2022弱电施工合同_1.docx

《2022弱电施工合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022弱电施工合同_1.docx（71页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022弱电施工合同弱电施工合同1甲方（发包单位）：乙方（承包单位）：经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。第一条工程项目一、工程项目名称：二、工程地点：三、工程承包范围：1、数字监控系统的布线及设备安装调试；2、桥架安装；四、工程承包内容1、数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工；2、提供本次工程数字监控系统设备并安装调试；3、桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。五、工程建设质量承包要求：整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IECIS11801和国内标准建筑与建筑群综合布线系

2、统工程施工及验收规范CECS89：97和建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97。1、桥架工程要求：1）水平桥架安装；2）垂直桥架安装；3）桥架三通爬坡制作；2、布线工程要求1）、数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。第二条双方责任一、甲方：1、指派现场代表负责协协调乙方施工；2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查；3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到工程总价的100%、4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工；5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。6、甲方提供乙方工作场所和

3、库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。8、保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。二、乙方：1、服从甲方的统一调度；2、组织人员进场；3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提供相应的工程文档；4、工程质量必须达到优良；5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的故障，由乙方负责免费维修。第三条工程期限及配合一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1

4、罚款。第四条工程费用一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX元整（XXXXX￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。第五条工程验收一、验收标准：根据国际标准ISO/IECIS11801，国内标准CECS89：97的规定进行验收；在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：（1）详细布线安装图2份（包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容）二、验收要求：除不可抗力的原因

5、外，乙方承包建设的工程经验收达不到规定要求，乙方必须返工，费用由乙方承担。由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1罚款。第六条付款方式一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：X万X仟X佰X拾X元X角（￥XXXXX元）；二、工程完工乙方自行验收后三日内，甲方应安排验收，并在验收合格后壹周内根据实际工程量（如有变化，按本承包合同第四条的有关规定增减工程费用）与乙方结算至工程总费用的100%（￥XXXXX元），如甲方无故不予支付，按每延付一日处以工程总额1的罚款。第七条合同纠纷一、如有一方违背本合同，除本合同另有约定外，应负责向对方支付违约金1万元，并赔偿因对

6、方违约而造成的经济损失。如在履行合同中发生争议，双方应协商解决，如协商不成，任何一方均可向人民法院起诉。二、本承包合同的附件包括：附表1：XXX监控系统点位图；附表2：XXX桥架安装图；以上附件12是本承包合同有效组成部分，与本承包合同具有同等效力。三、本承包合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。本承包合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日弱电施工合同2合同编号：_甲 方：_地 址：_电 话：_联系人：_传 真：_邮 编：_乙 方：_地 址：_电 话：_联系人：_传 真：_邮 编：_甲乙双

7、方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消

8、防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收

9、合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式十、本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合

10、同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日弱电施工合同3合同编号：_甲 方：_联系人：_乙 方：_联系人：_甲乙双方为_(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_(地点名称)弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规

11、定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1)完成_(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_米的管路铺设;约_个信息点布线安装;约_个机房信息点布线安装;约_条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。三、工程进度安排1、在甲乙双方协商下，计划在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法提供施工条件，甲

12、乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：(人民币)_元整(000.00)六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%;余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不可抗拒事故如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装

13、，合同金额不予支付处理;乙方不遵守保密约定应承担合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表或其委托人：_ 法定代表或其委托人：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_弱电安装施工合同范本2甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照合同法等相关法律，在平等公正

14、的情况下签定如下合同一、 施工责任1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。1. 甲方责任：提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层

15、平面图、穿线要求及空白穿线报告；对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；2. 乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。二、 付款方式1、工程完成50%以上支付工程款50%，付 7，500 元2、

16、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付 6，750 元4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付 750 元三、 设计1、 甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.四、 工期从 年 月 日起至 年 月 日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天五、 施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。六、 工地现场管理1、

17、 现场禁止使用明火。2、 现场禁止吸烟。七、 维修1、 因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、 普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。八、 合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。九、 施工安装要求1、 弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 eia/tai 568b标准施工。4、 所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯

18、处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 gbt/t 50312-XX进行施工。6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作

19、好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。甲 方： 乙方：签 章： 签 章：签约日期： 签约日期：弱电施工合同4委托方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国合同法及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。一、工程项目：1、

