母线槽采购合同优质资料.doc

《母线槽采购合同优质资料.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《母线槽采购合同优质资料.doc（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、母线槽采购合同优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）华元梦琴湾II标段（即5#、6#、9#楼、C区地下室）华元新世纪广场16街区密集型母线槽采购合同内部承包合同NO：HYJS20060309发包需方：浙江华元建设置业（华元新世纪广场16街区水电安装项目部）NO：20060313 （以下简称甲方）供承包方：镇江市远东电器设备九川集团（以下简称乙方）签订地点：华元梦琴湾II标段安装项目部办公室杭州经济技术开发区2号大街22号杭州下沙16#街区安装项目部办公室根据中华人民共和国合同法及甲方公司内部承包责任制有关规定，结合本工程的实际施工特点，经双方协商一致，在平等互利，完全自愿的前提下

2、，就华元梦琴湾II标段华元新世纪广场16街区项目密集型母线槽、插接箱、始端箱进线箱、插接箱采购事宜达成如下合同条款，以便双方共同遵守。清格6 第一条 承包内容：下沙16街区密集型母线槽、进线箱、插接箱的采购及指导安装承包方式：本工程根据图号1-03修B、图号2-12修C进行测算，以母线槽始端箱底部安装-2.7米处计算货物总数量，插接箱的安装高度离地面1.15米计算，三条母线占据强电井的宽度不得大于1.0米，乙方需提供密集型母线槽的安装配件及详细安装图纸，由甲方负责安装。产品数量按照施工图纸一次性包死，如有设计更改，甲乙方有权根据图纸变动在原数量的基础上进行数量增减。第一条设备名称、生产厂家、产

3、地、品牌、总价标的设备报价概况设备名称生产厂家产地品牌密集型母线槽、插接箱、始端箱进线箱、插接箱扬中市华宇电气设备厂九川集团扬中乐清远展九川华宇第二第二条 制造检测标准乙方保证该设备是严格按照现行国家标准、行业标准制造生产的，并提供出厂有效检验合格证书壹份。乙方保证该产品是严格按照国家标准制造生产的，标准代号为：GB-7251.2-1997，并提供出厂检验合格证书壹份。第三第三条 包装 乙方提供的产品包装需一次性包装，该包装应适于长途运输，有成套设备保护作用，并能有效防止雨淋和重压。第四第四条 设备的运输和保险44.1乙方负责设备（材料、配件）到达甲方指定地点的一切运输，到达指定地点后由甲方负

4、责卸货。44.2乙方负责设备运至甲方指定地点的运输过程中货物保险，设备运到甲方指定地点入库前设备的毁损、灭失风险均由乙方承担。第五第五条 交货55.1交货时间：甲方提前通知，乙方接到甲方书面通知之日起15个工作日内交付设备。本合同生效之日起18天内交货。55.2交货地点：甲方指定唯一地点甲方指定地点（工地现场或指定仓库）。55.3交货方式：乙方以汽车运输或火车运输送到甲方指定地点，运费由乙方承担。第六六条 检验、安装调试及验收66.1 设备运至甲方指定地后，甲方有权对设备的生产厂家、产地、品牌、型号、规格及数量进行常规的检验清点，如经检验甲方发现设备与合同约定不符，甲方有权依据合同第十三条要求

5、乙方承担违约责任。66.2乙方需提供密集型母线槽的安装配件及详细安装图纸，并派一名技术人员指导甲方做好密集型母线槽、插接进线箱、插接始端箱的安装工作甲方只提供原器件，其它附材均由乙方成套安装，费用为总价的1.5（包括现场母线的安装、调试）,并提供图纸，免费协助甲方开通调试工作，且保证能一次通过竣工验收。甲方在调试前7个工作日向乙方提供由本项目监理公司签署的完成工作安装自检报告，并提供工程设计图纸一套，同时做好各项调试准备工作。乙方应在接到通知后7个工作日内同甲方一起完成调试及试运行工作，调试期间由甲方、业主、监理方在场监督。66.3甲方须提前三天七天通知乙方调试和试运行的到场时间，乙方接到通知

