《物料采购合同样本最新文档.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物料采购合同样本最新文档.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、物料采购合同样本最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载） 合同编号：物料采购合同采购方： （以下简称“甲方”） 供货方： （以下简称“乙方”）依据中华民共和国合同法等相关法律法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、等价有偿的原则，就设备采购安装事宜进行友好协商，达成协议如下，以资共同信守。 1、产品名称、规格型号、单价及数量序号产品名称品牌规格型号单位单价数量金额备 注合计人民币 元整说明： 以上产品总价为运抵指定地点后的到货单价，包含但不限于：产品价格、运输费用、保险费、装卸费用、税金、损耗及售后服务等。2.质量标准及质量保证期限2.1乙方应保证其提供的产品符合国家相关标准，验收时
2、以甲方持有的样品为准。2.2乙方保证其提供的产品质量，责任期限不因甲方验收入库而立即终止，但自合同期满2年后该责任期限自动终止。2.3乙方为其产品提供质量保证，质量保证期限为自甲方收到产品后一年。甲方在接收时只做初步的检验，即仅对品名、规格、数量、通过肉眼能够发现的表面瑕疵进行检验，通过初步检验不免除乙方的质量保证责任，质量保证期内发现产品有质量问题的，甲方有权要求乙方免费更换货物或退货。2.4乙方应保证所使用的原材料符合国家标准或甲方要求（以高者为准），乙方使用未曾使用过的原辅材料的，必须提前书面报甲方确认。2.5乙方卖货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于甲方标准和图纸所规定的进货检测项
3、目，并有书面记录。2.6对甲方提出的质量问题和要求整改意见，乙方必须在48小时内解决和整改，整改产生的全部费用由乙方承担；若在约定期限内未得到解决和整改的，乙方还应当承担违约责任。3、发货、到货、运输方式及费用承担 3.1发货要求：乙方应当在收到预付款后 日内发货，发货时应向甲方提供承运方出具的承运单据的复印件加盖公章（认可 件）。3.2到货地点：乙方负责将合同货物送抵甲方的指定地点： ；3.3指定收货人：姓名： ，联系 ： ；3.4交货期限：自乙方收到预付款后 日内货到指定地点 3.5运输方式及费用：由乙方负责运输，运输费用由乙方承担。3.6装卸费用承担： 。 4、验收及质量异常处理4.1货
4、物送达后，甲方按验收标准对货物进行检测验收，如有问题或数量短缺问题，乙方应在得到甲方通知后3天内主动联系甲方处理相关事宜，根据问题的严重程度，甲方可以采取拒绝接受或限期补货、货款折扣等方式进行处理，乙方经通知不来处理的，合同自动解除，甲方有权向甲方追索相应损失。4.2乙方交付的产品品种、型号、规格、颜色等质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责挑选、返修或退换，所发生的费用由乙方 负责；如使用紧急，则乙方应立即组织挑选、返修或甲方直接组织挑选、返修，因此发生的费用由乙方承担（人工费： 15元/小时人）；乙方不能返修或调换的，按不
5、能交货处理。4.3因乙方产品不合格进行挑选、返修或退换，而造成甲方生产停工待料时，甲方有权视情况严重程度进行罚款，每延误一个工作日处以500/天元罚款，延误甲方出货期或遭到甲方客户延误交期索赔的费用由乙方承担。4.4因乙方提供的货品导致甲方生产的产品出现质量问题导致甲方客户投诉，造成甲方损失的，甲方对其有形损失（费用、索赔）及无形损失（公司信誉）进行核算后，以书面通知乙方，经乙方对质量问题确认后从乙方货款中扣除，不足部分乙方仍需赔偿。如乙方对质量问题有异议，可提交合同签订地所在质量技术监督局进行质量鉴定，相关费用由乙方承担。6、货款结算方式、期限、发票及收款账户6.1合同签订后，甲方支付合同总
