《本科毕业设计论文--建设工程劳务分包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《本科毕业设计论文--建设工程劳务分包合同.doc（23页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程劳务分包合同 合同编号：01号甲方： （工程承包人）乙方： （劳务分包人）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他的有法律、行政法规、遵义循平等、自愿、诚实守信的原则，将 工程以劳务承包方式分包给乙方，经协商达成一致意见，特订立本合同双方共同执行。一、工程概括：1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程类型： 4、建筑层数：地下 层，地上 层5、建筑面积：约 万平方米，按实际竣工面积为准进行计算。6、劳务总价约： 万元（大写： ）。二、承包范围及内容：从桩顶以上（含接桩、地梁、承台、底板），建施、结施图中所有土建工程（散水按施工图为准）、设计变更、图纸会审后的全部内容。1、基
2、础分项工程 2、模板分项工程、 3、钢筋分项工程 4、商砼分项工程 5、砌体分项工程 6、外墙（挂网）保温抹灰分项工程 7、内墙装饰（挂网）抹灰工程8、屋面工程9、外架工程10、其它工程 11、现场安全文明施工12、公共通道及电梯前室的地砖、墙裙线、电梯门花岗岩包边。13、塔吊、人行施工电梯、各种施工机械设备及大小施工机具、工具；二级配电箱后的所有施工配电箱、线、漏电保护器、一机一闸；主水管后的施工用水管。每层施工用水刮顶。（二）承包工程具体内容1、基础分项工程：包括接桩、地梁、承台、底板工程（除回填土方、地下室边坡、护壁及防水工程）2、模板分项工程：包括全部工程相关的模板制作（含满足工程施工
3、需要的九夹板、木方等材料）、支拆模板（含脚手架材料）；模板清理修整、刷脱模剂（含材料）；材料上下车场内转运及二次转运、墙面、楼面清洁；柱子、望板的打磨。门窗、栏杆等其他后塞口不再另计价。主控线及抄水平由甲方控制。次线及所有的分墨放线由乙方操作、柱、墙、梁、板、构造柱、雨棚、阳台、构架、圈梁、过梁等，二次结构工程中的全部模板工程，以及施工中用的电动工具，如圆盘锯、手电锯、刨木机、电钻、电锤、扳手、钉锤等；辅材含内衬、垫蹬、钉子、铁丝、胶带、双面胶、对拉杆（含止水丝杆）、步步紧、山型卡、螺帽、顶托、PVC套管、（止水钢板、止水带、膨胀带、橡胶止水带、变形缝用铝板、材料甲供）等消耗材料费用。（包含一
4、切劳保用品） 3、钢筋分项工程：承包工程内的制作安装及卸车，（柱、墙、梁、板、构造柱（采用绑扎、焊接）阳台栏板、圈梁、挑板、门窗过梁、线条钢筋、拉钢筋、（含闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊、机械连接、直螺纹机械连接接头等施工）；出配料表、制作钢筋成型：楼面清理、砼施工中护筋等全部工作，以及加工场地的布置、各种钢筋加工和机具（如调直机、断钢机、弯曲机、竖焊机、切割机、电焊机、对焊机、套丝机等所有钢筋用的机具）、自备焊接设备、满足施工需要的调直机、各种手持工具和扎丝、焊条、焊剂、砂轮片、花岗石垫块、胶垫块、现场制作钢筋马凳、防护面罩、焊把线等消耗材料。钢筋绑扎搭接，钢筋直径和机械连接，以及按设计及相关
5、规范要求的钢筋制安工作，其连接接头及机具均由乙方负责。（钢筋丝接的接头由甲方提供）4、商砼分项工程：结构工程有关的主体砼、按图示预留风道及烟道强弱电、水井洞口砼、收面、养护、场地清理、施工缝处理、混凝土不同标号的分隔网（钢丝网由甲方提供）；砼施工中的后台放料；清理基层面、浇水润湿基层面；冲洗清理墙地面砼浆、回收利用剩余砼（含爆管后的砼的清理和利用），施工中工人使用的各种工具、铺材（含手推车、振动器、振动棒、养护用的胶水管、成品保护用料、劳保用品、养护用的材料等用具和防护用品)。砼拆管、安管和加固由甲方负责，乙方协助。（打混凝土用的砂浆管由砼公司负责，安装和拆除，乙方协助）。 5、砌体分项工程：
6、放线、砌体湿润、场内材料转运；全部工程有关的砌体（含后塞口）、放线洞口的封堵、门窗洞口的后塞、构造柱和拉墙筋的埋设或植筋（含植筋胶和钻孔）相关的脚手架搭设、构造柱、圈梁、过梁、压项砼的浇筑；预制构件制作、楼面清洁以及砌筑等全部工作。6、抹灰分项工程：含全部工程有关的内抹灰、阳台、女儿墙、楼梯等工程抹灰、所有天棚抹灰、（由乙方负责打磨完整），墙面发水、打吧立柱、室内净高净宽的控制、收边收口和阴阳角的控制、墙体和地坪的洒水养护，内脚手架的搭设，以及相关的手持电动工具、广线、铝合金尺方、塑料桶、铁铲、手推车、双面胶、胶水管、铁丝、钉子、墙面挂网（挂钢丝网、挂玻纤网格布、甲供）、墙面刮水泥浆打底等机具
