权，更不得以划分 土地承包经营权流转的转包费、租金、承包费等，归乙方全部，甲方不得擅自截留，且必需协作乙方土地流转事项，但实行承包方式流转的，应当取得甲方的同意。 承包期内若遇政府征用，则除土地补偿金归甲方外，其余款项一律归乙方全部，未征用部分则接着承包，承包金也按比例调整。 九、争议的解决 在履行本合同过程中，若有争议，首先由甲、乙双方协商解决;若协商未果，任何一方都可以向人民法院起
11、诉。 十、本合同一式柒份，在双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份，壹份用于向有关部门申领土地承包经营权证，另贰份分别报南浔镇人民政府及农业主管部门备案。 十一、特殊条款： 在签订本合同时，乙方有充分理由信任甲方对本合同项下的土地发包已取得了甲方的村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表的同意，且已报请南浔镇人民政府批准。如甲方未履行以上义务导致本合同无效，则乙方有权要求甲方赔偿乙方全部投入和违约金_万元订约人： 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 乡村农村土地承包 甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)
12、 依照民法典农村土地承包法等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、同等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。 一、甲方将土地_亩、每亩承包费 _元承包给乙方。 二、合同期限从_起到_止。 三、承包价格：本合同期限内按每亩_元、在_前一次性结清。结不清收回土地，若有诚信，可续保，价格再议，本合同长期有效。 四、结算方式：现金结算，甲、乙双方以收据为凭。 五、甲方承包的土地不能有任何争议、纠纷和债务。 六、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权、经营权，但不能变更土地用地性质，甲方不得以任何理由干扰乙方的正常生产经营方式、乙方要仔细管理好甲方的土地、不得让别
13、人占用、刚好除草不能留下杂草、保养、平整好每块土地不得损坏。 七、违约责任：上述条款是甲、乙双方在完全同等、自愿的基础上达成的，任何一方不得以任何借口违约，否则，单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方担当。 八、本合同自双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：_(签字) 乙方：_(签字) _年_月_日 乡村土地承包经营权流转合同 甲方(发包方)：_ 乙方(承包方)：_身份证号：_ 住址：_联系电话：_ 为合理利用土地，提高土地效益，依据农村土地承包法等法律政策规定，甲方将土地承包给乙方经营，经双方协商一样，订立本合同。 一、承包土地状况 承包土地名称为_，总面积_亩，四至界
14、限为： 二、承包期限 乙方承包期限为_年(注： 三、承包价款、付款方式和时间 各年度承包金按下列第_种方式计算，乙方应于当年_月_日前以货币方式向甲方付清。 (1)实行实物折值计算承包金。每亩地年承包金相当于_斤小麦(或玉米、稻谷等)的价值，年总承包金相当于_斤小麦(玉米、稻谷等)。单位价格按交款年中级质量国家收购价格计算。 (2)实行浮动方式。第一年每亩地承包金_元，总承包金_元。以后年度以第一年承包金为基数，每年上浮递增_%。 四、土地用途 乙方承包土地限于从事种植业、林果业、畜牧业等农业用途。对土地进行改造和建长期建筑物，应征得甲方书面同意。乙方应按集体土地利用规划进行治理绿化，每年治理
15、绿化面积不少于_亩。 五、甲方的权利义务 1、监督乙方根据合同约定用途合理利用和爱护土地。 2、有权制止乙方损害承包地和农业资源的行为。 3、根据合同约定收取承包金。 4、维护乙方的土地承包经营权，不得非法变更或解除合同。 5、敬重乙方的生产经营自主权，不得干涉乙方依法进行正常的生产经营活动。 6、依照约定为乙方供应必要的服务。 六、乙方的权利义务 1、依照合同约定享有承包地运用和收益的权利，有权自主组织生产经营和依法处置产品。 2、享有在剩余承包期内依法流转土地承包经营权的权利。 3、维持土地的农业用途，不得用于非农建设 4、依法爱护和合理利用土地，不得弃耕抛荒土地，不得损坏农田水利设施，不
