2022工程居间合同范本15篇.docx

上传人:l*** 文档编号:9160859 上传时间:2022-03-31 格式:DOCX 页数:45 大小:39.07KB
返回 下载 相关 举报
2022工程居间合同范本15篇.docx_第1页
第1页 / 共45页
2022工程居间合同范本15篇.docx_第2页
第2页 / 共45页
点击查看更多>>
资源描述

《2022工程居间合同范本15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程居间合同范本15篇.docx(45页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022工程居间合同范本15篇工程居间合同范本1委托人: 以下简称甲方居间人:以下简称乙方根据合同法相关居间条文,双方遵循资源共享、合作共赢,诚信自愿的原则就居间合作事项,经双方友好协商达成本合同如下条款,以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商,开发的吉首市城区商住楼,该小区规划总用地近百亩,总建筑面积20多万平方,其中一期有9万多平方的建筑设计任务,甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意,故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立;具体细节均在正式签订设计合同中体现。第二条 报酬计算:居间人促成合同成立的居间报酬服务费计

2、算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条 居间服务费的支付设计合同成立生效后,随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次,如此类推。第四条 相关责任事项1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的,甲方不需支付本报酬服务费;甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方,无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜,乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项,本合同即随之生效。3、甲

3、方向乙方承诺本项目设计合同成立后,保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费;如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全,由此造成的后果均由甲方承担全部经济法律责任。第五条 本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效,本合同一式二份,双方各执一份。委托人签字: 居间人签字:年月日:工程居间合同范本2甲方(委托人):_乙方(居间人):_联系地址:_联系地址:_联系电话:_联系电话:_甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就_(委托事项)引荐给甲方和_(合作方)直接洽谈,向甲方提供_(合作方)

4、的重要信息,并最终促成甲方与_(合作方)签订_合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与_公司(合作方)未签订书面的工程合同,视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关_公司(合作方)的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对_公司(合作方)进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于_公司(合作方)的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬。3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成_公司(合作方)将_(合作项目)承包给甲方。三、甲方义务1、甲方负

5、责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和_公司(合作方)单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和_公司(合作方)所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为_万元。2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间报酬_万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与_公司(合作方)签订_承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,此款归乙方所有并可自由支取。3、在

6、甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,_个工作日内,乙方没有促成甲方与_公司(合作方)签订_承包合同,视为乙方居间不成功,乙方应将居间报酬万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间报酬后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自行承担。五、居间报酬的承担居

7、间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用。六、诚信原则1、如果甲方与_公司(合作方)在本合同委托期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与_公司(合作方)进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。2、如果甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与_公司(合作方)签订股份转让合同,居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。3、本合同的有效期(委托期)为_个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动_公司与

8、甲方进行实质性洽谈,并协助甲方和_公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致;2.因不可抗力致使不能实现合同目的;3.在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4.当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起,_个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与_公司(合作方)签订股份转让协议的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项

9、时,本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。十一、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方:_(盖章)乙方:_(盖章)法定代表人或委托代理人:_法定代表人或委托代理人:_合同签订地:_合同签订日:_工程居间合同范本3甲方:乙方:兹因甲方 项目建设需要购买乙方免漆套装门,双方在平等自愿、协商一致的基础上,达

10、成以下合同条款,供双 方共同遵守。一、 订购产品内容及价格(型号以乙方出厂型号为准) 注:1、以上产品数量,结算时以实际安装数量计算,单价不含税金、运输费及安装费等全部费用。2、产品的质量要求:符合国家及行业标准二、送货时间 甲方必须提前30天告知乙方,所需免漆套装门的型号、数量和货物到达工地时间,以利于乙方安排生产。乙方应在通知所要求的时间内送达。三、送货地点:四、运输方式: 由乙方负责运输至工地五、安装与验收方式(1)乙方产品运到甲方工地后,甲方先对乙方产品的数量、质量、外观等进行验收,并出具数量验收单给乙方。(2)由乙方负责产品安装,甲方及监理方在乙方产品安装完成后组织竣工验收(若分批安

11、装,则分批验收)。(3)乙方产品进场施工,甲方负责提供用电、灌浆等基本的安装条件来保证乙方的安装进度(若有货梯,则提供给乙方搬运之用)。(4)乙方安装施工期间应遵守现场管理秩序,做到安全文明施工。如发生安全责任事故,概由乙方自行承担。因乙方施工违反施工管理、行政管理等原因致使甲方遭受经济损失的,由乙方承担。 六:产品保修 产品保修期为_年,自甲方验收合格之日起计算。保修期内乙方维修,如超期未上门的甲方可另行委托第三方维修。期满后乙方提供完善的售后服务。七、付款方式(1)合同签订,_日内支付合同总价款的 %;(2)安装完成,验收合格后_日内支付合同总价款的 %;八、违约责任(1)乙方所提供的门的

