施工合同书集合15篇_1.docx

《施工合同书集合15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同书集合15篇_1.docx（60页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、施工合同书集合15篇施工合同书1 甲方： 乙方： 黑龙江省xx农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给 施工。为明确双方责任、义务和经济利益，保证工程质量，经双方协商达成全都，签订本合同。 第一条：工程概况 一、工程名称：xx农场场六路二米桥及三米桥重建工程 二、工程地点：xx农场六大队 三、工程内容： 二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。（详见承包工程量清单及项目表） 四、工期：20xx年8月15日开工； 20xx年10月15日竣工。 其次条：承包方式 一、承包方式：双方商定乙方包工、包料。单价承包。 1、各分部、分项工程

2、承包单价、工程量及预算工程总价款，附合同后。 2、施工中工程量增、减，均以监理工程师或甲方代表签证为准。 3、设计变更及合同中未消逝的工程项目，甲、乙双方按现行规定商定单价。 二、包工期：确保按合同工期交付使用，具体施工进度由乙方自行支配，确保工期内的施工平安。 三、包工程质量：工程质量达到合格标准，并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。 第三条：工程价款拨付 一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款，即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费，以保证工程顺当施工。 二、工程进度款，乙方每月向甲方供应进度报表，经甲方代表或监理签字确认后，按实际计量向乙方拨款。 三、工程

3、竣工并经甲方验收合格后，一个月内支付完成工程总价的95%，预留5%作为质量保证金。 第四条：技术、物资供应 1、甲方供应施工图纸并将轴线及高程把握点等资料交付乙方，并组织设计单位进行技术交底。 2、工程所需材料由乙方自行选购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。 第五条：竣工验收与保修 1、依据施工图、设计说明书及国家颁布的建筑安装施工竣工规范进行验收，确保工程质量。 2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算，竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。 3、本工程保修期为一年，从签发工程移交证书之日起计算。保修期内，由于乙方施工缘由造成的.质量问题，由乙方负责无偿修理，工程保修期满

4、，运行未消逝质量问题并满足设计要求后，质保金一次支付给乙方。在质保期内，假如由于乙方缘由，消逝工程质量问题，质保金作为工程保修费使用，质保金不足以抵扣保修费时，超出部分由乙方担当。 第六条：双方责任 一、甲方责任 1、开工前，甲方需准时协调解决施工中消逝的有关问题，将动力电接到构造物施工地点，保证施工顺当进行。由于甲方缘由造成工期延误，由甲方负责，并对乙方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失计算。 2、准时拨付工程款，准时办理隐蔽工程与竣工验收，准时办理工程结算。 3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间工程验收签证，解决应由甲方解决的问题。

5、 4、派驻的监理工程师，负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量把握、平安措施、环境爱惜等施工过程和内容。监理人员发觉施工质量、工艺、建筑材料等质量问题，有权责令乙方进行改正，直到达到质量标准要求为止。二、乙方责任： 1、依据工程设计要求，技术标准和合同商定，依据工程特点和施工条件，本着精简高效的原则编制施工措施方案、月份工程进度方案及质量平安生产把握等施工措施，确保工程顺当施工。准时供应月报表，准时办理工程结算，准时竣工工程决算。 2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的选购、供应和管理，保证所选购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记

6、录，质量检测和试验等工作。 3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工，确保工程质量、确保工期、确保平安生产、文明施工、工完场清、爱惜环境，在施工过程中消逝的平安生产事故，由乙方担当一切责任。由于乙方缘由造成工期延误，由乙方负责，并对甲方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失量计算。若由于不行抗力因素导致的工期延误，则不在赔偿范围之内，且工期相应顺延。 4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。 第七条：附则 一、本合同未尽事宜，双方协商解决。 二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 三、本合同签字盖章后生效。 甲方： 代表： 乙方： 代表： 二0*年*月*日 施工合同书2 合同

7、编号： 购货单位：(以下简称甲方)供货单位：(以下简称乙方) 为了增加甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条材料品牌名称 规格数量 单价交付时间 合计人民币金额(大写) 其次条产品的质量标准，按下列第()项执行： (1)按国家标准执行; (2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行; (3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行; (4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方