6、价的 %作为预付款，即人民币 元整（￥ 元）。此预付款为定金性质，乙方单方面解除合同的，应当向甲方双倍返还预付款；产生违约金的，还应当支付违约金。6.2货到甲方指定地点后且经收货人确认后10个工作日内，甲方向乙方支付合同尾款，即支付人民币 元整（￥ 元）。6.3发票要求：乙方应当在收到全款前提供本合同全额的税率为17%的增值税专用发票给甲方。6.4乙方指定的收款账户户 名： ； 帐 号： ； 开户行： 。 7、保密条款本合同的任何一方因本合同的洽谈、缔约以及履行过程中而获得或知悉的对方的任何信息和资料均视为保密内容，应当承担保密义务。任何一方未经对方书面同意，不可将上述保密内容以任何方式透露给
7、第三方或用于本合同以外的其他事项。8、廉洁条款在本合同签订、履行期间，乙方不得对甲方采购人员以及相关工作人员进行贿赂或者回扣等不正当行为，一经发现，甲方有权单方面解除与乙方签订的所有合同，并有权要求乙方赔偿因合同解除所造成的直接损失和间接损失，并给予乙方一定的处罚。在本合同签订、履行期间，发生甲方采购人员或相关工作人员向乙方索要好处费、感谢费等任何形式的贿赂或回扣的，乙方应当及时告知甲方并提供证据，甲方将严肃处理；乙方未履行告知义务并支付贿赂或回扣的，视同违反本条第一款内容。9、违约责任9.1乙方未在合同确定期限内发货的，自期限届满之日起，每日赔偿合同总价1%的违约金，违约金累计总额不超过合同
8、总额。乙方未按时提供承运单据或证明的，视同未发货。9.2乙方未在合同确定期限内货到指定地点的，自期限届满之日起，每日赔偿未到货部分金额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额。9.3因乙方未尽义务给甲方造成的损失的（损失包括但不限于：发生窝工的人工工资、甲方对客户的违约责任等），乙方应当承担全部赔偿责任。9.4甲方未在合同约定期限内支付货款的，自期限届满之日起，每日赔偿乙方未付款金额1%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额。 9.5甲方提出质量问题和要求整改意见，乙方未在合同约定时间响应或未按合同约定执行整改的，乙方承担违约责任并按合同总额1%的向甲方支付日违约金直至响应或完成整改，违约金
9、累计总额不超过合同总额。 10、不可抗力条款10.1不可抗力指签署本合同时不能预见、不能避免、不能克服的，且导致本合同全部或者部分不能履行或者不能按时履行的客观情况，包括但不限于：政府行为、自然灾害、火灾、爆炸、台风、洪水、地震、海啸、雷电或战争， 以不可抗力发生的市级以上有关行政管理部门或公证部门出具的证明为准。10.2因遭受不可抗力事件导致不能履行或不能完全履行合同的一方应立即用最可能的最快捷的方式通知另一方该事件的性质、发生日期、预计持续时间等有关的细节；10.3由于不可抗力的原因导致不能履行合同的，经双方协调，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任
10、。11、合同生效及有效期11.1本合同及其附件经合同双方法定代表人或其有效授权的人签字并加盖公章之日起生效。11.2合同有效期为合同生效之日起至 年 月 日。12、合同变更条件12.1基于本合同的签订，乙方明确知道并且同意：任何以甲方名义出具的承诺书、确认函、变更函等设立、变更、终止权利义务的文件，只有经甲方法定代表人或者其有效授权的人签字并加盖公章后，始对甲方产生法律效力；甲方法定代表人或者其有效授权的人之外的人员实施上述行为的，视为效力待定行为，须经甲方书面追认后始对甲方产生法律效力。法律另有规定的除外；12.2乙方有义务对甲方出具的任何设立、变更、终止权利义务的文件签署人的资格进行审查。
11、乙方怠于履行审查义务或者履行不当的，因此造成乙方或者第三方损失的，甲方不负任何责任。13、合同解除条件13.1合同签订后，甲、乙双方应当严格遵守合同约定履行合同，发生以下情形的，甲方有权解除合同。13.1.1未书面通知甲方，乙方超过发货期限3日未发货且未提供承运单据或证明的，视同乙方拒不履行合同义务，甲方有权单方面解除合同。乙方依照合同约定双倍返还预付款、支付违约金并赔偿甲方损失。13.1.2甲方认可乙方发货延期的，乙方超过延期后发货期限仍未发货且未提供承运单据或证明的，甲方有权单方面解除合同。甲方认可延期并不免除乙方的违约及赔偿责任，乙方依照合同约定双倍返还预付款、支付违约金并赔偿甲方损失。