12、种类、规格、型号、颜色及数量等不符合规定的,应在甲方提出书面异议之日起_日内负责调换,并承担因此而产生的一切费用。(2)若乙方在产品运输及装卸过程中有损坏或遗漏的,或在安装过程中造成产品损坏或遗漏的,责任由乙方自行承担。(3)在产品安装完毕至业主入住前,若因甲方原因造成产品零配件丢失或损坏的,由乙方收取配件成本费并提供服务。若因乙方原因造成零配件损坏或丢失的,则由乙方负责补上并承担因此产生的费用。(4)若乙方产品安装后出现色差,则由乙方负责调换。九、经双方协商一致的补充条款同本合同具有同等效力。十、若甲、乙双方在执行合同过程中发生争议,双方可协商解决,协商不成可向合同签订地所在法院提起诉讼。十

13、一、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,该合同自双方签印之日起生效,到工程款结清时失效。甲方(印章):乙方(印章):签订日期:_年_月_日工程居间合同范本4甲方:乙方:甲方委托乙方为其提供、招揽 工程业务,甲方承诺向乙方支付报酬。为明确双方权利义务,经双方充分协商,订立合同如下:一、甲方委托乙方,为其单位提供、招揽工程业务,双方其他业务,不受此合同约束。二、乙方负责为甲方提供信息并联系,以促成甲方实际与建设方签订工程合同。三、报酬及给付方式:在乙方促成的工程合同签订后,甲方承诺将工程单价 元/平米以外的部分工程款给付乙方作为报酬;给付方式:建设方每向甲方支付一笔工程款后三日内,甲方即向乙方支付相

14、应的报酬,以此类推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方应付报酬的日万分之五的滞纳金。四、乙方保证:在未促成甲方与建设方签订工程施工合同之前,不得向甲方收取任何费用。五、目前确定乙方为甲方提供的工程为:六、甲方依据相关法律、法规履行与建设方签订的建设合同,因此合同与建设方发生任何纠纷与乙方无关。七、甲方依据相关法律、法规合法经营,因甲方违法、违规等原因造成乙方为其提供、招揽的业务丧失,甲方仍应参照本合同第三条的规定一次性给付乙方报酬。八、乙方保证为甲方提供业务的合法性,对违法业务,甲方有权拒绝,并不对乙方支付任何费用。九、本合同对甲、乙双方长期有效

15、。十、本合同未尽事宜,由双方协商解决。解决不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起诉讼。十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。双方签字:甲方: 乙方:20xx年xx月xx日工程居间合同范本5甲方(委托人): 乙方(居间人):联系地址: 联系地址:法定代表人身份证: 身份证:联系电话: 联系电话:甲乙双方根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责就工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目建设单位 直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。2、“居

16、间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。二、甲方义务1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则逾期每日按未支付金额的 %向乙方承担违约金。三、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人

17、的慎谨和诚实义务。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为工程承包施工合同总金额的 %(即人民币 万元,大写: 万元)。2、居间报酬结算方式:居间报酬总金额为人民币 万元,在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后,建设单位支付予甲方的第一笔工程预付款(即工程总造价的 %)到账后,次日将报酬总额中的 万(大写: 元整)以现金形式支付予居间人;其后在叁个月正常施工工期内,甲方需支付给乙方居间报酬剩余的余款,甲方可以转帐或现金的方式支付。五、转账事宜甲方可以转帐或现金的方式存入或者转入乙方指定账户,也可直接支付现金予乙方指定代理人。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保

18、守本协议所涉及的商业秘密。2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方承担违约责任。3、如果甲方以相关企业或在南宁当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与业主方签订承包施工合同,居间方有权请求甲方按本合同约定条款支付居间报酬。七、合同终止1、本合同签字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如居间成功,本合同双方权责完全履行并支付完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托

