单项工程施工合同9篇_2.docx

《单项工程施工合同9篇_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《单项工程施工合同9篇_2.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、单项工程施工合同9篇单项工程施工合同1 甲方： 乙方（施工责任方）： 甲方承建之，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为： 站、 区间交通设施部分工程。 二、方式甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1） 乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度

2、，做到文明施工、平安施工。 2） 乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得任凭更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。3） 乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任： 1） 负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2） 负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3） 负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1） 严格依据施工图纸与设

3、计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2） 强化本施工队伍的平安生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。 3） 工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。 4） 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到确定听从甲方工程进度支配；班组长每天必需在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5） 必需保证充分的

4、施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。 6） 具体施工作业中必需配备所需交通平安标志牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自担当。 7） 乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责

5、。 8） 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 9） 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立刻收回本施工项目。 10） 工程完工后，向甲方准时上报该工程的.施工总结。 五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。 必需达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担

6、当，由此造成之材料铺张及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 六、工期乙方必需严格依据甲方现场所支配的月、周施工方案所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_ 或 _元向甲方支付罚金。 七、付款方法 1） 甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，依据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。2）质保金：质保金按工程总造价的_%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收_年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书

7、面通知_日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 八、其它 1）若乙方 无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。 2）若乙方违反本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。 十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，

8、至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款照旧有效外，即告终止。 甲 方： 乙 方（施工责任方）： 代 表： 代 表： 经办人：施 工 责 任 人： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 单项工程施工合同2 甲方： 乙方（施工责任方）： 甲方承建之_，现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心

9、结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导 1）乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。 2）乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得任凭更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的稳定性。 3）乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任 1、甲方责任 1）负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2

10、）负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任 1）严格依据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2）强化本施工队伍的平安生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。 3）工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场

11、清。 4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到确定听从甲方工程进度支配；班组长每天必需在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5）必需保证充分的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。 6）具体施工作业中必需配备所需交通平安标志牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自担当。 7）乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影

12、响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立刻收回本施工项目。 10）工程完工后，向甲方准时上报该工程的施工总结。 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必需达到国家或专业质量检验

13、评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 五、工期 乙方必需严格依据甲方现场所支配的月、周施工方案所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的XX或元向甲方支付罚金。 六、付款方法 1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，依据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。 2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单

14、项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 七、其它 1）若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 2）若乙方违反本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当

15、予以赔偿。 八、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。 九、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款照旧有效外，即告终止。 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）： 乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： _年_月_日 单项工程施工合同3 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 身份证号码： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 身份证号码： 依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 一、工程内容 按施

16、工图纸设计方案各站点、区间交通设施或_单项工程项目的工作内容，具体为：_部分工程。 二、工程期限 1、工期总天数_天； 开工日期：_年_月_日； 竣工日期：_年_月_日。 2、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： 在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上（每次连续_小时以上），影响正常施工；停水停电_天以上；因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方缘由造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 三、工程价款、结算及付款方式 1、甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，依据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方

17、帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。 2、质保金：质保金按工程总造价的_%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收_年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知_日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 四、建筑材料、设备的供应和选购 1、工程材料、设备由乙方选购。 2、乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料需要复验的，乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，

18、应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。 五、施工与设计变更 1、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 2、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并准时做好现场签证。 3、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程接受包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 六、工程质量管理及验收 1、质量标准：工程质量符合_标准。 2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应准时

19、返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。 七、平安施工 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。 八、违约责任 1、乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金（从工程款中直接扣除）；无故延期_日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付违约金人民币_元。 2、工程消逝质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的_%向甲方支付违约金（可从工程款中直接扣除），此外

20、应赔偿因此给甲方造成的损失。 3、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。 九、争议的解决 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、签订地点 本合同在签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自生效。 十三、合同份数 本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 发包人：(公章) 法定代表人或其托付代理人：（签字） 组织机构代码： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： 承包人：(公章) 法定代表人

21、或其托付代理人：（签字） 组织机构代码： 地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子信箱： 开户银行： 账号： 单项工程施工合同4 签订合同双方： 建设单位： ，以下简称甲方： 施工单位： ，以下简称乙方。 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互制造条件，搞好协作工作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签定本合同，以便共同遵守。 第一条 总则 一、 工程名称： 二、 国家(或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资方案、工程项目表，、申请建筑许可执照，方案任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、 工程编号： 四、 工程地点： 五、