16、得给土地造成永久性损害。 5、按约定向发包方缴纳承包金。 6、听从甲方对村内公共事务的管理和协调 七、承包土地流转 乙方经依法登记取得土地承包经营权证后，方可实行转让、出租、入股、抵押或者其他方式流转土地承包经营权。流转土地合同应报甲方备案。实行出租、入股、抵押方式流转的，乙方仍应履行本合同。实际经营土地者的权利义务，由乙方依据本合同另行约定。 八、合同的变更和解除 1、本合同签订后，任何一方不得单方面变更或解除本合同。 2、不得因代表人变动而变更或者解除本合同。 3、因不行抗力致使本合同无法履行时，可以变更或解除本合同，双方互不担当责任。 九、违约责任 1、承包期内，甲方违约收回乙方承包地，
17、或者干预乙方正常的生产经营活动，使乙方遭遇损失的，应担当赔偿责任。 2、乙方未按规定用途运用承包地、变更农业用途，或者造成土地永久性损害、土地荒芜的，甲方劝阻无效可依法解除合同，并由乙方担当土地复原费用。 3、乙方不按约定缴纳土地承包金，按月担当应缴资金_的滞纳金;逾期_个月不缴纳的，甲方可解除合同收回承包地。 4、任何一方如有其他违约行为，应向对方支付违约金_元，给对方造成损失的，由违约方赔偿损失。 5、国家法律、法规和政策对违约行为有处理规定的，从其规定。 十、其它约定 1、国家有关土地的补贴以及政策调整带来的土地干脆收益归甲方享有;经依法批准的征收、占用承包地和规划调整占用承包地不属于违
18、约，征地补偿归甲方享有，但给乙方造成损失的，甲方应在相关资金中给乙方相应补偿。 2、本合同如发生纠纷由双方协商解决;协商不成时，可申请乡村相关机构调解解决;不愿调解或调解不成的，按下列第_项处理：(1)向农村土地承包纠纷仲裁机构申请仲裁;(2)向人民法院起诉。 3、本合同自双方签字之日起生效。未尽事宜双方协商一样可订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 4、本合同一式份，双方各执一份，报乡镇农村土地承包管理机构备案一份。 甲方(盖章)：代表人(签名或盖章)：_ 乙方(签字)：_ 签约日期：_年_月_日 签约地点：_ 乡村土地个人承包合同 2023乡村土地个人承包甲方：_ 乙方：_ 依照民
19、法典、农村土地承包法等法律、法规的规定，本着“公开、诚信、同等、自愿”的原则，经甲、乙双方友好协商，就土地承包事宜达成如下条款，以兹共同遵守。 一、承包地共_块，具体为：_ 二、合同期限从_年_月_日起到_年_月_日止。 三、承包价格：本合同期限内按每亩_元，在_年_月_日前将_年的承包费一次性结清，结不清自动取消此合同。每_年续签一次，价格随行就市，双方协商定价。 四、结算方式：以现金结算，甲、乙双方以收据为凭。 五、乙方在本合同期限内享有独立的生产自主权，但不得变更农业土地运用性质，不得转租他人，不得将甲方土地同他人换耕。乙方要仔细管理好甲方的土地，不得让别人占用，刚好除草，不能留下杂草，
20、保养、平整好每块土地，不得损坏。 六、违约责任：上述条款是甲、乙双方在完全同等、自愿的基础上达成的，任何一方不得以任何借口违约，否则，单方违约给对方造成的经济损失全部由违约方担当。 七、合同的变更和解除 1、本合同一经签订，即具有法律约束力，任何单位和个人不得随意变更或者解除。经甲乙双方协商一样签订书面协议方可变更或解除本合同。 2、在合同履行期间，任何一方法定代表人或人员的变更，都不得因此而变更或解除本合同。 3、本合同履行中，如因不行抗力或国家、集体土地政策有改变等特别状况，致使本合同难以履行时，本合同可以变更或解除，双方互不担当责任。 4、本合同期满，如乙方接着承包，乙方享有优先权，双方
21、应于本合同期满前_年签订将来承包合同。 5、乙方假如违反了上面第五款协议，甲方有权终止协议! 八、本合同自双方签字之日起生效，一式_份，甲、乙双方各执_份。 甲方：(签字)_乙方：(签字)_ 联系电话：_联系电话：_ _年_月_日_年_月_日 乡村道路施工承包合同 2023乡村道路施工承包甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方共同协商，甲方托付乙方负责施工，双方就 此达成如下协议：_ 1、此工程全长米，填方工程量不 超出，每m按元计算;包括全公 路两边、边沟、挖通，每公里工时费万元() 已含机械费、人工费，不运用压路机。乙方进场后，甲方必 须支配现场施工人员给乙方放线打桩，如乙方在施工过程 中，所遇当
