《2023年热门建筑工程合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年热门建筑工程合同（份范本）.docx（96页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年热门建筑工程合同（份范本） 书目 第1篇热门建筑工程合同范本 第2篇热门建筑工程合同样书 第3篇热门建筑工程工程合同模板 第4篇热门建筑工程施工合同模板 第5篇热门建筑工程工程合同范本 第6篇热门建筑工程施工合同 第7篇热门建筑工程工程合同 第8篇热门建筑工程施工合同样书 第9篇热门建筑工程工程合同样书 第10篇热门建筑工程工程合同样式 第11篇热门建筑工程合同样式 第12篇热门建筑工程合同模板 第13篇热门建筑工程合同书 第14篇热门建筑工程工程合同书 第15篇热门建筑工程合同 热门建筑工程合同范本 建设单位：_，以下简称甲方； 设计单位：_，以下简称乙方。 依据建设工程勘察设计管
2、理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。 一.工程名称 甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。 二.甲方义务 1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件。 3.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。 三.乙方义务 1.乙方必需根据国家工程建设强制性标准和
3、国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。 2.乙方编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件.主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要；同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购.非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。 3.乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 四.设计费 甲方将乙方供应的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范
4、围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。 五.违约责任 1.甲方不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 2.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。 3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应担当赔偿金。 六.其它 本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定
5、处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（乙方）（盖章）：_ 代表人（签字）：_代表人（签字）：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点 热门建筑工程合同样书 建设单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 (一)工程名称：_私家花园工程。 (二)建设地点：_ (三)工作内容：约100平方米环境绿化工程，详细工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条
6、工期 该项目工程总工期xxx。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。 (一)如遇下列缘由工期顺延： 1、未刚好签审施工图纸和施工组织安排 2、设计变更 3、甲方未能按期提交施工场地 4、连续4小时遇雨和停水、停电 5、未按合同规定时间拨付工程款项 6、遇不行抗拒因素。 (二)竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。 第三条工程合同总价及支付方式 (一)结算依据： 1、依照_年颁布的全国统一建筑工程基础定额_市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c
7、级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算小品项目按市场价定价 2、甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价 3、甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书 4、竣工图。 (二)合同金额： 1、本合同暂定造价6万元 2、工程竣工验收后按实结算。 (三)合同金额的支付时间： 1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。 2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40% 3、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后
8、甲方付清余款。 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则 第三条进行增减。 第五条质保期 (一)质保期：从递交竣工报告后的第_日起算。保修期按建设部年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物(1000元以上)保活期为_年，工程的其它部分保修期为_年。 (二)成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 第六条双方的责任 (一)甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电 2、合同签定后_日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方 3、负责帮助办理施工的各项进场手续 4、负责协调