22、 工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计 平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表) 六、 工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币 元(各单项工程造价详见工程项目一览表) 其次条 工程期限 本合同全部工程 年 月 日开工至 年 月 日竣工(各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。 在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应准时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、 因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者; 二、 因甲方提出变更方案或变更施工图而不能连续施工者; 三、 因甲方不能按期供图、供料、供设备或所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能

23、顺当施工者。 第三条 施工预备 一、甲方在开工前应办妥征地拆迁：申请领取建筑执照;清除施工场地范围影响施工的原有管线、绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的碓房和中转场地，搭建大型临时设施场地);解决施工用水源、电源和运输道路的接通;应于 年 月 日向乙方供应工程设计图纸 份;组织设计、施工单位进行工程交底。 二、乙方在开工前应组织有关人员学习和生疏图纸，参与设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工地区的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度方案，储备材料，加工构件，做好一切施工预备。 第四条 物资供应 一、 本合同全部所需材料按下

24、列( )项供应方式办理。 1、 特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。 2、 统配部管材料由乙方负责办理申请、定货、调剂使用。 特殊材料及统配部管的机电产品由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。 3、 包工不包料工程，全部材料由甲方选购供应到现场或指定的加工地点： 二、 成套设备和非标准设备，由家反负责办理申请、定货及加工、引进成套设备在交付前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，家反可托付有条件的乙方加工。 三、 工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必需以其他

25、规格品种代替或加工处理时，应事先取得原单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的.量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。 四、 凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应之一方负担。 五、 由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格质量不符合要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。 第五条 工程款结算 一、 本合同全部工程造价的结算方式，按下列第( )项办理： 1. 以施工图预算加增减变更预算进行结算; 2. 按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包

26、干造价; 3. 按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价; 4. 包工不包料，按工程预算定额或人工费包干方法结算; 二、本合同自签订生效之日起，甲方应在 日内按工程造价总数 元的百分之 一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月(季)报表，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之 的尾款，待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款该贷款后，贷款方法按主管部门的规定办理)。不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法或“工程价款结算方法”的有关规定办理。 第六条 施工与设计变更 一、 乙方在组织施工中必需坚

27、持“百年大计，质量第一”的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求工程达到合格标准。 二、 在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得任凭变更设计，如遇下列状况造成一反窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担; 1、 施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方连续施工; 2、 施工中如遇设计 单项工程施工合同5 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国民法典的有关规定，双方本着优势互补、公正互利的原则，经甲乙双方协商全都，特签订本

28、合同，共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 其次条承包内容 甲方依据施工需要，依照业主招标文件中的工程量清单编号，将本工程施工范围内的桥梁通道、防护工程的全部工程施工内容承给乙方施工。乙方依据施工图所规定的内容，保质、保量、按期完成上述全部工程施工任务。 第三条合同价款 本合同总价款为：340000元(大写：叁拾肆万元)，甲方包括：税金、原材料试验费、测桩费、交工验收、竣工资料整理。乙方包括：人工、材料、机械、测量。 第四条承包方式 包总价款、包质量、包平安生产。 第五条工程款支付 机械和施工人员进场后一次性把工程的总价款支付给_县交通局，进场后首付元(包括材料费、钻

29、桩费)，由_县交通局依据工程进度分批支付给乙方，完工后全部结清，无质保金。 第六条平安生产 乙方必需认真制定和贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程。 第七条双方的权利和义务 1、甲方指派为现场代表，负责履行本合同的责任和义务，并接受监理的监督。 2、协议签订后日内组织人员和设备进场。 3、全面负责组织本协议规程内容的实施，不得无故拒绝甲方派人的监督管理和技术指导。 第八条违约责任 合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得任凭变更或解除本合同，任何一方不经对方同意解除本合同，违约方应赔偿另一方因此造成的经济损失。 第九条附则 1、本合同一式叁份，甲、乙各执一份，呈报交通局一份。 2

30、、本合同自甲乙双方签字之日起生效，本单项工程完工、工程价款结清后，自动失效。 甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)： 担保单位：_县交通局 担保方代表(签字)： 签订地点：签订日期：_年_月_日 单项工程施工合同6 甲方： 乙方： 甲方现托付乙方实行包工、料、机械、设备、平安生产及平安设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容 按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为：站、区间交通设施部分工程。 二、方式 甲方依据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总

