《工地工程合同合集15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工地工程合同合集15篇.docx(68页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工地工程合同合集15篇工地工程合同1 依据中华人民共和国合同法、住宅室内装饰装修管理方法(建设部第110号令)及其它有关法律、法规,结合室内装饰装修工程的特点,三方在公正、自愿、友好协商的基础上,就甲方装饰装修工程的有关事宜,达成以下协议: 第一条工程概况 1.1施工地点:_. 1.2工程装饰装修面积:_. 1.3工程户型(以房管局登记备案为准):_. 1.4施工内容及做法(见附件1:_省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表、附件2:_省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表及附件3:_省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸)。 1.5工程承包方式,经商定实行下列第_种方式: (1)乙
2、方(承包人)包工、包全部材料(见附件4:_省室内装饰装修工程施工合同承包人供应装饰装修材料、设备明细表); (2)乙方(承包人)包工、包部分材料,甲方(发包人)供应其余部分材料(见附件4及附件5:_省室内装饰装修工程施工合同发包人供应材料、设备明细表); (3)乙方(承包人)包工、甲方(发包人)供应全部材料(见附件 5)。 1.6工程期限: 开工日期:_年_月_日; 竣工日期:_年_月_日。 1.7工程款:本合同工程造价为人民币_元,金额大写:_(见附件6:_省室内装饰装修工程施工合同工程报价单)。 若变更施工内容或材料等,变更部份对应的工程款按实际发生另计。 其次条工程质量标准 2.1本工程
3、质量执行国家标准gb50096-1999住宅设计规范、gb50327-20住宅装饰装修工程施工规范、gb50210-20建筑装饰装修工程质量验收规范等相关国家和行业标准。 2.2装修室内环境污染把握应严格执行gb50325-20民用建筑工程室内环境污染把握规范等相关国家、行业和地方标准。 2.3其它商定标准(在“是”或“否”对应的“”中打“”或填写其它标准): (1)gb18883-20室内空气质量标准是否执行; (2)_. 第三条丙方的责任 3.1依据甲方的需要,负责组织不少于_家具备资质的装饰装修设计和施工单位为甲方进行工程方案的设计与工程报价,供甲方择优选择;若甲方对以上丙方组织的设计和
4、施工单位均不满意时,丙方有义务再次组织新的设计和施工单位与甲方接洽。在甲方与设计施工单位接洽过程中,丙方可向甲方供应中立的询问服务,以关心甲方选择有用、符合甲方需求的设计和施工方案,并在可能的状况下,争取设计施工单位的设计。甲方亦可另寻设计单位或自带设计方案。由甲方与设计单位签订_省室内装饰装修工程托付设计合同,商定具体事宜。 3.2依据甲方的需要,组织材料供应商为甲方配售建筑装饰材料,同时组织具备资质的检测试验室对以上材料进行验收,确保达到相关国家标准的要求。甲方亦可自行选购材料,并选择丙方组织的检测试验室进行有偿验收。 材料验收单位为_,具体可参见_省室内装饰装修工程材料托付验收合同(合同
5、编号:_)。 3.3依据甲方的需要,组织具备资质的工程监理单位有偿为甲方作工程投资、质量、进度等方面的监理和验收服务。由监理单位与甲方签订_省室内装饰装修工程托付监理合同,商定具体事宜。 工程监理单位为_,具体可参见_省室内装饰装修工程托付监理合同(合同编号:_)。 3.4依据甲方的需要,在本工程竣工后,组织具备资质的检测试验室对室内环境质量进行有偿检测验收,以确保达到gb50325-20民用建筑工程室内环境污染把握规范及其它商定标准的要求。丙方保证其所组织的检测试验室检测收费不高于市场平均价。由环境检测验收单位与甲方签订_省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同,商定具体事宜。 环境检测单位为
6、_,具体可参见_省室内装饰装修工程室内环境检测托付合同(合同编号:_)。 3.5对检测验收室内环境质量不合格的项目,丙方应督促乙方进行治理或返工,直至达标为止。 3.6合理监控工程款,向甲方保证工程款的平安;在乙方顺当履行职责时,按商定准时向乙方出示同意拨款证明材料;工程款有结余时,准时同意甲方取走工程结余款。在施工项目变更时,负责督促甲方补交增加项目对应的工程款或保证甲方能取回剩余的工程款。在甲乙两方消逝纠纷、甲乙两方尚未对纠纷达成统一看法并供应有效书面材料时,不得同意甲方提走剩余的工程款(具体可参见4.1款)。 3.7负责与合同有关事项的组织协调工作。当甲方托付丙方组织相关建材配售、工程监
7、理及环境监测单位或托付丙方组织工程验收时,丙方应准时履行职责,以不影响工期为准。因丙方缘由造成工程延期的,责任由丙方担当。 第四条甲方责任 4.1本合同签定后_日内,甲方需将全部工程款项存缴于丙方指定的特约帐户,并由甲方和丙方共同监管和发放。每次提款需由甲丙双方出具书面认可,甲方或丙方无权单方面提取款项。 若甲方托付乙方购买材料,则乙方购买材料对应的款项属本工程款的一部分,应一同缴存于以上特约帐户。若变更施工,增加工程对应的材料和施工等费用款项应一同缴存于以上特约帐户;但若精简工程,除非另有商定,削减施工所对应的费用款项不得提前从该特约帐户提出,须等工程完工后再返还甲方。 本工程款项特约帐户为
8、: 开户名:_ 开户行:_ 帐号:_ 4.2开工前_天,为乙方入场施工制造条件,并进行现场交底。全部XX或部分XX房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分XX的房屋中所滞留的家具、陈X等接受爱惜措施。若甲方自带设计方案,在现场交底前还应向乙方供应经确认的施工图纸或施工说明文件_份。 4.3向乙方供应施工所需水、电等设备,并说明使用留意事项,水电费用由_方担当。负责办理施工所涉及的各种申请、批文等手续及应当由甲方支付的相关费用。 4.4遵守物业管理的各项规章制度,并负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。 4.5甲方不得有下列行为: (1)任凭改动房屋主体和承重结构。 (2)在外墙上开窗、门或扩大原
9、有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。 (3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。 (4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气管道设施。 (5)强令承包人违章作业施工的其它行为。 4.6凡涉及 4.5款所列内容的,甲方应当向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的平安使用性进行审定并出具书面证明,再由房管部门批准。 4.7施工期间甲方仍需部分使用该居室的,甲方则应当负责协作乙方做好保卫及消防工作。 4.8指派_为甲方驻工地代XX(如有需要),负责合同履行和对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记、签证手续和其他事宜。甲方驻工地代