9、现场各施工单位间的关系 5、若施工变更应以书面形式通知乙方 6、按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理 3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作 4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工 5、负责施工中的成品爱护。 第七条甲、乙双方现场代表及责任 (一)甲方施工负责人：_ 现场代表：_ (二)乙方施工负责人：_ 土建：_ 绿化：_ 现场代表：_ (三)甲方代表作为现场签证代表乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 第八条材料的认定及选购 (一)乙方应按设计要求对材料自行选
10、购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 (二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 (一)甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超_日，按合同总额的_向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延_日，按合同总额的5向甲方支付
11、违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 热门建筑工程工程合同模板 工程承包人： (以下简称甲方) 劳务分包 人： (以下简称乙方) 依照 民法典 、中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律、行政 法规 ，遵循同等、自愿、公允、公正和诚恳、守信用的原则，鉴于已经签订施工总 承
12、包合同 ，双方就劳务分包事项经协商达成一样，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：施工图范围内的清包工。 二、分包工期： 开工， 竣工，总工期 天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天嘉奖壹佰元，奖惩兑现。 三、工程质量标准及进度要求 乙方必需严格根据施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必需达到合格等级。 乙方必需保证足够的劳动力并根据甲方进度安排施工，确保工期。 四、承包价格及结算方式、付款方式 土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不含电费
13、、外运土及土源)，按每平方米 元计算，建筑面积为平方米，总价元。 场地内的全部材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、修理和文明施工、平安施工等(安装、装饰另附分包价款)。 结算方式： 首付 工程款 万元， 第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元 其次层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元余下的 万元经竣工验收合格后，_月内付清(如 拖欠工程款 除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。 五、奖惩措施 乙方在施工过程中，工程质量必需达到合格，否则处以工程承包价格10%的罚款。 乙方必需根据甲方的施工进度安排施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款100
14、元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐藏工程验收因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。 六、甲方的权利和义务 1、供应相应的施工图纸一套，编写具体的施工组织设计，完成各项报表。 2、检查验收工程质量、平安生产、文明施工、施工进度。 3、按时供应施工材料。 4、甲方在检查工程质量时如发觉达不到验收标准时，有权加以制止，并责令其整改，严峻者令返工重做，由此发生的材料奢侈及人
15、工费用全部由乙方担当。 5、乙方在施工过程中不听从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的，甲方管理人员有权对乙方处以100-200元的罚款，并从本月支付工程款中扣除。 6、甲方应依据工程进度刚好将材料选购到位，保证乙方不出现窝工现象，如发觉因材料不到位所造成误工，经甲方确认赐予误工补助。同时，乙方应提前24小时通知甲方供应材料，否则不予补助。 7、甲方要对各主要工序进行平安技术交底。 8、甲方人员常常深化工地，加强对平安、质量、材料及施工过程的监督检查和限制，指导施工工作。 9、完成竣工验收资料，办理竣工验收手续和竣工决算。 七、乙方的权利和义务 1、必需严格执行国家现行有关工程质量评定标
16、准、规范。 2、施工时必需做到工完料尽场地清，落地材料刚好回收利用，不另计人工费，杜绝材料奢侈，如材料用量超过定额用量时，超出部分材料自负，费用从工程款中扣除。 3、现场施工员和班组长必需现场负责，如遇特别状况，须经项目负责人同意，并托付他人负责，否则惩罚100元人次。 4、不得无故停工，如发觉无故停工现象，甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款，情节严峻者清退出场，并拒付已完成的工程量款。 5、乙方要保持与甲方的良好沟通，发觉问题刚好反馈，主动协作甲方。 6、必需保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。 7、乙方自备手头工具，如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。 八、其它 1、甲方有权对乙方的