12、13.1.3未书面通知甲方，乙方超过合同约定期限3日没有货到指定地点的，视同乙方虚假发货，甲方有权单方面解除合同。乙方依照合同约定双倍返还预付款、支付违约金并赔偿甲方损失。13.1.4甲方认可乙方到货延期的，乙方超过延期后的到货期限仍未货到指定地点的，甲方有权单方面解除合同。乙方依照合同约定双倍返还预付款、支付违约金并赔偿甲方损失。甲方认可延期并不免除乙方的违约及赔偿责任，乙方依照合同约定双倍返还预付款、支付违约金并赔偿甲方损失。13.2合同签订后，甲、乙双方应当严格遵守合同约定履行合同，发生以下情形的，乙方有权解除合同。 合同生效后，甲方无正当理由超过20个工作日未支付预付款的，乙方有权单方
13、面解除合同，合同自始无效。未书面通知乙方，甲方超过合同约定期限3日没有支付货款的，乙方有权单方面解除合同。甲方应当依照合同约定支付违约金并赔偿乙方损失。乙方认可甲方延期付款，甲方超过延期后的付款期限仍未付款的，乙方有权单方面解除合同。乙方认可延期并不免除甲方的违约与赔偿责任，甲方应当依照合同约定支付违约金并赔偿乙方损失。13.3合同一方依照合同约定单方面解除合同的，应当书面通知另一方。因解除合同方未尽通知义务给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。13.4本条有未详尽的，按照国家相关法律法规规定执行。14、争议条款14.1本合同未尽事宜由双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地人民法院起诉。14
14、.2因乙方违约致使甲方采取诉讼或者仲裁方式主张权利的，乙方应当承担甲方为此支付的律师费、财产保全费、差旅费及其他的费用。15其它约定15.1 其他特别约定： ；15.2本合同终止或解除后，质量、违约、保密、廉洁及争议解决条款继续有效；15.3本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份；16、合同附件16.1本合同附件如下： ；16.2本合同约定的附件、变更函件等与合同具备同等效力；其中有与主合同有矛盾的，以后者为准。（以下无正文。）-甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签章）： 法定代表人（签章）：委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： ： ： ： ：地址： 地址：签 约 日 期： 年
15、 月 日 签 约 日 期： 年 月 日 买卖合同 甲方（卖方）：湖南进芯电子科技 法定代表人： 地址： 乙方（买方）： 法定代表人： 地址： 联系 ： ： 电子邮件： 一，总则 甲乙双方本着诚信务实、长期合作、互惠互利、共同发展的原则，经友好协商，就IC芯片买卖事宜达成本合同。 二、定义 合同指本合同以及与之相关的采购订单，本合同的附件和补充规定。 价格指由双方商定的产品和服务的价格和币种（如无特别说明，均指人民币）。 产品指采购订单中所列名称及型号的货物，即IC芯片 采购订单指乙方发给甲方的包含产品型号、数量、交货期和支付条款等内容的文件，与本合同一起构成双方交易内容。 销售出库单是甲方按乙
16、方之要求，送货至乙方工厂或指定地点之交货凭证，乙方应安排人员签收或盖章。 三、合同有效期及续展 本合同有效期：自 年 月 日至 年 月 日。 合同期限届满续展：本合同期满前30天，双方可以协商重新签订合同。如双方未另行签订新协议替代本协议时，本协议始终有效（即每过壹年均持续延期，每次延期期限为壹年）。 四、标的：甲方依据本合同规定提供给乙方产品，合同期内甲方按要求提供乙方采购订单中经双方确认的产品。 五、品质条款 5.1、质量检验期限：向乙方提供的产品应符合质量标准，甲方每次供应时向乙方注明要求样品检测。如有异议，乙方应自货物接收日起3个工作日内将检验结果书面通知甲方。若乙方自接收货物后3个工
