《2023年装饰公司分包协议(三篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年装饰公司分包协议(三篇).docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年装饰公司分包协议(三篇)装饰公司分包协议篇一 承包方： (以下简称乙方) 甲方现将文泰新城帝豪大酒店工程的钢筋分项工程分包给乙方施工，经甲乙双方屡次友好协商，现就相关事项特订如下合同。 一 工程概况： 1、工程名称：帝豪大酒店。 2、工程地点：新世纪大道劳动局办公大楼的西斜对面。 3、工程特点：全框架，总层数 ，总高度 二 承包方式及承包范围： 1、承包方式：实行包工不包料(乙方负责食宿、扎丝、电焊条、安全帽、防雨衣、安全带等劳保用品，拉丝机、对焊机、压焊机、切断机、弯曲机等与本工程相关的一切机械和工具由乙方自理)。 2、承包范围：本工程钢筋分项工程的制安，场内材料运输及装卸，材料
2、的分类和清理，钢筋焊接(包括对焊、电材压力焊、平焊)等与本工程相关的一切工作内容和范围。 三 工程单价及计算方式： 1、本工程实行按/平方米包干使用，(此费包含乙方的工料机具费、食宿费和劳保用品费用等等与本分项工程和合同等二条相关的一切费用)甲方不再另付任何费用。 2、工程结算按建筑计算规章以总面积乘以单价计算。 3、图纸如因变更则按20xx年建筑定额计算进展增减费用，现场增加工程则按签证计算。 四 施工要求及验收标准： 乙方在施工中严格按施工图纸和施工标准要求施工，杜绝违章施工，确保工程质量。验收按现行建筑行业的验收标准验收，合格前方可进展一道工序施工，否则由此引发的一切费用由乙方自理。 五
3、 付款方式： 工程款按每完成一层支付1.5万元，主体工程验收合格后付足总价的60%，本工程全面竣工验收合格后2个月内付足总价的80%，余款(除留5%质保金，质保期为一年外)在农历年底一次性支付。 六 工期： 乙方在施工中严格按甲方制定的施工进度规划施工，如因人员缺乏及不加班影响整个进度所造成的损失均由乙方自理 七 安全事故的处理方法： 乙方在施工过程中，切实加强职工的安全思想教育工作，制定切实工作的安全防护措施，确保安全。杜绝一切安全事故的发生，如发生人为或5000以下的安全事故均由乙方自理，重大的事故由甲方负责担当工伤保险所赔偿的金额，其余均由乙方自理。 八 甲乙双方违约责任： 1、甲方责任
4、： 1)负责搞好本工程的“三通一平“工作 2)准时供应建筑材料，如因材料不及所造成乙方的直接损失由甲方负责 3)按合同支付工程款，否则造成工程延误的损失由甲方自理 4)负责办理乙方在本工程施工人员的工伤保险手续 5)如因甲方治理人员的错误指挥所造成的损失由甲方负责 6)供应垂直运输塔式起重机一台，无偿全程为个班组效劳 2、乙方责任： 1)严格遵守甲方制定的规章制度，听从指挥、积极协作，如消失违章和不协作不听从甲方治理人员的安排和指挥，每次罚款500元，此款在工程款中扣回。 2)严格按安全生产操作规程操作，杜绝违章作业，如不戴安全帽、穿拖鞋、打赤膊进入工地，一经发觉，惩罚如下：组长100元/次、
5、工人 30元/次， 不去工地作业人员马上请退，罚款由甲方在乙方的工程款中扣回。 3)乙方有义务提前三天申报该段的材料规划，做到精确无误，合理使用。如因乙方不熟识图纸和马虎大意造成多下和乱下料，全部的废料由乙方按进价赔偿给甲方 4)乙方在施工中，做到细心施工确保梁柱、轴线精确无误。如超过允许偏差，每次处以300元的罚款并进展整改，如消失同类型性质的错误，并加倍惩罚。此款甲方在乙方工程款中扣回。 5)乙方在施工中应遵纪守法，制造良好的施工环境，不得违法乱纪或以任何理由进展斗殴闹事，一经发觉，交当地公安机关处理，后果自负。 6)在施工期间，乙方应建立健全安全防范体系，确保职工的人身安全。为了便于治理
6、，原则是参与施工的全部人员应在工地食宿，如自愿回家食宿者，更要留意自身安全。如消失意外(交通)伤亡事故均由乙方自理，甲方概不负责。 7)工程扫尾及文明施工 主体工程完成后，扫尾工程将占总比例的10%，在此期间乙方应自觉清理场地，将材料堆放有序，如遇工地相关检查和突击工作，必需无条件无偿(限三个工作日内)的协作。如不听从调度和安排，甲方另请他人费用在10%内扣回，同时有权延期和拒付余款。 九 其他事项 甲乙双方共同协商解决，达不成协议则由任何一方申请人民法院仲裁解决。 该合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字日起生效 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_