8、式、到货地点 1.产品的交货单位： 2.交货方法，按下列第()项执行： 1、乙方在收到甲方首批传真订单(或电话、短信通知)_个工作日内将货物送至合同指定地点。重复订单，_个工作日内将货物送至合同指定地点。 九、双方的权利和义务： 1、假如供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可依据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。 2、如乙方供应的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如甲方拒收，乙方必需依据本合同的商定另行供应符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由乙方担当责任。 3、乙方必需向甲方供应生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其供应的产品，必需符

9、合相关的国家、行业或企业标准，并随货附带生产许可证、产品合格证、化验报告等手续。 4、甲方应在乙方所送的货物到达后准时进行质量检测，如发觉质量问题，乙方须立刻现场处理善后事宜。因此给甲方造成损失的，乙方应担当甲方为此支付的全部费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)。 5、因乙方产品内在质量问题，引发甲方生产或质量事故，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方为此支付的全部费用(包括但不限于赔偿的费用、必要的律师费、罚款等)，此责任不因甲方已进行质量监测而免除。 6、如乙方未依据本合同第六条规定的时间送货、送货拖延或货物的数量与合同商定不符，应赔偿甲方违约金_元。 7、双方都应保守对方的商业

10、机密。 十、补充协议：_. 十一、特别声明条款：_. 十二、合同有效期：_年_月_日起至20_年_月_日止。 十三、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十四、合同签订地： 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法人代表：法人代表： 托付代理人：托付代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户行：开户行： 账号：账号： 日期：_年_月_日 施工合同书3 发包方： 承包方： 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体状况，经双方协商全都，签订本合同，以资

11、共同遵守。 第一条 工程概况 1、工程名称：调度楼加层(图纸：前进煤矿办公室) 2、工程地点：大寨煤矿。 3、工程方案批准单位： 4、工程范围和内容：主体砖混结构一层，建筑面积260M2。 其次条 工程期限 1、本工程合同总工期为 2、本工程开工日期：年 竣工日期： 20_ 年 10 月 7 日。 3、除遇不行抗力外，工期不得延误。 第三条 工程合同总价 如遇下列状况，合同总价作相应调整： (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化; (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化; (3)重大设计发生变更; (4)基础超过设计深度; (5)在施工中新增加了工程项目; (

12、6)其它。 第四条 双方权利与义务 发包方：负责工程质量的监督，施工进度的把握。 承包方：履行承包协议范围内的施工内容并遵守国家现行工程质量验收规范标准和中华人民共和国建筑法及相关法规。 第五条 平安施工 承包方在施工期间应做好各项平安预防措施，爱惜好现场使用的设备及材料。施工期间由承包方缘由造成工伤事故由承包方负责;发包方不担当任何责任。施工期间由发包方缘由造成工伤事故由发包方负责;承包方不担当任何责任。 第六条 质量验收 工程竣工按现行国家工程质量标准进行验收，质量等级达到合格。 第七条 质量保修 在工程质量保修期内(一年)，所发生的修理工程费用由质保金中扣除。 本合同经双方签字盖章后生效

13、，至合同工种竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。 本合同正本 4 份，其中发包方执 3 份，承包方执 1 份，副本 份，分别报送业务主管部门备案。 发包方(盖章)： _年_月_日 承包方(盖章)： _年_月_日 施工合同书4 甲方(托付方): 姓名： 联系电话： 乙方(被托付方): 姓名： 依据中华人民共和国合同法、建筑法、建设工程施工合同管理方法及有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体状况，经甲乙双方充分协商，在公正、自愿的基础上达成如下协议，共同遵守执行。 联系电话： 第一条工程概况 1.1.工程地址： 市 区 1.2.居室结构规格： 结构 房 厅 卫 厨 阳台 1.3.施工面积

