《工程合同范文汇总九篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程合同范文汇总九篇_1.docx(51页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程合同范文汇总九篇工程合同 篇1 一、词语含义及合同文件 第一条词语含义。在本合同,下列词语除协议条款另有商定外,应具有本条所赐予的含义: 合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。 协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包方协商达成全都看法的条款。 发包方(简称甲方):协议条款商定的具有工程发包主体资格和支付工程价款力气的当事人。 甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内商定。 承包方(简称乙方):协议条款商定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。 甲方驻工地代
2、表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 乙方驻工地代表(称简乙方代表):乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。 社会监理:甲方托付具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。 总监理工程师:工程建设监理单位委派的监理总负责人。 设计单位:甲方托付的具备与工程相应资质等级的设计单位。 本合同工程的装饰或二次及以上的装饰,甲方托付乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。 工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到确定的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。 工
3、程造价管理部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。 工程质量监督部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。 合同价款:甲、乙双方在协议条款内商定的、用以支付乙方依据合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。 追加合同价款:在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 费用:甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应担当的开支。 工期:协议条款商定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。 开工日期:协议条款商定的确定或相对的工程开工日期。 竣工日期:协议条款商定的确定或相对的工程竣工日期。 图纸:由
4、甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。 分段或分部工程:协议条款商定构成全部工程的任何分段或分部工程。 施工场地:由甲方供应,并在协议条款内商定,供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的四周场地(包括一切通道)。 施工设备和设施:按协议条款商定,由甲方供应给乙方施工和管理使用的设备或设施。 工程量清单:发包方在招标文件中供应的、按法定的工程量计算方法(规章)计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。 书面形式:依据合同发生的手写、打英复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。 不行抗力
5、:指因战斗、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的瀑炸、火灾,以及协议条款商定的自然灾难等。 其次条合同文件及解释挨次。合同文件应能相互解释,互为说明。除合同另有商定外,其组成和解释挨次如下: 协议条款; 合同条件; 洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议; 建设工程施工合同; 监理合同; 招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书; 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸; 标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求; 当合同文件消逝模糊不清或不全都时,由双方协商解释,协商不成时,按协议条款第条商定的方法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议
6、条款商定的少数民族语言书写、解释和说明。 施工中必需使用协议条款商定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时,有行业标准、规范的,使用行业标准、规范;没有国家和行业标准、规范的,使用地方的标准、规范。甲方应按协议条款商定的时间向乙方供应一式两份商定的标准、规范。 国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款商定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表和设计单位批准后执行。甲方要求使用国外标准、规范的,应负责供应中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方担当。 适用于合同文件的法律是国家的法律、法规(含地方法规),及协议条款商定的规章。 第四条图纸。甲方在开工日期天之前按协议条款商定
7、的日期和份数,向乙方供应完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方商定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方担当。 使用国外或境外图纸,不能满足施工需要时,双方在协议条款内商定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用担当。 二、双方一般责任 第五条甲方代表。甲方代表依据以下要求,行使合同商定的权利,履行合同商定的义务: 甲方代表可委派有关具体管理人员,行使自己部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。 甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在小时内赐