7、 _年_月_日_年_月_日 装饰公司分包协议篇二 甲方： 乙方： 经甲乙商定达成以下协议： 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3发包方式：甲方供应施工材料，乙方包工（自备施工工具）。 1.4承包金额：每平米58元,实际完成正投影面积，包括垂直运料、垃圾清运等。 1.5工期：按工程部制定工程进度规划执行。 1.6工程质量标准：优良。 其次条甲方负责事项 2.1协调各施工专业施工。 2.2按时，保质，保量供应施工材料。 2.3开工前3天，向乙方供应确认的施工图纸或做法说明1份，并向乙方进展现场技术交底，供应施工所需的用水，用电。 工程质检员对工程质量，安全，进度进展监视检查。
8、第三条乙方负责事项 3.1指派代表乙方履行合同，按合同商定及甲方要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务。办理应由乙方负责相关事宜。 3.2严格执行施工标准，安全操作规程，防火安全规定，环境爱护规定，严格根据图纸说明进展施工，参与竣工验收。 第四条工程款支付方式 本合同生效后，乙方上报工作量的时间为每月月底，按实际完成工作量的80%支付，支付额度以河北省预算定额人工工日比率执行，支付时间为次月15日-20日，工程完工付到实际完成工作量的95%，5%尾款竣工结算后一次付清。 第五条关于安全文明施工的规定 5.1乙方应按图纸施工，并严格遵守建筑安装工人安全操作规定及其他相关法规和标准的规定，违反
9、操作规程导致发生安全事故，乙方应自己担当责任和由此引发的一切经济损失，甲方协调处理。 5.2甲方工程人员对施工现场的安全进展监视检查，乙方必需承受并协作检查。 5.3乙方要指定一名安全治理人员，负责施工现场的一切安全工作，并对施工人员进展安全文明施工教育。 5.4乙方人员未经甲方同意不准到非施工区域活动。 5.5甲乙双方应把防火工作作为安全治理的重中之重切实抓好。乙方动用明火，安装电器及使用易燃，易爆物品，必需事前告知甲方治理人员，动火时做到一人动火一人监护。 5.6施工现场必需随时清理，因施工而产生的垃圾由乙方清运至甲方指定位置，每日收工之前乙方会同甲方治理人员检查认可后，方可离开现场。 5
10、.7乙方在施工期间严禁抛，冒，滴，洒。在清理垃圾时不能有扬尘。如有违反，由乙方担当经济惩罚及一切后果。 5.8乙方在施工期间应尽可能降低噪音对周边的影响。如有违规，由乙方担当经济惩罚及一切后果。 第六条违约责任 因一方违约给另一方造成经济损失，由违约方担当。合同无法连续旅行时，合同终止并追究责任。 第七条争议或纠纷处理 7.1本合同履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决，或有请有关部门进展调整。 7.2当事人不愿通过协商，协调解决或协商，调解不成时，可提请仲裁机构仲裁，也可向人民法院起诉。 第八条附则 本合同一式两份，双方各执一份。 甲方（盖章）：乙方（盖章） 托付
11、代理人（签字）：托付代理人（签字）： 单位地址：单位地址： 电话：电话： 年月日年月日 装饰公司分包协议篇三 发包方：_(简称甲方) 承包方：_(简称乙方) 鉴于甲方承揽修建工程标段，并承受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程托付乙方进展劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，双方就劳务分包事项协商达成全都，订立本合同。 第一条劳务分包人资质状况及人员 1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人托付书、被托付人证件(
12、假如授权) (注：_以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，作为合同附件，附在合同内。) 2、人员 施工负责人：_职务：_队长职称：_工程师 技术负责人：_职务：_总工职称：_工程师 其次条劳务分包工程工程及劳务酬劳 1、分包工程工程 工程名称：_ 工程地点：_ 分包范围：_ 2、劳务酬劳 (1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。劳务分包工程清单见附表。表中的工程量不作为结算工程数量。 (2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合治理费，最终结算依据为业主批复的乙方担当的工程费用结算书金额。 (3)本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不