17、工作做临时性调整，乙方应主动协作。 2、围墙以内的平安文明施工，必需遵照要求作到活尽场清，不另计人工。 3、返工：由甲方缘由造成的返工，甲方依据实际状况赐予肯定补偿。 4、变更部分根据原承包价格中的定额预算有关相应子目计算(增加或削减)。 5、现场质量、平安管理、材料管理有相应的惩处措施。 6、施工单位的各项制度、质量、平安条例均与本合同具有同等效力。 本合同一式四份，甲乙双方各二份，双方签字后生效，工程款付清后自行失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 热门建筑工程施工合同模板 建设单位： 施工单位：_日 期： 施
18、工 合 同 书 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 甲乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原则，就_市碧园公寓b、c栋玻璃幕墙工程达成以下条款，以便共同遵守。 第一条：工程范围、造价数量、单价、总价 1.1 工程范围： “_市碧园公寓b、c栋”建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼部分的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：c4 2、c3 9、c4 1、c6 3、c63a、c6 4、c5 3、c5 4、c7 2、c65为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。 1.2 工程单价： (详见后附报价书之报价
19、明细表) 1.3 工程数量及总价合计： (详见后附报价书之工程报价总表) 1.4 此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。 1.5 本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。 其次条：工程用料 2.1 玻璃：幕墙的玻璃采纳东莞xx公司产的6厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6透亮钢化白玻，按乙方供应的玻璃样板确认。 2.2 铝合金型材： 均选用佛山xx公司产的6063-5铝合金型材，铝型材表面为银白氧化处理，氧化膜厚度满意aa15级要求，按乙方供应的样品确认。 2.3 硅酮结构胶及密封胶： 选用郑州xx厂产的f811硅酮结构胶及f
20、889硅酮耐候密封胶，按乙方供应的样品确认。 2.4 幕墙开启配件：国产优质七字执手。 2.5 钢件：国产优质235b钢型材。 第三条：付款方式 3.1 铝合金型材、钢件进场后_日内，甲方付给乙方合同总价的30作为 第一次工程进度款； 3.2 铝合金型材、钢件安装基本完成_日内，甲方付给乙方合同总价的20； 3.3 玻璃安装基本完成_日内，甲方付给乙方合同总价的20； 3.4幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80； 3.4 验收合格后_日内，甲方付到结算总价的97给乙方，剩余3从验收之日起_年保修期满后，_日内一次性付清。 3.5 甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天
21、内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。 第四条：甲乙双方责任 4.1 甲方责任： 4. 1.1 供应本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料； 4. 1.2 办理施工许可证； 4. 1.3在乙方进场前，清除施工现场内影响乙方施工的障碍； 4. 1.4组织有关单位与乙方的协调会； 4. 1.5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署； 4. 1.6组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐藏工程或中间工程需
22、验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，则视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可接着施工。 4. 1.7组织协调乙方与土建施工单位的施工协作工作； 4. 1.8 在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收； 注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期则相应顺延。 4.2 乙方责任： 4. 2.1 对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认后方可运用，保证设计符合国家有关规范要求，对设计质量负责，担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书陆套。 4. 2.2 严格根据批准的
23、设计图纸施工，听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，发觉问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问题引起的一切后果； 4. 2.3 编制施工组织设计和工期进度安排，并经甲方 审核通过； 4. 2.4 负责全部进场材料的保管及未验收前的成品爱护，爱护期间发生损坏，乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方担当追加合同价款； 4. 2.5 严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工平安及文明施工； 4. 2.6 作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。 4. 2.7 供应完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资
