《管网施工合同【实用文档】doc.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《管网施工合同【实用文档】doc.doc(35页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-管网施工合同【实用文档】doc文档可直接使用可编辑,欢迎下载水厂供水管网工程施工合同(编号:SJZLS-施工-2021-004)工程名称: 水厂供水管网工程施工 发包方(发包方):承包方(承包方):签订地点:郑州市上街区 签订日期:二一四年一月 水厂供水管网工程施工合同发包人(发包方): 自来水公司 承包人(承包方):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就郑州市上街区水厂供水管网工程施工事项协商一致,订立本合同双方共同遵守.第一条 基本情况
2、1、工程概况工程名称:郑州市上街区水厂供水管网工程施工。工程地点:郑州市上街区。2、工程承包范围及方式承包范围: 水厂供水管网工程施工。工程内容: 水厂供水管网工程施工。包括球墨铸铁管、PE管、阀门及阀门检查井、管件、管沟开挖及回填、路面拆除及管道碰头、试压冲洗、余土外运等工作内容。提供所有机械、人工、资料整编,与此工程有关的检验检测等。承包方式:本工程是包主材、包工、包施工辅材,包机械、包工期、包质量、包安全的单价合同。以实际完成的工作量乘以单价计算工程款.3、合同工期与工程质量合同工期:以发包方要求的合理工期为准,在承包方同意发包方规定的工期后,工期不得更改.工程质量标准:质量应符合设计图
3、纸、相关规范条款及有关标准要求,执行国家、河南省、郑州市现行验收评定标准。4、合同单价、总价与支付方式合同单价:承包方以包工包料的方式承包该工程,包括:设备进出场运输及安拆费、施工费、放线费、检验检测费、管理费(包含水电费、基础资料等)。合同单价附后。支付方式:本工程按所规定的合同单价据实结算,不预付工程款。本工程完成具备通水条件后,甲方按实际完成工程量付给乙方80的工程款;经有关单位验收合格后,甲方按实际完成工程量付给乙方15的工程款;剩余工程款5做为工程质保金,质保期按照行业有关规定执行。工程款的支付程序按照 自来水公司工程款审批及支付流程执行。 第二条 施工设备材料1、本项目管网施工所用
4、设备材料均由承包方提供,承包方所用设备材料应符合相应的国家规范标准,发包方有权对承包方所用设备材料进行检查,如发现不合格,发包方有权要求承包方整改,由此所导致的工期延误等责任由承包方承担,并赔偿发包方因此造成的损失。第三条 发包方的责任和义务 1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。2、开工前提供正规施工用水接头和施工电源接点,接线点符合安全用电规范.3、向承包方提供施工蓝图叁份地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式.组织有关部门对施工图纸进行会审。4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证,需要旁站的甲方及监理人员应配合乙
5、方施工作息时间,作息时间的变更提前12小时送达监理。 5、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请出具常规经济合理的设计处理方案.第四条 承包方的责任和义务1、承包方在施工过程中应遵守自来水公司的上街区水厂供水工程工程、安全、质量管理制度汇编中相关的规章制度。2、组织施工机械设备、人员和材料进场,保证工程按发包方要求及时开工,负责桩机正常运行,保证施工质量和进度。3、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定,严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。4、承包方必须做到文明施工,保持施工现场的整洁,创造一个良好的施工环境。5、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理,相互配合,不得野蛮施工,如
6、出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。6、做好每根管道的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料,为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。7、承包方负责与本工程有关的竣工资料的收集、整理、报验。第五条 工期约定1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得承包方同意,并支付承包方因赶工采取的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延.3、因承包方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。4、因设计变更或非承包方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上,工期相应顺延。5、承包