13、得调价，除非业主调整。 (4)劳务酬劳单价中已包含乙方为完本钱合同相应劳务分包清单工程全部工作内容需要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)治理、环境爱护、劳动爱护、调遣(进出场)临时工程(建立、撤除与恢复)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教育费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方负责缴纳)利润等费用，以及合同明示或示意的有关责任、义务和一般风险。 (5)本工程的临时工程建立、施工便道、便桥、拌合系统、安全文明施工等一切为之相关的费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。如有索赔按索赔条款处理。 (6)工程量清单第1
14、00章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进展分割，其他工程乙方占%. (7)本工程发生的全部前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方担当。 (8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看管人员工资、避雷设备、全部相关附属设施及按业主和地方政府相关治理规定必需配备的设施费用)，乙方担当费用元(元)整。 (9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方担当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方担当并自行缴纳。 第三条对乙方更换施工负责人或技术负责人的要求 1、乙方更换施工负责人或技术负责人时，要取得甲方同意。 2、甲方认为乙方委派的施工负责人或技术负责
15、人的工作力量和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。 3、因更换施工负责人或技术负责人造成的损失乙方自行担当。 第四条分包工程期限 1、总工期以业主和公司的工期为准。 2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。 第五条工程质量 1、工程质量必需全部到达业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%. 2、乙方根据四川省雅砻江两河口水电站交通工程工程工程施工招标文件的全部规定、甲方技术交底及大路现行技术标准细心组织施工，工程质量必需到达施工设计文件和相关的国家、省部现行的标准
16、、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满足。 3、乙方应无条件地承受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量治理，同时也应无条件地承受甲方施工技术部及有关部门的质量监视、指导。对于施工中达不到业主、监理要求而消失的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理打算，乙方必需无条件承受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部担当。 4、乙方工程负责人必需常驻本工程工地，对自己所施工的工程细心组织施工、治理。乙方工程负责人及技术负责人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱消失场，乙方必需无条件承受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部担当。乙
17、方应在协议签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随便更换。未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发觉乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。否则对乙方处以伍仟元天人的罚款。 5、乙方在每道工序施工完毕后，应准时上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并协作甲方准时上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进展下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方负责担当。 第六条安全施工、环境爱护和文物爱护 1、乙方应遵守建立工程施工安全生产有关治理规定，严格按业主监理要求建立安全、文明标准化工地，各种安全文明标牌由乙方根据要求制作和