22、地居民干扰，甲方应刚好处理，乙方不负责任。 2、付款方式：_乙方进场后，一个月后付款总款的， 元。工程完工后经甲乙双方共同验收后付清本工程全部余款 3、乙方在施工过程中，甲方应刚好到施工现场监督、指导， 刚好指出存在的问题，以便乙方改进。否则由此造成的损失 乙方概不负责。甲方自行担当一切损失。 4、甲方需按协议支付工程款，因延期交款而造成的工期延 误及损失由甲方负责。 5、开工时间：_年月日至年月日。3 6、甲乙双方共同遵守合同。如哪一方违约，按总工程款的30%惩罚违约金。 7、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜双方共同协商。此协议甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。 甲方：_(签字
23、) 身份证号：_ 签订日期：_ 乙方：_(签字) 身份证号：_ 乡村田地承包合同书 转包(出租)方(以下简称甲方)：_ 接包(承租)方(以下简称乙方)：_ 甲乙双方根据中华人民共和国农村土地承包法和农村土地承包经营权流转管理方法等有关法律法规和国家有关政策的规定，本着依法、自愿、有偿的原则，经双方协商一样，就农村土地承包经营权转让(出租)事宜，特订立本合同。 一、转包(出租)面积 甲方将其承包经营的位于_乡(镇)_村_组亩土地的承包经营权转包(出租)给乙方从事(主营项目)生产经营。 二、转包(出租)期限 转包(出租)的土地承包经营权年限为_年，即自_年_月_日起至_年_月_日止。 (转包(出租
24、)期限不得超过承包期的剩余年限) 三、转包(出租)费 转包(出租)土地的价款为每年_元人民币。 四、支付的方式和时间 乙方可以实行下列第种方式和时间支付转包(出租)费。 1、乙方采纳现金方式支付转包(出租)费，支付的时间和方式为。 (注：签约当年，乙方应在合同签订生效之日起30天内向甲方支付当年度转包(出租)费，以后每年月底之前一次或多次付清该年度转包出租费。 2、乙方采纳实物方式支付转包(出租)费，实物为。 支付的时间和方式为。 (注：签约当年，乙方应在合同签订生效之日起30天内向甲方支付当年度流转费用，以后每年月底之前一次或多次付清该年度流转费用。) 五、交付时间和方式 甲方应于_年_月_
25、日前将转包(出租)土地交付乙方。 交付方式。 (双方须提请所在地乡(镇)人民政府农村土地承包管理部门、发包方、双方指定的第三者中的任一方鉴证，乙方应向甲方出具乙方签名的转包(出租)土地交付收据) 六、权利和义务的特殊约定 1、甲方与发包方的承包合同仍旧有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方担当。但如因乙方不向甲方履行转包(出租)合同义务而造成甲方不能履约时，乙方应与甲方一起担当连带违约责任。 2、甲方有权监督乙方经营土地的状况，并要求乙方按约履行合同义务。 3、甲方有权在转包(出租)期满后收回土地承包经营权。 4、转包(出租)期限内遇自然灾难，上级赐予甲方核减或免除相关土地上的规费义务和核
26、发的救灾款，甲方应刚好如数转给乙方。如需甲方办理手续的，甲方应负责刚好帮助办理。 5、乙方有权要求甲方按合同约定的标准交付转包(出租)土地并要求甲方履行其他合同义务。 6、乙方不得变更转包(租用)土地的农业用途。 7、乙方在不变更土地农业用途，不打乱水系，不影响第三人生产经营和流转期满后保证复耕的前提下，对转包(租用)的土地有生产经营自主权。 8、乙方必需管好用好转包(租用)土地，增加投入以保持土地肥力，不得从事掠夺性经营。 七、合同的变更或解除 1、国家、集体建设须要依法征用、运用转包(出租)土地的，应听从国家或集体须要。 转包(出租)期内被征用土地的青苗、地上附着物等补偿款根据谁投资谁受益
