《砼浇筑-施工承包协议书【实用文档】doc.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《砼浇筑-施工承包协议书【实用文档】doc.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、砼浇筑 施工承包协议书【实用文档】doc文档可直接使用可编辑，欢迎下载施工承包协议书抚州市临川房屋建筑工程公司 (以下简称甲方）张仁学（身份证号）以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，经双方友好协商，甲方同意将江西溪远生物科技服务外包产业园一期4#楼，泥工砼浇筑分项工程承包给乙方施工，结合本工程实际情况，特订立以下条款，以供双方共同遵守.一、 工程概况1、 工程名称：江西溪远生物科技服务外包产业园一期4楼2、 工程地点：南昌市高新区3、 承包方式及内容：包工不包料、自备施工工具、图纸以内的所有工程量(不包括二次
2、零星砼）。4、 工期：同木工、钢筋工、水电工、脚手架工等工种密切配合进行施工，必须确保其他分项工程顺利进行。5、 质量要求：以城建有关部门、业主、监理和甲方验收合格为准,如发现柱、梁等部位断接及蜂窝，甲方将直接从乙方工程款中以3000元/每个点扣除。6、 乙方确定本工程负责人为：张仁学全面负责本项工作，实施甲方下达的指令与其他分项工程密切配合。7、 甲方指派：周思文为工地代表对工程技术的全面指导质量监督工作。二、 承包单价以搅拌站的料单为依据，泵送砼以10元/立方结算，非泵送砼以25元/立方结算。三、 付款方式：乙方始终将浇筑地下室的砼工程款伍仟元整作为诚信保证金压给甲方（保证金在封顶一个月内
3、全部返还）,其它按每月完成工程量的80预付工程款，封顶付到该项工程款的90、余款主体验收合格后一次性付清给乙方。四、甲方责任、权利及义务1、 甲方应向乙方提供施工图纸及施工有关的技术措施、确保技术准确、因甲方原因造成的施工错误、由甲方据实支付乙方发生的工作量的工程款。2、 重视工程质量、提高质量意识、甲方的施工员在施工前应向乙方进行技术交底、乙方未按甲方要求施工造成的返工材料由乙方负责赔偿。五、 乙方责任、权利及义务1、 由乙方确保工程质量按设计图纸及规范要求施工，提供施工方案若未按图纸或规范要求施工及工程质量不合格的，乙方负有返工及赔偿责任、由此产生的一切损失费均由乙方负责。2、 乙方严格遵
4、守有关部门对施工地环境保护和安全生产等管理制度如有违纪造成有关部门的罚款由乙方负责、对乙方现场工作人员、不戴安全帽、酒后上岗、穿拖鞋人员、每发生一例罚款壹佰元整、由甲方直接从工程款内扣除.3、 乙方必须严格按照建设工程安全生产管理条例进行安全生产，文明施工，并承担在施工过程中因自身原因造成的一切安全生产事故责任及其费用，甲方对此不负任何责任，造成的经济损失，一切由乙方负责。4、 负责安全教育，管理好每个工人，确保每个工人生产安全，做好社会治安综合治理工作和计划生育工作，并承担由此造成的一切责任及费用，积极配合其他分项工程施工工作听从甲方、业主、监理等有关人员的合理指挥和调配.5、 乙方在施工过
5、程中应及时收集工程内散落砼，做到一场一清，经劝导不听，每发生一次罚款壹佰元。6、 乙方在施工前应向甲方提供施工方案.六、 其他1、 乙方在施工过程中出现未达到约定的质量标准、应立即进行整改、其费用由乙方自负。 2、 在合同履行期间,任何一方不得单方撕毁或更改合同条款，由此造成经济损失概由违约方承担。3、 乙方每月必须提供给甲方全额人工工资表。4、 由于不可抗力因素、致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。5、 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，其内容均为本合同的组成部分,同具法律效力。6、 本合同一式两份，双方各执一份，经双方签章生效,具有法律效力，主体验收合格、余款付清自动作废。甲方代表
6、签字 乙方代表签字联系 联系 2021年 月 日 2021年 月 日道路建设工程施工承包协议 甲方:16888生态旅游开发 乙方:12222海建设临安分公司 为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及项目协商一致,特签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称：1333尖山观音寺上山道路路面、停车场、放生池 二、工程地点：1333黄湾大尖山观音寺 三、工程面积:约10000平方米 四、暂定工程造价：650万. 五、承包范围和内容:建设道路总长约1000米，宽8米,道路基底
7、在原稳定层上铺设15公分厚稳定层，C15砼混合层(水泥、石粉、石子）上铺设沥青,铺设前必须喷洒沥青油后再浇4公分厚粗粒式沥青层,面层再浇3公分厚粗中粒式沥青层. 六、承包方式：包工包料，单价含税金一次性包死,工程量按实际结算。 七、质量等级:合格 第二条甲乙双方责任 一、甲方责任： 1、协调好土建施工单位在道路施工时的上山运输车辆通行,尽量避免重车通行。 2、根据乙方工程竣工书面报告,甲方在收到竣工报告后五天内组织竣工验收. 二、乙方责任： 1、负责做好各项施工准备及材料采购、供应和管理。 2、做好隐蔽资料及开、竣工报告等资料. 3、工程质量必须符合要求,并做好路面养护和管理工作,如工程质量不