18、布设，随时承受各级安全人员的监视检查，按规定实行措施做好现场的安全防护工作，消退事故隐患。 2、乙方对现场的作业人员进展安全教育，明确其安全责任，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反安全治理规定进展施工。 3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工开头前向甲方上报安全施工方案及安全防护措施，经甲方审批后实施。防护措施费用按合同商定在劳务酬劳单价内包干使用。 4、遵守甲方的职业安康安全治理文件要求，实行有效的职业病防治措施，做好职业病的掌握和预防。在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的安全防护措施，报甲方审批后组织实施。乙方要对施工人员进展职业安康安
19、全教育，供应与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的使用或运转。费用按合同商定在劳务酬劳单价内包干使用。 5、按规定为施工现场人员配备安全爱护用品，指导现场人员正确使用，确保施工人员的人身安全，费用由乙方担当。 6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并爱护好现场，甲方准时提出处理方案，乙方应积极赐予协作，并进展爱护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。 7、乙方必需仔细贯彻国家有关法规、法令、政策和安全施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到安全生产，文明施工，在开工
20、之日起10日内，将保证安全施工的措施和应急预案报送甲方。 8、甲方有权检查乙方安全生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权根据有关规定责令乙方停工并赐予肯定经济惩罚，直至安全隐患消退为止。 9、乙方应制订出严密的安全防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方负责并担当全部法律和经济责任。 10、乙方必需与工程部签订治安城乡环境综合治理责任书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报工程部协作甲方办理暂住证。若违反社会治安或触犯刑法，其责任由乙方全部担当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方
21、有权赐予经济惩罚。 11、甲方负责办理全部施工人员人身意外保险，超过合同局部乙方按工程所担当的比例34%进展分摊。 12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为安全风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何安全事故，两个月内无息退还。否则，甲方将依据对乙方的安全指标考核结果详细状况予以拘留。 13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境爱护与水土保持和安全文明生产等的治理规定，执行甲方制定的环境爱护措施、治理方案和环保要求，加强从业人员的环保教育，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格掌握污染源，按规定排放污染物，避开和削减因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。 14、乙方在
22、施工中发觉古墓、文物或有考古讨论价值的物品时，应马上爱护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物治理部门要求实行妥当措施爱护，若未按规定实行措施造成的损失由乙方担当。 15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等安全事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等责任和费用，均由乙方依法担当。上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权终止合同。 第七条工期延误 1、由于甲方或业主物资供给或业主设计变更、施工图纸供给、征地拆迁等缘由造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。 2、由于业主方缘由造成的材料供给不上，甲方不赔偿任何费用。如因甲方缘由造成乙方全面连