6、后提前做好各项调试及试运行准备工作，调试期间由甲方、业主、监理方在场监督。乙方不得延迟，否则乙方应按300元/小时向甲方支付违约金；延迟达一天以上，违约金为2000元/日。，违约金在履约保证金？中扣减，保证金不足抵扣的，甲方有权在设备款项中继续扣减。甲方有权要求乙方付相应的赔偿。66.4乙方负责在安装调试完成后配合甲方进行检测部门对设备质量的验收，并保证一次性通过验收，以检测部门出具的验收合格证明作为验收合格的最终证明，经验收，如发现设备存在质量问题，甲方有权依据本合同第十条要求乙方承担违约责任。66.5乙方应按照甲方施工进度，对密集型母线槽、插接箱、始端箱进线箱、插接箱进行指导施工安装。乙方

7、不得延误工期，否则乙方应按500元/天向甲方支付违约金；延误达五天以上（含五天），按2000元/日向甲方支付违约金。，甲方有权要求乙方付相应的赔偿。违约金在履约保证金？中扣减，保证金不足抵扣的，甲方有权在设备款项中继续扣减。第七第七条 付款条件77.1合同签定之日起，甲方向乙方支付合同设备总价的百分之三十（3010%），作为预付款；，即：人民币 壹拾贰万元整 （小写：120000.000元）。77.2全部材料及设备进场经甲方检验合格入库后五个工作日内，甲方向乙方支付合同设备总价的百分之三十百分之七十（3070%），即：人民币 壹拾贰万元整 （小写：120000.000元）。；77.3所有设备安

8、装调试合格并通过检测部门整体（本工程的供电系统）验收合格出具检测合格证书后五个工作日内，甲方向乙方支付合同设备总价的百分之三十五百分之壹十五（3515%），；即：人民币壹拾肆万元整 （小写：140000.000元）。77.4剩余5%，即：人民币贰万元整 （小写：20000.000元）作为质保金，于设备经检测部门验收合格期满一年两年且设备无质量问题后一个月内付清。77.5乙方只接受银行转帐的方式收款。第八第八条 质量保证88.1质量保证期：自本工程经检测部门验收合格之日起免费保修两年（24个月）。88.2乙方应保证其提供的货物是全新的，未使用过的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。乙方

9、应保证其货物经甲方正确的安装、正常操作和保养在货物寿命期内运转良好。在乙方承诺的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何缺陷或故障负责，并承担相应的费用。88.3乙方保证按严格按照现行国家标准IS09001系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、运输、装卸、就位、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。88.4质保期内的承诺：在上述质保期内，任何因产品质量问题造成的故障均由乙方负责，乙方提供售后服务部的 为杭州德胜中路443号，紧急服务联系 ：0571-85382231 0577-62788128、62786711，

10、联系人：李英群， 号码：，同时乙方承诺：在接到甲方报修通知后六（6）小时内派技术人员到达现场，排除故障，免费提供质量“三包”服务（包修、包退、包换）。88.5质保期外的售后服务：乙方继续负责设备的终身维修与保养，乙方在接到甲方报修通知后六（6）小时内派技术人员到达现场，及时解决有关技术问题，收取工本费。第九第九条 不可抗力99.1甲乙双方任何一方因法律规定的不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。911.2受阻一方应在不可抗力事故发生后当天24小时内通知对方，并提供事故发生地政府当局或有关部门出具的书面证明文件。99.3若不可抗力事故影