8、合格而造成返工、整改等一切损失由乙方负责承担。 4、乙方工程竣工后及时书面报告甲方,经甲方验收合格后，一周内将竣工决算送交甲方审核. 5、道路路面从竣工验收合格后开始，一年内负责修补任务，如施工方不安排人员修补，甲方有权安排其他单位人员修补,费用从保修金内扣除。 第三条工程期限 一、双方协定工期为 50 天，自2021年 10 月 10 日至2021年 11 月 30 日竣工。稳定层必须在 2021 年 10 月 20 日前完工。 二、施工期间发生人力不可抗拒的因素而延误工期,甲乙双方共同协商而定。 第四条 一、施工期间发生的一切事故由乙方全部承担，除非是甲方提出原故而造成的事故，应查明原因分
9、清责任，双方协商处理、解决。 二、本合同未尽事项由双方本着实事求是的原则协商解决. 三、本合同共四份,双方各执二份,自签订日起生效。 第五条 一、工程款支付方式： 1、2021年10月10日支付100万元。 2、2021年10月25日支付100万元. 3、2021年11月15日支付200万元。 4、2021年12月15日支付余款。 甲方:(盖章）乙方:(盖章） 法定代表人:法定代表人: 委托代理人：委托代表人： 开户银行: 本协议签订日期:2021年10月10日 建设工程施工承包协议 甲方:16888生态旅游开发 乙方：12222海建设临安分公司 为明确甲乙双方的权利、义务和经济责任，依照中华
10、人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工及项目协商一致，订阅本承包协议。 一、工程概况 工程名称:1333尖山观音寺藏经楼、寮房、报恩堂、药师殿 工程地点：1333尖山观音寺院内； 工程内容:药师殿、报恩堂、藏经楼、寮房建设施工（包工、包料)。 二、工程承包范围及建筑面积:藏经楼二层加一层架空层约1790平方米,寮房 为二层加二层架空层约1039平方米，报恩堂约1300平方米，药师殿约1300 平方米。 三、合同（协议）工期。 四、工程质量标准:合格。 五、合同（协议)价款:造价约1600万人民币,最终实际工程量
11、结算为准。 六、组成合同的文件: 1、本合同协议书：1份 2、图纸：各3套 七、工程结算方式：藏经楼按浙江省仿古建03定额执行，取费按仿古建03二类 取费标准执行:寮房按浙江省建筑工程03定额执行,取费按土建03二类取 费标准执行；放生池按浙江园林或市政03定额执行，取费按园林或市政03 二类取费标准执行；材料补差按当月信息价执行;人工工资调整按浙江省有 关文件及当期嘉兴造价信息的定额补差计算。 八、工程款的支付：开工后所有的工程垫资200万元时，甲方支付乙10%,而后 期每月按工程进度上报计量款,业主工程部审核后一周内支付工程计量款 80%,工程砼结顶后付清垫资部份的80%,工程竣工验收合格
12、后上报工程总 计量款,业主工程部审核后15天内支付工程决算总款的95,余款5%作为 工程质量保修金，1年后退还5保修金。 九、甲方现场委派周伟军、施胜荣同志负责，所有工程联系单现场签字生效。 十、考虑本工程的特殊性，所有材料按图计算将补贴10元/吨的上山运输费用。 十一、承包单位必须在月日人员进场,月日正常开工。 十二、承包单位安排一名有处事能力，并有上岗证的安全员常驻施工现场处理日常安全管理和协调工作. 十三、承包人除按期、保质、保量完成施工任务，还应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全规范标准组织施工，并随时接受建设单位有关人员的监督检查。十四、承包人必须按规定为施工场地内自有人员
13、生命财产和施工机械设备办理保险。 十五、承包人必须做到提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全管理。十六、标段之间必须做好协调工作,防止相互打架、偷盗等事件发生，如发生将给予罚款或送当地公安部门处理. 十七、承包人必须做好工程文明施工及环境卫生工作,遵守寺院佛教文化的有关规矩。十八、本协议签订生效后，双方应严格遵守。如在执行过程发生争议,协商解决,若协商不成,向合同签约地人民法院起诉。 十九、合同(协议）中未尽事宜由甲乙双商协商解决。 二十、本协议不清楚处参照通用条款。 二十一、本协议一式陆份，甲双方、寺院各执一份，乙方肆份。 甲方(盖章）：乙方（盖章)： 法定代表人（签字或盖章）
14、：法定代表人（签字或盖章）： 委托代理人(签字或盖章）:委托代理人(签字或盖章)： 开户银行：开户银行： 账号：账号: 签约地点： 签约日期:2021年10 月10日 工程施工合同 发包方(甲方）：16888生态旅游开发 承包方(乙方)：杭州环源建筑装饰工程 为维护双方的权利、义务和经济责任，在双方友好、自愿的情况下，依照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况,双方达成如下协议,请双方共同遵守. 第1条、工程概况 1.1工程或称：浙江1333尖山观音寺药师殿、报恩堂(藏经殿一楼)装饰工程 1.2工程地点:1333尖山观音寺院内 1。3工程内容:药师殿、报恩堂装