8、予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求小时后不予答复,视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在收到乙方申告后小时内作出修改指令或连续执行原指令的准备,并以书面形式通知乙方。紧急状况下,甲方代表要求乙立刻执行的指令或乙方加有异议,但甲方代表准备仍连续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方担当,延误的工期相应顺延。 甲方代表应按合同商定,准时向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它商定的义务。否则乙方在商定时间后小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果
9、通知甲方代表,甲方代表收到通知后小时内不予答复,应担当由此造成的追回合同价款,并赔偿乙方的有关损失,延误的工期相应顺延。 甲方代表易人,甲方应于易人前天通知乙方,后任连续履行合同文件商定的前任的权利和义务。 第六条托付监理。本工程甲方托付监理,应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。 本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。 非经甲方同意,总监理工程师及其代表无权解除本合同中乙方的任何义务。 合同履行中,发生影响甲,乙双方权利和义务的大事时,总监理工程师应作出公正的处理。 为保证施工正常进行,甲乙双方应敬重总监理工程师的准备。对总监理
10、工程师的准备有异议时,按协议条款的商定处理。 总监理工程师易人,甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方,后任连续履行赐予前任的权利和义务。 第七条乙方驻工地代表。乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同商定的权利,履行合同商定的义务: 乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送甲方代表,甲方代表在回执行上签署姓名及收到时间后生效。 乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的.指令、要求组织施工。在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行爱惜人员生命和工程、财产平安的紧急措施,并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的追加合同价款
11、,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方担当费用。 乙方代表易人,乙方应于易人前天通知甲方,后任连续履行合同文件商定的前任的权利和义务。 第八条甲方工作。甲方按协议条款商定的内容和时间,一次或分阶段完成以下工作: 供应施工所需的场地,并清除施工场地内一切影响乙方施工的障碍;或担当乙方在不腾空的场地内施工实行的相应措施所发生的费用,一并计入合同价款内; 向乙方供应施工所需水、电、热力、电讯等管道线路,从施工场地外部接至协议条款商定的地点,并保证乙方施工期间的需要; 负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作; 协调施工场地内各交叉作业施工单位之间的关系,保证乙方按合同的商定顺当施工;
12、 办理施工所需的有关批件、证件和临时用地等的申请报批手续; 组织有关单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底; 向乙方有偿供应协议条款商定的施工设备和设施。 甲方不按协议条款商定的内容和时间完成以上工作,造成工期延误,担当由此造成的追加合同价款,并赔偿乙方有关损失,工期相应顺延。 第九条乙方工作。乙方按协议条款商定的时间和要求做好以下工作: 在其设计资格证书允许的范围内,按协议条款的商定完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用; 向甲方代表供应年、季、月度工程进度方案及相应统计报表和工程事故报告; 在腾空后单独由乙方施工的施工场地内,按工程和平安需要供应和修理非夜间施工使用的照明、看
13、管、围栏和警卫。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任及所发生的费用; 在新建工程或不腾空的建筑物内施工时,上述设施和人员由建筑工程承包人或建筑物使用单位负责,乙方不担当任何责任和费用。 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方代表同意,需办理有关手续的,由甲方担当由此发生的费用。因乙方责任造成的罚款除外; 遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款; 按协议条款的商定爱惜好建筑物结构和相应管线、设备; 已竣工工程未交付甲方验收之前,负责成品爱惜,爱惜期间发生损坏,乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏,通
14、过甲方协调,由责任方负责修复;或乙方修复,由甲方担当追加合同价款。要求乙方实行特殊措施爱惜的分段或分部工程,其费用由甲方担当,并在协议条款内商定。甲方在竣工验收前使用,发生损坏的修理费用,由甲方担当。由于乙方不履行上述义务,造成工期延误和经济损失,责任由乙方担当。 三、施工组织设计和工期 第十条施工组织设计及进度方案。乙方应在协议条款商定的日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度方案提交甲方代表。甲方代表应按协议条款商定的时间予以批准或提出修改,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度方案已经批准。乙方必需按批准的进度方案组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度