11、响持续超过15天的，双方可友好协商解除合同，乙方应退还甲方所付款项。第十条 违约责任1010.1非因不可抗力原因，乙方逾期交货的，每逾期一（1）天，按设备总价的千分之五（5）支付违约金，并承担因此造成甲方的经济损失。1010.2设备生产厂家、产地、品牌、规格型号、数量及质量未达合同约定要求的，如甲方同意利用，应当按质论价；如甲方不同意利用，应根据设备的具体情况及甲方要求，由乙方包换、包修（直至符合合同约定要求）或包退，并承担因修理、调换或退货而支付的实际费用。如在甲方提出维修或更换要求后三（3）天内，乙方仍未完成维修或调换的，按不能交货处理。1010.3如乙方未能在第8第10.4款中承诺的时间

12、内到达甲方现场进行维修等服务，应向甲方支付违约金，每延迟一小时，支付人民币100元，同时有权将设备交由其他维修单位维修，由此产生的费用及甲方因此所受的经济损失均由乙方承担。1012.4前述违约金及赔偿，甲方有权在履约保证金？中予以扣减，保证金不足抵扣的，乙方应另行赔偿。1010.54非因不可抗力原因甲方逾期付款，每逾期一（1）天，按逾期支付货款的千分之五千分之三（53）支付违约金。第十一第十一条 提前接触解除合同条款乙方逾期交货超过十（10）天（含十天），视为不能交货。乙方不能交货的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担设备总价百分之二十（2021%）的违约金，并承担甲方因此所受的直接经济损失。该

13、违约金及赔偿，乙方应在一个月内予以赔偿。第十三第十二条 合同变更1312.1甲乙双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并签订由双方确定的合同修改书或补充协议。1312.2除非甲方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和图纸提出修改，甲乙双方均不得对本合同的成交价格提出修改要求。1312.3如本工程需增加或更换（不在质量三包期内）设备，则设备及安装费用按设备清单中的相应单价结算，其余费用（运费、验收费）等一概不予结算。第十四第十三条 合同争议的解决办法本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商，协商不成的，则依法向工程所在地人民法院提起诉讼。第十五第十四条 合同效力1

14、514.1本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。本合同的组成部分包括：设备价格清单，与本合同具有同等法律效力，各组成部分的规定和本合同条款如有冲突，以本合同条款为准；如本合同条款有未尽事宜，则参照组成部分的规定。1514.2本合同自双方签字盖章之日起，预付款到乙方帐户签字之日起后生效。1514.3本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。需方（甲方）甲方（章）：浙江华元建设置业住所：杭州市天目山路238号法定代表人：厉文明委托代理人： ：0571-85121751 ：0571-85121543开户银行：建行莫干山分理处帐号：1日期：供

15、方（乙方）九川集团乙方（章）：住所：法定代表人：委托代理人： ： ：开户银行：乐清市农行柳市分理处帐号：270501040014706日期：附件：华元梦琴湾II标段（即5#、6#、9#楼、C区地下室）下沙16街区密集型母线槽报价单价格清单序号货名规格型号单位数量单价金额备注15#楼带两个插口三相五线制母线（四根母线截面尺寸为6mm*60mm，接地母线截面尺寸为2mm3mm*60mm，）JCX8-800A/V米121070128402母线槽三相五线制直通母线（四根母线截面尺寸为6mm*60mm，接地母线截面尺寸为2mm3mm*60mm）JGX8-630A/5JCX8-800A/V米米276.44

16、103010212822403插接箱三相五线制始端母线（四根母线截面尺寸为6mm*60mm，接地母线截面尺寸为2mm3mm*60mm）空箱500*250*180（100A）JCX8-800A/V台个6200110066004始端箱水平弯通（四根母线截面尺寸为6mm*60mm，接地母线截面尺寸为2mm3mm*60mm）1000*600*300JCX8-800A/V台个124001120134405插接箱垂直弯通（四根母线截面尺寸为6mm*60mm，接地母线截面尺寸为2mm3mm*60mm）空箱500*250*180（63A）JCX8-800A/V台个1220011701404066#楼插接箱箱体

