《专业分包合同(修订版)(完整版)资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《专业分包合同(修订版)(完整版)资料.doc（94页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、专业分包合同(修订版)（完整版）资料(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载） 编号： （填写全称） 工程建设工程施工专业分包合同承包人： 分包人： 签订地点： 签订日期： 年 月 日建设工程施工专业分包合同(提示:在拟定具体合同条款时，应当根据工程特性及现场的实际情况对合同范本进行修改。文中红色字为提示性内容，应在使用时删除)工程承包人： （以下简称甲方）提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，甲方应为法人或具备纳税主体资格的分公司，不能是以指挥部、项目部、工区等临时机构或内部职能部门（但甲方所在地的税务部门明确认可项目部名义签订合同的除外）；合同主体名称应是企业名
2、称的全称，不能为简称工程分包人： （以下简称乙方）（提示：乙方属于增值税一般纳税人/小规模纳税人的法人，且应优先选择一般纳税人，乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符）为加快 项目工程施工进度，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。第一条 乙方资质、注册情况及纳税身份情况1.1 企业法人营业执照营业执照注册号： 社会统一信用代码: （提示：自2021年10月1日起，新办企业统一使用加印社会统一信用代码的营业执照。）法定代表人姓名： 1.2企业资质证书资质证书编号： 发证机关： 资质专业及等级
3、： 复审时间及有效期： 1.3 安全生产许可证安全生产许可证编号： 许可范围： 有效期： （提示：以上三项内容的信息必须真实、准确、齐全，并将上述证书复印加盖公章后作为合同组成部份。）1.4准入证号及年检记录： （提示：根据股份公司要求，应选择在我方登记备案的劳务分包人）1.5 乙方为： 纳税人。（提示：填写一般纳税人或小规模纳税人）第二条 工程概况2.1分包工程名称： ；（提示：必须表述准确）2.2分包工程地点： ；（提示：必须表述明确具体）2.3分包工程承包范围及工作内容： （具体见附件一工程量清单）；（提示：工程清单的表述必须规范、详细，防止漏项，同时工程清单中必须列明对应单价）2.4分
4、包工程数量： （具体见附件一工程量清单）。附件一工程量清单中的数量为合同数量，仅作为双方签订合同的依据，实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础，并以乙方实际完成、依据工程量清单中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。乙方承诺：甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量，乙方不得因此而提出索赔。2.5 乙方在本合同签订前，乙方应汇现金 元（大写:人民币 ）到甲方账户，作为本合同的履约保证金。履约保证金在分包工程经本项目业主竣工
5、验收全部合格后， 月内退还乙方（不计息）。【注：履约保证金具体金额由各单位自行约定】第三条 分包合同价款3.1本合同暂定总价（含增值税） 元（大写：人民币 元）。其中，不含税价款为 元（大写：人民币 元），增值税税率为 %，增值税： 元（大写：人民币： 元）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以工程量清单（附件一）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。3.2分项单价：见附件一工程量清单。（提示：合同单价是双方通过协商达成一致意见的工程项目价格，一般情况下应采用综合固定单价。在准备开工的项目还未得到业主批复单价的情况下，为保证及时开工、有理有据可根据具体情况采用业主最终
6、批复价格下浮百分比确定分包单价。特殊情况下为保证工期和质量也可根据不同进度和质量情况采用等级价格.）（提示：若采用固定总价分包的，该条款可根据具体情况另行约定）第四条 合同工期 4.1 合同工期总日历天数为： 天。4.2 合同开工日期： 年 月 日；合同竣工日期： 年 月 日；（单项）阶段性工期： 项目开工日期： 年 月 日；竣工日期： 年 月 日； 项目开工日期： 年 月 日；竣工日期： 年 月 日； (请酌情添加) （提示：若开竣工日期未定，修改为开竣工日期以业主要求日期为准）4.3 详细施工计划（含节点计划）甲方将根据业主总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。4
7、.4 本合同中对于工程工期暂无法确定时，开竣工时间以甲方施工计划安排为准。4.5 为保证工期，乙方须按附件二乙方投入本合同工程主要机械设备表中所列项目组织机械进场，并于年 月 日前全部到位，进场前双方必须办理检验手续。（提示：临时使用机械可不做强制时限要求） 4.6 乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期调整，须经甲方书面确认，因工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中，不再另行考虑。4.7因政府、业主、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的