15、方案不符时,乙应按甲方代表的要求提出措施,甲方代表批准后执行。 第十一条延期开工。乙方按协议条款商定的开工日期开头施工。乙方不能按时开工,应在协议条款商定的开工日期天前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在天内答复乙方。甲方代表天内不予答复,视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工工期不予顺延。 甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后,可要求推迟开工日期,担当乙方因此造成的追加合同价款,相应顺延工期。 第十二条暂停施工。甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后小时内提出处理看法。乙方应按甲方要求停止施工,并妥当
16、爱惜已完工工程。乙方实施甲方代表处理看法后,可提出复工要求,甲方代表应在小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法,或收到乙方复工要求后小时内未予答复,乙方可自行复工。停工责任在甲方,由甲方担当追加合同价款,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方担当发生的费用。因甲方代表不准时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或全部取消合同,由甲方担当违约责任。 第十三条工期延误。由于以下缘由造成工期延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。 甲方不能按协议条款的商定供应开工条件; 工程量变化和设计变更; 一周内,非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时; 工程未按时支付; 不行抗力; 其它
17、非乙方缘由的停工。 乙方在以上状况发生后天内,就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方可视为延期及要求已被确认。 非上述缘由,工程不能按合同工期竣工,乙方按协议条款商定担当违约责任。 第十四条工期提前。施工中如需提前竣工,双方协商全都后应签订提前竣工协议。乙方按协议修订进度方案,报甲方批准。甲方应在天内赐予批准,并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容: 提前的时间; 乙方实行的赶工措施; 甲方为赶工供应的条件; 赶工措施的追加合同价款和担当; 提前竣工受益(假如有)的共享。 四、质量与检验 第十五条工程样板。
18、依据协议条款规定,乙方制作的样板间,经甲方代表检验合格后,由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用,由甲方担当。 第十六条检查和返工。乙方应认真依据标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员检查检验,为检查检验供应便利条件,并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,担当因自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其他缘由引起的追加合同价款,由甲方担当。 以上检查检验合格后,又发觉由乙方缘由引起的质量问题,仍由乙方担当责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。 检查检验合格后再进行检查检验应不影
19、响施工的正常进行,如影响施工的正常进行,检查检验不合格,影响施工的费用由乙方担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方担当,相应顺延工期。 第十七条工程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的追加合同价款,对工期有影响的应赐予相应的顺延。 达不到商定条件的部分,甲方代表一经发觉,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求返工,直到符合商定条件。因乙方缘由达不到商定条件,由乙方担当返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到商定条件,乙方担当违约责任。因甲方缘由达不到商定条件,由甲方担当返工的追加合同价款,工期相应顺延。
20、双方对工程质量有争议,请协议条款商定质量监督部门调解,调解费用及因此造成的损失,由责任一方担当。 第十八条隐蔽工程和中间验收。工程具备隐蔽条件或达到协议条款商定的中间验收部位,乙方自检合格后,在隐蔽和中间验收小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方预备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和连续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。工程符合规范要求,验收小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或连续施工。 甲方代表不能按时参加验收,须在开头验收小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超
21、过两天,甲方代表未能按以上时间提出延期要求、不参加验收,乙方可自行组织验收,甲方应承认验收记录。 第十九条重新检验。无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已阅历收的隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新隐蔽或修复后隐蔽。检验合格,甲方担当由此发生的追加合同价款,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方担当发生的费用,工期也予顺延。 五、合同价款及支付方式 其次十条合同价款与调整。合同价款及支付方式在协议条款内商定后,任何一方不得擅自转变。发生下列状况之一的可作调整: 甲方代表确认的工程量增减; 甲方代表确认的设计变更或工程洽商; 工程造价管理部门公布的价格调整; 一周
