《2022工程施工合同(集合15篇)_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程施工合同(集合15篇)_1.docx（70页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程施工合同(集合15篇)工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。3、由乙方办理。4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并
2、承担费用。三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。做好各项质量检查记录。参加竣工验收编制工程结算。3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更，导致停工8小时
3、以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返
4、工费用由乙方承担，但工期也予顺延。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、已双方应办理交接手续。已方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失及返工费用由甲方承担，工期顺延;责任由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知日内组织验收，并办理验收、移交手续、六、关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采取用第种;(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算(已记入合同价内)，
5、包干风险不包括以下内容：。(3)调价格：按双方议定价进行结算。2、本合同生效后，甲方分次，按附表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。工程款付款时间表七、有关安全生产和防火的约定1、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全技术操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。3、甲方的图纸或作法说明必须符合有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，否则后果与乙方无关。八、设计变更1、施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前天向乙方发出书面通知，乙方按通知书进行变更，延误的工期相应顺
6、延。2、施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方同意后方可实施，乙方未经同意不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，有乙方承担，工期不予顺延。九、补充条款：十一、附则1、本合同由甲、乙双方直拉签订，合同一式两份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、合同履行完后自动终止。4、本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同2甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，
7、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程名称：_护坡工程二、工程地点：_三、工程内容：护坡总体积：长_宽_高_ = _。护坡总投资_元。四、合同工期1、经双方协商确定工作日为_天，自_年_月_日起至_年_月_日。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写_整，￥_元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方
8、式：工程完工后，付给合同总价_%，余款按规定竣工验收后_日内全部支付。六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。八、施工安全承包人应遵守
9、工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过10日，甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方
10、(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同3建设方： (以下简称甲方)电话：施工方： (以下简称乙方)电话：甲、乙双方在平等自愿的基础上，共同协商,就房屋屋顶彩钢瓦工程施工达成以下协议:1、甲方将屋顶建设工程一次性包工包料承包给乙方，价格为：瓦130元/平方，水槽55元/米，墙板100元/平方。2、乙方所用的施工材料，质量必须符合要求：彩钢瓦(规格：4.0，泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。3、乙方施工内容：钢架、彩钢瓦、隔板、水槽、雨落管的运送和安装，(其中落雨管由甲方买材料，由乙方进行安装，不另计价格)。4、乙方
11、施工过程中，甲方将场地等协调好，并提供电等必要的条件;乙方人员施工过程中的任何安全问题由乙方承担，与甲方无关。5、付款方式：工程结束一次付清。6、若工程款全部付清后，未来十年内此工程出现漏雨等非人为问题，甲方有权叫乙方免费维修。此协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同4发包方(甲方)：承包方(乙方)：浙江家博云科技股份有限公司根据中华人民共和国合同法、和浙江省建筑安装工程预算定额的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程项目、地址、工程量、
12、价款或酬金、完成期、备注1、工程项目：2、工程地址：3、工程预算价款：4、工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式。(1)乙方包工，包全部材料。(2)乙方包工，包部分材料。(3)乙方包工，甲方包全部材料。5、开工日期： 年月日6、竣工日期：年月日，开竣工期限共计天。7、若因人力不可抗拒的因素影响工期，经双方驻工地代表签证后顺延。第二条 工地代表1、甲方驻工地代表： _2、乙方驻工地代表：_第三条 甲方准备工作1、施工现场具备开工条件和完成时间的要求： 正式开工前完成现场踏勘2、 办妥相关部门批准施工手续的日期：第四条 乙方准备工作1、施工图纸完成的时间及要求：2、施工防护工作的要求：未验收之