7、方负责协调好管网施工单位与周边村民的关系。第六条 验收1、工程验收以施工图纸和设计变更通知书,图纸会审纪要,国家颁发的工程施工验收规范及质量检验标准为依据.通过质监部门及有关单位的质量验收,达到合格标准.2、工程量的计算:以施工图纸中标注的长度进行计算,如果施工深度不够,发包方有权要求重新施工,工程量应由甲乙双方代表现场签字确认并作为工程结算依据。第七条 违约责任1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工,发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。2、由于承包方原因,逾期竣工,每逾期一天,承包方支付发包方 1000 元违约金。3、由某方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由
8、责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第七条 合同组成的文件1、本合同、工程施工安全合同2、施工图纸、标准、规范及有关技术文件;3、上街区水厂供水工程工程、安全、质量管理制度汇编。第八条 争议处理方式在本合同履行过程中,出现任何争议时,双方应通过友好协商的办法解决,协商不成时,任何一方均可向郑州市人民法院起诉。第九条 附则1、本合同一式陆份,其中甲乙双方各执叁份,具有同等法律效力.2、本合同经双方签字盖章之日起生效,各自履行完义务后自行失效。3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。发 包 人(盖章):承 包 人(盖章): 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人:委托代理人:日 期: 日 期:附件一:工
9、程施工安全合同发包人(发包方): 自来水公司 承包人(承包方):为贯彻“安全第一,预防为主”方针,明确双方的安全责任,确保施工中人身、设备、设施和第三方安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。第一条 工程项目:郑州市上街区水厂供水管网工程施工。第二条 施工地址:郑州市上街区。第三条 发包方安全责任1、开工前发包方对承包方进行施工安全技术交底。2、发包方应要求承包方制定施工安全措施。3、发包方有权检查督促承包方执行有关安全生产方面的工作规定,对承包方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书,直至清退出场。4、发包方指派人员负责与承包方联系安全生产方面的工作.5、发
10、包方有权对承包方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。6、发包方不得要求承包方违反安全管理规定进行施工。第四条 承包方安全责任1、承包方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏、及造成第三方损害事故承担全部安全责任。承包方应切实履行以下安全责任:2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规,必须制定相应的安全管理制度;严格执行安全生产规定、制度.3、承包方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。承包方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配
11、备合格的劳动防护用品、安全用具。5、施工期间,承包方应指派作为安全现场监护人、安全工作联系人。6、承包方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。7、承包方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,承包方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备、设施损坏负责。8、开工前,承包方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书.9、开工前,承包方应组织人员对施工区域、作业环境及设施设备、工器
12、具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示承包方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。10、承包方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。未经发包方同意,承包方不得擅自使用与施工无关的设施设备;不得擅自拆除、变更发包方防护设施及标识。11、承包方施工过程中需使用电,不得私拉乱接,必须严格执行安全用电规定。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。12、承包方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工.13、承包方必须接受发包方的监督、检查,对发包方提出的安全整改意见必须及时整改。14、承包方施工过程