27、原则处理。 2、乙方在转包(出租)期限内将转包(出租)合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者，需经甲方和发包方同意，并签订书面补充协议。 3、甲乙双方中任何一方要求终止合同，须提前个月通知另一方。 4、乙方违反合同约定，违反运用土地的，甲方有权终止合同。 八、违约责任 1、任何一方当事人违约，应向守约方支付违约金。 违约金的数额为。 2、因一方违约造成对方遭遇经济损失的，违约方应赔偿对方相应的经济损失。 详细赔偿数额依详细损失状况确定。 九、争议条款 因本合同的订立、生效、履行、变更及终止等发生争议时，甲乙双方应协商解决，协商不成的按下列第种方式解决： 1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府
28、、农业承包合同管理机关调解; 2、提请仲裁委员会仲裁; 3、向有管辖权的人民法院提起诉讼。 十、生效条件 甲乙双方约定，本合同须经双方签字并经转让承包经营权土地的所在地乡(镇)人民政府农村经营管理机构鉴证、备案后生效。 十一、其他条款 1、本合同中未尽事宜，可经甲乙双方共同协商一样后签订补充协议。 补充协仪与本合同具有同等效力。 2、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份，发包方和鉴证单位各执一份。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 签约日期：_年_月_日 _鉴证单位(签章) 乡村马路承包合同 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方共同协商，甲方托付乙方负责施工，双方就此达成如下协议：_ 1
29、、此工程全长米，填方工程量不超出，每m按元计算;包括全马路两边、边沟、挖通，每公里工时费万元()已含机械费人工费，不运用压路机。乙方进场后，甲方必需支配现场施工人员给乙方放线打桩，如乙方在施工过程中，所遇当地居民干扰，甲方应刚好处理，乙方不负责任。 2、付款方式：_乙方进场后，一个月后付款总款的，元。工程完工后经甲乙双方共同验收后付清本工程全部余款 3、乙方在施工过程中，甲方应刚好到施工现场监督、指导，刚好指出存在的问题，以便乙方改进。否则由此造成的损失 乙方概不负责。甲方自行担当一切损失。 4、甲方需按协议支付工程款，因延期交款而造成的工期延误及损失由甲方负责。 5、开工时间：_年月日至年月
30、日。3 6、甲乙双方共同遵守合同。如哪一方违约，按总工程款的30%惩罚违约金。 7、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜双方共同协商。此协议甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。 甲方：_(签字) 身份证号：_ 签订日期：_ 乡村水渠建设工程承包施工合同 2023乡村水渠建设工程承包施工甲方：_人民政府 乙方： 甲方有_村水渠建设工程一宗，经探讨承包给乙方进行施工，为了明确责任，按时、按质、按量完成施工任务，经双方共同协商，签订如下合同条款： 一、工程名称 _乡_村水渠改扩建工程 二、工程规模 改扩建水渠全长约4000米。施工时需在被沙石填埋或损坏的原水渠基础上，进一步清淤、深挖、拓宽及
31、改扩建。在施工时用适合水渠配比标准的钢筋混凝土对水渠两壁、底部及水渠渠坎进行混凝土浇筑加固。 三、质量要求 1、工程须严格根据合同预算开工，不得因乙方建设施工错误或质量不合格返工等缘由导致预算超标，因乙方过错缘由超出标准由乙方负责。 2、工程所需的砂子、石子、水泥、钢筋等由乙方负责购买，需达到工程建设质量标准，保证合同项目下的工程没有施工、材料和工艺方面的缺陷，钢筋混凝土须达到硬度要求。 23、严格执行材料协作比，混凝土、特别地段水渠引水管道需达到质量标准，因任何质量问题导致验收不合格由乙方负责返工建设，甲方不负相关责任，返工价款甲方不负责。 4、本合同的质量保证期为整个工程完工，并通过竣工验
32、收后12个月。 5、甲方有权在质量保证期满之前任何时间依据本合同的规定要求对工程进行检查。假如甲方所进行的检查和试验证明部分工程或全部工程的质量不符合质量标准的要求，则甲方有权拒绝该部分或整个工程，且乙方必需实行一切必要的措施更换、修改、修补该部分或整个工程，直到甲方认为满足为止，乙方应担当由此而引发的一切费用。 四、工程造价 本工程合同造价：50000元(伍万元整) 五、工程结算 1、预付款：甲方不向乙方支付工程预付款，工程队自筹资金进行前期施工，税款由甲方负责。 2、工程进度付款：工程完工验收后，由甲方一次性付给乙方工程款5万元。 六、建设工期 工程建设工期_年_月_日至_年_月_日。 七