14、：共计 (建筑面积) 1.4.施工内容： A、施工项目以甲方签字认可的家庭装饰报价单、工程联系变更单中所列项目为准。 B、施工式样及尺寸以甲方签字认可的设计施工图纸为准(若无设计施工图则以文字说明为准)。 1.5.托付方式： 1.6.开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日 工期共计： 天 1.7.合同预算总价：￥ 元， 大写(人民币)： 其次条工程价款支付及结算方式 2.1.甲方在合同签约时付给乙方工程合同预算总价款的30%作为预付款，即人民币(大写)： 。 2.2.水电隐蔽工程验收后，木工或泥工进场之前，甲方付给乙方合同预算总价款的50%作为工程一期进度款，即人民币(大写)： 。 2

15、.3.工程中间过程验收后，油漆工进场之前，甲方付给乙方合同预算总价款的15%作为工程二期进度款，即人民币(大写)： 。 2.4.在施工过程中如有项目增减,双方应签订补充合同(工程项目变更通知书)，增减工程项目和价款。变更款累计超过二千元时，应当即付清变更款，方可施工该变更项目;变更款累计二千元以内，则在甲方支付工程二期进度款时付清;工程中间过程验收后变更款累计二千元以内，则在工程完工前5日付清。 2.5.超出预算外的不行估量工程，经双方核定签字后，按变更项目条款执行。 2.6.工程竣工验收后，甲方收到乙方送交的工程决算书，必需在5日内作出书面审核看法，逾期则视为甲方已认可乙方决算。 2.7.工

16、程决算单价以甲方已签字的预算单价为准，决算时工程量据实结算。 2.8.甲方认可乙方决算(包括2.6项)后，工程尾款5%必需在3日内付清。 2.9.若甲方拖延付款，乙方有权停止施工，损失由甲方担当，工期则顺延。甲方在付清应付款项及书面同意延长相应工期后，方可连续施工。 2.10.甲方不得私自将任何款项交给施工队及其它无关人员。合同款和变更款甲方必需交给乙方代表，必需取得盖有乙方财务专用章的收据，否则由此造成不良后果的全部责任由甲方担当。 2.11.甲方付清工程尾款后，乙方交付房屋钥匙;甲方工程尾款付清前私自将家具搬入或使用房屋造成的一切责任由甲方担当。 第三条双方义务 3.1.甲方义务 3.1.

17、1.向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯设备，并说明使用留意事项。 3.1.2.全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍;对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等实行爱惜措施，并经乙方签字认可。 3.1.3.办理施工所涉及的各种申请、批件等手续;支付物业公司所需求的装修施工押金及管理费;担当施工过程中所发生的水电费用。 3.1.4.甲方或甲方托付代理人对工程质量、进度进行监督检查，办理登记、变更、验收等手续。 3.1.5.负责协调邻里关系，保证乙方正常的施工环境。 3.1.6.如因施工需要确定拆改原建筑物结构或设备管线，甲方负责到有关部门办理相应的审批手续。 3.1.7.协调乙方做好现场平安

18、、消防、垃圾处理等工作。 3.2.乙方义务 3.2.1.组织施工图交底，拟定施工方案和进度方案。 3.2.2.严格依据家庭装饰报价单中的工程项目和施工图纸或文字说明进行施工。 3.2.3遵守国家及湖北省或武汉市人民政府及有关部门有关对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火和环保规定。 3.2.4.作好各项质量检查记录;组织水电隐蔽工程验收、中间工程验收、竣工验收和工程结算。 3.2.5.施工中未经甲方同意及有关部门批准，不得任凭拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3.2.6.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱惜。 第四条工期 4.1.甲方要求本合同商定

19、的竣工时间提前时，应与乙方协商，并支付乙方因赶工所需的施工费用。 4.2.由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工、误工或设备闲置所造成的损失，每停工或误工一天，甲方赔付乙方人民币(大写) 元/天;若由于乙方缘由工程不能按期完工,每延期一天，乙方赔付甲方人民币(大写) 元/天。 4.3.因设计或施工变更或非乙方缘由造成的停电、停水及不行抗拒因素而导致停工4小时以上，工期相应顺延。 第五条材料、设备供应 5.1.本工程由乙方负责供应的材料、设备必需符合设计和家庭装饰报价单所要求的品牌、质量标准和规格。由于乙方负责供应的材料、设备有质量问题，由此造成的影响或损失由乙方担当。 5.2.