10、XX所签署的文件应视为甲方对有关事宜的确认。 工地工程合同2 发包方(甲方):_ 地 址:_ _ 法定代表人:_电话_ 承包方(乙方):_地 址:_ 法定代表人:_电话_ 依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定,经双方协商全都,签订本合同,并严峻履行。乙方在单项工程竣工前( )日通知甲方验收工程。 第一条 工程项目 一、工程名称:_ 二、工程地点:_。 其次条 工程期限 一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工。 二、施工前各项预备工作,双方应依据工程协议书中 第三条规定,分别负责按时完成。 工程承包的方式,
11、范围及材料供应 三、在施工过程中,如遇下列状况,可顺延工期。顺延期限,应由双方准时协商,签订协议,并报有关部门备案。 1.由于人力不行抗拒的灾难,而被迫停工者; 2.因甲方变更方案或变更施工图,而不能连续施工者;。 3.包工不包料工程,全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。 双方商定的其他事项: 平安施工文明施工 1承包人必需在施工过程中遵守操作规程,搞好平安生产,平安施工,保证人员的自身平安,独立担当大小平安事故和其他事故的责任。 2在施工过程中消逝的大小事故发包方不担当任何责任。 一、本合同一式_ 份,甲乙双方各执正本一份。 二、本合同自双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章)
12、:_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 工地工程合同3 合同编号:_ 发包人:_承包人:_ 住宅:_住宅:_ 托付代理人:_营业执照号:_ 电话:_法定代表人:_电话:_ b机号:_托付代理人:_电话:_ 本工程设计人:_电话:_ 施工队负责人:_电话:_ 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在公正、自愿、协商全都的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议: 第一条工程概况 11工程地点:_。 12工程内容及做法(详见附表1:家庭装饰装修工程施工
13、项目确认表。附表2家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。 13工程承包方式,双方商定实行下列第_种承包方式。 (1)承包人包工、包料(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表); (2)承包人包工、部分包料,发包人供应部分材料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表。附表5:承包人供应装饰装修材料明细表); (3)承包人包工、发包人包料(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表)。 14工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日; 15合同价款:本合同工程造价为(大写):_元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单)。 其次条工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另
14、行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应: (1)发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸); (2)发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)_元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。 第四条发包人义务 41开工前_天,为承包人入场施工制造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 42供应施工
15、期间的水源、电源; 43负责协调施工队与邻里之间的关系; 44不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 45施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 46参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。 第五条承包人义务 51施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程; 52严格执行本XX有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境; 53爱惜好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通; 54保证施工现场的洁净,工程完工后负责清扫施工现场。 第六条工程变更
16、工程项目或施工方式如需变更,双方应协商全都,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭装饰装修工程变更单)。 第七条材料的供应 71由发包人供应的材料、设备(详见附表4:发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续; 72由承包人供应的材料、设备(详见附表5:承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。 第八条工期延误 81对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延: (1)工程量变化或设计变更: (2)不行抗力; (3)发包人同意工期顺延的其他状况。 82因发包人