20、工程名称：2、交货及安装工程地点：3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试。二、系统总造价及其支付：(一)系统总造价1、本智能系统含税总包干价为人民币_ _.2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。(二)工程款支付乙方完工验收后支付工程总造价款的80%，余款在三个月内付清。三、工期：1、本合同签订后，乙方于_年_月_日进场，到_年_月_

21、日止， 完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。四、供货及安装：1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。五、维修保养：1、本智能系统保修期为一年，自工程完工并通过甲方验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用。2、保修期届满后，甲方要求乙方修理的

22、，以最优惠价格适当向甲方收费。3、保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。4、甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分(如：线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的.专业技术人员指导安装而引起的故障。六、双方责任：(一)甲方责任：1、审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。 甲方应督促和协调其它施工方，为乙方提供必要的施工条件，以免影响乙方施工工期。2、按工程进度

23、向乙方支付工程款。3、委派王宽(项目经理)为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。4、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。5、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。(二)乙方责任：1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施

24、工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。七、违约责任：1、除不可抗力(战争、天灾等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价0.5%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的0.5%计付违约金。3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的0.5%向甲方计付违约金。逾期超过60日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲

25、方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。4、本智能系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准。八、其他事宜：1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后7天内付清，否则按逾期付款处理。2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向 人民法院提起诉讼。4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果

26、3日内不答复视为认可。6、本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。7、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，后附布局平面图及设备设施清单。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同5甲方： 乙方：依照中华人民共和国合同法等相关法律法规，经双方友好协商达成一致，决定签订本合同,并自愿共同遵守执行。第一条 合同总则工程名称： 工程地点：合同内容：乙方负责向甲方提供本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护及人员培训第二条 合同价款及合同清单合同总价：人民

27、币 元整(￥ )(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、维修维护、人员培训等费用。)(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 %，计人民币 元;备注：_;第三条 工程期限1、经双方商定，本系统的工程施工日期_年_月_日，本工程施工周期为施工日期之日起后_天的时间。2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出

28、书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度确实造成严重影响的;(3)甲方同意给予顺延工期的其他情况;(4)不可抗力：指因战争、动乱、自然灾害等因素确定对工程造成影响的。第四条 甲方责任1、提供总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。2、提供乙方现场施工用电、用水和临时仓库等方便。3、提供乙方与其他施工单位的协调配合工作。4、施工过程中所需暂用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方提供。第五条 乙方责任1、乙方必须根据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施

29、工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度控制及在合同工期内完成所有的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度控制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作，编制施工组织设计，及时向甲方提供整个工期月工程进度计划。3、根据施工总进度计划及时提出合理的实施计划，并按计划与装饰施工进度安排相衔接。4、乙方具体承担的工作范围：(1) 工程项目开工前的各项有关手续;(2) 施工安装调试;(3) 施工技术问题的处理和管理;(4) 施工过程的质量管理;(5) 施工过程的安全管理;(6) 系

30、统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方提供，乙方不再另外收取培训费用);第六条 设备1、设备范围经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。3、设备变更本系统的所有设备变更必须经过甲方和乙方的审核批准，并及时办理变更手续。4、仓储甲方为乙方提供必要的设备材料仓库。第七条 工程施工1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。2、进场人员必须遵守现场施工管理条例。3、乙方的施工必须遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文件，按照施工图进行施工。4、乙方的施工必须遵守现场工程安全及文明条例。5、乙方的施工流程必须服从现场的统一协调和管理。第

31、八条 竣工验收a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收意见，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标志。b) 竣工相关材料包括：系统使用及维护手册。c) 保修期自系统竣工验收之日起算。第九条 保修和支持服务乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，第二年收取相应服务费);并负责长期维修服务(届时另签维修协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注：人为损坏或不可抗拒的灾害除外 摄像机第十条 违约责任因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应及时协商

32、解决。协商不成时，依照中华人民共和国合同法承担相应的责任。附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同6甲方：乙方： （施工班组）甲、乙双方本着平等互利的原则就 工程，消防弱电安装工程事项共同达成以下合同条款：一、工程概况：消防弱电系统安全。工程名称：二、班组以甲方提供的施工图纸进行施工，班组包清工，（）。三、工期：项目部总工期为准，具体按项目部下达的施工进度计划执行。四、质量等级：合格。五、承包总价：每点31元整。六、付款方式：1、乙方应按