20、甲方负责选购供应的材料、设备应是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方发觉甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异时，应准时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此对工程造成影响或损失，乙方不担当责任，因此而发生的返工费用由甲方担当，工期相应顺延。 5.3.甲方供应的材料、设备按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失由乙方负责赔偿。 5.4.因工程造价缘由使用非标准非品牌的材料、设备由甲方签字认可，使用此类材料、设备造成的质量问题，乙方不担当责任。 第六条工程变更 6.1.在工程施工过程中甲方提出设计或施工修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联

21、系，在签定变更单后乙方方可进行该项目的施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负;给乙方造成损失的，甲方应负责陪偿。 6.2.主要项目完工后，若甲方提出拆、改要求，甲方同意按公司的报价担当全部的拆、改费用，并预付拆、改费用预算的95%，并办理书面手续后方能按甲方的要求施工。 6.3.工程进行中甲方如有项目追加或变更，甲方必需在追加工程项目施工合同或工程联系变更单上签字确认，工程变减项目原则上不得高于总价的2%，若特殊状况，乙方将收取相关费用(变更项目总价款的10)。工程变增项目在甲方按本合同其次条相关条款付清追加款项后，乙方才能进行施工。 第七条工程质量及验收 7.

22、1.本工程以施工图纸、家庭装饰报价单、文字说明和设计变更的内容为依据，以建筑装饰装修工程质量验收规范收(GB50210-20xx)为质量评定合格标准。 7.2.由于乙方缘由，导致施工质量不合格，甲方有权要求乙方停工整改，其损失由乙方担当。 7.3.未经甲方同意和有关部门批准，乙方擅自拆改原有建筑结构或设备管线，由此发生的费用或损失(包括罚款)，由乙方负责担当。 7.4.甲、乙双方应准时办理水电隐蔽工程验收。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验及因复验造成的材料和人工费用，由此造成的停工，工期顺延。 7.5.水电隐蔽工程验收时，乙方应做出水电路隐蔽工程决算并经甲方签

23、字认可。若因甲方无正值理由不予签字，造成停工、延时由甲方担当责任。 7.6.乙方通知甲方验收之日，为工程竣工时间(以竣工验收通知单为准)。甲方接到竣工验收通知单后，须在三天内提出书面验收看法，逾期乙方将视同本工程甲方已验收合格，并由甲方担当自接到竣工验收通知单后第四日起开头的工程保管费用，每天依据本工程预算总价款的万分之八计算。 7.7.未办理验收交付手续，甲方使用房屋视为验收合格，因此产生的后果由甲方负责。 7.8.工程竣工以后，所发生的整改和修理工作日不计入合同商定工期之内。 第八条平安施工和防火 8.1.乙方在施工中应严格遵守建筑安装工程技术规程、建筑安装工人平安操作规范和中华人民共和国

24、消防法的有关规定。 8.2.由于乙方在施工过程中违反有关规定而发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九条保修承诺 9.1.甲方在付清尾款后，乙方发给甲方装饰保修证，在正常使用的条件下，消逝质量问题免费保修二年，期限自工程竣工验收之日起开头至二年止。 9.2.在正常使用的条件下，厨房、卫生间防水渗漏保修五年，终身维护。但由甲方自购的材料、设备，乙方概不保修。 第十条违约责任： 10.1.甲乙双方应严格履行本合同中所规定的各项条款，甲方不依据合同履行自己的义务，或其它使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其它使合同无法履行的

25、行为，乙方应担当违约责任。 10.2.合同生效后，擅自解除合同的一方，应按合同总价款的5 %支付违约金，并担当因此造成的其它经济损失。 10.3.隐藏工程完工后3日内及乙方所购材料的认定应准时验收，并办理书面手续，否则乙方有权停工，由此造成停工的全部损失由甲方担当。 10.4.合同生效后，甲方擅自解除合同，除担当乙方已发生的施工费用和支付违约金(合同总价款的5 %)外，还应担当房屋建筑面积每平方米50元的装饰设计费用。 10.5.因政策或人力等不行抗拒缘由导致工程无法连续进行，甲、乙双方应准时办理合同终止手续，同时乙方进行已完成工程的结算，甲方支付工程决算价款，甲乙双方再协商解决善后事宜，并且