17、未按合同商定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延。 83发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。 84因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。 第九条质量标准 双方商定本工程施工质量标准:_ 施工过程中双方对工程质量发生争议,由_部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同商定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人负责,经认证工程质量符合合同商定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人负责。 第十条工程验收和保
18、修 101双方商定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收: (1)_; (2)_; (3)_。 承包人应提前二天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。 102工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表8:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)。 103本工程自验收合格双方签之日起保修期为_月。验收合格签后,填写工程保修单(见附表10:家庭居室装饰装修工程保修单)。 第十一条工程款支付方式 1 11双方商定按下列第_种方
19、式支付工程款: (1)合同生效后,发包人按下表中的商定直接向承包人支付工程款: 支付次数 支付时间 支付金额 第一次开工前_日工程进度过半双方验收合格 支付_元 其次次开工前_日工程进度过半双方验收合格 支付_元 第三次开工前_日工程进度过半双方验收合格 支付_元 工程进度过半指:_ (2)其他支付方式:_ 1 12工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表9:家庭居室装饰装修工程结算单)并签,发包人应在签时向承包人结清工程尾款。 1 13工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。
20、第十二条违约责任 1 21合同双方当事人中的任一方因未履行合同的商定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给双方造成损失均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。 1 22未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。 1 23因一方缘由,造成合同无法连续履行时,该方应准时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 1 24发包人未按期支付 其次 (三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金_元。 1 25由于承包人缘由,工程质量达不到双方商定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。 1 26由于承包人缘由致使工期延误,每延误
21、一天向对方支付违约金_元。 第十三条合同争议的解决方式 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决: (一)提交_仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院提起诉讼。 第十四条几项具体规定 1 41因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)。 1 42施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后,甲方负责供应新锁_把,由乙方当场负责安装交付使用。 1 43施工期间,乙方每天的工作时间为: 上午_点_分
22、至_点_分; 下午_点_分至_点_分; 第十五条其他商定事项_ 第十六条附则 1 61本合同经双方签(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。 1 62本合同签订后工程不得转包。 1 63本合同一式_份,双方各执_份,_部门_份。 1 64合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。 合同附件: 附表 1-1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表 (一) 附表 1-2:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表 (二) 附表 1-3:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表 (三) 附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表 附表3:家庭居室装饰装修工程报价单 附表4:发包人供应装饰装修材料明细表 附表
23、5:承包人供应装饰装修材料明细表 附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸 附表7;家庭居室装饰装修工程变更单 附表8:家庭居室装饰装修工程验收单 附表9:家庭居室装饰装修工程结算单 附表10:家庭居室装饰装修工程保修单 发包人(签):_ 承包人(盖章):_ 法定代表人:_ 托付代理人:_ _年_月_日 _年_月_日 鉴证看法:_ 鉴证机关(章)_ 经办人:_ _年_月_日 监制部门:_省无锡工商行政管理局 印制单位:_XXXX厂 工地工程合同4 工程总承包单位:四川XX公司(以下简称甲方)劳务分包单位:_县力源劳务有限公司(以下简称乙方)依照民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,
24、遵循公正、自愿、公正和恳切信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成全都,订立本合同. 1、劳务分包工程概况工程名称:欧洲花园二期工程工程规模:60000平方米工程地点:_县回龙路口分包范围:实行场内人工包干,以施工图和招标文件确定的工程内容为准. 2、分包工作期限以总承包合同商定的工程期限为准. 3、质量标准按总包合同有关质量的商定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准,本工作必需达到质量评定合格等级. 4、项目经理4.1甲方委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为,职务:项目经理. 4. 2乙方委派的担当驻工地履行本合同的负责人为,职务:现场负责人. 5、甲方义务 5.