13、中发生人生伤亡、设备事故和自来水管网、危及生产运行的或危及第三方不安全情况,应立即报告发包方,并积极配合调查.15、发生以下情况停工整顿造成的违约责任由承包方承担:(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故;(3)发生施工项目区域火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的;(5)施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的。第五条 施工安全保证措施 本次工程涉及的危险作业有临时用电、高空作业(包括而不限于),承包方必须采取有力措施,保证施工过程中,不发生任何安全事件、事故。施工作业前,承包方必须将临时用电安全措施、高空作业安全措施报发包方,经发包方同意后,方可进行
14、施工.第六条 违约责任1、由于承包方责任造成发包方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由承包方承担相应责任,并赔偿发包方或第三方因此造成的直接损失。2、合同履行中,发现承包方提供的有关资质材料无效,发包方有权解除合同,并由承包方承担由此造成的直接损失.3、发现承包方现场作业人员有违章行为的,比照发包方有关安全生产奖惩规定对发包方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。4、承包方未设置安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,发包方有权要求承包方立即停工整改,由此
15、引起的后果及损失由承包方承担。5、承包方特种人员无证上岗应承担200元/人次的违约责任。6、承包方施工过程中,安全员未佩带袖章,承包方应承担100元/次的违约责任。7、承包方在危险作业施工过程中,无安全员监护,承包方立即停工,并应承担200元/次的违约责任。8、承包方人员擅自动用发包方的设施设备,承包方按100元至500元/人次承担违约责任,产生严重后果,全由承包方承担。9、承包方对发包方提出的安全整改意见不及时整改的,每逾期一天,承包方按200元/天承担违约责任,拒不执行,按承包方违约,解除施工合同.10、施工过程中发生人身伤亡、设备事故和第三方损害有隐瞒行为的,除接受政府有关部门处理外,过
16、错方应承担3000元至5000元/次的违约责任.第七条 甲乙双方约定的其他事项:无第八条 本合同执行过程中,如发生争议,由双方协商解决;若经协商不能解决争议的,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼.第九条 甲乙双方必须严格执行本合同,本合同的法律效力独立于施工合同.第十条 本合同有效期限:与施工合同同步。第十一条 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第十二条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份.第十三条 本合同签订地点在发包方住所地。发 包 方(盖章):承 包 方(盖章):法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:日 期: 日 期:附件二:农民工工资支付保证措施1、为维护劳
17、务队伍和农民工的合法权益,保证本项目建设的顺利实施,根据中华人民共和国劳动法及上级有关政策,制定本办法.2、项目发包人、监理单位、承包人、劳务队伍严格遵循国家政策、法律法规,站在讲政治、讲稳定、讲大局、讲诚信的高度重视农民工工资支付问题,采取切实措施保护农民工的合法权益,禁止拖欠农民工工资.3、承包人严格执行工程建设相关法律法规和国家强制性标准,确保工程质量和安全施工.因工程质量验收不合格或安全事故而延误工期,影响发包人拨付工程进度款,导致农民工工资拖欠的,承包人愿承担一切责任。4、承包人保证:不违规转包、分包工程,不与不具备用工资格的组织或个人签订专业分包或劳务分包合同。签订专业承包或劳务分
18、包合同(或协议)时要明确施工内容、验收标准和支付方式。5、承包人建立完善的劳务用工制度,及时为从事施工作业和管理的人员办理意外伤害保险,不招用无相应上岗资格或年龄未满十六周岁的人员.实行实名制管理,与招用的劳务人员全部签订劳务用工合同,并登记造册、建立档案。6、承包人保证及时足额支付工程款和农民工工资,并对专业承包、劳务分包企业劳动用工和农民工工资发放工作全面负责。保证不将农民工工资发放给“包工头”等不具备用工主体资格的组织或个人。如因监管不力造成农民工工资拖欠的,愿承担一切责任.7、承包人负责督促专业分包或劳务分包企业完善用工记录,及时足额支付农民工工资,做到月清月结。确保农民工工资均由本人
19、领取,领取时必须有本人签字,如本人确因文化问题等原因无法签字的,可以由别人代签,但必须按本人手印予以确认,工资发放原始记录存档备查。8、承包人保证不发生一起因拖欠工程款或农民工工资导致的农民工上访事件.施工现场做到安全生产、文明施工,保证不发生意外工伤索赔事件。9、承包人保证施工现场规范有序,保证施工现场所有出入口按标准硬化,保证所有砂石料等易遗撒物料运输车按规定苫盖严实,保证施工现场围挡规范、整洁。10、承包人应建立解决拖欠农民工工资预案,制定因拖欠农民工工资引发大规模集体访等突发事件的应急处置措施。承诺一旦发生信访事件,承包人单位主要负责人保证在第一时间赶到现场,启动应急预案,快速及时解决