17、及配件600*250*180开关HUM8L-250S/4P 200A300MA+分励脱扣器直流24V台2016633326077母线槽插接箱JGX8-630A/5箱体及配件750*250*180开关HUM8L-250S/4P 250A300MA+分励脱扣器 直流24V米台61030166399788母线槽弹簧支架JGX8-400A/5JCX8-800A/V米套204730501 09插接箱托臂型底座空箱500*250*180（100A）L=270台条20420025510010插接箱始端箱空箱500*250*180（63A）箱体及配件1000*600*240开关HUH1-1000/3P台台62

18、00177010620119#楼角钢吊杆40*40*670条421.68812母线槽圆钢吊杆JGX8-630A/512*670米条1210301012013插接箱横梁空箱500*250*180（100A）40*40*810台条2200306014插接箱横梁空箱500*250*180（125A）40*40*270台条6200106015始端箱接地线1000*600*30010mm2-450台条180400814401617始端箱1000*600*300台40018始端箱1000*600*300台 ￥400000元备注:1.、以上报价单价及总报价不含税包含税、连接器等附件、材料费、运杂费（含保险费

19、）、装卸费、检验、验收费及含运费.。 2.、母线数量以现场安装实测为准，始端箱内长度计算以实际铜排进箱长度为准。产品数量按照施工图纸一次性包死，如有设计更改，甲乙方有权根据图纸变动在原数量的基础上进行数量增减。3、如有设计更改，甲乙方有权根据图纸及现场安装实测进行数量增减。4、母线外壳钢板厚度为1.5mm，应在国标允许负差之内；铜排规格：630A相线5*60 接地2.5*60400A 相线5*40 接地2.5*40微耕机采购合同需方：立合同单位供方：按照中华人民共和国政府采购法和中华人民共和国合同法有关规定，为增强需供供双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方各自的权利，通过询价采购

20、方式，双方达成如下协议：一、 货物名称、规格型号、数量、单位、价格（元）名称规格数量单位单价金额合计(小写)合计(大写)二、 交货时间、方式、地点供方负责将货物于 年 月 日前运送到需方指定地点，运输过程中发生的各种费用由供方承担。三、 质量要求货物必须是正规厂家原装产品，要求质量符合国家标准，合格证等手续齐全，并在规定的时间内实行三包。四、 结算方式货款使用税务局认可的专用发票，需方收到货物后通过验收合格、达到标准要求，需方付清全部货款。五、 违约责任1、 供方必须按以上合同条款的的要求供货，否则需方有权拒收货物；2、 需方不准以任何不正当理由拒收货物，否则供方有权采取各种方式提出索赔或诉讼

21、；3、 需方保证在规定的时间内付款，每延误一天，交付供方货款总金额5违约金。六、 本合同一式三份，供需双方各执一份，报县政府采购领导组办公室备案一份。七、 合同生效条件本合同经供方、需方双方代表签字盖章后即为生效。需方： 法人代表：供方： 法人代表：年 月 日打井及配套工程合同甲 方：乙 方：按照中华人民共和国政府采购法和中华人民共和国合同法的规定，为增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方各自的权利，通过询价采购方式，双方达成如下协议：第一条 项目名称：山西省脱毒马铃薯良种扩繁基地建设项目打井配套工程。第二条工程名称、规格、数量、单位（元）工程名称规格或技术指标单位数量单价

22、合计打井井深100m，出水120吨/小时眼18121481214地埋线220v,450m(四芯)米8703026100水泵配套200QJ63-105/5（30KW）套11278612786合计（人民币小写）120210合计（人民币大写）壹拾贰万零壹佰元整第三条 质量标准质量标准孔径：600m,孔深：100 m，井管类型：国家标准钢筋砼，水泵：200QJ63-105/5（30KW）配套4寸管，出水量：120吨/小时第四条 乙方负责建设配套工程：1、挖沟埋线：深1.2m,长870m。2、修建井台、井盖。第五条 竣工时间竣工时间：2021年6月25日第六条 验收标准、方法竣工后甲方应及时组织相关技术