25、1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 5.2负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工,计量检测、试验化验的把握、监督、检查和验收; 5.3统筹支配、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地; 5.4按时供应图纸,准时交付应供材料、设备,所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要; 5.5按本合同商定,向乙方支付劳动酬劳; 7、乙方义务 7.1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织具有
26、相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 7.2严格依据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工,确保工程质量达到商定的标准;加强平安教育,认真执行平安技术规范,严格遵守平安制度,落实平安措施,确保施工平安;科学支配作业方案,投入足够的人力、物力,保证工期;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 7.3自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;
27、接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况,及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作,照看全局; 7.4做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品爱惜工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 7.5妥当保管、合理使用甲方供应或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施; 7.6乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险,并支付费用; 7.7乙方须听从甲方转发的发包人及工程师的指令. 7.8除非本合同另有商定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应担当并履行总包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序. 8、平安
28、施工 8.1乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格执行有关平安文明生产管理规定,负责对现场施工作业人员进行平安教育,负责现场施工的平安管理,严格按平安标准进行施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患. 8.2甲方应为现场施工作业人员办理意外损害保险,支付保险费用;乙方由于现场施工作业人员办理工伤保险,并支付保险费用;施工现场内需用的平安防护用品,由乙方供应使用方案,甲方负责按使用方案准时组织供应. 8.3甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教育,不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工.如因甲方现场管理不当导致平安事故,由甲方担当相应责任及
29、发生的费用. 9、材料、设备供应 9.1乙方在接到图纸后,向甲方提交材料、设备、构配件供应方案,甲方按供应方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并准时交付乙方.如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收时提出,甲方负责处理. 9.2乙方应与甲方项目都亲热协作,搞好材料节约工作,如消逝铺张材料现象,甲方项目部有权予以书面警告直至罚款. 10、劳务酬劳10.1本工程接受固定劳务酬劳,共计XXX.00,大写人民币贰佰伍拾万元整. 10.2劳务酬劳的支付甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务酬劳总额占工程总造价比例向乙方支付. 10.3本合同劳务酬劳(依据现有施工图确定,结算
30、时按实进行调整). 10.4甲方与乙方达成的劳务酬劳支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规准时支付下属作业人员工资.本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷,由乙方担当全部责任和费用,概与甲方无关. 1、施工机具、周转材料供应甲方供应给乙方劳务作业使用的机具、设备性能应满足施工的要求,准时运入场地,安装调试完毕、运行良好后交付乙方使用.周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方,保证工程需要. 2、施工变更 2.1施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知,并供应变更的相应图纸和说明;乙方依据甲方(项目经理)发出的变更通知及有关要
31、求进行变更. 2.2因变更导致劳务酬劳的增加及造成的乙方损失,由甲方担当,延误的工期相应顺延:困变更削减工程量,劳务酬劳应相应削减,工期相应调整. 2.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更.乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接损失,由乙方担当,延误的工期不予顺延. 2.4因乙方自身缘由导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务酬劳. 3、施工验收13.1乙方应确保所完成施工的质量符合本合同商定的质量标准.甲方与发包入对乙方的施工质量进行检查验收,当乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复,不延长工期,并担当由此导致的相关损失. 4、施工协作乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人
32、或建设行政主管都门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时,乙方应按甲方的指令予以协作. 5、其他 5.1甲方未按商定向乙方支付劳务酬劳时,按拖欠金额向乙方支付每日万分之四的资金占用费. 5.2乙方因自身缘由延期交工,应向甲方支付500元天的工期罚款; 5.3违约责任:本合同签定后甲乙双方均应严格执行,不得违约.否则,违约一方除赔偿守约一方的经济损失外,还应向守约一方支付本合同金额10%的违约金. 5.4争议:甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,和解、调解不成时,可向有管辖权的人民法院起诉.