19、。2、本合同含正本一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。3、本合同所有横线留空部分均为双方代表自愿亲笔填写,具真实性及法律效力。合同签订地:乙方指定账户户名:乙方指定账户账号及开户行:甲方:(盖章): 乙方(盖章):法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:年 月 日工程居间合同范本6合同编号:XXX委托人:XXXXX签订地点:XXX居间人:XXXXX签订时间:XX年XX月XX日第一条委托事项及具体要求:XXXX第二条居间期限:从XXXX年XX月XX日至XX年XX月XX日。第三条报酬及支付期限:居间人促成合同成立的,报酬为促成合同成立金额的XXXX%或者(大写)XXX元。委托人应

20、在合同成立后的XX日内支付报酬。未促成合同成立的,居间人不得要求支付报酬。第四条居间费用的负担:居间人促成合同成立的,居间活动的费用由居间人负担;未促成合同成立的,委托人应向居间人支付必要费用(大写)XX元。第五条本合同解除的条件1、当事人就解除合同协商一致;2、因不可抗力致使不能实现合同目的;3、在委托期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4、当事人一方迟延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的违约责任:XXX第七条居间人的违约责任:XXX第八条合同争议的解决方式:本合同在履行

21、过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第XXX种方式解决:(一)提交XX仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项:XX第十条本合同未作规定的,按中华人民共和国合同法的规定执行。委托人(章):居间人(章):鉴(公)证意见:住所:住所:法定代表人:法定代表人:居民身份证号码:居民身份证号码:委托代理人:委托代理人:电话:电话:开户银行:开户银行:鉴(公)证机关(章)账号:账号:经办人:邮政编码:邮政编码:年月日工程居间合同范本7甲方:乙方:依照民法典、建设法及相关法律、法规,在平等、自愿的基础上,双方就该区绿化工程的施工

22、事项,订立合同如下:一、绿化地点与范围:_.二、甲方负责绿化用地栽植前所有垃圾、杂物的清运及回填土,提供绿化水源,协调相关事宜。三、乙方负责按照本区的绿化规划种植图进行整地、苗木采购运输、挖坑、栽植、浇水及_年内苗木管理、修建、保活。每完成一段必须把垃圾杂物清理干净。并服从甲方负责人员的监督和管理。四、如出现因栽植品种、场地、地置、气候环境等因素受限时。经甲方同意后,所栽苗木品种可根据具体现状作部分适当调整。绿化品种、规格、数量及价格详见绿化价格附后表。五、栽植时间必须在_年_月_日之前完成。六、结算办法:各种苗木栽植完成后付实际栽植数量款额的50%_年_月苗木成活后,视成活率付总款的20%,

23、剩余款额_年后经甲方验收按成活数量以实结算(人为损坏除外)。但乙方必须保证规划栽植数量。七、双方必须严格履行各自的责任与义务,如单方违约或树苗质量达不到合同约定,违约方要承担一切责任和损失。八、未尽事宜双方可协商解决,本合同一式贰份,双方各执壹份,自双方签字盖章后生效。甲方:XX公司代表乙方:代表工程居间合同范本8甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法及相关法律法规,为了明确双方的责任、权利和义务,结合本工程具体情况,就开挖及外运土石方工程施工承包有关事项,经双方协商一致,特订立本合同:一、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:二、工程承包方式:采用包干、包机械设

24、备、包工期、包质量及包安全的单价大包干承包方式。三、工程承包内容:1、根据甲方的要求及开挖设计施工图进行测量、放线和定位;基坑底标高控制。2、清淤、清表,地表面构筑物拆除;3、大体积石块、钢筋砼、砌体的破碎;4、场內土石方(含淤泥和杂土)的开挖、二次转运、装车、外运卸土区(不论运距远近)及边坡整理;5、外运道路路面的降尘及清扫,运输道路的形成、维护,基坑临时排水,洗车槽及洗车设备;6、负责土石方工程所有相关手续的办理,及与渣土相关政府管理部门协调处理。四、工程承包综合包干单价及结算方式。1、本工程承包综合包干单价为/m3,土石方数量根据开挖设计施工图计算暂估总量m3,合同总价款暂估为_元整(¥

25、_万元),结算时土石方数量以实际开挖的数量为准。2、甲、乙双方在本合同签订之前共同测量并确认现状方格网图,双方签字确认后,作为本合同附件;工程完工并经甲方验收合格后,双方共同测量确定验收方格网图,以上述两方格网图为依据计算的土石方量作为实际开挖土石方的结算数量。3、本工程承包综合包干单价包括以下各项费用:(1)工程相关的各项人工费、水电费、材料费、设备费、管理费、利润、劳保基金及税费;(2)渣土有关管理证、照办理的各项费用;(3)与弃土场征用相关的所有费用;(4)安全、文明施工费用;(5)施工便道、运输道路的形成和维护费用;(6)土石方工程施工相关的其他费用。(7)合同工程承包内容内所有事项所