7、和施工后的残渣清理。7、内、外墙装饰工程：所有内、外墙装饰，室内公共部分属乙方承包内容。（按施工图及建设方要求和施工操作规程规范程序施工）。8、屋面工程：屋面含基层清理、找平层、泛水、保护层、排气管安装、刚性层的浇筑及分格缝的留设、保温隔热层的铺设、落水缓冲砖斗、消防管砖墩、烟道砖及盖板安装、抹灰。施工所用的手工工具、如切割机等小型机具及易消耗品均由乙方采购、运输、保管、维修等。9、外架工程：含本工程所有乙方承包施工范围内的外架搭设和拆出，多次维修。外架采用自升式外架（即外爬架）。安全网的张挂；四口五临边的防护、维护及卸料平台的搭拆（含以下材料：钢管、扣件、安全网、油漆、色带、竹跳板、铁丝、钉
8、子、型钢等）外架所有用的材料，都由乙方提供。10、其它工程：各种加工场地的防护蓬搭设、场地布置。其它由甲方负责、如民工宿舍、混凝土、水泥、各种型号钢材、砖、石沙、石子、门窗、消防、防水、水、电、楼梯栏杆扶手、腻子涂料等，屋面材料和用于工程实体材料为甲方供应。用于安全文明施工的油漆由乙方负责，所有乙方施工的水、电甲方负责指定接口位置，接口后乙方自行负责。施工上楼供水增压泵及管件、安装等由乙方负责。11、现场安全文明施： 文明施工包含：施工现场的临边防护、施工围挡、（施工道路、场地硬化、零星排水沟、主材料由甲方负责）、其它建筑物、构筑物、外架的外观、塔吊清洁积水清理、安全通道、楼层垃圾清理、各分项
9、工程的成品保护、材料的上下车及堆码、清理、施工现场清洁卫生等由乙方负责。配合甲方及各政府职能部门检查，其它由甲方指派的相关工作，乙方必须无条件配合甲方，迎接各种检查，且不计任何费用。12、塔吊、人行施工电梯、各种施工机械设备及大小施工机具、工具；二级配电箱后的所有施工配电箱、线、漏电保护器、一机一闸；主水管后的施工用水管；均由乙方负责。13注明：不含工程事项（栏杆工程、门窗工程、水电工程、消防工程、保温材料、植筋材料、二次装修材料）。 三、分包工作期限：总日历天数为730天，从开工曰期 2016 年 10月 20 日至2018年10月20日。（以甲方总施工进度计划为准）四、质量标准：1、工程质
10、量按承包合同及本合同约定以及国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必须达到质量评定合格等级。2、对该劳务作业的其它质量要求：按当地相关验收规范和质量标准执行验收。3、乙方应确保所完成施工项目的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。五、劳务结算： 1、本工程的劳务结算采用下列方式计算。（1）承包单价实行建筑面积包干单价，按建筑面积单价420元m2（含基础桩项以上的砼、模板、钢筋、基槽找平、垫层、清洁卫生）；提供工人工资表，现金支付，不产生任何税费。（建筑面积按定额“最新版本”计算及相关配套文件建筑面积计算规则执行）。工
11、人宿舍及办公场所由甲方负责，食堂甲方提供场地和水电接口，食堂搭设及水电安装、使用费用由乙方负责。2、其价格所在的比例组成如下：（1）主体结构施工占55（包含钢筋制安，模板制安，砼浇筑，内外脚手架，施工所需机具设备，钢管模板及周材工具等）；（2）砌体工程占13（包含二次构造中植筋，构造柱，砌体及工器具）；（3）室内外抹灰占15（包含所有室内外抹灰工程，屋面工程及工器具）；（4）其余工程占7（包含前述工程以外的所有工程项目及文明施工费）。（5）利润及其他占10%。（若甲方需要承包方完成本工程原设计图未曾包括的合同以外的附属工程或零星工作时，乙方必须接受，价格由双方协商确定一个合理的价格。为完成其他
12、额外工作所需零星用工按杂工120元工日，技工220元工日结算；如有设计增加或设计更改总人工费、辅材费、机械费在以50000元内（含本数）的不予调整，超过50000元的由甲方按实计取劳务费按实际产生的计算，有合同的按合同计算，无合同的按现场协商解决）。上述价格已包含乙方履行本合同所需的一切费用，包括乙方依据本合同及相关法律法规应收取得各项费等、（人工费、材料费、机械费、管理费、利润等以及工人的各种福利费、高温补贴费保险等）除此之外，甲方无需另行支付其他任何费用。六、工程量的确认及支付方式：（1）进度款支付时间为：乙方单栋地下室层完工付已完工程量的55（按主体工程比例 ），（完成地面至转换层)(按
13、主体工程比例），以后按月进度（每完成四层）（按主体工程比例）支付每月25日报进度工程量，次月l 5日前付款，甲方必须按时支付工程进度款，否则造成的一切停工损失由甲方负责。（2）竣工验收合格后2个月内付至结算款9 7，留3。为保修金，保修期满一年后无息付所留保修金的80%，剩余20保修金修期满五年后无息一次性付清。甲方每付给乙方工程款的同时，乙方造工资表，不产生税费(如果甲方要开发票，所有税费由甲方负责)，若甲方不按时结算工程款乙方有权占用工程房屋，造成的一切损失均有甲方负责。 。（3）由乙方以工资表造册（符合公司财务制度要求），行政领导审批后交财务室进行支付，工资表中人员应由乙方分别与其本人签