26、均不向对方追究任何责任。 第十一条争议处理： 11.1.合同甲乙双方当事人在履行施工合同时发生争议时，双方可以通过友好协商解决或向武汉市建筑装饰协会申请调解。 11.2和解或调解不成的，双方可以按以下一种方式解决争议; (1)向武汉市仲裁委员会申请仲裁解决。 (2)向乙方公司所在地的江岸区人民法院提起诉讼。 第十二条合同期效 12.1.本合同自签订之日起生效。 12.2.保修期间除有关保修条款连续有效外，其余条款自行失效。 12.3.保修期满本合同即告终止。 第十三条补充条款： 第十四条合同文本： 14.1.本合同正本二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。 14.2.本合同未尽事宜，经双

27、方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。 14.3.组成本合同的文件包括本合同条款、合同附件及补充规定 甲方代表： 乙方代表： (签名) (签名) 签订时间： 年 月 日 施工合同书5 发包单位： (甲方) 法人代表; 承包单位： (乙方) 法人代表; 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体状况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在 开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意依据合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款： 一、工程名称： 二、：工

28、程座落位置 三、工程概况和结构; 四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包平安、包各项设备和各项周转材料给乙方施工; 五、乙方承包本工程范围和内容：(按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内); 六、 质量与工期：乙方在本工程施工中，必需依据国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必需达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必需依据甲方下达的工期要求完成， 施工工期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。 七、工程造价： 经双方确定，本工程合同造价暂定 元，作为拨付工程款的依据。按20xx版河南省建设工程工程量清单综合单价及相关

29、配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按信阳市建设工程材料基准价格信息为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。 八、甲方工作： 1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方供应施工图十套 2、负责办理施工前、后的有关全部手续; 3、各职能部门和四邻关系协调; 4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方; 5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算; 6、派出驻工地代表 同志负责与乙方的日常工作联系，准时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题

30、，按国家的验收规范进行竣工验收。 7、负责协调处理乙方与其他施工单位之间的冲突。 九、乙方工作： 1、乙方在承接本工程时，必需按时支付工程保证金 元;开工前10天认真细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。 2、乙方在承包本工程在施工期间，必需严格依据国家工程验收标准和平安标准执行，假如乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内; 3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必需要有合格证和部分确认书，同时必需有甲方监理人员现场取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责担当; 4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各

31、项周转材料必需满足本工程所用;另外工程技术人员和施工人员也必需达到工程所用 5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关; 6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金; 7、乙方在本工程施工期间必需严格依据国家平安规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责; 8、严格按设计图纸、验收规范进行施工。全部隐蔽工程项目必需经甲方及质监部门验收，准时办理经济、技术签证。 9、严格施工遵守操作程序，做好施工成品的爱惜工作。 10、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修

32、时间自通过验收之日算起。乙方向甲方供应完整的竣工验收资料一套。 11、乙方委派 同志为现场代表。负责工程的施工质量、平安施工，供应工程进度报表以及负责乙方应当担当的有关事宜。 十、工程款支付及结算方式： 1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算(变更工程按工程量多少增加和减结算)隐蔽工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算; 2、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同1-2层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，阅历收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总

33、款15% ，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。 十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文; 十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力; 十三、工期变动：对以下缘由造成竣工日期的变动，经甲、乙双方代表确认，工期相应增减。 1、工程量变化和设计变更; 2、一周内，非乙方缘由连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上; 3、由于甲方资金和安装工程影响的时间; 4、人力不行抗拒的自然灾难 十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生