17、作日内未提出书面异议，则视为甲方所交付的产品验收合格。 5.2、不合格产品：当产品的某项技术要求与甲方提供的规格书中的标准不符，乙方应自收货之日起3个工作日内以书面方式通知甲方，经甲方书面确认收，可以判定为不合格产品。对于不合格品，甲方可以予以换货、降价或退货。但如产品缺陷系因乙方保管不善、使用不善等非甲方原因引起，甲方一律不予以任何形式的换货、退货或者降价。 5.3 保质期：产品保质期为从甲方送货至乙方之日起（ ）个月，超过保质期或者因乙方保管 不善等任何非甲方原因所致的品质问题，甲方一律不予退货或换货。不论是否在质保期限内，点焊品一律不予退货或换货。 六、安全责任与赔偿： 6.1经双方确认
18、属于甲方产品质量问题发生爆炸、起火，甲方应赔偿因此而造成的乙方的直接财产损失，但间接损失不予赔偿。如发生爆炸、起火，乙方必须在第一时间有效报警并采取妥当措施防止损失扩大以及在第一时间有效通知甲方，因乙方未及时报警造成的损失或未及时采取措施或者采取的措施 不当只是损失扩大的，甲方对乙方未及时报警造成的损失或扩大的损失不承担责任。如爆炸、起火是由于乙方（含其员工）搬运、装卸、存储、使用不当或者是由于第三方原因等非甲方品质问题原因造成的，甲方不对乙方（含其员工）或第三方的人身伤害或财产损失承担任何责任。如甲、乙双方对爆炸或者起火的原因存在争议，有双方聘请独立的具有相关资质的第三方权威机构进行鉴定，经
19、鉴定，如果系非甲方品质问题所致，常规物料采购流程图及细则作业流程图责任部门责任人表单作业细则内容YN财务结算N对账、请款入库/退货验收、报检送货Y采购订货审批Y采购计划单据审核物料需求N仓库/责任部门仓管员/责任主任申购单/物料需求计划表1. 仓库员依据安全库存数、生产物料需求与实际库存数负责制定物料申购单或物料需求计划表，交采购；2. 各责任部门依据生产、工作需求对所需物品填写申购单，经上级领导审批交采购部。采购部采购员/采购经理申购单/物料需求计划表1.接到仓库/责任部门，上交的申购单/物料需求计划表后，与对应部门进行核对材料品名、数量及采购需求合理性，并确认会签。采购部采购经理采购计划表
20、/采购申请单1. 如所需采购物料已合作合格供应商中，采购部经理依据核对、审核过的申购单/物料需求计划表，制定采购计划表/采购申请单，并注明付款方式、现有库存、生产需求量，交总经理审批（如为预付款项采购，需同时提交应付款申请单据）；2. 如所需物料需开发供应商，采购经理需依据供应商开发相关作业标准执行，开发合格供应后执行第一点。总经办总经理采购计划表/采购申请单1.总经理接到采购经理上交的采购申请单/采购计划表，审批完毕交采购部执行采购工作，如不能审批注明原因退回采购经理。采购部采购经理采购计划表/采购申请单与订货单、应付款申请单1. 采购经理接到经总经理审批后的采购申请单/采购计划表，立即向供
21、应商订货，并要求供应商回复交期，制作物料采购跟踪表回复责任部/仓库物料到货时间；2. 如采购物料为预付款合作供应商，采购经理下完单后，将审批后采购申请单/采购计划表与应付款申请单转交财务付款。（注：针对市场价格变化大的原料采购需重新询价再上交计划。）采购部采购经理采购订单、送货单1. 接到供应商送货通知后，第一时间通知仓库安排收货；2. 仓管员接到收货通知后，依据仓库收货流程，对单据进行审核、指定区域卸货，执行清点签收。采购部/品质部/责任部门仓管员/质检员/请购责任人报检单、品质检验单1.仓管员签收后，依据所收物料/物品，半个工作小时内填写相应报检单交品质部/请购责任部门；2.相关责任人接到
22、报检单后，立即执行检验，填写检验报告交仓库；采购部仓库员检验报告1. 依据检验报告对合格物料开具入库单依据相应标准办理入库手续，并将采购订单、送货单、入库单交财务与采购；2. 依据检验报告对不合格物料，进行隔离摆放并标示，依据相关退货作业流程标准，通知采购执行退货作业。采购部、财务部、总经办采购经理、会计总经理采购申请单、入库单、送货单、采购订单应付款申请单1. 采购经理依据送货单、入库单、采购订单、采购申请单等相应单据，制作应付款账与财务对账；2. 经财务核对无误后，采购经理填写应付款申请交总经经理审批；3. 总经理接到应付款申请单后1个工作日内审批完毕。财务部会计1.会计接到相应审批后的应