15、饰工程。(藏经殿一楼)工程 1。4合同形式：固定单价合同 1.5承包方式：包工包料(详细施工内容见工程报价清单)。 1。6工竣工时间:本工程自 2021年 11月 30日开工,于 2021年 5 月 30日竣工. 1.7日期:日历开。 1。8工程质量:合格 1。9暂定合同总价款（人民币大写)：￥捌佰万元整。 第2条、甲方工作 2。1开工前2天,向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施 工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。、 2。2指派周伟军、施胜荣为
16、甲方代表，负责合同履行，并授权和承认甲方代表对 工程质量、工程验收、工程变更、工程联系单，工程签证等书面文件为有效合法文件. 2。3负责保护好周围建筑及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承 担相应费用。 2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 第3条、乙方工作 3。1参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划， 交甲方审定。 3。2指派为乙方代表,负责合同履行.按要求组织施工、保质、保量、按期 完成施工行务,解决由乙方负责的各项事宜。 3。3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照 图纸或作法说
17、明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门地施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场 周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃级消纳等工作,处理好由施工带来的扰民问题及与周围单位的关系. 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑结构及各种设备管 线。 3.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3.7做好环境保护工作，遵守寺院、佛教文化的有关规定. 第4条、关于工期的约定 1.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的的措施费用。 1。2因甲
18、方要求比合同约定工程量增加时，工期相对顺延。 1。3因甲方原因未按约定完成工作，影响工期,工期顺延。 1.4因乙方责任，不能按开工或中途无故停工,影响工期，工期不得顺延. 1。5因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致 停工8小时以上(一周内累计计算）,工期相应顺延。 第5条、关于工程质量及验收的约定 5.1本工程以施工技术交底、作法说明和建筑装饰工程工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到质量评定合格标准. 5。3甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工
19、程的检查与验收手续.甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延。若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延. 5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。 5.5由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担，工期不予顺延. 5。6工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知三日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方验收承认竣工日期，并承担乙方的看
20、管费用和相关费用。 第6条、关于工程价款及结算的约定 6.1按照浙江03定额计算造价,竣工后乙方提出工程决算并提交甲方，工程量以现场实际施工或竣工图为准。 6。2本合同为固定单价合同，但双方约定主要才料上下浮动超过10%可以调值，具体调值原则如下： 6。2.1结算时,主要材料调整日期为浙江嘉兴定额站发布的施工当月市场信息价。 6。2.2人工费按照52元/工日计取。 6.2.3措施费率不变。 6。3增加或追加工程，工程量以现场签证为准,增追加项目有类似或接近的套用原有单价进行换算、无接近或类似的项目主材参考施工当月定额站发布的市场信息价、中准价. 6.4本合同生效后,按月进度支付工程款,尾款竣工
