《施工协议书与施工合同3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工协议书与施工合同3篇.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、施工协议书与施工合同3篇施工协议书与施工合同篇1甲方：_露天煤矿乙方：_建设工程有限公司_露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创造更加安全、高效的施工环境，切实搞好本项目安全生产的管理工作，本项目矿主(_露天煤矿)以下简称“甲方”与工程承包人(_建设工程有限公司)以下简称“乙方”续订本安全生产合同：一、合同期限：从_年_月_日至_年_月_日。二、甲方责任：1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包中的有关安全要求，成立五人以上并有乙方参与的安全生产管理机构。2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“管生产必须管安全”的原则，做到生产与安全同时计划、布置、检
2、查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达上级有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。三、乙方职责：1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，机械操作规程等相关安全生产的规定，严格履行工程承包合同中有关安全生产的各项条款。同时成立“安全生产”领导小组。2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，“管生产必须管安全”，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识。建立健全各项安全生产管理制度，配备专职安全检查人员，有组织有领导地开展安
3、全生产教育、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、安全生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。加强项目经理和生产工人(包括临时雇用的民工)的安全生产管理。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法，违禁、暴力或妨碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时，应及时撤离到驻地或安全地带。司机不得开车返回驻地。5、乙方参加施工的人员，上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续，必须接受安全技术教育，熟悉和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进
4、行安全技术考核，合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特殊工种的人员，须做到持证上岗，未经过专业机构培训、未获得安全操作合格证和驾驶证，不准上岗，项目经理必须承担相应的管理责任和安全责任。6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作，高度重视火区的灭火安全管理，对火灾事故负全部责任。7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥善保管，配备足够的消防设施，所有施工工人都应熟悉消防设备的性能和使用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物品给予、易货或以其它任何方式转让给他人，也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生，一旦觉察及时阻止或举报。8、操作人员上岗，必须按
5、规定穿戴防护用品。施工负责人员和安全检查人员应戴安全帽，夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。10、所有施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态，严禁使用不合格的机械、设备和劳动保护用品。11、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的安全生产事故应急预案;如果发生安全事故，严格按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它相关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关的责任人。12、因乙方管理
6、不善，不论矿内矿外发生安全事故，造成人员伤亡和财产设备损失，乙方负全部责任，积极主动处理善后事宜，并承担全部经济赔偿责任。如果因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失，甲方有权对乙方进行经济处罚直至解除合同。四、违约责任：如因甲方或乙方违约造成安全事故，由违约方承担相应的经济和法律责任。五、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决，协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_法院提起诉讼。六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。甲方：_露天煤矿法定代表人：_代理人：_乙方(章)：_建设工程有限公司法定代表人：_代理人：_合同签订日期：_年_月_日施工协议书与施工合同篇2发包方(甲方)
7、：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，结合本校教室窗子维修的具体情况，为明确甲乙双方在维修中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合同。第一条工程名称:教室、办公室和门卫值班室第二条工程地点:十二营中、小学第三条工程内容:墙面批腻子，粉刷涂料。品牌多乐士型号A974-050011、工程内容：校园所有房屋内墙维修、批腻子、粉刷两边2、涂料品牌：多乐士(英文名:Dulux)3、使用颜色型号：A974-05001第四条工程造价及结算方式1、本工程总面积约为8900m2，单价为：35.5元/m2(此单价含税金、配合费)2、工程总造价约为：315950元(大写叁
8、拾壹万伍仟玖佰伍拾整)，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量展开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后5-10天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条合同工期甲方发出进场通知后，2天内乙方必须安排工人进场施工，有效工期为30天。在施工过程中如遇以下任何一种情况，工期顺延：1、遇到不可抗拒的灾害或事故(包括雨季停工)。2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条工程质量要求1、甲方对工程质量的要求;在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七
9、条工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。第八条竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范JG73-91标准进行验收。第九条甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方提供用水、用电和工人住宿的位置，甲方承担由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责提供与施工相关的资料。4、甲方派给工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，及时办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5
10、、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付使用。2、乙方委派为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。3、负责提供外墙涂料验收资料，参加甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及安全生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方原因引起的人身安全事故及其他事故，乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并服从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条违约责任及争议解决办法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色彩油漆内墙工程量造
11、价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必须返工，由此产生的费用均由乙方承担。3、合同履行过程中如果发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。第十一条其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本合同壹式叁份，甲方执壹份，乙方执贰份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。3、合同签定地点：甲方：(公章)乙方：(公章)法人委托代表：法人委托代表：电话：电话：地址：地址：年月日年月日施工协议书与施工合同篇3甲方：乙方：甲方将所有的保温节能工程共平方米
12、交予乙方完成，经甲、乙双方协商，达成下列一致协议：一、项目地点：二、项目内容：外墙保温和屋面保温(不含线口和沙灰墙)。三、承包方式：本工程包工、包料。四、项目要求：1、外墙采用无机保温，做法详见施工图纸及相关图集和规范规定，质量达到合格。2、甲方负责免费提供并安装好塔吊机、搅拌机和机械设备。水泥、河沙由乙方暂借用甲方的使用。3、所有保温材料均由乙方提供，必须先送检，合格后方可入场施工。4、乙方必须提供合格的原材料报告，并有专业资质证。5、材料复检、验收等费用均由乙方支付。6、乙方必须保证工程完工后符合保温节能的检测标准，施工过程中严格按照国家行业标准外墙保温技术规程(CB50411-20_)执
13、行。7、质量标准及验收方法(1)工程施工及验评方法，严格按照国家行业相关标准外墙保温工程技术规程(GB50411-20_)执行。(2)质量等级：合格。(3)质量等级经质检部门、监督单位、建设单位验评后达不到合格规定标准，由承包方无偿返修，达到规定的质量验收合格后为准。五、计算方式、项目单价、项目造价。1、屋面保温、外墙保温以实际建筑面积为准，按/平方米计算(不含税)。2、项目造价：总额)。六、付款方式：本项目开工乙方材料进场后，甲方向乙方支付工程款的%，金额元作为预付款;剩下每月按施工进度付给乙方工程款的%;本项工程全部完工，经相关部门验收合格后日内甲方一次性向乙方付清全部工程款。七、违约责任：本合同签定后，甲、乙双方均应遵照本合同约定条款执行，若一方违约，则向守约方支付工程款的5%作为违约金。八、安全责任：施工过程中，乙方必须注意安全，进场戴好安全帽，高空作业，拴好保险绳，如发现未拴安全绳罚款50元，未戴安全帽的罚款30元。九、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决。十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字后生效，具有同行法律效力，本合同约定条款履行完毕后自动失效。