20、问题。11、 发包人在向承包人每一期的计量款中,按1的比例暂扣计量款作为农民工工资支付保证金,连续暂扣3期后,如无拖欠农民工工资情况,发包人将在第四期计量支付时返还前3期保证金,但同时按1的比例暂扣当期计量款,以此类推。发包人在终期支付时,承包人出具无拖欠农民工工资的承诺函两个月内无工程纠纷与投诉时,发包人给予全部返还保证金。12、发现或举报并经合适拖欠农民工工资者,发包人将对承包人发出限期解决指令,期满仍未解决的,发包人将无条件代承包人将款项直接给农民工,并处拖欠工资金额倍的罚款。连续3次出现拖欠农民工工资现象,发包人可以没收承包人履约保证金,直至将承包人清退出场.13、如承包人因拖欠农民工
21、工资发生上访、信访、闹事等事件,经核查属实后,发包人有权在承包人暂扣农民工工资保证金中直接支付,不足部分在计量款中支付。每发生一起前述事件,发包人将逐次提高暂扣计量款的比例增加农民工工资保证金,以递增农民工工资保证金份额。 承包人:(章) 委托代理人(签字、印章): 年 月 日-精品 文档-道路绿化围墙建设工程施工合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)由于工程建设需要,甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任、权利和义务,根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关规定,双方协商一致签订本合同。第一条 工程概况
22、1。工程名称:云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围墙工程。2.工程地点:昆明市五华区普吉办事处尹家村。3。工程内容:甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。4.工程承包方式:综合单价承包,乙方包工包料。5.结算原则:根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。6。开工:乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7。本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等(以下统称工程材料)均由乙方自行采购使用,工程材料符合国家相关标准。第二条 合同价款(工程款)及支付1.合同总价(大写):元整;(小写):元。2.工程款支付:1)本工程合同生效后,甲方支付合同总价的20%的预付工程款
23、。2)施工完毕验收合格后6日内付到工程总造价的80%留下15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。3)保修期及绿化苗木养护期为一年。4)付款方式为银行转账。第三条 双方权利义务1。甲方权利和义务1)按合同要求及时支付工程款。2)提供本项目施工图3)向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通,同时提供乙方施工现场施工用水、用电.4)按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。5)协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。6)在工程开工前,向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料,以及施工现场及毗邻区域内供电、通信等地下管线资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料或图纸,并保证资料的真实性和有效性
24、。2.乙方权利和义务1)乙方在收到工程预付款,并在施工现场具备施工条件后七个工作日内组织进场施工.2)严格按照设计图纸、施工规范及有关技术要求进行施工,施工质量必须符合国家现行有关施工标准,并需通过验收合格。3)负责工程的安全生产及施工人员的施工安全。4)所栽苗木,树种质量必须符合工程要求,不得擅自改变品种规格及质量,所有树木必须经甲方验收合格后乙方栽植,现场施工中如有品种更改,需按甲方书面变更通知单方实施。5)乙方包栽包活,在栽植完工后要养护十个月,期间发生的费用由乙方负担,一年内树木死亡,由乙方免费更换。6)工程未交付甲方之前,负责已完工项目的保护工作。7)工程完工后,乙方负责清运施工所产
25、生的垃圾,做完工清场。8)安全文明施工,按国家规定及施工需要做好安全防护的各项措施,负责管理自有施工人员财产安全,如发生安全事故,所产生的全部费用由乙方承担.第四条工期的约定1。工期:自开工之日起120个工作日。在工期未顺延的情况下,乙方应在前述工期内竣工,并在竣工后通知甲方验收。2。甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,必须征得乙方同意。3.因设计变更或工程量增加或其他非乙方原因(如天气因素影响等)导致停工的,工期顺延。4。因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失.同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第五条质量、验收及结算1。