8、各项单价中，甲方不再补偿。4.8若乙方严重影响甲方施工进度超过28天的，甲方有权变更或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕。给甲方造成的损失、责任及甲方重新挑选施工队伍进场施工的费用以及甲方所接受的罚金、索赔等费用与责任，均由乙方承担。同时，甲方有权扣除乙方的履约保证金。第五条 质量标准5.1 工程质量标准为：满足甲方与业主总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容： 质量验收标准； （提示：依总包合同约定予以说明，必须与总包合同一致或标准高于总包合同）5.2 具体施工必须满足以下要求： 月，保修期为 月，乙方及其人员对本合同工
9、程质量终身负责。缺陷责任、保修时间从本项目工程正式竣工验收日期算起。（提示：应与总包合同约定一致）第六条 材料供应、机械租赁和试验检测6.1材料供应： 详见附件四甲方提供材料清单。除甲方供应材料外，其他材料由乙方自购，若其他材料需甲方供应的，费用由甲方从当期计价款中扣除。（提示：材料名称、规格、 额定损耗率，包括水电费等，可按实际情况将加工材料及价格列表说明，如无甲供料应在此条款注明） 身份证号： 为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。如需变更领用人，则需将乙方开具的授权委托书、身份证明个人签字等资料在甲方财务、物资等相关部门留底备案。 日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不
10、及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。甲供材料交货地点为甲方料库或料场，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续 （2）混凝土 （3）水泥 （4）砂石料 （5）其他材料的损耗按照国家或行业规定的损耗率执行。（提示：可在此明确具体的甲供主要材料损耗率标准）6.2机械设备和周转材料（提示：各单位视具体情况列明折旧的相关规定）6.3 试验检测甲方在现场设置工地试验室，乙方施工范围内的工程试验检测项目应在甲方工地试验室进行试验和检测，其费用由乙方承担，根据双方签认的试验检测数量依以下项目和单价在每次对乙方结算时予以扣除。甲方工地试验室不能进行的试验检测项目应在甲方指定的机构进行，费用由乙方承担。
11、（提示：列表说明甲方工地试验室可以进行的试验检测项目、计量单位、单价等内容） 第七条 双方的权利和义务(提示：根据国办发20211号文件要求，农民工工资发放记录凭证应保存两年以上备查)第八条 安全文明、环保施工8.1乙方应遵守国家、地方政府及行业主管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求，严格按照安全环保标准组织施工，做好本工程的安全管理工作。8.2甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等，乙方承担相应费用。8.3乙方进场后必须接受甲方的安全教育，乙方应提供接受
12、教育施工人员的身份证原件审查，并提供复印件备案，由乙方授权委托人签认接受安全教育人员的花名册等安全教育资料。施工人员未经培训合格，不得上岗作业；乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员，保障施工现场的安全；特殊工种操作人员必须经过专业培训，取得证件，才能上岗。8.4乙方对本工程安全负责，应配备必要的安全防护设施，并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行，服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担，此风险费已包含在乙方各分项承包单价中。建筑施工人员（含乙方在本合同范围内的雇员）团体意外险以甲方的名义投保，乙方承担 元的费用，此费用已包含在乙方各
13、分项承包单价中。 8.5 按照中华人民共和国职业病防治法的规定，乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作，并承担由此发生的相关费用。8.6需要爆破作业的，乙方应遵守经甲方和监理审批的爆破作业方案，严格执行爆破操作规程，并对在建工程和甲方财产采取保护措施。由于爆破作业引发的任何人身伤亡（包括第三者）、财产的损失乙方承担全部责任。乙方必须严格遵守中华人民共和国民用爆炸物品管理条例等有关规定，做好火工品的管理、使用工作。8.7乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时，应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染
14、和损害。应及时修建临时排水设施，保持施工场地排水通畅。 按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等各种影响环境污染的因素。由于乙方施工原因造成的环境污染事件，乙方应负全部责任并承担由此发生的所有费用。8.8 乙方与甲方签订建设工程承发包安全管理协议，并作为本合同的组成部分。第九条 双方驻工地代表9.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为： ，职务：项目经理，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批收方结算资料等文件，签发或发布相关指令。9.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为: ，身份证号： ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的收