23、人员，按照国家现行的标准进行。第七条 付款方式竣工验收以后，工程质量符合合同要求，甲方向省种子站报账后一次性决算付清。第八条 违约责任1.甲方逾期支付工程款（以银行开出的汇票或支票日期为准），每逾一日，甲方向供方偿付所欠款额3的违约金；乙方所提供工程质量不符合合同要求的，甲方有权拒收，同时，乙方向甲方偿付合同款总额5%的违约金。2.乙方不能完成工程时，向甲方偿付合同款总额5%的违约金。3.乙方逾期竣工时，每逾一日向甲方偿付合同款总额3的违约金，逾期交付7天后，采购方有权决定是否继续履行合同。第十条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履

24、行合同的理由，在出具有关权威机构的证明后，经另方同意允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十一条 仲裁甲乙双方在执行合同中发生争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可以通过仲裁或法律途径解决。第十二条 本合同未尽事宜，按合同法执行。第十三条 合同生效本合同经甲、乙双方法人体表签字，并加盖公章后即可生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方： 法人代表：乙方： 法人代表：2010年6月12日篇一：水泵采购合同水 泵 购 销 合 同工程名称: 需 方： 供 方： 签订地点：签订时间：需方： （以下简称：甲方） 供方： （以下简称：乙方）根据中华人民共和

25、国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规，结合 “* 项目具体情况，甲乙双方就本项目水泵购销事项，经平等友好协商达成一致，签订本合同。第一条：工程概况：1、 工程名称：*总平园林景观、绿化、管网工程 2、 交货地点：第二条、 合同范围1、合同内容：*总平园林景观、绿化、管网工程水泵供应、运输及加工、制作。 2、合同标的物及单价：2.1、表中综合单价为含税单价，供货数量根据现场施工情况确定，最终结算以甲乙双方签字确认的实际供货量为准。2.2、综合单价包含但不限于：材料费、生产费、包装费、上车费，装卸费、运输费、加工费、材料检测费及复试费、损耗、保险、税金、质保期内的售后服务及其他一切不可预

26、见费用等全部内容，该单价为固定单价，在供货过程中不因任何原因调整（合同另有说明除外）。第三条：合同暂定总价1、本合同采用固定综合单价（含税），暂定合同总价的方式，暂定合同总价100000元（大写：壹拾万元整）。2、暂定合同总价仅为按照甲方设计图纸预估费用，如由于现场实际施工数量变化，其变化所增加或减少的费用不含在暂定合同总价之内，结算时相应另计数量及金额。第四条：验收标准及方法：1、本合同签订后，甲方向乙方提出购货清单，确认规格、数量和交付时间，乙方必须保证甲方所需货物完好无损,运费及装卸货费用由乙方负责。2、甲方在收到水泵后，对于水泵的数量、型号、规格进行核对、检验，如发现有不符合合同规定或

27、短缺的水泵，应在一周内向乙方提出异议，说明不符合规定的水泵名称、规格、数量及校验情况和处理意见。3、对于达不到要求的水泵， 通知乙方现场复查，2小时内没有到现场视为默认甲方提出的水泵问题及处理意见，并按甲方要求无条件更换。4、水泵运到现场由甲方、乙方代表共同验收，供应时间由甲方根据实际情况 通知，乙方需保证在甲方确定需货时间将材料运至甲方指定场地。5、合同要求的品种、规格、质量的水泵，以甲方指定本公司品牌规格水泵供货。 6、定做产品以甲方确认过的样品为准。 第五条：交货时间、地点1、乙方接到甲方通知供货后开始供货，2天内将货物运至甲方指定部位。 2、交货地点： 3、乙方负责送货到甲方指定部位。

28、 第六条：付款方式: 1、合同无预付款。2、乙方按照甲方要求进行分批次供货，供货结束并调试合格后支付已供货款的70%。 3、甲乙双方验收合格并办理完结算后15个工作日内甲方支付至结算金额的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期18个月。质保期满无任何质量问题后无息支付。4、每次付款，均通过银行转帐汇入乙方账户，每次付款乙方须提供与当期付款金额等额合格发票。5、甲方对发票的接收并不表示甲方对该发票的真伪承担责任。如因乙方提交虚假发票或因该发票存在其他瑕疵而使甲方被税务机关处罚或受到其他损失的，甲方有权向乙方追偿并有权要求乙方重新提供合法有效的发票，同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金，且