26、发生的费用。五、合同工期:总工期为:日历天数天。开工日期:以建设方和监理方签发的开工日期为准。六、合同价款支付方式:1、每完成元。2、余款在乙方工程项目验收合格满天内付清。3、乙方在施工期间必须确保民工工资的发放,如拖欠运输费、油费和民工工资造成不稳定的局面,一切后果由乙方负全部责任,并承担由此造成的一切责任和经济损失。七、甲方职责:1、甲方委派为现场代表,对工程质量、安全和进度等全面监督。2、负责现场统一指挥,监督施工质量和工程进度。3、按本合同约定支付合同价款。八、乙方职责:1、乙方委派2、乙方必须保证充足的机械设备。3、根据工程需要自行组织人员、材料、机械,按甲方的要求及时进入现场施工,

27、确保按质、按量、按时完工。4、必须随时接受甲方的检查,并为检查提供方便。对不符合要求的,须按甲方和监理的要求返工整改,并承担一切返工和整改费用。5、必须办理好完善合法的弃土场征用手续。如因弃土场征用问题给甲方造成的任何损失均由乙方承担。6、对施工过程中所有现场作业、施工工艺的安全性承担全部责任。采取严密的安全防范措施,避免安全事故的发生,并承担一切安全事故的全部责任。7、服从甲方统一指挥。8、配合护壁施工队伍在施工过程中互相协调,保证工程顺利进行,确保工程质量及进度。九、质量与验收:1、基坑土方成型验收标准(见下表)2、符合现行验收标准的要求。验收合格率达到100%。十、安全生产及文明施工:乙

28、方必须按照安全技术操作规程施工,保证安全生产和文明施工,保证周边及其他设施安全正常工作,如因乙方原因造成的安全事故,其责任和经济损失由乙方承担。十一、违约责任:1、甲方未按合同的约定付款给乙方,甲方应每天按延付款项的万分之二支付违约金给乙方。2、因乙方原因不能保质、保量、按时完工验收给甲方造成的损失,由乙方负责赔偿,同时甲方有权解除本合同。3、乙方应按本合同约定开工日期进场施工,如乙方不能按甲方通知进场施工而影响甲方工程进度的,按每逾期一天支付合同总金额万分之五的违约金并承担因此给甲方造成的一切损失。逾期天,甲方有权解除合同。4、乙方必须确保工程进度。按合同工期完成。乙方未按合同工期完成工程,

29、甲方有权对乙方处以每延迟一天元罚款。十二、其它:1、本合同未尽事宜,双方应协商解决。2、本合同自双方负责人签字之日起生效。3、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日工程居间合同范本9甲方: 乙方:针对甲方办公楼网络工程,甲方委托乙方进行设计及施工,双方对工程的施工事项友好协商,达成如下协议:一、工程内容: 三座办公楼的局域网网络架设工程二、主要工程量1、乙方按照XXX煤矿网络工程项目采购相应的材料。2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购,现场施工工具由乙方自备。3、施工范围包括本工程线路的

30、安装和网络调试。4、工程造价:以XXX网络工程综合布线工程预算书为依据,合同总金额:即人民币(大写):整。结算方式: 甲方须在工程完工后,向乙方支付全部工程款项。三、工程工期 工程工期于_年_月_日前完工(若遇特殊情况工期顺延)。四、双方责任和权利: 1甲方责任和权利(1)甲方派同志为代表,到施工现场配合乙方工作,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证,完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程 验收。(2)办理工程施工中有关手续,协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。2、乙方责任和权利(1)乙方派同志为代表,到施工现场进行管理,对工程质量进行监督检查,做好工程变更签证。(2)按工程施工规范、规

31、程进行施工,所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程,确保施工过程的人身及设备安全,做到安全文明施工,施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。五、未尽事宜,由双方友好协商解决,除协商的问题外其它部分仍按合同执行。六、本合同一式贰份,双方各执壹份。 甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。本合同自签定之日起生效。甲方代表签字: 乙方代表签字:_年_月_日工程居间合同范本10甲方(委托人)_乙方(居间人)_根据中华人民共和国合同法及中华人民共和国劳务法的规定,公民在按劳分配的原则下经甲乙双方共同协商,本着合同有效、互惠、互利、自愿的原则,甲乙双方承诺如下:一、甲方委托乙方