21、结算时一次结清。 1)工程开工后形象进度￥壹佰万内不支付工程款（以已完工程、在建工程算总额计算）. 2)本合同签订后三天以内，打入甲方￥叁拾万元作工程质量保证金,每完成一幢 工程装修返还壹拾伍万元。 3)工程款按施工形象进度总价款80%支付。 4）工程进度款项以每月25日上报，次月5日支付。 5）竣工验收合格,提交结算文件后15天内,支付结算总价款95. 6)保修金为合同价5%计人民币￥元自工程竣工验收之日起1年,保修期满后15个工作日内一次付清。 6.5药师殿、报恩堂工程竣工验收时，乙方将工程竣工图纸及工程竣工结算送给甲方。甲方自接到上述资料七天内审核完毕,到期未提出异议，视为同意。并结清尾
22、款。 第7条、关于材料供应的约定 7.1本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时借助应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量总理或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方借助应的材料，经乙方验收后,乙方负责保管，甲方应支付材料价值相应的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7。2凡由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用.若已使用，对工程造成的损失由乙方负责. 第8条、有关安全生产和防火的约定 8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中
23、华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8。2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程全安技术规程、建筑安装工人安全操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3由甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。 8。4由乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失. 第9条、奖励和违约责任 9。1由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。乙方保留向甲方索赔的权利。甲方不按合同的约定拨付款,按付款额的
24、1.5%一天支付给乙方滞纳金,由于甲方原因导致合同无法履行，因向乙方支付合同总额5%违约金. 9.2由于乙方原,导致合同无法履行,乙方支付甲方5%违约金.甲方要求乙方提前竣工，除支付赶工措施费外,甲方支付乙方3000.00元/天,作为施工成本增加费。 9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿. 9。4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款)，甲方负责并承担损失。 9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）,由乙方负责并承担损失。 9。6未办理验收手续，
25、甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9。7因一方原因，合同无法继续履行时,应及时通知对方,协商办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条、争议或纠分处理 10.1本合同在履行期间,双方发生争议时，在不影响工程时度的前提下，双方可 采取协商解决或请有关部门进行调解。 10。2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发 生的争议双方同意由合同签署地仲裁委员会仲裁、也可向人民法院起诉讼。 第11条、其它约定 11.1保修(工程竣工验收同时开具工程质量保修书) 2)修期限：自竣工验收之日起保修一年. 3)保修期内，乙方应在接到保修通知之日后36
26、小时内派专人修理，乙方原因由乙方承担上述问题修复工作。 4)在施工期间因各种原因双方签订的补充合同/协议，作为本合同的附件，具有本 合同同等法律效率。 5)考虑本工程的具体特点,甲方以工程造价定额材料总价款3.5%作为上山建筑材 运输费用。 第13条、附则 13。1本合同一式四份，双方各执二分,签字盖章后生效。 13.2合同中未尽事宜可参照建设合同通用条款，或双方协商解决。 13。3本合同履行完成后自动终止。 甲方(盖章）:乙方（盖章)： 法定代表人：法定代表人： 代理人:代理人: 单位地址： ：0 : ：0 ： 邮码:310000 邮码： 开户银行：建行天生支行开户银行： 户名:16888生