13、前由乙方自行负责3、材料及配套用品的存放、保护的要求：4、施工现场的安全及卫生要求：安全卫生自行负责，并遵守工程施工相关规定。第五条 结算方式工程竣工验收合格后，甲、乙双方根据实际完成量进行结算。第六条 设计变更1、乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意。2、施工中甲方对原设计进行变更，须向乙方发出变更通知，乙方按通知变更。否则，乙方有权拒绝变更。3、因设计变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。第七条 其他事项本合同一式4份，双方各执2份，并具等同法律效应。(甲方)：代表人：电 话：(乙方)： 代表人： 电话： 工程施工合同5甲方：乙方：应甲方要求，在原甲方与乙方20x
14、x年11月14日签订德保休闲餐厅广告牌制作及安装合同的基础上，现根据甲方要求，作相应增项。根据原施工合同精神，经双方协商，作如下补充协议：一、工程范围：20xx年12月3日乙方根据甲方要求做出相应的增项工程制作与安装。二、工期要求：20xx年12月3日至20xx年12月15日。三、新增工程量：详见附表：德保休闲餐厅广告牌后期增加项目一览表四、质量要求：按原合同承诺履行与参考甲方设计师提供施工标准。五、付款方式：按原合同执行。六、其它：施工合同补充协议1、本协议其它内容仍按原合同执行。2、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。3、本协议经双方签字盖章后生效，并与原合同享有同等法律效力。甲方：(盖章)
15、乙方：(盖章)法定代表人： 法定代表人：签约日期： 年 月 日工程施工合同6承包方(甲方)施工单位(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。一、工程名称： 山韵佳苑B区二、工程单价： 壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围：四、承包方式： 单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价：大写 约贰拾玖万玖仟元小写 约299000.00元六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批
16、准。乙方必须按计划组织施工并接受甲方、 监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。工期包括：开工日期 按实际开工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期顺延： 天气原因 设计变更 地质原因 场地影响 甲方供桩影响其他双方均能接受的客观原因八、付款方式： 首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关 规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。十、乙方在施工中，如乙方
17、责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表 同志，监理单位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孙海燕 同志。十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。凡 在验收中发现必须返工或修补的部分，以书面议定修补措施和期限，乙方完工后要经再验 收合格移交甲方，此发生的费用由乙方承担。工程质量乙方负责保修期贰年。十三、违约责任：1、按经济合同法。2、甲方责任：未能按照合同规定履行责任，竣工期得以顺延，由于图纸及其它原因变 更而造成的返工、停工，应采取补救措施，以减少损失，同时给予乙方相应补偿。3、乙
18、方责任：(1)按照国家、省市有关质量验收规范验收，由乙方造成工程质量问 题，乙方负责无偿修理。并承担由此产生的一切经济损失。(2)工期延误，每天按工程价 款总额的万分之五付给甲方作为违约金。十四、解决合同纠纷方式：(1)本合同在履行过程中发生争议，双方应及时解决。(2)双方同意由 / 仲裁委员会仲裁、(3)可向无锡人民法院起诉。十五、其它：1、 甲方负责场地清理，做到三通一平。乙方严格安施工图纸设计要求施工。2、 如因甲方原因造成停工须由甲方负责补贴乙方损失，标准为500.00元每天、每台机。3、 施工过程中，产生的压桩以外的费用由甲方负责。4.乙方不开据工程发票。5.送桩部分超出2.5米按实
19、结算。十六、本合同一式 贰 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，本合同经双方签字后生效。十七、本合同订立时间甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同7发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准文号：资金来源：二、承包范围承包范围：三、合同价款金额（大写）： 元（币） 小写： 元，其中，安全防护、文明施工措施费为：（大写）： 元（币） 小写： 元。四
20、、合同工期合同工期： 日历天计划开工日期： 年 月 日计划竣工日期： 年 月 日。五、质量标准工程质量标准：合格。六、合同文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.中标通知书；2.投标函及其附录；3.已标价的工程量清单（含暂估价的材料和工程设备损耗率表）；4.合同条款专用部分；5.合同条款通用部分；6.技术标准和要求；7.合同图纸。双方在本合同履行中所共同签署或认可的符合现行法律、法规、规章及规范性文件，且符合本合同实质性约定的指令、洽商、纪要或同类性质的文件，均构成合同文件的有效补充。七、承包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。八、发包人承诺按照本合同
21、约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。九、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点：双方约定 后本合同生效。发包人：（盖章）承包人：（盖章）住所：住所：法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章）或委托代理人：（签字或盖章）联系电话：联系电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：工程施工合同8甲方：乙方：经甲乙双方协商,甲方将xx小区基础工程及附属工程承包给乙方施工,为明确双方责任,做出如下条款,双方共同遵守。一、承包方式：包工包料,按甲方给定的图纸进行施工。二、开竣工时间：开工：年xx月xx日竣工：年xx月xx日施工