29、甲方不承担任何责任。6、乙方若在最后未提供相应金额的正规发票，甲方有权暂不付款且不承担任何责任，而乙方仍需履行本合同项下的义务。第七条：违约责任1、乙方应按照合同要求，保质保量的按照进度要求供货。如乙方不能按时、保质保量的供货，将支付乙方该批材料价格10%的违约金，且要保证继续供货，如果乙方出现两次以上（含两次）不能按时供货（时间以收到甲方水泵进场计划的时间为准），影响甲方工期，甲方有权另外选择水泵供应商，剩余工程款不予结算。2、因为货物的品种、型号、规格、数量、质量、包装等问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，由乙方承担全部责任，造成甲方工期延误的，甲方有权要求乙方赔偿

30、合同暂定总价5%的违约金。3、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。 第八条：安全责任1、乙方进出场车辆必须谨慎驾驶，应充分考虑现场场地狭小因素。发生事故，应积极采取有效措施，防止损失扩大，并承担全部责任。2、乙方车辆进出甲方工地，必须服从甲方的现场和安全保卫要求，如不服从一切责任由乙方自负。 3、乙方车辆出场时不得携带任何甲方或其他单位的物资材料，如有发生，按照原价值的2倍处罚。 4、乙方人员必须谨慎驾驶，若在运输及装卸过程中造成双方或第三方人员的伤亡，由乙方承担全部经济及法律责任。第九条：争议的解决。本合同在履行过程中发生的争议，双方应当友好协商解决，

31、如协商不成，双方可向甲方所在地法院诉讼。第十条：附则1、本合同在甲方、乙方双方法定代表人或其委托代理人签字（盖章）并加盖公章后合同即告生效。2、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。每份合同及其附件均具有同等法律效力。合同涂改或手写修改部分应有双方公司印章确认，否则视为无效合同。3、合同中未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议条款与本合同具同等法律效力。 4、本合同附件为合同有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。（横线以下为双方签字，无正文。）甲方：乙方：法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 联系 :联系 ： 签订时间： 年 月 日 开户银行： 银行账号：篇二：生活水泵采

32、购合同设备购销合同需方：xxxxxxxxxxxxx （以下简称甲方） 供方：xxxxxxxxxxxxx （以下简称乙方） 签约地点：xxxxxxx为增加甲乙双方的责任感，确保实现各自经济目的，依据中华人民共和国合同法等有关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买智能型无负压生活全自动供水设备和配套材料达成如下协议：一、 产品名称、规格型号、数量、金额（迪泉牌水泵）二、合同金额：合同总金额：￥:xxxxxxxx大 写：人民币xxxxxxxxxxxxx元整 （以上价格为：含设备材料费、包装运输、保险、税金、提供技术指导、专用工具费、调试、包检测通过等产品验收之前的一切费用） 三、付款时间及方式：

33、合同签订预付合同总价款30%(￥:xxxx)，设备到场后五日内付至合同总价90%(￥:xxxxx)，安装调试完成后五日内付至合同总价97%(￥:xxxxxx) ，余款3%(￥:xxxxx)壹年保修期满后14天内付清。 四、交货时间、地点、方式：1、交货时间：签订合同收到预付款十个工作日内将供货设备运至合同指定地点（车辆可通行的地方）交货。 2、交货地点：xxxxxxxxxxxxxxxxx 3、交货方式：乙方负责货物运输。 4、货运方式：乙方自行负责。5、乙方将合同设备运至xxxxxxxxxxxxxx并经指导甲方安装、调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。乙方在合同约定的交货地点