32、联系_工程合同完成后,乙方以完成委托事宜。二、付居间费及时限,从居间合同签进场后,甲方并付进场通知单2日为准,(甲方)施工方:第一次交付好处费_万元正,油料由市政甲方提供,工程完工施工方将居间费用一次性付清。1、施工方每甩一方土居间人抽去_角钱。2、施工方每运出一方土居间人抽去_块钱,此款工程结束,一次性付清。此款不含个人所得税。无论合同名称、地点、负责人发生任何变化,委托人付给居间人的居间费都要加约履行。委托方(施工方)向居间方提供一份施工方和发包方合同作为依据。三、违约责任:1、如发生严重纠纷委托方和签约方不能解决时可提交居间方在本地法院提前诉讼,(诉讼费由甲方施工方承担。)2、由于居间方

33、在承揽工程业务活动中投入了大量资金,时间和人力,委托方自愿向居间方自付业务费、劳务费及中间费,如委托人顺利签订施工合同进场后,该居间合同已经形成委托方必须支付给居间业务费,作为给居间人的经济补偿,无论委托方与发包方发生任何纠纷,委托方给予居间的业务费不能以任何理由借口向居间方所退该业务费。3、因为居间人负责居间义务,在委托方与发包方签订合同后,居间人已经履行完成了居间任务,该工程合同履行与居间方再无关系。4、未尽事宜,双方协商补充。(如委托方不按时支付,居间人可请求甲方收回合同)。四、居间劳务费在工程促成合同签订后,甲方要向居间方按三次交付费用_元,此费用在居间费中扣除,剩余部分按工程进度付清

34、,甲方必须承认居间费用的有效性和合法性。五、甲乙双方共同遵守合同约定,如违约甲方应赔付给对方一定的违约金,按工程合同居间费的总额的_%赔付违约金,(甲方在施工安全相关的法律责任上,居间人概不负任何责任),大合同签订后,本合同执行同等法律效力。六、本合同从签订日期生效。七、本合同一式_份,甲乙双方各执行_份。甲方(章)_ 乙方(章)_身份证号码:_身份证号码:_签订地点:_签订时间:_年_月_日工程居间合同范本11甲方(委托人):_乙方(居间人):_甲乙方为了发挥双方的优势,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1、乙方接受甲方委托,负责

35、就_省_工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察,2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真

36、实可靠。如果乙方提供的信息不真实,乙方无权取得居间报酬,并同意向甲方支付违约_百万元。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单,业主提供的各种材料单价,必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项,无权取得居间报酬,并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全,并能够正常施工。否则,视为乙方提供信息不真实,按照本合同第二条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取

37、本合同报酬时,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。如果未及时支付,则按未按时支付金额的_%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的_%。2、居间成功后,在甲方正常施工的一个月内,应向乙方支付_元整;在正常施工的两个月内,应支付_;剩余施工合同金额从正常施工的第三

38、个月开始,根据甲方每月取得的验工计价款,按_%的比例支付;竣工结算完毕,甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项,乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担_差_等_费用)。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。3、乙方违反保密义务的,应向甲支支付_元违约金;如果违约金不足以补偿甲因此而遭受的损失,乙方应负责赔偿。七、合同终止

39、1、本合同签字生效后,如果至_年_月_日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式_份,双方各持_份,双方签字盖章后生效。甲方(章)_乙方(章)_身份证号码:_身份证号码:_签订地点:_签订时间:_年_月_日工程居间合同范本12(甲方)委托人(施工承包方):_(乙方)居间人(委托受理方):_工程名称:_依据中华人民共和国合同法第二十三章居间第四百二十条,第四百二十六条之规定,经当事人双方协商一致,订立如下条款,共同遵照执行工程条款:(一)、居间人促成委托人与工程发包方签订工程施工合同完善,皆视居间方已完成委托方的要求,委托方承诺应支付居间人有偿劳务酬金绝不食言,作为居间人员的人力、人际关系资源及合同前期费用投资回报。工资、劳务、差旅、通讯、招待、福利等综合费用。(二)、居间酬金付款办法:按工程总造价_%计算共计人民币_万元,分_次税后现金支付。具体按:(三)、如委托人不按时支付酬金给居间人时,居间人有权委托工程发包方支付酬金,甲方不得有异议,居间人可凭此合同向法院起诉,申请仲裁或强制执行。如工程不实在或居间方合同前期

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