14、劳动用工合同，合同复印件报甲方备案。七、甲、乙双方职责：（一）甲、乙双方职责1、甲、乙双方签订合同后，确保乙方施工人员进场能正常施工；2、及时提供购买的建筑材料，保证不影响工程进度，如因甲方供应材料不及时，乙方有权进行索赔（每月停工待料单栋累计7天内，超出天数按现场实际发生的工人误工费、机械设备租赁费、管理人员工资等向乙方进行赔偿），雨、雪天气不能要求索赔，但工期顺延。3、甲方必须按合同约定及时支付乙方工程进度款、工程尾款及返还履约合同保证金、甲方应按工程款金额3的月利息向乙方支付违约金、且由此造成的一切损失由甲方负责。4、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练
15、工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度，组织建立质量保证体系，安全保证体系。5、乙方根据甲方施工组织设计总进度计划的要求，每月25日提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段计划，必要时按甲方要求提交施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施。6、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计、精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期，加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，加强现场管
16、理，严格执行建设主管部门及环保、环卫等有关部门的管理规定，做到文明施工。承担由于自身责任造成的质量整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。7、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，与现场其它单位协调配合，照顾全局。8、按甲方统一规划对方材料、机具，按甲方标准要求设置标牌，搞好生活区的管理，落实责任、做好自身责任区的治安保卫工作。9、严格按甲方的要求按时提交工程量报表，完整的原始资料，配合甲方办理交工验收等工作。10、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线与已完工程部分的成品保护，不能因乙方责任发生损坏。11、妥善保管、合理
17、使用甲方提供的材料。12、乙方必须服从甲方所有管理人员的合理安排和指挥。13、乙方工人进场作业之前，乙方应向甲方书面提供进场作业民工名单，供甲方备案。14、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责。15、其它：乙方为按设计施工图进行施工，所造成的一切相关经济损失由乙方承担。 八、履约保证金及退：1、双方协商约定，合同签订认可后，该工程乙方缴纳工程合同保证金100万元。乙方进场全面展开施工一个月内向甲方补交工程保证金共计200万元人民币。保证金退还方式：乙方地下室单栋施工完毕10日甲方退还保证金50万元；完成至转换层施工完工10日内，甲方无息退还乙方保证金100万元；主体结构完成至
18、20层完10日内退还乙方保证金100万元；主体结构封顶后10日内退还乙方保证金50万元。2、乙方向甲方第一次缴纳履约保证金之日起，因甲方原因三个月内乙方不能正式进场合法施工时，甲方应无条件退还乙方保证金；若甲方不退还乙方保证金，甲方同意按乙方所缴纳保证金金额的之3月利息向乙方支付违约金及资金占用费（从履约保证金的缴纳之日起开始计算），在甲方条件成熟能进场施工时，乙方仍有继续施工的权利。3、若甲方在签订合同后三个月内仍不能通知乙方进场或单方解除合同的，甲方同意按照乙方前期缴纳履约保证金的3月利率（息）进行违约赔付。4、乙方进场施工时，若甲方不能同时提供合同签约面积时，最大时间不能超出2个月，甲方
19、必须补足所差承包工程量，否则甲方应按所差承包面积合同保证金比例返还乙方。九、安全及文明施工：1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。2、乙方应对其他在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。3、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施。4、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含存储、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前10天以书面形式通知对方，并提出相应的安全防护