22、合同补充协议三、工程内容及造价：基础工程及地下室：xx元阁楼：xx元平房车库：xx元化粪池：xx元(包括池外管道项目)合计人民币：xx(xx元)四、工程质量等级：合格。五、付款方式：甲方签定协议后付30%作为预付款,其余部分楼房竣工后一次付清。六、承包范围、土建、电气、水暖。七、水电费由乙方承担,税金由甲方负责支付。八、施工过程中出现的安全事故由乙方负责。九、未尽事宜,双方协商解决。此协议一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：xx年xx月xx日工程施工合同9甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方已签订的合同中的定义相同。鉴
23、于：前期签订合同中甲乙双方确定的计费方式，在后期施工过程中乙方提出定价偏低，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分：1)按照表一计价。2)按照表二计价。二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方财务各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方(合同章)：乙方(公章)：法定代表人或委托代理人：法定代表
24、人或委托代理人：签字：_签字：_年_月_日_年_月_日工程施工合同10发包方(甲方)：贵阳XXXXXX总公司承包方(乙方)：贵州XXXXXXXX有限责任公司第一条 合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的(清镇寒坡岭XXXXXX新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。第二条 工程名称、地点和范围及内容一、 工程名称：清镇XXXX工程二、 工程地点: 清镇XXXXXX内三、 工程范围及内容:1：清镇寒坡岭XXXXXX防雷接地安装2：清镇寒坡岭XXXXX
25、X全所照明安装第三条 承包方式本工程甲方将工程以包工包料 按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用XX年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字(XX)04号文件颁发的(关于发布贵州省电力建设装置性材料综合预算价格(XX年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(XX年版);根据贵州省电力公司电技经(XX)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条 工程价款支付及结算方式1. 该工程以贵州XXXXXXXX有限责任公司编制的(清镇寒坡岭XXXXXX全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元)为依据签订施工合同。2. 预付
26、款方式：按工程预算书的工程款129760万元的 %即 万元(万元整)付给乙方。3. 结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第五条 工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。第六条 双方协作事项甲方负责：一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二: 甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响
27、其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第七条 违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第八条 发生经济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第九条 施工工期本工程年月日前完工。第十条 工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。第十一条 安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十二条 工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。第十三条 合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十四条 该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲
28、 方：(公章) 乙 方：负责人：(签章) 负责人：(签章)日期：年 月 日 日期： 年 月 日工程施工合同11发包方（下称甲方）：成都松立建材有限责任公司承包方（下称乙方）：根据中华人民共和国建筑法以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：第一条、工程项目概况1、工程名称：成都松立建材有限责任公司厂区混凝土地面工程2、工程地址：大邑县沙渠工业园3、承包方式：乙方包工、包辅料。甲方供商品混凝土及4mm的钢筋。4、工程范围与内容：（1）甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找平、（乙方配合找平）。（2）乙方方负责C30混凝土地面施工：定位放线、支侧模
29、、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。（3）使用所有机械设备及辅助材料均由乙方自带。（4）混凝土地面质量标准：国家混凝土标准地面施工。（5）乙方严格按照国家混凝土标准地面施工施工。第二条、工程量及工期1、暂定工程量：混凝土地面平方米。2、工期：20xx年2月15日开工，20xx年2月28日竣工。日历工期14天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。3、甲方负责提供施工图纸。第三条、工程质量标准乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。第四条、合同价款1、合同价款计算：每平方米16.00元，合同总价约：xx元2、工程量按实际结算。第五条、工程款支付乙方进
30、场施工三内支付工程总价的30%；当完成地面混凝土工程量的50%支付工程总价的30%；工程竣工后的七日内支付工程余款及工程总价的40%。第六条、双方职责1、甲方职责（1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。（2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。（3）负责协调配合管理施工现场。（4）甲方提供施工用水、电源连