24、料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方担当。 第五条：工期 5.1 开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。 5.2 施工总工期：b栋40天，c栋50天，合同签订之日起先计算，满意现场施工脚手架落架的要求。 5.3 工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延； 5. 3.1 由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和 内容改变； 5. 3.2 一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时； 5. 3.3 由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等； 5. 3.4 甲方不按合同规定支付工程款； 5. 3.5 其它非
25、乙方缘由的停工； 5.4 以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否则视为同意。 第六条：工程质量 6.1 工程质量等级：确保工程质量达到国家规定的“合格标准”，争创优良工程。 6.2 工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有规范标准进行。 6.3 工程竣工后，乙方向甲方供应质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。 第七条：设计变更 7.1 甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。 7.2 由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。 第八条：竣工、结算
26、与保修 8.1 工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正值理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已起先运用，视为已验收。 8.2 工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正值理由不办理结算，则认为已接受乙方结算报告，从 第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。 8.3 保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。 第九条:工程停建或缓建 9.1 因人力不
27、行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停工、缓建，使合同不能接着履行，双方应签订工程停、缓建协议。 9.2工程停缓建后，乙方应妥当做好己完工程和己购材料、设备、器具的爱护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离供应必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。 第十条：其它 10.1 全部甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。 10.2 履行合同过程中发生争议，双方本着友好看法协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。 10.3 本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加
28、盖合同章后马上生效, 生效后无正值理由单方不能弃约, 弃约方需赔偿对方的一切经济损失。 10.4 本合同待工程验收, 工程结算完成, 甲方支付完工程款，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。 10.5 本合同正本一式两份, 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。 甲方: 乙方: 法人代表： 法人代表： 银行账号： 银行账号： 电话： 电话： 传真： 传真： 地址： 地址 热门建筑工程工程合同范本 工程编号：_ 合约编号：_ _（以下简称甲方）将_处地质钻探及土壤试验工程交由_（以下简称乙方）承办经双方同意订立合约如下： 第一条 工程地点：请参
29、阅工程图说。 其次条 工程范围：详图样说明书。 第三条 合约总价：全部工程总价_元整，具体表附后，工程结算总价根据实做数量结算计算之。（合约附件另有规定者除外）。 第四条 付款方式： 一、本工程无预付款，亦不按物价指数增减率调整，俟全部完工提出试验报告，经本处 第一科审查合格后一次付清。（如需分批完成，得将已完成部分先付价款百分之八 十）。 二、乙方应依照上项付款方法，按实以书面申请估验计价，而后由甲方核实给付之。乙方于支领工程款时所用之印鉴，应与本合约所附印鉴相符。 三、全部工程完成，经正式验收合格后，除有特别事由外，应于_日内发给结算验收证明书，并依规定程序付清尾款。 四、估验计价均应按期
30、办理，不得申请弃权或延期办理。 五、施工期间如物价发生变动时，应按投标须知所附按物价指数增减率调整工程费计算方式办理。 六、变更设计作业程序依本府所属各机关营缮工程施工验收作业程序八之规定办理。如因变更设计增加工程数量或项目应俟甲方完成法定程序后始得估验，其新增项目在议定单价前按甲方拟定单价之八成计价。 第五条 工程期限： 一、开工期限：乙方应于决标后_日内正式开工。 二、完工期限：全部工程限于开工之日起_日历日完工。如遇障碍因素或变更设计致无法全面施工，应依_市政府所属各机关营缮工程因障碍因素无法全面施工工期计算作业规定办理。 三、因故延期：如因天灾人祸确为人力所不能抗拒，致需延长完工日期时
31、，乙方得申请甲方核定延期日数。 四、工程开工、停工、复工、完工，乙方均应于当日以书面报告甲方。并以甲方核定之结果为计算工期之依据、乙方不为报告者，甲方得径为核定后以书面通知乙方，乙方不得异议。 五、甲方所核定相关工期事项，乙方均同意遵守，不得异议，亦不得因此提出赔偿损失或停工结算等要求。 第六条 工程变更： 甲方对本工程有随时变更计画及增减工程数量之权（工程变更设计时，依本府有关规定办理），乙方不得异议。对于增减数量，双方参照本合约所订单价计算增减之。有新增工程项目时，得由双方协议合理单价，但不得以新增项目单价未议妥而停工。新增项目如含有合约既有单价，其单价得按物指数增减率调整工程费计算方式调