34、效，本合同在生效期间内有确定的法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 施工合同书6 甲方： 身份证号码： 乙方： 身份证号码： 甲方因工程项目施工任务的需要，现同意将本工程施工任务落实由乙方施工队进行施工，经双方协商同意，订立本合同书供双方共同遵守执行。 一、工程内容：依据设计图纸和双方已协商的内容进行施工，如遇实际缘由需要，可在征得甲方同意后作微小变更施工方案。 二、施工项目工期：自合同签订之日起共7个自然日完成。 三、甲方负责工程的报建、报批相关手续，并为工程供应所需的PVC管、井框井盖、光缆、角铁、支架、

35、钢绞线、电杆等材料给乙方施工。除上述材料外，乙方负责整个项目的其它材料和施工以及修复等全部任务。 四、乙方应严格按有关规范进行施工建设和施工现场邻里关系协调，做好各项防护措施，施工过程中如发生损坏邻近设施、人员伤亡、工程质量等事故，概乙方负责。如遇障碍无法开挖的，应准时通知甲方到场确认。 五、工程结算：按实际完成长度乘以承包单价计算： 1、管道部分：水泥路面及步道砖每米60元，土路路面每米20元，直埋光缆每米12元，包封每米10元，基座每个300元。 2、光缆部分：管道光缆（48芯以下）1。4元/米，96芯以上（含96芯）1。6元/米，五孔子管1。4元/米， 新设吊线3元/米，加挂光缆2元/米

36、，安装引上钢管45元/根。 3、防雷地网：水泥路60元/米，土路20元/米，挂墙10元/米。 4、电力电缆布放：10元/米 工程施工期间，乙方可在完成总工程量并经甲方工程管理人员初验合格，申付至总工程量80%的进度款，工程竣工验收合格后30天内付清20%余款。 六、本合同书自签名之日起生效，工程款付清后自行失效。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 施工合同书7 发 包 方： 山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承 包 方： 山东华浩电力工程有限公司 （以下简称乙方） 甲方变电所配电工程托付乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条 工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地

37、点： 科技学院教授新村 工程内容： 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力凹凸压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的选购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆选购及连接；1250KVA箱变两个及全部分接箱有甲方供应。其余材料选购有乙方购买。 承包形式：总承包， 包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线 工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 其次条 工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整 含税（大写 壹

38、佰万 元整）， 以最终决算价格结算。 第三条 付款方式 1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复看法书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写 肆拾万元整）； 2、 设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整) 4、 双方盖章后合同开头生效。 第四条 合同范围 1、 合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方接受包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线

39、的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成全部工程手续。 第五条 甲方职责 1、 在乙方供应的图纸上审核确定并签字。 2、 保证协作乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、 向乙方供应用电申请手续必要的相关文件及关心; 5、 向乙方供应配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条 乙方职责 1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、 变电站凹凸压系统依设计图纸施工及送电； 3、 关心甲方向供电公司申请1

40、0KV外线施工的手续； 4、 自柜体到厂日起履行保固条款； 5、 开具本合同价上的工程发票。 第七条 技术规范 按甲方供应的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条 工程日期 1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之缘由或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方担当。 2、 甲方若不能如期付款，则乙方依据每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关； 第九条 解约 1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成

41、部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方； 第十条 合同编号： 2、 乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方患病之损失。 保固条款 自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等缘由引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必需保证产品的平安性能，若由于产品平安性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾难等不行抗力引起的故障由甲方担当相应修理费用；乙方供应终身有偿修理。 任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如

42、无法解决由签约所在地法院管辖。 本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人（签章）：法定代表人（签章）： 托付代理人（签章）：托付代理人（签章）： 单位地址： 单位地址： 账 号： 账 号： 合同签订时间： 合同签订时间： 费用计算表 建设单位： 其他项目费用 措施项目费用 施工合同书8 甲方：_ 乙方：_ 关于硬化段家庄小区道路，包工包料保质保量的要求下，经甲、乙双方协商，达成以下协议： 一、工程名称：黄金桥村段家庄小区道路硬化工程。 二、水泥路硬化标准砼C25，宽4米按实际状况准备，高米，钻孔验收，据实结算。 三、工程承包方式： 1、挖运土方每一方11元。 2、混泥土包工包料，水泥路面成功切缝等，每立方400元。 3、下水管道要求管道直径300