31、接点。乙方工作人员用水、用电乙方负责。（5）工程竣工未交付甲方之前，乙方负责已完工程的保护。2、乙方职责（1）乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。（2）施工现场内做到工完场料清。第七条、安全施工乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。第八条、关于工期延误以下原因造成工期延误，经过甲方确认，工期相应顺延。（1）甲方未按约定日期提供施工场面、甲供材料及相关开工条件。（2）不可抗力：自然灾害等。第十条、违约合同双方任何一方不履行合同
32、义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其违约造成的损失，并支付合同价款的10%作为违约金。第十一条、合同争议解决方式本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。第十二条、合同生效与终止1、本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖公章后生效。2、本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。第十三条、合同份数本合同一式三份，甲乙双方各执一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。发包方（签章）
33、承包方（签章）合同签订时间：工程施工合同12发包方（以下简称甲方）_承包方（以下简称乙方）_根据中华人民共和国经济合同法，中华人民共和国建筑法，建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及_省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。一、工程概况1、工程名称：_.2、工程地点：_.二、工程承包范围安全维护及整改。三、合同工期_天。四、工程造价工程造价为：_元整五、质量标准1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）（1
34、）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合_省标准规程。六、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。七、工程计价1、本工程计算编制原则：按_统一解释进行编制。2、人工、材料价格的确定：人工工资按_计取，材料价格按照_执行。3、具体工程量以甲方签证单为准。八、工期有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或20
35、0mm以上（以_市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。九、工程款的支付1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。十、违约责任1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。2、因违约方违约造成对方损
36、失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。十一、安全生产和文明施工认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。十二、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。十三、其他乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式_份，甲乙双方各执_份。双方签
37、字盖章后生效。甲方（公章）_乙方（公章）_年_月_日工程施工合同13发包方(甲方)： 承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合建筑装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的建筑装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 工程慨况1.工程地址 ;2.工程承包方式：3.工程期限:开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。4.工程保修：隐蔽工程为3年，装饰工程为1年。保修期内出现的问题(属于乙方范围)所造成的直接损失和间接损失均由乙方负责。如甲方人为因素造成损坏，乙方不付责任。5.合同价款：本合同工程造价为(大写)： 元; 6.本
38、合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣结算时一次结算。 7.质量要求：a.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。b.本工程如甲方需要更改主要材料，则按预算表上单价为基准，多退少补，按实计价。c.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。d.凡由甲方自行采购的材料，设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。工程施工合同14合同编号：_签约地点：_审核部门(人员)：_建设单位(以下简称甲方)：_施工单位(以下简称乙方)：_根据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目
39、顺利完成的原则，经过协商签订本合同。第一条 工程项目(一)工程地点：(二)工程内容：(三)承包方式：包工包料。第二条 工程造价为人民币：(大写) 元整。(本价款为含税价款)。第三条 合同工期1.双方商定总工期 天。开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等情况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条 工程质量
40、标准(详见附页)和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范及甲方要求验收。(二)工程保修按建设有关规定执行。此工程保修自竣工验收签字之日起计算一年。(三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。第五条 材料设备供应(一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购，严禁以次充好。(二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条 付款方式(一)合同签署后五日内，甲方付总造价的30%给乙方;(二)当工程竣工验收后甲方支付竣工结算总价的 67 %;(三)剩余3 %工程款在竣工验收之日起，保修期结束后一次结清。第七条 责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、及时