34、自行提货，运输费及运输保险费均由乙方承担。合同设备的毁损、灭失风险自乙方承担，设备完好并全新交货后转移之甲方。6、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，乙方应在合同设备到达合同列明的地点后应及时将所托运合同设备提取完毕并指导甲方安装。7、乙方对运至甲方指定的施工现场的合同设备，甲方均应妥善接收并保管。对误发或多发的货物，乙方应自行负责妥善保管，并及时通知甲方，由此发生的费用由乙方承担。8、如甲方要求变更交货地点，应在合同规定的交货日期一十五天前通知乙方。由于变更发货地址增加的运保费由甲方承担。五、验收标准、方式、及责任：1、乙方所供设备部件在出货前需相关质检

35、部门检验合格，出具质量证明及产品合格证、检测报告、相关的技术文件及甲方所需的其它资料文件。 2、在施工、安装、调试和保修期间，乙方人员应按有关规定严格遵守操作规程和遵守现场的各种管理规章制度，因此发生的人身和其他意外事故，责任均由乙方负责。3、验收标准：设备应符合行业标准，且是全新并指导安装调试完毕，乙方所供设备不存在漏水，无遗漏配件安装，设备外观无其它污染杂质，并符合供水单位验收质检标准，供水压力符合业主需要为合格设备。 六、现场服务：1、乙方现场人员应遵守甲方现场管理制度，如有违规，乙方负责。 2、甲方如需邀请乙方开展非质量问题处理的技术服务，乙方应予协助。 七、人员培训：乙方负责对甲方操

36、作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备，并得到操作、维修管理人员签字认可。 八、保修方式：1、设备经过双方验收合格，投入正常使用60日后起进行免费保修服务，免费保修服务期限为12个月。保修期内，乙方必须在接到甲方保修通知后1天内派人至甲方现场对设备进行免费维修。2、保修期内，如由于火灾、水灾、地震，等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担，乙方按照双方同意的设备配件维修成本清单向甲方确认并支付。 3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后1天内派人至甲

37、方现场维修。设备的维修、更换，乙方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。 九、违约责任：1、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金。逾期交货超过5天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项；若甲方延期付款，每逾期一天，应支付合同总额1%的违约金；另合同在执行过程中，任何一方违约都应支付对方合同总金额30%的违约金。2、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失，乙方超过三十天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到甲方通知三十天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙

38、方换货或解除合同并要求乙方赔偿经济损失。保修期后，乙方未能在合同约定的期限内履行维修义务，每迟延一天，乙方向甲方支付合同金额1%的违约金并赔偿甲方其他经济损失。3、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格(以验收标准为基础)，每迟延一天向甲方支付合同总额1%违约金；超过 10 天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。十、不可抗力：如发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后15个工作日内，及时通知另一方。双方同意，可据此免除全部或部分责任。 十一、合同变更：未尽事宜，双方协商解决；合同

39、的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。十二、争议解决方式 双方如发生争议，应协商解决；如协商不成，任何一方应向甲方所在地人民法院提出诉讼。 十三、合同生效及终止合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。十四、合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）代 表： 代 表：日 期 日 期篇三：最终定 污水泵采购合同(1)合同编号：嘉源公馆商住楼工程污水泵采购合同泵签订合同地点：德宏州芒市阔时路88号南方电网旁嘉源置业办公楼签订合同时间： 2021年7月*日甲方：德宏州嘉源置业 乙方： 昆明水工机电设备依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建

40、筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，经双方协商就甲方所需材料采购事宜，订立本合同以共同遵守。工程名称：嘉源公馆商住楼工程地点：德宏州芒市阔时路88号南方电网旁1、合同价款为乙方送货，运输方式为乙方自定，甲方负责卸货到甲方指定地点；到货地点为南省德宏州芒市阔时路88号（汽车能行驶的地面）。 2、设备进场后如需对物资数量进行增减或调整，应按合同单价多退少补。 4、合同中的单价无论市场价格上调或下调，均不予调整，由乙方承担市场风险。5、合同交货期：为 合同签订后25天内交货设备品牌：合同价款（大写）：陆万叁仟肆佰叁拾捌元整第二条：质量技术要求