22、内非乙方缘由造成停水、停电、停气累计超过小时; 协议条款商定的其它增减或调整。 双方在协议条款内商定调整合同价款的方法及范围。乙方在需要调整合同价款时,在协议条款商定的天数内,将调整的缘由、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办的银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后天内不作答复,视为已经批准。 对固定价格合同,双方应在协议条款内商定甲方赐予乙方的风险金额或按合同价款确定比例商定风险系数,同时双方商定乙方在固定价格内担当的风险范围。 其次十一条工程款预付。甲方按协议条款商定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按协议条款商定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议条款商定预付工程款,乙方在商
23、定预付时间天内后向甲方发出要求预付工程款的通知,甲方在收到通知后仍不能按要求预付工程款,乙方可在发出通知天后停止施工,甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并担当违约责任。 其次十二条工程量的核实确认。乙方按协议条款商定的时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后天内按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量),并提前小时通知乙方。乙方为计量供应便利条件并派人参加。 乙方无正值理由不参加计量,甲方代表自行进行,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后天内未进行计量,从第天起,乙方报告中开列的工程量视为已被确认,作为工程款支付的依据。甲方代表不按商定时间通知乙
24、方,使乙方不能参加计量,计量结果无效。 甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和自身缘由造成的返工的工程量,不予计量。 其次十三条工程款支付。甲方按协议条款商定的时间和方式,依据甲方代表确认的工程量,以构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算出工程价款,经甲方代表签字后支付。甲方在计量结果签字后超过天不予支付,乙方可向甲方发出要求付款通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知天后停止施工,甲方担当违约责任。 经乙方同意并签订协议,甲方可延期付款。协议需明确商定付款日期,并由甲方支付给乙方从计量结果签字后第天起计算的应付工程价款利息。 六、材料供应 其次十四条材料样品或样本
25、。不论甲乙任何一方供应都应事先供应材料样品或样本。经双方验收后封存,作为材料供应和竣工验收的实物标准。甲方或设计单位指定的材料品种,由指定者供应指定式样、色调和规格的样品或样本。 其次十五条甲方供应材料。甲方依据协议条款商定的材料种类、规格、数量、单价、质量等级和供应时间、地点的清单,向乙方供应材料及其产品合格证明。甲方代表在所供应材料验收小时前将通知送达乙方,乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收,验收后由乙方妥当保管,甲方支付相应的保管费用。发生损坏或丢失,由乙方负责赔偿。甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏或丢失由甲方负责。 甲方供应的材料与清单或样品不符,
26、按下列状况分别处理: 材料单价与清单不符,由甲方担当全部差价; 材料的种类、规格、型号、质量等级与清单或样品不符,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工现场并重新选购; 到货地点与清单不符,甲方负责倒运至商定地点; 供应数量少于清单商定数量时,甲方将数量补齐。多于清单数量时,甲方负责将多余部分运出施工现场; 供应时间早于清单商定时间,甲方担当因此发生的保管费用。 因以上缘由或迟于清单商定时间供应而导致的追加合同价款,由甲方担当。发生延误,工期相应顺延,并由甲方赔偿乙方由此造成的损失。 乙方检验难过之后仍发觉有与清单和样品的规格、质量等级不符的状况,甲方还应担当重新选购及返工的追加合同价款,并相应顺
27、延工期。 其次十六条乙方供应材料。乙方依据协议条款商定,依据设计、规范和样品的要求选购工程需要的材料,并供应产品合格证明。在材料设备到货小时前通知甲方代表验收。对与设计、规范和样品要求不符的产品,甲方代表应禁止使用,由乙方按甲方代表要求的时间运消逝场,重新选购符合要求的产品,担当由此发生的费用,工期不予顺延。甲方未能按时到场验收,以后发觉材料不符合规范、设计和样品要求,乙方仍应拆除、修复及重新选购,并担当发生的费用。由此延误的工期相应顺延。 其次十七条材料试验。对于必需经过试验才能使用的材料,不论甲乙双方任何一方供应,按协议条款的商定,由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的,可托
28、付专业机构进行测试,费用由甲方担当。测试结果不合格的材料,凡款选购的应停止选购,凡已选购运至现场的,应立刻由选购方运消逝场,由此造成的全部材料选购费用,由选购方担当。甲方或设计单位指定的材料不合格,由甲方担当全部材料选购费用。 七、设计变更 其次十八条甲方变更设计。甲方变更设计,应在该项工程施工前天通知乙方。乙方已经施工的工程,甲方变更设计应准时通知乙方,乙方在接到通知后立刻停止施工。 由于设计变更造成乙方材料积压,应由甲方负责处理,并担当全部处理费用。 由于设计变更,造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应的损失均由甲方担当,相应顺延工期。 其次十九条乙方变更设计。乙方提出合理化建议涉及到变
29、更设计和对原定材料的换用,必需经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额,甲方双方协商共享。 第三十条设计变更对工程影响。全部设计变更,双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后,乙方按甲方代表的要求,进行下列对工程影响的变更: 增减合同中商定的工程数量; 更改有关工程的性质、质量、规格; 更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸; 增加工程需要的附加工作; 转变有关工程施工时间和挨次。 第三十一条确定变更合同价款及工期。 发生设计变更后,在双方协商时间内,乙方按下列方法提出变更价格,送甲方代表批准后调整合同价款: 合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款; 合同中只有类似于