32、整之。如因甲方变更计画，乙方须废弃已完工程之一部分或已到场之合格材料，由甲方核试验收后，参照本合约所订单价或订约时料价或新议订单价并按物价指数增减率调整工程费计算方式计给之。但已进场材料以实际施工进度须要并经检验合格为限，若因保管不当影响品质之部分不予计给。 第七条 工程图说：全部本工程之图样施工说明书及本合约有关附件等，其优先级依序为开标记录补充规定、特定条款、技术规范、合约图说、工程具体表，及一般规定或一般规范。 第八条 工程监督：甲方所派主持工程之工程司，有监督工程及指示乙方之权。甲方工程司如发觉乙方工人技能低劣，或不听指挥，得随时通知乙方更换之。如所做工程草率，材料窳劣，不合规定者，得
33、通知乙方拆除重做，其损失及所需工期概由乙方负责。 第九条 工地管理：乙方须遴派技师或派具有_年以上工程阅历之代表常驻工地，督导施工，并负责工人之管理，严格约束工人遵守纪律，如有任何纠纷或违法行为，概由乙方负完全责任。如工人遇有伤亡或其它意外情事，应由乙方自行处理，与甲方无涉。乙方所派之负责人，非经甲方工程司同意不得擅离工地。甲方如认为乙方所派负责人不称职时，得通知乙方更换之。 第十条 工作场地设备：乙方对于工人之食宿医药卫生，以及材料工具之储存房屋，均应有完善之设备。 第十一条 材料机具：全部材料机具，除本合约有规定者外，概由乙方自备，并须经甲方检验（视）合格方可运用，其不合格者，须马上迁出场
34、外。本工程内应由甲方供应之机具材料，因故未能实时供应，得酌予展延工程期限，但一次超过_日者，如甲方未能即时供应机具材料致工程全部或部分停工时，比照投标须知九之 （五） （六）规定办理。 第十二条 加班赶工：本工程进行期间，如因工程进度落后为协作进度，甲方认为必需增加工人或加开夜班时，乙方应即照办，不得推诿拒绝，并不得要求加价。但因甲方须要乙方超预定进度施工时，而乙方必需在夜间施工者，除得_计算方式计算差额加价办理外，对赶工必需增加之设备应提出安排经甲方核定后得按实际须要追加，但已有夜间施工单价及施工项目应连续施工者（如连续壁、反循环椿、潜盾或推动工法等等）或施工惯例应持续施工者（如试椿浇置混凝
35、土、地下工程需抢建、抢修等等）不得另予加价。如乙方未在双方协议时限内完成不予给付。 第十三条 协作施工：与本合约工程有关之其它工程及临时装置，经甲方托付其它承包商办理时，乙方应与其它承包商相互帮助合作，使能办理其工作，如因工作不能协调，致生错误或延误工期，或发生其它意外事故，其一切损失，均由乙方赔偿。但受损之一方，应尽速于事务发生之日起_日内，以书面告知甲方，由甲方召集双方协商解决，如双方经甲方多次协商仍无法达成协议时甲方除径行裁决外，并得在其估验款内扣留，俟其解决上述争议后再发还。 第十四条 一、维持交通：乙方于施工时，不得阻碍交通，如因施工必要暂停交通时，须有适当临时交通路途及公共平安设备
36、，并须事先征得甲方之书面许可方可动工。 二、借用人行道在六个月内未开工，或停工达六个月者，应将借用之人行道回复原状。 第十五条 环境清洁与维护： 一、凡在施工范围内挖出废土及完工后剩余之砖块、砂石及其它废料，应依废弃物清理法及本市建筑管理规则等规定尽速清除，如延误不予清除而受罚，概由乙方负责。 二、工地四周排水沟因本工程施工所发生损坏或淤积废土、砂石，均应随时修复及清理，如延误不予修复及清理，致生危害环境卫生、公共平安事务，概由乙方负完全责任。 三、工地清洁及环境品质维护，应依_市政府所属各机关营缮工程工地环境清洁维护实施要点及环境爱护法规办理。 第十六条 平安措施： 一、承造人应依劳工平安卫
37、生法及其施行细则暨营造平安卫生设施标准规定的确办理。 二、施工期间，乙方应于工作地点依照道路交通标记、标线、号志设置规则，及本府有关规定设立显明之标记，以策平安。 三、建筑物施工场所，除应于基地四周利用密闭式之钢铁或金属板、木板、夹板、铝板等材料设置围篱，鹰架外部分应加铁丝网，并以帆布围护，以防止物料向下飞散或坠落，并应设置行人平安走廊及消防设备。 四、对于工地旁边人民生命、身体及财产之平安必需预为防范，如因疏忽致生伤亡或其它损害，概由乙方负责。 五、承造人应依规定投保营造综合保险、 第三人意外责任险及邻近房屋倒塌龟裂责任险。（依补充说明规定办理。） 第十七条 工程保管： 一、在工程未经正式验
38、收相符以前，全部已完成工程及到场材料，包括甲方供应及乙方自备经甲方估验计价者，均由乙方负责保管，如有损坏缺少，应由乙方负担。 二、在工程未阅历收前，如甲方因须要运用时，乙方不得拒绝。但必需由甲乙双方会同维护单位协商认定双方之权利与义务后，由甲方行接管运用。如有损害应由协商之义务人修复之。 第十八条 灾难保险： 一、工程由开工日起至验收合格日止乙方需投保营造保险。 二、在验收前遭受台风、地震、豪雨、洪水等不行抗力之自然灾难时，乙应于灾难发生后二十四小时内报请甲方派员会同勘查属实，并取具证明后，得按实需工作时间延长工期。 三、除因天灾导致之路面淤泥积水等之灾难，阻碍公共平安市容观瞻、及民众权益而急
39、需回复原状者，得由甲方依照_市政府防救自然灾难紧急抢救工程授权处理要点，报请有关单位会勘后，依规定处理外，凡涉及承包工程之损失部分仍应由承包商负责。 四、因甲方因素导致工程延期，得依原付保费比例加价办理。 第十九条 工程查验： 一、工程于施工中或验收时，甲方查验人员认为有必要开挖或拆除一部分工程以作检验时，乙方不得推诿，并应于事后负责修复。如发觉乙方运用之材料与规定不符时，可拆抽换者（不影响其他构物），乙方应即抽换，不得要求以扣款处理，或延长工期，其所需时间一并列入工期检讨。如不阻碍平安、美观及运用需求，经由甲方检讨可不必拆换或拆换确有困难，必需以扣款方式处理时，除合约另有规定如混凝土及沥青混
40、凝土外，应按合约单价比例（尺寸不合规定时）、或工料差额（工料不合规定时）之六倍扣减，并于甲方完成报备手续后办理。 二、工程全部完竣，经初验合格后，由甲方派员验收，并报请上级机关监验。凡验收所需工人、工具及梯架等，概由乙方供应之。甲方验收时，如发觉工程与规定不符，乙方应在甲方指定期限内修改完妥或依 第一款之规定处理完妥，逾期尚未修改或处理完妥，除应参照 其次十条之规定赔偿逾期损失外，甲方并得动用乙方未领工程款或保证金（含履约保证金及差额保证金）予以改善，如有不敷，由乙方或保证人补足之。 三、全部工程完工之初验及正式验收之复验，以一次为限，乙方应在甲方指定期限内修改完善。否则自复验之次日起计算至再验收合格之日止均以逾期论处，每日罚款按结算总价千分之一计算，乙方不得异议。 四、乙方及其专业技师应负地质钻探之调查、钻孔取样、记录、鉴定分析及相关作业之责任，并应于报告书上由技师本人署名并加盖执业图记签章负责。 五、上述各款规定事项，乙方均不得以民法 第四百九十三条 第三项前段规定拒绝修改、处理或拖延。 其次十条 逾期损失： 乙方如不依照合约规定期限完工，应按逾期之日数，每日赔偿甲方损失按结算总价千分之一计算。逾期罚款甲方得在乙方未领工程款或保证金内扣除，如有不足，得向乙方或其保证人追缴之。但