33、 5.5合同解除: (1)如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同.乙方接到通知后尽快撤离现场,甲方应支付乙方已完工程的劳务酬劳,并赔偿因此而患病的损失. (2)如因不行抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人缘由造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,甲乙双方可以解除合同. (3)合同解除后,乙方应妥当做好已完工程和剩余材料设备的爱惜和移交工作,按甲方要求撤出施工场地.甲方应为乙方撤出供应必要条件,支付发生的费用,并按合同商定支付已完工作劳务酬劳.有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失.合同解除后,不影响本合同中商定的结算和清理条款的效力. 5
34、.6本合同自双方签字盖章后后生效,双方履行合同义务完毕付清劳务酬劳后终止. 5.7本合同一式肆份,甲、乙双方各执二份,均具同等法律效力.甲方:_县力源劳务有限公司乙方:四川XX公司法定代表人:法定代表人:_年_月_日_年_月_日 工地工程合同5 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依据贵州XX公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施方案,甲方确定将下列工程发包给乙方施工,现经双方协商,达成如下协议: 一、工程内容及承包方式 1、工程内容: 2、工程安装费万元(具体明细见附表):具体金额为:子项中标价215;设计方案的工程量 3、承包方式:本工程按包工不
35、包主材的方式进行承包。 4、工程工期:从_年_月_日至_年_月_日。 二、工程价款的支付方式 1、工程价款的支付方式: 1.1、预付款:甲、乙双方签订合同后_日内,甲方预付合同工程安装费的20% 1.2、工程竣工,经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后,乙方提交了本工程的全部竣工资料,扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期_年),甲方支付乙方工程安装费的75%。 1.3、保修条款:本工程保修期为_年(保修期从工程验收合格,投入运行之日起计算),保修期满未发生施工质量问题,甲方即向乙方付清质量保证金。 1.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理 1、工程施工及质量验收按国家有
36、关工程验收标准和南XX公司、贵州XX公司下发的(1999)191号文(关于农村电网建设与改造技术原则)、(_省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则)、(_省农村电网建设与改造的基本技术要求),及贵阳供电局下发的(10配电线路实施技术规范)、(低压配电技术规范)施工验收。 2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。 3、工程开工前,甲、乙双方必需签订平安协议,并按协议内容履行各自的平安责任。 4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案,拟定施工三措,经甲方许可,监理员开出许可开工单后,方可施工。 5、工程质量达不到要求,造成返工的一切损失由乙方负责,返
37、工造成逾期交付的,每延误一天,乙方按合同总价的0.5%偿还违约金,并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的,乙方将不能进入诚信备案企业名单。 四、设备、材料供应与清理 1、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。 2、乙方不得将工程转包,一经发觉,立刻停止施工,并担当一切经济损失和法律责任。 3、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分(县)局签单到指定的地点领取主材。 4、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。 5、乙方应将拆除的旧设备和材料准时归还至甲方库房,办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号,甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。 五、违约责任 1、乙方不得擅自购买主材,经发觉,甲方有权: 责令乙方立刻停止施工, 不付乙方工程款, 要求乙方担当一切经济损失和法律责任。 2、若拆除设备和材料未归还甲方,甲方将从保证金中扣减,若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用,差额部分从施工费中扣减。 3、发生施工质量问题,乙方除负责保修外,还要赔偿甲方的经济损失。 4、甲方不按合同商定支付工程款,赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。 六、争议及其它 争议解决的方式:合同执行过程中如发生争议,双方应准时协商解决,协商不成的,任何一方均可向人民法