30、变更状况的价格,可以此作为基础确定变更价格,变更合同价款; 合同中没有适用和类似的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准后执行。 设计变更影响到工期,由乙方提出变更工期,送甲方代表批准后调整竣工日期。 甲方代表不同意乙方提出的变更价格及工期,在乙方提出后天内通知乙方提请工程造价管理部门或有关工期管理部门裁定,对裁定有异议,按第条商定的方法解决。 八、竣工与结算 第三十二条竣工验收。工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方代表供应完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款商定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款商定的时间内组织有关部门验收,
31、并在验收后天内赐予批准或提出修改看法。乙方按要求修改,并担当由自身缘由造成修改的费用。 甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告天内无正值理由不组织验收,或验收后天内不予批准且不能提出修改看法,视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。 竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。 甲方不能按协议条款商定日期组织验收,应从商定期限最终一天的次日起担当保管费用。 因特殊缘由,部分工程或部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。 第三十三条竣工结算。竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定或协议条款商定的时间、方式向甲方代表提出结算报告
32、,办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应在天内赐予批准或提出修改看法,在协议条款商定时间内将拨款通知送经办的银行支付工程款,并将副本送乙方。乙方收到工程款天内将竣工工程交付甲方。 甲方无正值理由收到竣工报告后天内不办理结算,从第天起按施工企业向银行同期贷款的最高利率支付工程款的利息,并担当违约责任。 第三十四条保修。乙方按国家有关规定和协议条款商定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付方法,进行保修并支付保修金。 保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单项验收的工程,按单项工程分别计算保修期。 保修期内,乙方应在接到修理通知之后天内派人修理,否则,甲方可托付其他单位或人员修理。
33、因乙方缘由造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外缘由造成返修的费用,由甲方担当。 实行按合同价款商定比率,在甲方应付乙方工程款内预留保修金方法的,甲方应在保修期满后天内结算,将剩余保修金和按协议条款商定利率计算的利息一起退还乙方。 九、争议、违约和索赔 第三十五条争议。本合同执行过程中发生争议,由当事人双方协商解决,或请有关部门调解。当事人不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方在协议条款内商定由仲裁委员会仲裁。当事人双方未商定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉。 发生争议后,除消逝以下状况的,双方都应连续履行合同,保持施工连续,爱惜好已
34、完工程: 合同确已无法履行; 双方协议停止施工; 调解要求停止施工,且为双方所接受; 仲裁委员会要求停止施工; 法院要求停止施工。 第三十六条违约。甲方代表不能准时给出必要指令、确认、批准,不按合同商定支付款项或履行自己的其他义务及发生其他使合同无法履行的行为,应担当违约责任(包括支付因违约导致乙方增加的费用和从支付之日计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期,按协议条款商定支付违约金,赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。 乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要求,或发生其它使用合同无法履行的行为,乙方应担当违约责任,按协议条款商定向甲方支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。
35、 除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行,违约方担当上述违约责任后仍应连续履行合同。 因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应以书面形式通知违约方,违约方必需在收到通知之日起天内作出答复,超过天不予答复视为同意中止或解除合同,由违约方担当违约责任。 第三十七条索赔。甲方未能按协议条款商定供应条件、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可按以下规定向甲方索赔: 有正值索赔理由,且有索赔大事发生时的有关证据; 索赔大事发生后天内,向甲方代表发出要求索赔的意向; 在发出索赔意向后天内,向甲方代表提交全部和详细的索赔资料和金额; 甲方在接到索赔资产后天内赐予批准,或要求乙方进
36、一步补充索赔理由和证据,甲方在天内未作答复,视为该索赔已经批准; 双方协议实行一揽子索赔,索赔意向不得迟于工程竣工日期前天提出。 十、其它 第三十八条平安施工。乙方要按有关规定,实行严格的平安防护和防火措施,并担当由于自身缘由造成的财产损失和伤亡事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的财产损失和伤亡事故,由责任方担当责任和有关费用。 发生重大伤亡事故,乙方应按规定立刻上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门的要求处理。甲方要为抢救供应必要条件。发生的费用由事故责任方担当。 乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时交通要道四周施工前,应向甲方代表提出平安