15、方结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。9.3 甲乙双方若需更换驻工地代表，应及时通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。9.4双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及工地代表亲笔签字并加盖甲方项目部公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。第十条 工程价款的结算与支付10.1本合同无工程预付款。10.2办理结算前，乙方必须向甲方提供上月已发放参
16、加施工人员工资费用的清单。10.3本工程实行按 结算。在每次结算前甲方组织有关人员以及乙方人员进行现场收方并填写收方记录，参与收方的全体人员应签字确认。结算时，甲方依据乙方在计量期内完成的、甲乙双方及监理签认的、符合本项目验收标准的工程实体数量和工程量清单（附件一）不含增值税单价（扣除甲供料）进行计量，据此编制工程结算单，甲方扣除相关费用并签字确认，最后经乙方有权限的结算负责人签字认可后按照程序结算支付。隐蔽工程（工序）的工程量在覆盖前需经双方现场签认，否则不予计量。（提示：结算方式分月/季/次，根据具体情况填写）10.4甲方在每次结算时应扣除当期结算款（不含增值税）的 作为劳动竞赛奖，扣除当
17、期结算款（不含增值税）的 作为安全风险金，同时扣除当期发生的材料及机械租赁等其他应扣款项。（提示：本条建议与总包合同约定一致，总包合同无约定的可删除本条内容）劳动竞赛奖按照每 （同结算周期）评比情况进行集中统一奖励，余额不予返还。安全风险金待工程竣工后视其安全情况予以返还，不计利息。10.5甲方在每月结算时扣除当期结算款（不含增值税）的 %作为农民工工资专项资金，存入甲方设立的专项账户，合同终止后，除甲方代为拨付的民工工资以外，其余无息退回乙方。10.6工程进度款支付时扣除当期结算款（不含增值税）的 %作为工程质保金，经双方验收合格且保修期满后，待业主返还甲方质保金，扣除乙方原因造成的整修、赔
18、偿（含材料在内的全部费用），且乙方已全部履行完质保义务后，甲方将余额支付乙方（不计息）。10.7在当期结算时，扣除劳动竞赛奖、安全风险金、农民工工资专项资金、工程质保金等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项作为当期结算，并按照 %作为应予支付的当期工程款项，剩余 %工程结算款在本工程竣工结算后 日内按合同约定支付。双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期应付金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。乙方收款银行账户名称： ，开户行： ，账号： 。地址： ， ： 。（提示：乙方收款账户名称需与签
19、订合同乙方名称保持一致）10.8甲方可随时监督乙方本工程的资金使用情况，乙方应保证甲方支付的工程款专款专用。如挪作他用必须经甲方批准，否则给予罚款或暂停工程款的支付。乙方不及时支付本工程所发生的有关费用，而影响甲方的正常工作和施工时，甲方有权代其支付，乙方必须配合并服从。10.9在合同履行过程中，甲方有权对乙方的收方结算随时进行检查，发现问题时随时进行修正，乙方必须接受。第十一条 税务11.1乙方应按合同约定依法纳税。11.2甲方向乙方支付结算款前，乙方应按合同约定向甲方提供合法有效、正规的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付。11.3乙方负责缴纳的税费已包含在合同总价中。第十二条 变更12.
20、1甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更增加工程量的，合同价款相应调整，工期相应顺延；因变更减少工程量的，合同价款应相应减少，工期相应调整。12.2 施工中乙方不得擅自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。12.3 变更价款的确定：经监理、设计院及业主单位批准的工程数量变更增加或减少，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，按照合同附件中的细目单价对乙方进行计价；无单价的项目，由甲乙双方协商确定。12.4 乙方应在工程变更确定后11天内向甲方提出变更分包工程价款的报告
21、，经甲方确认后调整合同价款。乙方在双方确定变更后11天内不向甲方提出变更分包工程价款的报告，视为该项变更不涉及合同价款的变更。12.5 乙方不执行从业主处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令，应立即通知甲方并向甲方提供该直接指令的复印件。甲方应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。第十三条 竣工验收 13.1分包工程具备竣工验收条件的，乙方应向甲方提供完整的竣工资料及竣工验收报告。 13.2甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告通知业主进行验收，乙方应配合甲方进行验收。根据总包合同无需由业主验收的部分，甲方应按照总包合同约定的验收程序自行验收。 13.3由于
22、乙方原因导致分包工程竣工验收未能通过的，乙方应负责修复相应缺陷并承担相应的费用和责任。13.4本工程经过国家或地方审计部门审计及财政部门的竣工决算评审后，如分包工程的工程量减少，则双方竣工结算按审计或评审后的工程量计算。第十四条 竣工结算及移交14.1分包工程竣工验收报告经甲方认可后14天内，乙方向甲方递交分包工程竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同约定的合同价款及结算方式，进行工程竣工结算。14.2甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后应及时进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。甲方确认竣工结算报告后向乙方按照合同约定支付分包工程竣工结算价款。第十五条 质量保修15.