41、及验收标准及方法1、乙方提供设备说明书、合格证、检验报告、质量保证书等技术文件（齐全有效）。 2、 泵体球墨铸铁制造，流道光滑、无瑕疵，所有水过流部分必须无锐角，叶轮需用键牢固地固定在轴上，叶轮和轴需采用内部锁定装置。叶轮与泵体需采用正装结构，叶轮可直接从泵体内提出，方便现场维修、保养。3、泵体设置一个指示转动方向的标志。每台设备安装标识牌，标识牌上的字需采用防腐、防水，保证字迹清晰。标识牌包括以下内容：设备名称和型号；设备、制造厂的名称、设备编号、出厂日期及商标；泵的主要性能参数，包括：额定流量、扬程、额定转速、功率、泵重量等。同时，在泵的外表面还贴有产品警示标志，提醒用户在产品到达现场后主

42、要的注意事项，如：严禁把电缆放入水中、严禁把电缆当作起吊工具、检查螺栓连接的松紧、注意叶轮的旋转方向等，以确保设备在下水前处于一种良好的状态。 4. 电机绝缘良好；设有浮子开关、热敏元件，对泵及电机实现漏水漏油漏电过热保护。控制柜为潜水排污泵专用控制柜，一控二，一控一，电机应有过载、过热保护，其控制信号类别应明确端子接线图齐全。电缆接线与电机为全封闭防水（电缆、电机为防水型）第三条：供货方式1. （汽车能行驶的地面）运输方式为乙方自定：卸货由甲方负责。2. 交货地点：乙方按甲方计划数量如数送货至，由乙方须邀请甲方、监理公司及总包方进行现场验收，同时提交齐全有效的设备说明书、合格证、检验报告、质

43、量保证书等技术文件和材料清单。对乙方所供设备及配件按计划及质量要求进行验收。共同签字确认。4.运输及费用：乙方按甲方要求送货发生的运输费及其他一切相关费用均由乙方自理。5.产品包装：木箱包装，包装物不回收，供方确保此包装不影响产品的质量要求。第四条：付款方式及时间： 合同签订无预付款，设备全部到甲方指定地点经甲方、监理验收后第二天付设备总价款的60%其余设备款在2021年12月30日前付至合同结算价的95%，留5%质保金在2年保修期后无息付清（以乙方调试日期为准）。以上付款时乙方出具甲方财务要求的发票。第五条：乙方要为甲方提供最优惠的价格，不得对甲方有关人员给予回扣或变相回扣，如违背本条，甲方

44、将取消合同或不支付材料余款。第六条：合同结算以施工图纸和甲方的验收合格签证单为结算依据，结算方式：按双方签认的收料数量合同单价。第七条：双方责任，（一）甲方责任1甲方按规定时间及方式向乙方付款、甲方不得以任何理由拖欠货款，验收不合格除外。如甲方不能按当时双方协商的付款方式付款则乙方有权停止供货。2甲方按合同规定接受材料，组织验收、并指定卸货地点，产品验收合格后甲方验收人员不得以任何理由拒收货物。（二）乙方责任1按照甲方需用计划的要求，将本合同约定的设备保质、保量、及时、齐备配套地供应到甲方指定地点，所供设备的品牌、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述原因延误交货时间，每延期一日，乙方应按延期交货部分货款总值的5%向甲方支付违约金。2进场的污水泵、配电箱及附件必须符合设计、规范及甲方提出的要求，并需要在污水泵、配电箱进场验收的同时提供污水泵、配电箱的质量检验部门的质量检测报告。对污水泵、配电箱的质量要求不限于施工前后的任何时间内及在工程完工之后的保修期内。乙方按技术规定的范围进行设备供货、检验、运输并提供安装指导，人员培训、调试、试运行期间的售后服务。乙方对所供设备是满足工艺操作要求以及设备质量承担全部责任