33、合同规定，严格按照甲方提供的施工图纸及施工规范要求，进行施工，确保施工质量。若施工质量达不到合同要求或存在质量问题，乙方必须无条件返工、且一切费用由乙方自理。2、若甲方不按合同支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，乙方方可停止施工，由甲方承担违约责任。七、安全生产及文明施工1、乙方进入工场的施工人员要遵守法规、法纪，严格执行“安全第一、预防为主”的指导方针。遵守安全操作规程使用好“三宝”做好“四口”“五临”的防护措施，要经常教育工人严防事故发生。如违返安全操作规程并由此引发的事故及损失，乙方要负责治理和赔偿。八、甲、乙双方职责甲方：1、提供施工图纸及相关的技术文件，做好技术交底。2、

34、甲方应及时提供主材、辅材，不提供工作，如因材料不及时误工，应进行相应的补贴。乙方：1、乙方工作上班必须戴好安全帽，不得穿拖鞋或赤脚上班。2、不得在工地打架、闹事，否则罚款，情节严重者甲方有权送交、公安部门处理。甲方：（签字） 乙方：（签字）身份证： 身份证：年 月 日 年 月 日弱电施工合同7甲 方：乙 方：依据中华人民共和国合同法之规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程范围：网络综合布线工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试签约地点：第二条

35、设备要求及设备清单乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。第三条 工程款及支付方式本合同项下的工程款总额为￥ 元整，大写：人民币 整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。1.对公账户：开户名称：广州市申爵利电子科技有限公司开户银行：建设银行广州海珠支行 账号：4400213302.对私账户：开户名称：曾祥辉开户银行：交通银行 账号：62226xxxxxxx3462569工程款支付方式为：1、本合同签定后 3 日内，甲方支付乙方

36、总工程款的 30% 作为预付款，即￥ 元整，大写：人民币 整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购，并根据甲方通知后按时进场。2、乙方接甲方通知进场后，开始施工后的5天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的 30% ，即￥ 元整，大写：人民币 整。3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ，即￥ 元整，大写：人民币 元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金，保修期一年届满后 5日 内支付5%，￥ 元整，大写：人民币 元整即给乙方。4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、

37、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装设施所需。对于超出部分，甲方不予承担相关工料费用。第四条 工程建设期限合同签订，预付款到位后，根据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为 天( 年 月 日开工， 年 月 日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试，并能正常投入使用)第五条 产品质量及安装调试要求1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案，并提供各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料

38、文件等。2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发现非正品一律以一赔十。3、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能开始设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规范，便于使用和维护，符合国家相关技术标准。4、甲方付清总工程款的 60% 后，应负责提供系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后，甲

39、5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应立即返工直到达到标准。6、乙方施工过程中需保证以下起码标准：(1)所有线路封闭，不存在任何管线外露;(2)所有隐蔽工程在甲方检验并书面确认后进行隐蔽;(3)所有线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的情况。7、由甲方提供安装场地和电源。第六条 技术标准和质量保证1、布线标准：乙方综合布线方案，严格遵照国际综合布线系统工程设计规范GB50311-20xx。2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方立即更换产品，由此带来的损失由乙方承担。3、乙方对综

40、合布线、设备质保期限为两年。4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。第七条 工程设备的验收1、甲方付清预付款后，乙方应及时将工程设备及其部件运送到甲方指定的地方，乙方应要求甲方验收后书面确认，由乙方负责保管，领料。2、甲乙双方在工程结束后，将根据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。第八条 技术支持及售后服务1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确使用和维护设备。4、乙方承诺质保期内如遇产品

41、质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。第九条 验收和移交1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并提供相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。2、如甲方在一个月内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。第十条 设备保修1、乙方所提供合同内设备，从验收之日起，所有产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或维修。质保期满后，设备维修时，乙方按成本计算。更换的产品必须为新品，且质保期从更换之日起算。2、出现简单技术问题时，乙方应提供电话咨询，4小时内解决问题。电话咨询无法解决的，对复杂技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常使用。3、系统开通后壹年内如出现使用故障，乙方负责免费维修，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费维修。第十一条 违约责任1、甲方的违约责任(1)中途变更工程的规模、设备规格、