23、1在包括分包工程的总包工程竣工交付使用后，乙方应按国家有关规定对分包工程出现的缺陷进行保修，乙方承诺：甲方对业主所承诺的质量保修义务在分包工程范围内同样适用于乙方。15.2 若乙方在保修期内缺陷修复不及时，甲方有权指定第三方修理，费用由乙方承担，并从质保金中扣除。质保金不足的，甲方有权直接从工程款中扣除，仍不足时，甲方有权向乙方索赔。第十六条： 违约责任16.1甲方未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付违约金。违约金按中国人民银行同期活期存款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付
24、部分的货款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。 16.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：元违约金；因工期延误不能实现甲方合同目的的，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。 （提示：或约定合同总额比例%） 元违约金，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。 （提示：或约定合同总额比例%）元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。 （提示：或约定合同总额比例%）元/天，停工日（含日）以上的，甲方有权单方面解除合同并没收乙方部分或全部履约保证金，乙方必须无条件退场
25、，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。元违约金，并承担因此造成的损失。元/人次违约金，甲方有权没收乙方农民工工资保证金及采取其它措施。元/次，甲方还有权单方面解除合同。 元违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，且甲方有权解除合同，没收部分或全部履约保证金。 （提示：各单位可根据合同实际情况约定本项） 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。第十七条 合同解除17.1当下列情形发生时，本合同可解除：17.2当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：第十八条：其它约定18.
26、1乙方对甲方负责，承认并严格按照业主、监理、甲方有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准执行，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。18.2临时工程18.3施工过程中产生的弃土弃碴、临建工程权属归于甲方。未经甲方允许，乙方不得擅自处置。18.4因征地、拆迁、监理（含业主）指令、地方干扰、工艺中断、图纸滞后、材料供应、不可抗力等引起的停窝工损失及风险由乙方承担，相关费用已包含在本合同各分项承包单价中，乙方不得以此为由向甲方另行索赔。18.5乙方承诺在履行本合同过程中遵纪守法，保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。18.6未经甲方书面授权，乙方不得以甲方名义或类似甲方名义从
27、事任何活动。否则，一切责任均由乙方承担。18.7乙方在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，乙方应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告甲方，乙方应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误按业主批复（工期顺延、停工费用）给乙方补偿。乙方发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。18.8乙方在撤场前，由乙方在本工程所造成的外欠款应全部付清，并向甲方提供相应凭证。如未付清，在相关方找到甲方时，乙方应按甲方要求及时处理，否则
28、甲方有权用乙方预留款代付。乙方撤离现场时，应运出自带小型机具并清除剩余材料、垃圾和各种临时设施，做到现场和工程整洁，达到甲方认可的状态。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。18.9鉴定。甲乙双方对乙方完成工程量存在争议且无法协商一致时，双方同意将争议部分提交 予以鉴定，甲乙双方以鉴定结果计算工程量并进行结算支付，鉴定费用由乙方承担。（提示：各单位可根据实际情况自行选用。但鉴定机构的选定必须与我方联系紧密）18.10乙方下属劳务人员因工资问题发生上访或群体事件，乙方应在接到甲方通知后 小时内到甲方指定地点或者政府有关部门进行处理；逾期不处理的，乙方同意由甲方会
29、同当地政府或者劳动行政管理部门，依据劳务人员提供的证据，确定乙方的欠薪金额并予以代付，乙方同意无条件接受该代付金额，并由甲方在应付乙方的工程价款或质保金中扣除，工程价款或质保金不足的，甲方可向乙方追偿；同时，乙方应按拖欠工资总额的30%向甲方承担违约责任。第十九条 争议的解决方式甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 种方式：提交 人民法院进行诉讼；由 仲裁机构进行仲裁。（提示：管辖条款由法律事务部门根据合同实际情况确定一种。无论诉讼还是仲裁解决，均应选择与甲方最密切联系的法院或者仲裁机构。如选择仲裁方式，机构名称必须准确，符合仲裁法的有关规定。）第二十条 不可抗力