23、付款申请单后，1个工作日内内与供应商核对，审核完毕，安排付款。山皮石采购合同01采购方：中国建筑第八工程局大连分公司合同编号：供应方：营口振发水利建筑工程 签订地点：大连工程名称：营口市营东新城道桥纬四路工程签订时间：2021年5月20日第一条、标的、数量、价款：材料名称规格产 地单位数 量单 价（元）金 额（元）山皮石M345合计人民币大写（元）：数量以实际结算值为准。第二条、质量标准：粒径大于37.5mm石料的总质量超过70%。最大粒径小于500mm。路床地面以下400mm范围内，填料粒径小于150mm，其中小于0.05mm的细集料含量大于30%。路床填料粒径小于100mm。CBR值为路床
24、顶面以下深度（m）00.3为8%，0.3-0.8为5%，0.8-1.5为4%，大于1.5为3%。回填石料粒径按照项目部具体要求供应。第三条、通知送货方式：采购方以 的方式通知供应方送货品种、时间、数量。第四条、交（提）货方式、地点：供应方负责送货至采购方工地，卸至采购方指定的卸货地点，并承担费用。供应方在运、卸过程中发生的安全事故责任自担。第五条、验收标准、方法、地点及期限： 1、数量验收：按道路施工图、压实后的实铺面积、实铺厚度以立方米计。以招标方和招标方劳务队伍及投标方月底三方共同确认方量，山皮石进场时采购方不计量。如遇有池塘等地区无法按压实方量计算数量时，山皮石数量验收以车量方验收，采购
25、方和采购方劳务队伍及供应方共同确认，虚方数量乘以0.75系数后即为实方。2、质量验收：进行数量验收的同时，采购方按要求对山皮石进行质量验收、观感检查，观感质量合格方可卸车，否则不得卸车。（2）对观感检查合格的山皮石采购方及时按规定取样送采购方认可的质量检测中心进行检测，各项性能指标符合要求视为最终合格。第六条、结算方式及期限：1、每月25日前进行数量确认，次月付上月山皮石款的70%，依次类推，余款在工程竣工后叁个月内结清。因工程建设单位的各种原因使采购方无法正常支付材料款的，供应方应予以充分的谅解。2、供应方按工程所在地税务管理部门规定开具合法有效的发票，采购方见发票付款。发票开具及税金缴纳事
26、宜按工程当地税收管理政策执行。如因供应方发票开具不及时而影响供应方回收工程款及给采购方造成的损失，责任由供应方承担。如供应方向采购方出具虚假发票，除按规定要求和时间及时更换外，并根据发票金额处以500010000元/次的罚款；若供应方不能及时更换合法有效发票，供应方向采购方上交与发票等额的罚款，全部责任由供应方承担。3、每月双方对帐一次，材料供完后15天内双方把帐对清，供应方不按月对帐或材料供完后逾期不对帐，采购方将不再予以结帐，以采购方的帐目为准，一切后果由供应方承担。4、每一个标段的道路工程的山皮石或山皮土铺设、压实工作完工、经验收合格后10天内，报送山皮石结算书和结算资料，完工一个结算一
27、个；可以分段办理结算，条件是该段山皮石铺设、压实工作完成、验收合格。第七条、本合同解除的条件：1、若供应方不能按采购方要求的标准及时供应，采购方有权终止该合同。2、发生其它双方无法协商解决的问题时。第八条、违约责任1、采购方检验不合格，供应方应及时将货物运出工地，采购方无保管义务。如供应方不能保质保量按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责全额赔偿和承担责任。2、对于未按采购方要求供应的且技术、质量标准不符合要求的山皮石，采购方可拒收，其责任和费用由供应方承担。3、采购方按合同约定在需用山皮石之前提前3天通知供应方，如供应方不能及时供应，除承担造成采购方的施工人员窝工、机