23、续窝工、停工超过5天时，从第6天起，根据甲乙双方确认的人员，赐予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。如因不行抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。 3、由于乙方施工组织不力、治理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方负责;甲方有权终止协议。 第八条材料供给及机械设备使用 1、材料供给 (1)甲方供给的材料包括钢筋、型钢、钢板、水泥、火工品、防水板，甲方供给至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，卸车费、倒运费由乙方自行负责。甲供材料数量限额为设计量加上定额损耗，超限额数量局部根据选购单价加收15%的业务提成费。材料款以双方确认的单据为准
24、(向乙方出示并供应发票复印件一份)，经双方人员确认，在当月计价款中扣除(材料单价以甲方实际购置的单价为准)乙方依据工程进度必需在每月二十五日前以书面形式上报合理的材料规划，否则由此造成的材料供给不准时或工期拖延，其责任由乙方全部担当。甲方供应材料清单见附表。 (2)除上述明确甲方供应的材料外，其余材料由乙方自行选购。乙方自行选购的材料必需保证材料质量到达本工程及甲方规定的标准，同时向甲方报送每次选购各种材料的出厂质检合格证，并征得甲方现场工程师、监理工程师、业主同意，试验合格前方可使用，否则，由此造成的一切损失由乙方负责。 (3)施工中乙方选购材料的保管、使用、回收等全部由乙方负责。 (4)本
25、合同工程所使用的材料因市场价格上涨所带来的一切风险及损失由乙方自行担当。假如业主对本工程材料进展调整，材料调差待业主批复后根据雅砻江两河口水电站交通工程3#大路标段施工招标文件合同专用条款第70.1条进展调整。 2、施工机具、机械设备供给 (1)乙方根据投标承诺及合同商定配备设备及小型机具，应准时组织上场，安排操作人员和进展治理。乙方上场主要施工机具、机械设备清单见附件。 (2)乙方供应的机械设备、施工机具性能应满意施工需要。 (3)本工程所需机具、设备由乙方自行解决。 第九条变更设计 1、甲方有权对乙方担当的工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。 2、乙方提出工程变更时，由乙方提交
26、变更设计相关根底资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准前方可实施。 3、对于人力不行抗拒的自然灾难(如战斗、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进展补偿。 4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。 第十条计量与结算 1、对业主计量：_乙方按甲方要求的时间及格式将已到达计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面协作甲方报监理对相关工程进展验收签证并进入当月计量程序。 2、甲方对乙方的计量：_甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量
27、清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完本钱工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何状况下均不调整。 3、乙方必需在每月18日前将已完工程工程的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。 4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程工程数量报表后，由施工技术部、物资设备部、安全环保部、质量治理部、规划部负责现场核实，确认已完分项工程数量无误且到达质量标准及验收标准，资料提交齐全时赐予计量，发觉工程质量不合格不予计量，并责令乙方返工处理，期间发生的一切费用均由乙方担当。待工程全部达质量
28、标准后，重新申报验工计量。 5、计量数量为乙方实际完成、到达本协议要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术负责人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。甲方与业主计量支付完成并被批准前方对乙方进展计量，计量数量为乙方承包范围内的甲方与业主所计量数量。乙方应准时供应相关检验资料，如检验资料供应不准时而导致甲方不能按时从业主方计量，由此引起的一切损失均由乙方负责。 6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。 7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。 8、结算前，乙方须将所保管使用的属甲方供应主材的剩余局