26、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更为施工依据;以给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-2021)为施工管理及质量评定验收标准。2。本工程质量要求:合格.3.工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方须在收到验收通知之日起七日内组织验收,并在验收开始后五日内完成验收,办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内因客观原因未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。若甲方自接到验收通知之日起超过十五日无故不组织验收的,视为验收合格,甲方应及时办理工程结算及支付工程款。4验收完成后乙方提交结算资料,甲方须在收到结算资料后四十日内完成结算审核并向乙方一次性支付剩余部分工程结算款。如果甲方收到乙方的结算
27、资料后十个工作日内未作回复(或未提出意见),视为甲方已经核实并同意确认乙方的结算资料,甲方应按要求剩余部分工程结算款。第六条 免责条款施工期间,由于恶劣天气(如:雨季天)等非乙方原因所造成的工程工期延误和其它损失等,工期相应顺延,乙方不承担责任。第七条 保修期及保修金1、保修期:绿化围墙道路项目保修期为一年,竣工验收合格之日起即2007年12月1日至2021年11月31日止。2、保修金:围墙、道路按项目造价的5扣留,绿化按项目造价的20扣留第八条 违约合同双方的任何一方不能全面履行合条款均属违约所造成的经济损失概由违约方承担赔偿.2、甲方因不能按合同约定的时间支付款项,拖延15天以上,自第16
28、天起计算,每拖延一天应向乙方交违约金人民币1000。00元,并承担违约责任。3、乙方因拖延工期和质量不合格,拖延15以上,同样自第16天起计算,每拖延一天向甲方交违约金1000.00元,甲方可以从工程款内扣除.并承担违约责任。第九条 争议解决因本合同发生争议的,双方友好协商解决,协商不成的,按以下方式解决争议:向甲方住所地人民法院提起诉讼。第十条 合同的签订和生效1.本合同经双方签字盖章后生效。2。本合同一式二份,甲方执一份,乙方执一份,具有同等法律效力。甲方:乙方:地址:昆明市五华区普吉街道办事处地址:法定代表人: 法定代表人:委托代理人:委托代理人:电 话:电 话:传 真:传 真:开户行:
29、开户行:账 号: 年 月 日年 月 日8地下室管网施工合同甲方:乙方:(身份证号码:)根据 需要,独立核算,经项目经理部研究决定,特批准(以下简称乙方)作为下述工作内容的承包人,为保证工程的工期、质量、安全等取得最佳的经济效益,特签订如下协议:一、工程范围:范围的场区地下管网:1、承包方式:包工及部分辅材。2、工作内容:场区污水管道,场区雨水管道,室外消防水管道,场区绿化水管道,场区给水管道等。3、工期:乙方必须按甲方的规定要求完成施工任务,配足工人、物质、机具、设备等,满足甲方要求。4、质量要求:必须达到相关质量验收规范标准。二、甲方的权利和义务1、按该项目的工程进度,对工程质量、工程进度、
30、施工安全、施工文明、工程款等全过程进行监督控制,乙方必须服从甲方的管理制度和安排。2、管理:在施工过程中或中间验收时,甲方有权要求乙方对未达到质量标准部份进行返工直至达到国家施工验收规范的相关质量标准为准.3、安全、文明施工管理等执行甲方制定的管理办法,在日常工作中由乙方实施完成的前提下,甲方负责本工程的安全文明施工、消防治安工作进行指导,在检查生产和安全时发现不安全因素,乙方必须无条件进行整改,并配备相关的管理人员,发生的治安、安全、火灾、失盗(属乙方产权的机械设备物质等)等事故由乙方自行承担全部责任.4、甲方负责本工程施工测量放线,施工技术管理及工程技术资料编制等工作,乙方提供实际施工量及
31、数据参数。5、根据乙方施工进度缓慢、质量差、安全差、不服从安排、不听从指挥等方面的情况,甲方有权对乙方进行教育、罚款.三、乙方权利和义务1、指定专人负责配合甲方进行进度、质量、安全等监督管理,并接受甲方的质量评定,对所承担工程的工期、质量、安全负责。2、乙方负责本工程本段施工范围的文明施工,执行国家及甲方所属企业的文明施工标准及办法,教育职工遵守国家政策法令,增强自我防护能力,自觉遵章守纪,严格按规定办事,不违章指挥、不违章操作,搞好综合治理和消防安全等工作,治安、安全等事故自行负责。3、负责处理因乙方工人违反设计要求,操作规程、粗制滥造、不听指挥等原因造成的质量事故并承担经济责任。4、乙方工
32、作内容的特种作业必须严格执行国家特种作业规定,特种作业人员必须持证上岗,并按规定定期审证,如乙方无证操作所造成的事故后果,由乙方自行承担责任.5、在劳动过程发生伤亡事故,均按照谁用工谁负责的原则,并积极处理好善后事宜。6、乙方的工作内容交验前承担保护责任和费用。7、进入现场的乙方施工人员的安全由乙方负责。如因乙方设置的安全管理班子不负责,安全设施不到位,安全措施不得力而发生的安全事故由乙主承担全部责任及费用。8、乙方是具有完全民事责任能力的施工队长,具有对乙方所应承担的义务完全履行责任的能力。9、工程验收由甲方组织,试验费用由乙方负责。10、工程用电电费、用电设施均由乙方负责.按工程造价的1.