28、械闲置的损失费用，并承担每拖延一天5000元的罚款；如供应方不能及时供应，且超过24小时，采购方可采购其他供应商的山皮石，其山皮石的价格与供应方山皮石综合单价的差额由供应方承担。4、供应方不得因节假日原因而停止供应山皮石；如供应方确因特殊原因不能向采购方供应山皮石，应提前一个月通知采购方，并承担违约责任。5、采购方有权将供应方标段中的每一段路的山皮石委托他人供应。6、违约方承担违约责任和所带来的损失 。7、供应方由于山皮石质量等问题而给采购方造成的经济损失，由供应方负责赔偿。第九条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向采购方注册所在地有管辖权
29、的人民法院起诉。第十条、其他约定事项：1、供应方承诺在该工程施工期间，不得调价。合同单价已包括但不限于下列费用：人工费、材料费（如燃油等）、机械费（含机械进退场费用）、其他费用（运输过程中道路清理费、交通部门收取的相关费用及罚款、生产工具、现场经费、安全生产、文明施工费、管理费、利润、税金及其它全部费用）。2、根据采购方物资管理规定，项目经理部开具的标准材料收据必须经三人以上（项目材料人员、项目责任工程师、分包单位材料员）签字方可作为结算依据，其他任何证明不作为结算和付款的依据。3、生产、生活临时设施由供应方自行考虑并承担费用，人身意外伤害险及施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，
30、由供应方自行按规定交纳，费用由供应方承担。4、履约保证金：合同签订前3日内缴纳20万元履约保证金至采购方财务，当供应方供应金额超过100万元时，20万元履约保证金退还给供应方，同时以剩余货款作为履约保证金。5、采购方项目经理为采购方驻工地代表，履行合同约定的职责，但涉及工程签证、结算、付款等经济责任和质量、工期的事务必须经采购方代表初审并经采购方公司预结算部确认后方为有效。6、因工程建设单位的原因使采购方无法正常支付材料款的，供应方应予以充分的谅解。7、双方商定，供应方不得将因该合同产生的债权债务转让给任何第三方，此种转让对采购方不发生任何法律效力。8、本合同一式四份，采购方三份，供应方一份。
31、采购方（章）：中国建筑第八工程局供应方（章）：营口振发水利建筑工程大连分公司地址：沙河口区高尔基路237#地址：法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人： ： ：居间合同（样本）委托人：（个人写明姓名性别住址，单位写明名称、法定代表人和地址）居间人：（个人写明姓名性别住址，单位写明名称、法定代表人和地址）委托人与居间人就下列事项达成协议如下（也可以写为：委托人与居间人经过协商一致，签订本合同）：第一条委托事项（写明委托事项的内容、范围等，例如，委托对方提供订约机会等情况）第二条时间范围（写明在什么期限内提供的媒介有效）第三条报酬（写明居间报酬的数额、计算方法、支付时间和方式）第四条保密条
32、款（写明需要保密的内容）第五条违约责任第六条（双方约定的其他事项）。第七条本合同一式份，当事人双方各执份。本合同自双方签字之时起生效。委托人：（签章）居间人：（签章）年月日（如果是法人单位，可附双方法人代表、 、开户银行、户名、帐号等内容。）说明居间合同也称为中介合同。它是指当事人双方约定，一方为另一方提供成交机会或者充当订立合同的媒介，另一方支付相应的报酬的协议。在居间合同关系中，提供居间服务的一方为居间人，另一方为委托人。订立居间合同应当注意的问题有：（）委托人应当在合同中载明所委托居间从事的活动内容，包括种类、范围和要达到的要求，给付酬金的数额、方式和时间。（）居间人应当如实向委托人说明
33、自己能够做到什么程度、需要什么条件完成委托人的委托事项。（）合同中应当订明违约责任条款。居间人不尽职守而给委托人造成损失的，应当承担违约责任，并赔偿委托人的损失。居间人对所提供的信息、成交的机会负有保密的义务。居 间 合 同甲方（委托人）： ：联系 ：乙方（居间人）： ：联系 ：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就*省*工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、