29、部、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料缺乏局部和机具损毁局部由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由规划部门结算。 第十一条劳务酬劳价款支付 1、劳务酬劳的支付：_甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。 2、甲方按批准的验工计价款，拘留当月业主批复计价金额的%作为工程质量保证金(工程质量保证金限额亿_%_%=万元，假如变更超过业主规定的限额需要增加，乙方也相应增加)%的治理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。 3、预付招待业主支付后，按乙方担当工程比例支付乙方，乙方
30、确保专款专用，不得将资金外挪或用到其他工程。预付款支付分两次支付，支付比例及程序根据雅砻江两河口水电站交通工程3#大路标段施工招标文件专用条款第60.5条规定支付。 4、计价支付以业主计价支付周期为准，但推迟7个工作日，计价支付相关条款按业主对甲方要求进展。 5、甲方向乙方每次拨付工程款之前，乙方必需将上次拨付工程款开支原始依据和本次申请拨付资金开支规划，经甲方现场指导监视和财务监视人员审核、签署意见后，依据劳务施工合同条款，方可拨付工程进度款。否则，不予拨款。 6、乙方应固定财务人员，建立健全财务开支明细表台帐。将经济活动相关资料和资金流向报甲方备案，并接授甲方核查。 7、支付方式：_在甲方
31、收到业主支付的工程进度款后10个工作日内，通过银行转帐一次或屡次支付。如遇本工程业主资金不到位或业主计量款拨付延误，甲方支付工程款的日期相应顺延，乙方应积极实行措施不得影响工程进度，延期支付的资金不计利息和违约金。 第十二条履约保证金 1、乙方履约保证金为叁拾万元，在签定合同前一次足额交纳。 2、若合同执行期间，因乙方缘由未能履行合同条款，则履约保证金予以扣除。 3、合同执行期间，因业主或甲方缘由未能履行合同条款，则按商定返还乙方履约保证金。 第十三条履约、质量保证金返还 1、履约保证金在乙方根据合同要求实施和完成了全部合同工程内容并全部验收合格且乙方将民工工资、材料款等全部付清的条件下，业主
32、向甲方返还该款项后一个月内甲方无息退还履约保证金。若工程有安全、质量问题(或隐患)或乙方拖欠民工工资、材料款等，在乙方未准时处理或处理不力时，甲方有权动用该保证金进展善后处理。(由于甲方缘由造成业主扣甲方履约保证金不能或缺乏额返还，不影响甲方对乙方的履约保证金返还) 2、质量保证金返还 工程质量保证金待保修期满业主返还甲方后，甲方扣除乙方管段工程修理费后一个月内返还乙方。 第十四条甲方权利及义务 1、全面履行总承包合同的义务，组织实施施工治理，对工程的工期、质量负总责。 2、负责该工程工程的掌握测量、试验工作(乙方试验人员全面协作)，准时供应施工设计图纸及有关技术资料;开展设计图纸会审、施工前
33、的交底和培训，帮助乙方解决技术难题;收集整理技术档案资料和交工验收。 3、负责编制施工组织设计，制定各项治理目标，下达年、季、月、旬(周)施工规划，审核材料、设备规划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的掌握、监视、检查和验收。 4、对乙方的工程进度、安全质量、现场治理、环水保等进展监控，对不按要求操作的，有权责令乙方停工整改，其发生的费用由乙方全部担当。 5、负责验工计价。 6、负责与业主、监理、设计有关部门联系，协调施工现场关系;对现场治理、安全质量、环水保、施工进度及内业资料进展检查评比并赐予表彰和奖罚。 7、如因乙方缘由造成的罚款均由乙方全部担当;若因乙方缘由被业主或监理通报，每
34、通报一次罚款1000020230元。 8、在拨付劳务酬劳前，甲方有权对乙方外欠材料款、租用设备费用及雇佣工工资进展代扣、代发和监视兑现。 第十五条乙方权利及义务 1、对本合同劳务分包范围的工程进度、安全质量、环水保、文明施工及现场治理向甲方负责。在合同签订后7天内按甲方要求及乙方承诺组织具有相应资格证书的娴熟工人、治理人员及技术人员，自有机械设备、周转料进入施工现场，并满意施工需要。负责编制具体施工方案，报甲方批准后实施。乙方承诺上场的人员、机械设备见附件乙方上场主要人员清单、乙方上场主要机械设备清单。 2、帮助完成甲方制定的工程创优目标及措施，确保工程一次创优，杜绝质量事故。 3、自觉承受甲