33、05扣交.四、工程量计算方法及计价标准。1、工程量以现场实际收方为准。2、按2008年定额执行三类取费。五、合同价款的支付办法1、支付办法:甲方按乙方当月完成量的安装75%,土建的80于次月25日支付工程进度款,其所有款项由项目经理部直接支付给乙方,不得挪用.乙方完成合同规定的全部工作内容,进行竣工验收合格后。竣工验收后支付给乙方余款。2、由于设计变更,导致工程内容增减甲方不属违约。3、因有许多搭结工程量及价款,按双方签字认可一并纳入进度款中。4、乙方在甲方所借用邻取的其它物资一并在进度款中扣除.六、本合同的中止或变更若乙方明显不能履行应承担的责任,对工程的工期、质量、安全等方面达不到预期目标
34、,本着为工程项目负责的原则。七、乙方是已经完全理解了设计意图、技术规范、工程现场可预见或不可预见的因素实际条件下的工程实施,本协议是甲乙双方在完全理解本协议条款的基础上的真实意思表示。八、未尽事宜双方协商解决。解决债务纠纷原则本着双方协商解决.九、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,甲方财务保留一份作为支付依据,本合同经甲乙双方签字生效。三份具有同等的法律效力。甲方:乙方:代表:联系电话:项目经理:身份证号:联系电话:年月日年月日道路管网工程施工承包合同合同编号:签约日期:年月日第一章 合同协议书发包人(又称甲方):承包人(又称乙方):为进一步明确发承包双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,保
35、证工程的顺利进行,经发包人与承包人友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照有关法律、行政法规,结合当地的有关规定及本合同工程的实际情况,于年月日在签署本合同。1. 工程概况1.1 工程名称:1.2 工程地点:1.3 工程内容:1.3.1 承包人应按照发包人的要求,结合现场实际施工需要,负责组织本工程的施工、供货、维护、竣工验收、修补、保修和工程服务等工作。1.3.2 发包人有权根据实际情况的需要调整承包人的工程内容(包括但不限于增加或减少工程范围等),由此而引起合同价款的调整,按合同的有关规定执行,承包人不得因此而提出任何异议或要求任何形式的补偿。2. 工程的承包范围及承包方式
36、2.1 本合同工程的承包范围: 2.2 承包人应做好合同工程范围内的供货、施工、维护、验收、保修、工程服务等工作。发包人专业分包的工程和发包人直接供货(简称甲供)的材料设备均不属于承包人的承包范围,但承包人应履行现场总包管理和总包配合的责任及义务。2.3 承包人愿意接受发包人关于发包人专业分包、发包人指定分包、甲供和甲指乙供材料设备范围的划分和安排,以及在施工过程中发包人对这种范围的调整、界定和变更。2.4 本工程采用总承包方式,包人工、包材料(发包人供货材料除外)、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。本合同的保修期按合同文件之工程质量保修书的约定执行。3. 合
37、同工期:3.1 开工日期为年月日3.2 竣工日期为年月日3.3 合同总工期共计为日历天,即保证在年月日前完成,如实际开工日与本合同确定的开工日不一致时,各节点工期顺延,实际开工日以发包人书面确认承包人进场开工日为准。3.4 项目总工期及具体的工期安排按发包人和监理批准的施工组织设计和施工合同的规定执行。4.质量标准承包人在确保发包人及本合同明确的质量标准的基础上,工程质量必须达到合格,符合国家现行混凝土路面施工及验收规范市政道路施工及验收规范市政道路工程质量检验评定标准市政给排水及采暖工程施工质量验收规范管道安装工程施工质量验收规范XLL34-2002国家标准JBCP50316-2000和承包
38、单位承诺的质量标准。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方的监督5.合同工程量、合同价款.5.1合同工程量均为暂定,最终结算工程量以发承包双方确认的实际完成的合格工程量为准,工程量按照现场实际施工面积调整工程总价。5.2合同总价:大写人民币:万元整(小写:¥元)。5.3此报价应包括本工程所确定的工程范围内的全部内容,承包方无条件配合发包方其他工程的施工,保障道路畅通,保证发包方材料顺利进出,如因道路施工而致使其他车辆不能正常通行,承包方须无条件提供免费援助,保障车辆运行。第二章 合同条件一、 合同文件1.合同文件及解释顺序除本合同协议书另有规定外