20、措施，经甲方认可后实施。5、乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）由乙方自行准备。6、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。7、乙方从事劳务作业的人员应当具备国家规定的作业资质。十、现场管理：l、甲方义务：向工程分包人提供水、电及畅通的施工场地；办理好开工必备的各种证件、文本，提供轴线、防主控线和抄水平标高。负责编制施工组织设计、统一制定管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。负责工程测量定位、沉
21、降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。统筹安排、协调乙方有关人员使用生产、生活临时设施用水、用电及施工场地等配套工作。帮助协调乙方与甲方、监理和有关职能部门的相关工作。安排提供图纸，及时安好二级配电箱，（以外的用于施工的照明灯具、电线和其他的用电机具、设备由乙方负责）并配置相应的维护电工。按合同约定，向工程分包人支付劳动报酬，并监管工程人工费的发放。负责与发包人、监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。2、乙方的义务：对本合同工程分包之范围内的工程质量、进度、安全、文明施工、环保和职业健康向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，未经甲方授权或
22、允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律、法规及有关规章制度。乙方提供主要的施工工艺、方法的书面方案，配合甲方编制主体结构施工组织设计。严格按照施工图纸、设计变更、甲方通知、施工验收范围、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准：科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，强化环保和职业健康意识，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设管理部门及公安、环保、消防等有关部门对现场的管理规定和办理相关手续，做到遵纪守法、规范施工、文明施工。根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25
23、日提交下月施工计划和阶段工期施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及完成上述阶段、时段施工计戈相应的劳动力、设备安排计划，经甲方批准后严格实施。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，顾全大局。按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方现场标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的环境卫生和治安保卫工作。按时提交报表，完整的原始技术经济资料，配合甲方办理竣工交验和分户验收检测。妥善保管、合理使用甲方提供货租赁给乙方使用设备或财物，发生损坏或失窃，乙方必须照价赔偿。（设备是
24、在乙方同等价格条件下）乙方负责配置满足施工要求的技术等相应的管理人员(技术负责人一人、各栋号施工员各一人、安全员一人、水电工一人、其他特殊工种按要求配置。（所有主控线由甲方提供，乙方配合），建立健全完善的工程组织管理体系，管理人员发生变更，必须以书面形式报甲方批准，甲方有权对乙方不合格管理人员进行更换。乙方管理人员负责对乙方承包范围内的质量、安全、进度、文明施工等相关工作进行全面管理。主动接受甲方及有关部门的监督管理，对甲方及有关部门在乙方承包工作上因乙方的责任进行的处罚予以充分的配合和无条件执行。乙方进场人员必须向甲方提供经组长签字确认身份证复印件（核原件）、一寸登记照片两张便于现场管理。乙