35、方及有关部门的治理、监视和检查，与现场其他单位协调协作，承受甲方统一调度。乙方上场的施工人员要有从业资格证书，特种作业人员要有有效的特种作业证书，做到持证上岗。 4、协作甲方现场掌握测量及试验工作，熟识图纸，严格根据设计文件、施工标准、施工组织设计、技术交底细心组织施工，确保工程质量、工期和施工安全;甲乙双方共同完成施工日志、施工记录、自检技术资料，竣工资料以及竣工交验工作，申报隐藏工程检查以及供应相关技术资料及竣工资料的完成，上报施工规划、报表，遵守甲方工程质量、进度、验工计价等治理方法，协作甲方办理交工验收。 5、乙方的农夫合同工工资必需由甲方代发。乙方按甲方要求每月照实上报欠当地的材料款
36、、设备租赁款、雇佣工工资、税费，上报的资料必需由乙方施工负责人签字加盖公章，由甲方核实后代付或代缴。代发、代付和代缴费用在乙方当期中间结算款中扣除，其它乙方未报甲方知情的与当地发生的债务或其他经济来往，由乙方自行归还，甲方不担当与此相关的任何责任及费用。 6、乙方应按时缴纳其它有关的行政规定费用。 7、乙方应按时向甲方上报年、季、月施工规划，并有保证措施，乙方必需无条件地承受甲方的施工规划安排，并保质、按期完成。准时、精确、真实地向甲方上报各种资料、报表、数据等。 8、在施工中乙方必需加强环境爱护，防止水土流失，否则由此引起的一切后果均由乙方负责，费用已经包含在协议单价中，甲方不另行支付，若乙
37、方未准时处理，甲方有权托付其他人员进展善后处理，费用从乙方的计价款或质量保证金中扣除。 9、乙方严格根据技术标准要求掌握好隧道超挖，设计容许超挖工程量及相应回填工程量均已经包含在相关单价中，不单独计量，不管乙方出于任何缘由而造成的超过设计允许范围的超挖，和由于超欠挖所引起的增加的工程量，均不予以计量，由乙方自行担当。 10、业主、地方政府组织的各种检查评比及施工过程中的正常检查，若因乙方缘由造成业主对甲方罚款，则该罚款由乙方担当，并在当月计量支付款中扣除。 11、乙方必需确保洞内“三管两线”布设有序，且应做到不漏水，不漏电，通风防尘和照明符合标准要求。否则，甲方有权责令乙方增加相应设备并对乙方
38、进展每次壹万元的惩罚，且甲方可以托付其他单位进展施工，由此带来的一切损失和费用均由乙方自负。 12、分项工程交工验收后，乙方应负责对该工程的看管，消失任何问题均由乙方自费修复，直到该合同全部交工验收为止。 13、民爆物品的治理必需遵守国家各级民爆物品治理方法和业主的安全治理规定，甲方统一选购，乙方无条件听从。 14、不得将本合同范围内工程向第三方进展分包或转包。 第十六条自然灾难 由于人力不行抗拒的自然灾难所造成的损失，参照建立单位或保险公司补偿标准。由乙方提出申请，经甲方核实后报建立单位或保险公司批复后赐予补偿。 第十七条违约责任 1、乙方承包施工的工程工程制止分包或转包，如经发觉甲方将拒肯
39、定乙方进展计量支付，甲方有权终止合同，乙方必需无条件听从，由此而造成一切损失由乙方担当，乙方无条件退场。 2、在业主组织安全、质量、进度检查中，由于乙方缘由造成甲方连续两个月被业主评价为较差，则对乙方惩罚伍万元，对乙方施工队负责人和技术负责人分别惩罚壹仟元，;若由于乙方缘由造成甲方连续三个月被业主评价为较差，甲方有权终止合同，没收乙方履约保证金，并要求乙方在7天内退场，由此引起的一切责任及损失均由乙方担当。 3、乙方必需按本合同规定的质量、工期要求完本钱合同工程的施工，否则乙方应全部担当业主对甲方的惩罚和甲方对乙方的惩罚。 4、乙方应根据甲方批准的实施性施工组织设计上足人员和机械设备，若乙方设
40、备、人员在合同签订后5天内未能准时到场或不能全部到场，则甲方有权另行确定施工单位或对乙方处以伍仟元人和伍仟元台机械设备的惩罚，由此引起的一切损失由乙方担当。 第十八条合同纠纷 在履行合同中若消失纠纷时，双方应公正、合理的进展协商解决，若不能协商解决时，须在甲方上级企业工商注册所在地-陕西省西安铁路运输法院或西安市中级人民法院起诉。 第十九条补充协议 本合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。 其次十条合同的终止与生效 本合同书经双方签字盖章，乙方上场的人员、施工设备、机具满意合同及甲方要求、在正式施工一个月且经甲方综合评价合格后生效。如甲方的综合评价认为乙方不具备履行合同的力量，本合同无效，乙方马上退出施工现场，甲方按乙方完成合格的工程量和本合同单价支付乙方费用，除此外不再支付任何费用。甲方依据竣工结算将相关费用支付完毕，缺陷责任期完毕，本合同自行失效。 其次十一条其他 1、合同签订地点. 2、本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。 甲方：_(盖合同专用章)乙方：_(盖章) 甲方法定代表人乙方法定代表人 开户银行：_开户银行：_ 账号：_账号：_ 签约地点：_签订日期：_