《2023年隧道建设工程劳务分包协议书16篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年隧道建设工程劳务分包协议书16篇.docx（128页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年隧道建设工程劳务分包协议书16篇 隧道建立工程劳务分包协议书（精选16篇） 隧道建立工程劳务分包协议书 篇1 隧道建立工程劳务分包协议书 承包方(甲方)： 住址： 分包方(乙方)： 住址： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循公平自愿和诚恳信用原则，双方就_建立工程的工程劳务分包合作事项协商全都，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： 规划开工日期：_年_月_日，规划竣工日期：_年_月_日，总工期_天。 4、承包方式： 5、工程造价： 二、工程价款的结算方式 甲方收到建立单位拨付的工程
2、款后，按劳务酬劳总额占工程总造价比例向乙方支付。 三、材料供应 本工程由甲方按工程施工的进度规划供给材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。 四、质量条款 本工程的质量标准为省级优良。乙方应坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收标准、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程质量到达商定的要求。 五、安全条款 1、乙方应加强安全教育，仔细执行安全技术标准，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、加强施工现场治理，严格执行建立主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的治理规定，做到文明施工。 六、甲方责任 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进展
3、安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进展施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进展指导、监控，并按规定准时做好验收工作。 4、甲方委派驻工地代表，监视乙方的工作。 5、根据合同商定，按时足额向乙方支付工程款。 七、乙方责任 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作标准和施工验收标准，细心组织施工。 2、按甲方的工期规划要求，仔细编制施工作业规划，每月应按时完成甲方下达的月工期规划。 3、按合同商定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施
4、，做好各项根底工作。 5、乙方应派驻工地代表监视工人施工，积极协作甲方驻工地代表的工作。 八、劳务分包人资质 1、资质证书编号：_; 2、资质专业及等级：_。 九、考核验收 乙方完成施工时，准时向甲方发出验收通知。甲方收到验收通知后_天内要准时组织人员验收，未阅历收不得使用，如若使用则视为验收完成，工程质量符合要求。 十、违约责任 1、当发生以下状况之一时，甲方应担当违约责任： (1)甲方不按商定核实乙方的工程量、或不按商定支付劳务作业工程款、或不按商定支付工程款尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额向乙方支付违约金; (2)甲方不履行或不按合同商定
5、履行义务时，应向乙方支付违约金_元，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发生以下状况之一时，乙方应担当违约责任： (1)乙方因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付_元的违约金; (2)乙方施工的工程质量不符合合同商定的质量要求，但能够到达国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付_元的违约金; (3)乙方不履行或不按合同商定履行义务时，应向甲方支付_元的违约金，乙方应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 3、一方违约后，另一方要求违约方连续履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 十一、争议解决 甲、乙双方在履
6、行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 十二、附则 1、本合同自双方代表签字盖章后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后失效。 2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。 3、本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方： 代表人： 身份证号： 联系方式： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 乙方： 负责人： 身份证号：联系方式： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 隧道建立工程劳务分包协议书 篇2 编号：?_ 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区（县） 北京市建立委员会 _年印制 发包人（全称）：_
7、承包人（全称）：_ 依据_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条?工程概况及承包工作内容 1.1?工程名称：_ 1.2?工程概况：_ 1.3?分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4?工程监理单位?（全称）：_ 其次条?作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条?合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条?合同价款 4.1?合同价款为：_元（人民币）大?写：_元 4.2?合同价款确实定原则（在确认的方式前划）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由
8、承、发包双方协商全都，确认： （?）4.2.1?本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 （?）4.2.2?以（?）年施工预算或（?）年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日；构造木工_元/工日；装修木工_元/工日；钢筋工_元/工日； 砼工_元/工日；油工_元/工日；抹灰工_元/工日；架子工_元/工日； 水暖工_元/工日；电工_元/工日；壮工_元/工日；_；_；_?； ?按建筑面积确定承包价_元/平方米；其中，?地上构造：_元/平方米；地下构造：_元/平方米；初?装?修：_元/平方米；水?电：_元/平方米；_；?_； 分项工程承包： 外墙面砖：_元/平方米；屋
9、面防水：_元/平方米； 水磨石地面：_元/平方米；水泥砂浆：_元/平方米； 内墙一般抹灰：_元/平方米；_；_；_。? （?）4.2.3?定额工以外发生的零星用工单价_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） （?）4.2.4?因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3?对合同价款内容的明确：_ 第五条?合同价款的结算和支付 5.1?结算、决算资料： 5.1.2?承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3?有效的月度工作量结算
10、资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2?合同价款的结算和决算： 5.2.1?发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、?确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2?工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3?合同价款的支付： 5.3.1?合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2?分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3?合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不
11、得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4?办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条?安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1?安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2?重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1?发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，
12、须作出书面记录或拍照。 6.2.2?根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3?对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_。 第七条?工程质量、验收与保修 7.1?工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2?承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘
13、由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3?分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4?对本工程的质量标准，双方商定如下：_。 第八条?工期延误 8.1?对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a.因战斗、_、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力； b.设计变更和工程量增加； c.发包人未能按合同商定日期支付劳务
14、费，致使施工不能正常进展； d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展； e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时； f.发包人同意工期顺延的其他状况。 第九条?文明施工 9.1?发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 9.2?发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3?对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_。 第十条?材料机具供给 10
15、.1?本工程由发包人供应的机械设备为：_ 承包人自备的工具为：_ 双方确认防护用具由_担当。 10.2?由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场（400米内）。 10.3?承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 10.4?对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_ 第十一条?文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治
16、理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条?发包人的权利及义务 12.1?负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2?负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3?负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 12.4?负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5?负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌
17、握规划，审查承包人编制的具体施工作业规划。 12.6?负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。 12.7?负责组织工程的验收工作。 12.8?本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的治理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。 第十三条?承包人的权利和义务 13.1?承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2?承包人需将其作业