37、爱惜措施,经甲方代表批准后实施。由甲方担当防护措施费用。 在不腾空和连续使用的建筑物内施工时,乙方应制定周密的平安爱惜和防火措施,确保建筑物内的财产和人员的平安,并报甲方代表批准。平安爱惜措施费用,由甲方担当。 在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定供应相应的防护措施,并担当有关费用。 第三十九条专利技术和特殊工艺的使用。甲方要求接受专利技术和特殊工艺,须负责办理相应的申报、审批手续,担当申报、试验等费用。乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作。乙方提出访用专利技术和特殊工艺,报甲方代表批准后按以上商定办理。 以上发生的费用和获得的收益,双方按协议条款商定分摊或共享。 第四十条不行抗力。不行
38、抗力发生后,乙方应快速实行措施,尽量削减损失,并在小时内向甲方代表通报灾难状况,按协议条款商定的时间向甲方报告状况和清理、修复的费用。灾难连续发生,乙方应每隔天内甲方报告一次灾难状况,直到灾难结束。甲方应对灾难处理供应必要条件。 因不行抗力发生的费用由双方分别担当: 工程本身的损害由甲方担当; 人员伤亡由所属单位负责,并担当相应费用; 造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方担当; 所需清理和修复工作的责任与费用的担当,双方另签补充协议商定。 第四十一条保险。在施工场地内,甲乙双方认为有保险的必要时,甲方按协议条款的商定,办理建筑物和施工场地内甲方人员及第三方人员生命财产保险,并支付一切费
39、用。 乙方办理施工场地内自己人员生命财产和机械设备的保险,并支付一切费用。 当乙方为分包或在不腾空的建筑物内施工时,乙方办理自己的各类保险。 投保后发生事故,乙方应在天内向甲方供应建筑工程(建筑物)损失状况和估价的报告,如损害连续发生,乙方在天后每天报告一次,直到损害结束。 第四十二条工程停建或缓建。由于不行抗力及其它甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建,使合同不能连续履行,乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱惜和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现常甲方应为乙方撤出供应必要条件,支付以上的费用,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。 已经定货的材料、设备由定货方负
40、责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方担当。但未准时退货造成的损失由责任方担当。 第四十三条合同的生效与终止。本合同自协议条款商定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款照旧生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。 第四十四条合同份数。合同正本两份,具有同等法律效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按协议条款商定,由甲乙双方分送有关部门。 工程合同 篇2 建设公司单位:_甲方 设计公司单位:_乙方。 一、建设工程名称 作为甲方托付乙方担当_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,建设地点在_。 二、建设工程甲方义务 1、在工
41、程开工前,作为甲方应组织施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时,作为甲方应供应必要的工作条件。 3、作为甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱惜乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。 三、建设工程乙方义务 1、作为乙方必需依据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计,并在_年_月_日以前,向甲方交付设计文件;其中,设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份。 2、作为乙方编制的设计文件,应当满足编制施工招
42、标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;同时编制施工图设计文件,应当满足设备材料选购、非标准设备制作和施工的需要,并注明建设工程合理使用年限。 3、作为乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。 四、建设工程设计费 甲方将乙方供应的设计文件交由3-5家工程公司报价,若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内,甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。 五、建设工程违约责任 1、甲方不依据合同规定向乙方支付设计费,应依据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。 2、由于乙方的缘由,延误设计
43、文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 3、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方连续完善设计任务,并视造成的损失铺张大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者,乙方应担当赔偿金。 六、建设工程其它 本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定,补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项,按我国的法律,法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。 建设单位(甲方)(盖章):_设计单位(乙方)(盖章):_ 代表人(签字):_代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日 签订地点:_签订地点:_ 工程合同 篇3 建设单位:_,以下简称甲方; 设计单位:_,以下简称乙方。 依据建设工程勘察设计管理条