31、价的10%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方另行缴纳。 三、组织领导： 1）乙方必需听从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、平安施工。 2）乙方必需确保进场人员的技术素养，全部工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得任凭更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力气和施工队伍的.稳定性。 3）乙方必需指定专职管理人员，负责支配施工、生产、人员调配、技术平安、工程质量以及生活、计生等工作。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1）负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 2）负责支配乙方工作量及现场进度，审核完成

32、工程量，申报预决算，申请拨付工程款。 3）负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 2、乙方责任： 1）严格依据施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。 2）强化本施工队伍的平安生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。否则由乙方担当由此产生之全部责任。 3）工人进入施工现场必需穿反光背心，佩带平安帽，不穿拖鞋，做到文明、平安施工、工完场清。 4）负责编制施工组织设计，由甲方

33、负责以甲方名义上报各级部门审批。做到确定听从甲方工程进度支配；班组长每天必需在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。 5）必需保证充分的施工人员及技术力气，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方担当。 6）具体施工作业中必需配备所需交通平安标志牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施，并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保平安、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自担当。 7）乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严峻、严峻影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并

34、另行支配其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。 8）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不担当任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不担当任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。 9）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方托付施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立刻收回本施工项目。 10）工程完工后，向甲方准时上报该工程的施工总结。 五、工程质量及验收标准： 工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必需达到国家或专业质量检验评定的优良以

35、上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之材料铺张及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。 六、工期： 乙方必需严格依据甲方现场所支配的月、周施工方案所要求的时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的或元向甲方支付罚金。 七、付款方法： 1）甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，依据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按95%扣除税金和管理费后支付给乙方。 2）质保金：质保金按工程总造价的5%逐月或每单项工程逐次扣

36、除，待工程完工并通过竣工验收两年后，据实返还。因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知10日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。 八、其它： 1）若乙方无正值理由单方终 止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 2）若乙方违反本责任书之上述有关商定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿

37、。 九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。 十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款照旧有效外，即告终止。 甲方：乙方： 签约日期：签约日期： 单项工程施工合同7 施工单位（甲方）： 承建方（乙方）： 依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同管理方法、建设施工规范、质量验收评定标准、国家平安检查标准和自治区有关规定，结合本工程具体状况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 工程结构： 工程内容： 二、工程质量 按国家验

38、收规范达到合格标准、工程造价包工包料一次包死。 三、施工工期 全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工交付使用。 四、双方责任 甲方责任： 1、对工程进度、工程质量、平安生产进行监督，并组织工程竣工验收。 2、组织每月施工进度，工程质量、平安、生产会议，支配施工有关事项。 3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理看法。 4、按上级有关规定填报有关报表。 5、依据建设单位支付工程进度款的具体状况向乙方按第六条2、3款规定供应施工用资金。 五、乙方责任 1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准。 2、依据施工合同条款，支配好施工进度（包括每月施工进度），保证合同工期按时完成，并参加

39、甲方召开的有关会议。 3、严格依据施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。 4、严格遵守建筑工程平安操作规程组织平安施工，对发生的平安事故由乙方全部负责（同时由平安部办理单项工程平安施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行）。 5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。 6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。 7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的惩处。 8、凡从建设单位收取的工程

40、款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。 9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不担当任何责任，如发上经济纠纷，项目担当一切经济责任。 10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，消逝成本归集不真实而进行的税务惩处或罚款，责任由乙方担当。 六、付款方式及付款标准 1、全部甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。 2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必需经部队领导签字后方可支付。 3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。 4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。 5、装饰

41、工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。 6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，假如乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。 单项工程施工合同8 施工单位（甲方）：_承建方（乙方）：_ 依据中华人民共和国合同法、建设工程施工合同管理方法、建设施工规范、质量验收评定标准、国家平安检查标准和自治区有关规定，结合本工程具体状况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。 一、工程概况： 工程名称：_工程地点：_建筑面积：_工程结构：_工程内容：_ 二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、 工程造价包工包料一次包死。 三、施工工期：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工交付使用、 四、双方责任 甲方责任： 1、对工程进度、工程质量、平安生产进行监督，并组织工程竣工验收。 2、组织每月施工进度，工程质量、平安、生产会议，支配施工有关事项 3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理看法。 4、按上级有关规定填报有关报表。 5、依据建设单位支付工程进度款的具体状况向乙方按第六条 2、3款规定供应施工用资金。 五、乙方责任： 1、项目施工过程严格执行ISO9002质量标准、