27、态旅游开发户名: 账号:3300 账号： 2021年11月20日 2021年11月20日 砼路面施工协议书甲方： (以下称甲方）乙方： （以下称乙方）甲方为落实施工责任，便于以后工程决算，确保下塘南路廷伸，油口路，建设路以及标准厂房厂区道路砼路面工程如期按质完成，特将本工程砼面板施工项目落实给乙方承包施工，经甲、乙双方协商一致，特订立如下施工协议供双方遵守协议.一、承包方式:包工不包料（装钢模用钢筋钉,木板支撑，木垫板等由乙方负责）二、承包范围：第二园区下塘南路廷伸油口路、建设路、标准厂房内厂区道路。三、工程计量及单价的确认砼面板均按8元/m3 （此单价含砌搅拌机台墙、蓄水池、搅拌机及路上机械
28、机具小件维修、保养，砼的运输;机械上、下车、运输，路上看管、守夜；交通维护砼路面上机械操作，搅拌机每日保养、开搅拌机、下水泥、上料，路面上浇捣、振实、整平、盖稻草、路面成品的保护、切缝等）所涵盖的一切人工费。四、工程开竣工：乙方应按甲方总体施工计划开工和竣工。五、质量要求及安全责任1、因本工程属第二工业园区主干道路,乙方施工的每项工序，必须严格按有关施工程序和相关规范施工，且质量达到业主以及监理人员，甲方委托工地负责人的质量要求，并一次性达到合格标准。2、乙方所施工的砼路面,严格控制水灰比,线型顺直,表面平整光滑，压纹清晰、顺直、浇捣密实等。若乙方难以达到规定标准，甲方有权单方终止合同，同时乙
29、方所做工程量不予计量。3、乙方在施工过程中应遵守安全施工规范，如乙方违规操作,所造成的安全损失均由乙方负责，并由乙方处理事故发生后的有关事宜。六、工程预借款及结算方式1、甲方根据乙方施工进度按比例支付工程款，工程竣工后，甲方给付乙方所完成工量的70（累计）,其余30竣工结束一年内付清。2、结算方式：按总面积以平方米结算。七、补充条款：、膳宿由乙方自行解决，费用由乙方自理.、甲方的支付款已达到工程款的70时，乙方应优先支付完民工工资，否则一切责任由乙方自负。、砼车运输过程中,如出现车辆故障，乙方应及时组织人员进行拔车转车，并负责协调各工种之间的关系,如出现上述情况乙方及时妥善处理，所造成的损失由
30、乙方按价赔偿。、根据工程进展情况,本合同单价包含中途停工风险.、乙方必须遵守甲方所安排的进度计划，服从有关人员的指挥，未经甲方许可，不得中途停工或借口撤离工地。、合同单价一经确认,不论以后市场单价是上涨还是下跌，甲方均按合同确认单价与乙方办理结算，乙方不得以任何理由提出单价调整及无理停工。、甲方提供相关电器材料，使用前双方办理领取手续.由乙方签字保管，如有遗失由乙方负责赔偿。、甲方根据合同条款与乙方负责人（乙方代表)发生经济往来及工程结算，其余任何人甲方有权拒绝办理经济往来及工程结算.、工程结算后，应做到工完场清八、以上条款，甲、乙双方自觉遵守执行，未尽事宜由甲、乙双方协商解决。九、合同生效与
31、终止：本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效，工程竣工后失效。甲方: 乙方：承 包 协 议甲方: 乙方: 身份证号码：车型车辆识别代码车牌号码一、 为了维护双方的合法权益，甲乙双方按照“平等互利、协商一致”的原则，就车辆承包事宜签订本协议，双方共同遵照执行.乙方自愿承包甲方车辆跑运输，每年按时向甲方缴纳车辆的养路费和车辆磨损等费用,共计元.甲方有义务帮助车主代缴政府管理部门等机关的其他费用。二、 乙方经营中如欠缴各种款项以及违反甲方有关管理规定,甲方有权随时随地暂停该车营运或扣车处理，期间形成的管理费、税费及其他向乙方追缴车辆的各种费用、相关损失等由乙方承担。三、 乙方必须为车辆进
32、行投保，投保险种为：车辆损失险、第三责任险、车上人员责任险、自燃险、危险货物承运险等。有关保险事宜乙方必须由甲方指定保险公司办理手续，保险费用由乙方支付，并在保险到期前十五日到甲方处办理续保手续,否则甲方将不予办理车辆任何业务.四、 承包车辆发生交通事故后需在24小时内通知保险公司和甲方。乙方车辆经营过程中发生交通事故由乙方自行处理，甲方也可以协助乙方处理。如果甲方协助处理或甲方被迫处理交通事故、经济纠纷、法律责任、保险索赔等产生的直接、间接费用由乙方承担。五、 乙方车辆及承运货物被盗、损坏、损毁及交通事故等造成一切经济损失。以及得不到保险公司赔偿的一切损失由乙方自行承担。六、 乙方经营承包车
33、辆必须按行业、政府有关管理规定从事经营活动，不得有违反行业、政府管理机关规定的进行经营活动，不得有未经批准擅自经营活动,否则乙方自行承担全部经济法律责任，且甲方视情节予以相应处罚。乙方利用该车从事违法犯罪活动，甲方有权立即终止本协议，并要求赔偿由此产生的各项损失。七、 甲方负责为乙方提供承运业务，并按市场价格给乙方结算运费。八、 甲方可为乙方代理发生交通事故向保险公司索赔提供车辆资质和公司资质。甲方负责为乙方营运车辆提供行驶证审验，营运证审验工作,期间产生的费用由乙方承担。九、 甲方有权根据国家政策及行业有关规定和甲方经营管理需要以通知、板报等宣传形式制定有关规定、制度。乙方遵照执行。十、 本协议若有附属规定则与本协议具有同等法律效益。十一、 本协议一式二份，双方签字盖章后生效。甲方（盖章）： 乙方(签字、盖章）： 协议签订日期:年月日