34、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与
35、建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功
36、，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的*%。2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付*元整；在正常施工的两个月内，应支付*；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根据甲方每月取得的验工计价款，按*%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是
37、指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用（或甲方同意承担*差*等*费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付元违约金；如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终
38、止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。合同签订地：合同签订日：甲方：（盖章）： 乙方（盖章）：法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 年 月 日居间合同样本商务居间合同甲方：_乙方：_兹为乙方推荐下列甲方产品和介绍客户给甲方，双方同意签订本居间合约书，并共同遵照下列各条款。第一条相关甲方产品_（以下简称产品）第二条服务区域和排他性1乙方推荐产品的区域为_地区。乙方若需增加区域，须提前书面通知甲方并得到甲方书面同意。如有
39、违反，甲方有权随时取消本合约。2乙方所介绍之客户经甲方书面确认后，甲方亦不得以直接方式绕过乙方向其销售产品，除非乙方同意或乙方已放弃该客户。3未经甲方书面同意，乙方合约期限内不得推荐、介绍、代表、制造或销售除e-saver节电装置以外的任何节电产品。第三条服务内容1乙方推荐产品和介绍客户给甲方，甲方视乙方要求协助接触洽谈。2甲方对乙方介绍之客户提供（1）售前产品解说、客户用电测量计算及产品导入方案规划。（2）产品安装、施工及保固（保固年限：产品节能主机_年，其它零件_年）。3甲方向乙方提供的任何资料属于甲方的财产，乙方不得为非履行本合约目的而使用。本合约终止时，乙方应主动归还剩余资料给甲方。第
40、四条产品瑕疵甲方交付之产品若有瑕疵，由甲方自行对销售之客户负责，与乙方无涉。第五条付款1甲方于买卖成立并交货安装验收完毕且收到全部货款后，三日内通知乙方清款，甲方在收到乙方正式发票后七日内按该笔货款总价（未含税）百分之_给乙方作为佣金。2乙方居间活动所需要的一切费用，由乙方自行承担。第六条管辖法院和违约责任1乙方中的两公司向甲方承担连带责任，其中任何一公司的违约均视为乙方两公司的共同违约，甲方有权向其中的任何一家公司或两公司追偿。2乙方履行本合约过程中（包括签订本合约前）所获得的甲方任何经营或技术信息均属甲方商业秘密。一旦乙方泄密，应向甲方赔偿违约金人民币_万元，另甲方保留进一步索赔的权利。3
41、本合约的部分无效不影响其余条款的效力。甲乙双方如因本和约有关事项发生诉讼时，均同意以_市人民法院为一审管辖法院。第七条合约期限1本合约有效期限自公元_年_月_日起至_年_月_日止，为期一年。2合约期满前一个月内双方均无终止合约书表示时，本合约自动生效一年，其后亦同。3正常情况下，若任一方有特殊原因，欲提前终止本合约时，应于一个月前，以书面形式通知对方，并在得到对方书面同意后，终止本合约。第八条合约生效1本合约经甲、乙双方签字盖章后生效。2本合约一式丙份，甲乙双方各持一份。甲方：_乙方：_地址：_地址：_ ：_ ：_代表人：_代表人：_盖章：_盖章：_日期：_日期：_ 居间合同样本（一）委托采购煤炭居