25、方应对其作业人员进行核查和教育，凡乙方作业人员有违法乱纪行为者，乙方应及时向公安机关通报并采取有效措施进行控制，同时通报甲方知情。凡乙方作业人员在现场打架斗殴者，每次甲方扣除乙方分包款5002000元作为违约金，并赔偿相关损失，且将当事人移交公安机关处理。乙方在施工过程中，严格遵守项目管理制度。在各项工作的安排中，必须按时完成，按项目制度实施各项事宜，若因乙方原因未按时完成工作任务，则甲方有权按双倍或多倍价格另派工程班组完成相关事宜，严重者直接解除工程合同，其结算按乙方完成合格工程量工程费的70结账，余下的30用于高价另外组织分包队伍进场施工。乙方在承包的工程范围内必须服从甲方转发的发包人（建
26、设方）及监理工程师的指令，同时应完成甲方安排的合同外的工作，乙方必须无条件及时完成，计量、计价和增加工时由双方另行协商确定。乙方在施工过程中，若遇设计更改、施工图调整，乙方必须配合，积极组织施工，工期及增加的工程量做相应调整，双方书面确认。乙方在施工中因自身原因造成的返工损失由乙方承担，并无条件赔偿甲方所有损失和接受相应罚款。对乙方分包内的工作内容全部完成并通过验收合格后，其所有材料及设备在甲方指定时间内无条件全部撤离现场。3、安全施工安全事故：单次安全事故5万元以内乙方自行负责，超过5万元在保险赔偿范围外甲方负责70，乙方负责30。材料、设备供应：石砂、石子、水泥、钢筋、商砼、砖块、供电、供
27、水接入点等由甲方提供。其他乙方使用的机械设备、工用具、加工设备、低值易耗材料等设备材料、三级配电箱及电线电缆等均由乙方自行提供和维修保养。乙方应爱护甲方提供的材料设备，注意节约用料，如发现损坏或浪费情况，甲方有权进行处罚。其中钢筋损耗率定位3，超出损耗率的部分，按整个工程所进场的钢筋加权平均价计算费用，结算时在工程费中扣除；低于该损耗率部分，甲方将其70作为奖励在工程费中付给乙方。双方以领料和核对材料为准。（4）乙方现场施工管理必须严格按照甲方相关规定执行。 十一、保险：乙方对所进场施工的劳务人员安全负责任，乙方必须为从事危险作业的工人办理意外伤害保险，并对施工场地内自有人员办理保险，乙方也必
28、须为现场工人和管理人员办理一份商业保险。十二、材料、设备供应：由甲方负责供应的材料包括：石砂、石子、水泥、钢筋、商砼、砖块等材材及临设中二级配电箱及水表以前的供电、供水线路等由甲方供应和配置提供。（用于建筑实体的材料由甲方提供），乙方应对甲方供应的材料加强管理，建立完善的材料管理制度。乙方使用的机械设备、工具用具、加工设备、低值易耗材料等设备材料均由乙方自行提供和维修保养。由甲方负责供应的设备包括：无 。除此之外，本工程所需的其他设备均由乙方自备并承担费用，包括但不限于：完成本工程及合同约定所需的所有应由乙方配备的设备。乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，乙
29、方应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。对于甲方负责提供的材料设备，由乙方向甲方提供书面领用申请，甲方经审核后向乙方提供。其他要求钢筋损耗率约定为3（例如：对易耗材料的损耗控制要求等）。十三、工程变更：施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应提前上天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸； （2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的工作。按现有图纸增减不作调整。施工中乙方无权改变原设计，一旦发生，不论改变量的
30、大小、多少，每发生一次重罚。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬，且由此变成所增加的全部费用由乙方承担。其他 无 。十四、验收：乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；验收不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)一经发包人验收合格，乙方对其分包的劳务作业的施工质量继续承担责任至保修期结束。十五、保修：乙方对其完成的工程有保修义务，保修期限按相关验收规范的质量
31、标准执行，在保修期内出现质量问题的，乙方应负责免费修复。若本合同约定了质保金，乙方逾期履行保修义务超过15日的，质保金归甲方所有，甲方无需再向乙方支付，且乙方应继续履行保修义务并承担相关费用。其他：按双方约定执行。十六、施工配合：乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（若涉及到费用另行协商）十七、违约责任：当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：甲方无故拖延支付乙方劳务报酬时。乙方有权停工，所有损失甲方负责。甲方不履行或不