39、,合同文件之间的解释顺序为:在本合同签署之前对双方有约束力的各书面文件如与本合同有异时,应以本合同为准;在本合同签署之后对双方有约束力的各书面文件之间出现差异时,以双方共同签字盖章时间在后的文件内容为准。二、 双方一般权利和义务发包人工作1.发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1) 发包人将水准点、坐标控制点提供给承包人,并于现场书面交验。(2) 发包人组织有监理、承包人、设计及其它有关单位和人员参加的对总体图纸的会审,作好会议纪要,并发放给承包人。图纸会审和设计交底时间由发包人另行通知,承包人应提前做好准备。2. 审核承包人编制的施工组织设计、工程总进度计划及工程进度月报表,监督检查工
40、程质量、进度、安全,负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证审核、工程进度款的审核与支付、组织各阶段的工程验收、办理工程移交手续、办理竣工结算等。3.发包人有权根据施工等实际需要,对施工现场布置、设计图纸、工期和工序等进行变更或调整。4.在承包人请求和承担发包人发生的有关费用的前提下,为了工程的顺利实施、竣工或修补缺陷,或为了达到合同约定的其他预期目的,发包人应本着合作和尽力的原则给承包人以协助。5. 如承包人不按合同要求进行施工,发包人可勒令承包人暂停施工,待整改完毕后报发包人和监理验收并同意后方可复工,由此造成的工期延误及经济损失由承包人负责。6. 发包人不得拒收承包人的书面文件,除合同另有
41、明确规定的时限外应在28天内给予回复,否则视为认可,如因发包人未及时回复给工程造成的损失由发包人承担。如对现场施工造成重大影响时发包人应在14天内尽快回复。承包人工作1.承包人应对其所负责的设计、图纸、细目、文件及资料的错误、不精确、不一致和疏漏等承担责任,并向发包人保证符合合同规定,满足发包人要求。2.按照工程常规施工,在道路施工前,承包方应作好厂区土方平衡的前期工作,作到“三通一平”。3. 承包人有责任在工程中间验收、竣工验收、档案验收过程中为发包人提供与政府相关部门的沟通与协调的服务,并与发包人一起办理相应手续。4.承包人应按照发包人的要求,根据当地的有关规定,协助发包人办理发包人专业分
42、包工程和直接供货的招投标及开工许可证的申领事宜。5.承包人应自费雇佣所有职员和劳务人员,为施工人员和承包人其他人员办理保险,不得以任何理由延误或减少按照法律法规承包人应承担的义务和责任。除此以外,承包人还应履行以下职责和义务并承担相应的费用:6.在工程施工过程中,承包人均有义务约束和制止其人员影响发包人的正常工作和本项目的施工,更不得以任何理由对发包人和本项目造成任何不良影响,否则,承包人应承担违约责任,发包人有权暂停支付合同款并保留进一步追偿的权利。三、 施工组织设计和工期进度计划1.承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开工前七天内提供施工组织设计。2.承包人所报的施工总进度
43、计划应当较为详细、完整并符合发包人的工程总进度计划。该进度计划应包括发包人专业分包工程的进退场时间、预埋预配时间、配合时间、竣工时间、各分项工程的开始、完(竣)工和验收时间等。此施工总进度计划一经发包人和监理确认后,无论是否已发生变更,承包人均有义务至少应在每个月的25日,向发包人和监理提交最新的、经过修改的、动态的施工总进度计划,并由其审核备案,但对于发包人明确规定不得延误的阶段性施工目标不得擅自更改。3. 如工程发生较大调整或发包人和监理明确要求需要提交时,承包人应在收到发包人要求之日起三日内或按发包人和监理的要求,将最新的施工总进度计划予以提交。4. 承包人在提交施工总进度计划时,应同时
44、向发包人和监理提交本工程细化到每月的资金需求计划以及在整个施工期内预计每月将完成的工程产值计划,并在随后的合同期内于每个月的25日,向发包人和监理书面提交经过修改的、最新的上述资金需求和工程月产值计划,由发包人和监理审阅后备案。5. 承包人在向发包人和监理提交施工总进度计划时,还应依据现有合同的规定,单独另附一份更为详细、完整、准确的由发包人专业分包工程的分包单位进退场和配合计划,并在随后的合同期内于每个月的25日,向发包人和监理书面提交经过修改的、最新的上述发包人专业分包工程的进退场计划,由发包人和监理审阅后备案。6. 承包人应按时提供月度工程施工计划及报表,该部分计划和报表应包括工程量清单、工程造价、施工进度、质量状况,以及人力安排、增加人力的来源、各种材料、设备的用量和消耗等,同时根据发包人和监理的要求提供周计划。月计划须于上一月的25日前提供下一个月的月计划和上一个月的月度报告;周计划须在每周工程例会前一天报送发包人和监理。工期延误1. 项目