33、、双方责任 甲方： 1、负责解决工程建设过程中的有关问题，甲方负责工程建设款的落实工作为乙方施工创建良好的条件，并按工程施工进度付款。 32、派出工程监理人员负责工程材料、设备、质量检验、工程质量、进度的监督。 3、负责工程竣工后验收、结算等工作。 乙方： 1、负责按标准选购工程所需砂子、石子、水泥等材料设备及工具，并严格确保工程质量按合同规定时间如期完成和交付运用; 2、负责组织工人按工程建设要求进行施工。 3、负责施工人员平安教化，增加平安意识，采纳切实可行的平安措施，保障施工人员按章操作。凡因施工人员违章作业造成的工伤事故，责任由乙方担当，甲方不负任何经济责任和法律责任。 本合同一式二份
34、，甲、乙各执一份，自双方签字盖章后生效。 甲方代表： 乙方代表： 甲方：(公章)签章日期： 乙方：(公章)签章日期： 2023年乡村马路施工承包合同书 2023年乡村马路施工承包合同书范本简易版 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法和马路建设施工承包合同条例及马路工程建设的有关规定，结合村道马路建设工程的详细状况，甲、乙双方就该合同段马路工程，在同等互利协商一样的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称：_; 2、工程地点：_; 3、工程内容：_; 4、工程范围：_。 二、承包方式 本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包平安的不变单价承包方式。 三、工
35、程造价 依据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币_元整，大写为_。 四、工程施工工期 本合同施工自_年_月_日起至_年_月_日止，合同工期总日历天数_天。 五、甲方的权利与义务 1、甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。帮助乙方协调与监理单位及当地有关部门及群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它须要甲方解决的问题。 2、甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。 3、依照约定支付乙方工程款。 六、乙方的权利与义务 1、根据施工图及相关工程质量标准要求从事工程项目建设，按时完成工程建设任务，确保工程质量合格。 2、听从甲方派出的各级管理人员的管理，执行
36、工程建设的各项规范标准。 3、严格根据施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。第1页乡村马路施工承包合同书范本简易版 4、制定平安技术措施，担当平安事故所发生的费用。 风险告知：合同中应明确双方当事人的权利、义务，以利于受托付人在权利范围内完全履行义务，顺当完成托付事项，假如在合同履行期间内发生争议，双方当事人也有清晰的尺度衡量自己行为得失，便于争议的解决。 七、违约责任 本合同签字盖章后生效，双方都要仔细履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并根据中华人民共和国合同法的有关条款追究违约方的责任。 八、平安生产与文明施工 1、乙方必需根据有关法律、法规要求做到平安生产与文明施工，负责检查消退施工现场全部平安隐患，做好防火、防洪、现场平安操作等工作。 2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和平安生产措施，根据业主及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。 3、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动。