18、人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 13.3?在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_?，听从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4?当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5?承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6?承包人应对作业工人
19、进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。 13.7?承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十四条?违约责任 14.1?发包人违约责任 14.1.1?由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2?由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3?发包人超过商
20、定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4?发包人违反财务治理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。 14.2?承包人违约责任 14.2.1?因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在
21、_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 14.2.2?承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3?因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十五条?合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进展协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可商定以下方式解
22、决争议（在选定的方式前划?“”）： 1.向北京_委员会申请_。 2.向?_人民法院起诉。 第十六条?合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 隧道建立工程劳务分包协议书 篇3 分包工程名称：_ 施工地址：_区(县) 发包人(全称)：_
23、承包人(全称)：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循公平自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建立工程劳务合作事项协商全都，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：_ 1.2工程概况：_ 1.3分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4工程监理单位(全称)：_ 其次条作业人员 承包人依据工程需要向发包人供应作业人员共_名。 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_元(人民币)大写：_元 4.2合同价款确实定原则(在确认的方式前划)： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发
24、包双方协商全都，确认： 4.2.1本合同价款为固定价格，在商定的风险范围内合同价款不再调整。 4.2.2以年施工预算或年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日;构造木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日; 砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日; 水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_; 按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中，地上构造：_元/平方米;地下构造：_元/平方米;初装修：_元/平方米;水电：_元/平方米;_;_; 分项工程承包： 外墙面砖：_元/平方米;屋面防水：_元/平方米; 水磨石地面：_元/平方米
25、;水泥砂浆：_元/平方米; 内墙一般抹灰：_元/平方米;_;_;_. 4.2.3定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准) 4.2.4因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或安排任务不准时等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3对合同价款内容的明确：_ 第五条合同价款的结算和支付 5.1结算、决算资料： 5.1.1发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
26、5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2合同价款的结算和决算： 5.2.1发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进展核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3合同价款的支付： 5.3.1合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理
27、，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 6.1安全施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门公布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 6.2重大伤亡及其他安全事故处理： 6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场
28、设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3对本工程的安全生产标准，双方商定如下：_. 第七条工程质量、验收与保修 7.1工程质量应到达设计图纸要求及商定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不全都，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续前方可连续施工。因发包人缘由造
29、成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4对本工程的质量标准，双方商定如下：_. 第八条工期延误 8.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 a.因战斗、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力; b.设计变更和工程量增加; c.发包人未能按合同商定日期支付劳务费，致使施
30、工不能正常进展; d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进展; e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供给不准时造成停工、窝工累计超过8小时; f.发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其成认此事实。 8.3非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同商定可顺延的工期)交工的，双方商定： 第九条文明施
31、工 9.1发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场治理暂行规定”，加强科学治理，坚持文明施工。 9.2发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方商定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3对本工程的文明施工标准，双方商定如下：_. 第十条材料机具供给 10.1本工程由发包人供应的机械设备为：_ 承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。 10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供给到施工现场(400米内)。 10.3承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要
32、与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强修理保养。 10.4对本工程材料机具的使用、维护，双方商定如下：_ 第十一条文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物治理部门报告，应文物治理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条发包人的权利及义务 12.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 12.2负
33、责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3负责组织施工检查、验收，监视承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工状况，材料领用状况及行政治理事务。 12.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期掌握规划，审查承包人编制的具体施工作业规划。 12.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同商定内容的，发包人应书面提出整改意见，催促承包人进展整政。 12.7负责组织工程的验收工作。 12.8本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的治理、协调工作。发包
34、人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。 第十三条承包人的权利和义务 13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 13.3在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随便变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹安排，统一调动。 13.4当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍
35、进展临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续前方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜使用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6承包人应对作业工人进展安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场治理规定，听从发包人有关人员的指导、教育、监视和检查，并准时向发包人供应有关状况和资料。 13.7承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的治理、协调工作。 第十四条违约责任 14.1发包人违约责任 14.1.1由于发包人缘由造成停工、窝工
36、时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务缺乏或因故不能连续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3发包人超过商定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同商定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4发包人违反财
37、务治理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此患病的经济损失担当连带责任。 14.2承包人违约责任 14.2.1因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进展签认。 14.2.2承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进展更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失