30、 20.1 不可抗力的确认不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。 不可抗力发生后，甲乙双方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。双方对其损失的意见不一致的，按第18条争议的解决方式的约定处理。 20.2 不可抗力的通知 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时
31、向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。 20.3 不可抗力后果的承担 （1）永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担； （2）乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担； （3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失； （4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。 不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。 因乙方迟延履行合同义务
32、，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。 20.4 因不可抗力解除合同 因不可抗力导致合同无法履行连续超过 天或累计超过 天的，双方均有权解除合同。 （提示：各单位根据自身实际情况填写）第二十一条 审计根据业主对本工程审计的要求，相关审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方合同价款等进行对应调整。（提示：各单位根据自身实际情况选择适用该条款）第二十二条 合同文件的组成22.1甲乙双方合同书、补充协议书及附件；22.2中标通知书；22.3乙方投标书；22.4本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；22.5本项目工程质量检查、验收标准；22.6本
33、项目施工安全标准；22.7本项目施工组织设计；22.8本项目施工工期、进度计划（含节点计划）；22.9业主、监理和甲方的文件；22.10甲乙双方会议纪要；22.11甲方与业主签订的合同。以上文件相互补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。第二十三条 附则23.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。23.2在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的 日内书面通知对方变
34、更情况，并提供相关信息资料。23.3双方确定所预留的以下地址为双方送达通知等文件的有效地址，任一方按照该地址向对方送达的通知、纪要等文件均为有效送达。任一方变更送达地址必须在变更地址之日起 7日内向对方书面通知，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。甲方送达地址： 。乙方送达地址： 。23.4本合同任何一方当事人对于其因本合同而享有的权利及应承担的义务,未经本合同相对方的书面同意,不得擅自进行转让，不得用于任何形式的担保。23.5乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更
35、、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。23.6未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书。23.7本合同从双方签章之日起生效，甲乙双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的分包工程后，本合同即告终止。分包合同的权利义务终止后，双方应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。23.8本合同正本 份，具有同等效力，由双方分别保存 份。本合同副本 份数，甲乙双方各执 份。附件一：工程数量清单；附件二：乙方投入本合同工程主要机械设备表；附件三：乙方投入本合同工程主要人员表；附件四：甲方提供材料
36、清单。 承租方：（公章）出租方：（公章）住所地址：住所地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人： ： ：纳税人识别号：纳税人识别号：开户银行：开户银行：账号：账号：（提示：公章系法人公章或合同专用章；地址、 系增值税发票列明的 、 ，而非合同经办人的 、 ）附件一： 工程量清单工程项目名称： 合同编号：章节编码工程计价细目单位不含增值税单价（元）数量（暂定）不含增值税合价（元）费用组成计量规则工作内容备注以上小计增值税（填写增值税税率）（填写增值税额）含增值税合同金额（填写含增值税合同金额） 甲方： 乙方：附件二：乙方投入本合同工程主要机械设备表工程项目名称： 合同编号：序号品种规
37、格型号单位数量供应时间送达地点备注甲方： 乙方：附件三：乙方投入本合同工程主要人员表工程项目名称： 合同编号：序号姓名年龄身份证号工种特殊工种证件号备注甲方： 乙方：附件四：甲方提供材料清单工程项目名称： 合同编号：序号品种规格型号单位数量供应时间送达地点备注甲方： 乙方：建设工程施工专业分包合同 业主（鉴证方）: （以下简称“业主”）地址： ：总承包施工单位: （以下简称“总包人”）营业执照号码： 地址： ：法定代表人：专项工程施工单位： （以下简称“分包人”）营业执照号码： 地址： ：法定代表人：鉴于：1、业主和总包人于【 】年【 】月【 】日签署了【 】施工合同协议书（以下称“总包合同”），由总包人负责【 】工程（简称“该工程”）总承包施工，总包人承诺向业主承担总承包管理责任