32、按约定履行合同义务的其他情况。甲方必须尽量满足砼供给，（所有砼泵管由供方接、拆。）钢材和所有材料，甲方尽量不要耽误乙方施工。梁板砼浇筑完工，按相关规定拆模。中途因甲方原因停工，责任由甲方负责。当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：因乙方自身原因延期交工或拖延进度工期的，每延误110日，应向甲方支付2000030000元的违约金。乙方逾期履行合同其他义务时，每逾期一日，应向甲方支付违约金5001000元，乙方仍应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。因乙方原因导致发生安全事故的，所有损失由乙方承担赔偿。发生乙方工人聚众闹事或打架斗殴的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约
33、金5002000元。双方进行结算时，若乙方提供虚假结算资料的，一经核实，乙方应向甲方支付违约金10000元。十八、索赔：甲方根据总包合同发包人递交索赔意向通知或其他材料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的情况出现，应及时通知甲方，并配合甲方采取一切合理步骤向建设方主张追加付款或延长工期。甲方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由甲方承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)乙方不能及时得到合同报酬及乙方的其他经济损失，乙方可按下列程序以书面形式向甲方索赔：索赔时间发生后28天内，向甲方
34、项目经理发出书面索赔报告及有关证据材料；甲方项目经理在收到乙方送交的索赔报告和有关资料后应及时给予答复或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；乙方逾期提交索赔报告的，视为放弃索赔。十九、保证金：为了全面履行协议和保证施工质量，乙方愿意缴纳了150万元工程保证金，甲方必须拿一套完整有效的图纸给乙方，乙方应该加紧布置现场，加班、加点进行施工。如春节或未到节点付款时，乙方可以向甲方申请借款。二十、争议：甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第2种方式解决争议：向遵义仲裁委员会申请仲裁；向当地甲方驻地人民法院诉讼。发生
35、争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同以保持工程进展，保护好已完工作效果。二十一、不可抗力：乙方应在不可抗力事件发生后24小时内书面通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。政府指令等行为视为不可抗力。 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：因不可抗力导致工程的灾害、致使第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害在保险赔付范围外由甲乙双方等额承担。(甲方70乙方300%)乙方自有机械设备损坏及停工损失，由乙方自行承担。甲方提供给乙方使用的机械设备非乙方原因损坏，由甲方承担，且停工损失由甲方自行承担。停工期间
36、，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由乙方承担。工程所需清理、修复费用，由乙方承担费用。延误的工作时间相应顺延。因乙方迟延工期后发生不可抗力的，一切责任概由乙方承担。二十二、文物和地下障碍物：在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方应依法承担相应责任。劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，乙方应于8小时内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收到处置方案后24小时予以认可或提出修正方案，甲方承担由此发生的费用。二十三、合同解除：如在乙方没有完全履行本合同义务之前，分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方只需按已完工程量支付劳务报酬并赔偿撤场费用。二十四、其他条款：本合同一式陆份，具有同等效力，甲方执叁份，乙方执叁份。合同订立时间： 年 月 日本合同双方签章后生效。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：2016年 月 日 2016年 月 日23