绿化工程承包合同_1.docx

《绿化工程承包合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程承包合同_1.docx（77页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、绿化工程承包合同绿化工程承包合同1 甲方： 乙方： 为确保该工程的顺当进行，经甲乙双方协商达成以下条款，供双方参照执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：水 4、承包方式： 5、方米42.92元 其次条工程期限 1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为50日内。 第三条工程延误 1、乙方应准时按期开工，如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种缘由需要停工，应提前24小时书面对甲方提出申请，由甲方视状况准备是否停工。 3、如遇不行抗力，如自

2、然灾难等缘由，工期相应顺延。 4、因乙方缘由造成延期开工或停工的，由乙方担当相应损失。 第四条甲方工作 确保施工面，现场做到三通一平。确保乙方施工用水及养护用水、用电。甲方应为乙方供应地下隐蔽工程的资料。 第五条乙方工作 1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后，乙方应按本合同商定的保修期，对本工程担当质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方担当。 第六条质量验收 1、苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低于% 2、土建工程及换土工程要按图施工。苗

3、木质量要经卫生防疫部门检验。 第七条付款方式 验收合格后付35%第三期付款：20_年苗木成活率验收合格后付5% 第八条工程保修项目及保修期限 第九条有关补充协议和补充合同 第十条争议处理 合同执行过程中如发生争议，双方以准时协商解决。协商不成时，任何方可直接向所在地人民法院起诉。 本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。 甲方公章乙方公章 法定代表人或代理人签字：法定代表人或代理人签字： 月日年日 绿化工程承包合同2 合同编号： 项目名称： 建设地点： 建设单位： （以下简称甲方） 施工单位： （以下简称乙方） 签约时间： 年 月 日 签约地点： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工

4、程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 （一）工程名称： 私家花园工程。 （二）建设地点： （三）工作内容：约100平方米环境绿化工程，具体工作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条工期 该项目工程总工期 天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。 （一）如遇下列缘由工期顺延： 1、 未准时签审施工图纸和施工组织方案； 2、 设计变更； 3、 甲方未能按期提交施工场地； 4、 连续4小时遇雨和停水、停电； 5、 未按合同规定时间拨付工程款项； 6、 遇不行抗拒因素。 （二）竣工验收： 1、 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验

5、收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式准时间，再次验收程序同上款。 第三条工程合同总价及支付方式 （一）结算依据： 1、 依照1999年颁布的全国统一建筑工程基础定额XX市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算；小品项目按市场价定价； 2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价； 3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整（更改）部分变更通知书； 4、 竣工图。 （二）合同金额： 1、 本合同暂定造价6万元； 2、 工程竣工验

6、收后按实结算。 （三）合同金额的支付时间： 1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。 2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%； 3 、工程竣工验收后一个月内办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整（更改） 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。 第五条质保期 （一）质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部20xx年第80号令执行，一般植物保活期半年，宝贵植物（1000元

7、以上）保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。 （二）成活率：植物管护移交时按行规达到 %的成活率。 第六条双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2、合同签定后三日内审定乙方的施工组织方案及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责关心办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方； 6、按合同规定时间按时付款。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作； 4

8、、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工； 5、负责施工中的成品爱惜。 第七条甲、乙双方现场代表及责任 （一）甲方施工负责人： 现场代表： （二）乙方施工负责人： 土建： 绿化： 现场代表： （三）甲方代表作为现场签证代表；乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 第八条材料的认定及选购 （一）乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 （二）设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓

9、建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或减 少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的 向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方商定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方（盖章）：

10、 乙方（盖章）： 法人代表： 法人代表： 托付代理人： 托付代理人： 年 月 绿化工程承包合同3 发包方： _公司(以下简称甲方) 承包方： _(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体状况，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程概况 1.工程名称： _项目外环境景观及_景观园林绿化工程 ; 2.工程地点：_; 3.工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应

11、当项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。 4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 其次条 工程期限 1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。 2.如遇下列状况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者; (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设

12、备、成品或半成品等向承包方交验时发觉阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽搁施工进度者; (3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者; (4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者; (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者; (6)因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度者; (7)发生重大设计变更。 第三条 工程合同造价： 1.本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)。 2.依据第八条标准按实际工程量进行结算。 第四条 材料、设备供应、检验 1.进

13、口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责; 2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏; 3.全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。 4.已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。 5.具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方担当;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。 6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验

14、鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。 7.乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。 第五条 工程质量和检查验收 1.本工程质量要求为优良; 2.承包方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查; 3.发包方聘用的现场监理工程师为_; 4.承包方应按工程进度，准时供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必需经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。 5.隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接

15、到通知后 24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。 6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 7.工程竣工后，承包方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。 8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。 9.工程交工验收后，园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方担当，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方担当。由施工造成的工

16、程质量问题，发包方应书面通知承包方并商定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。 第六条 施工设计变更 1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。 2.施工图的重大修转变更，必需经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。 3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构转变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。 4.承包方在保证工程质量

17、和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施; 5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必需立刻以书面通知发包方，要求确认; (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不全都，设计文件所标明的施工条件与实际不符; (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符; (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。 (4)确认的事实必需在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由发包方担当。 第七条 双方负责事项 1.发包方 (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空

18、及隐蔽的)，并供应有关隐蔽、障碍物资料; (2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费; (3)依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满足施工用水、用电的需要; (4)按规定供应施工场地; (5)合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)向承包方供应完整的施工技术资料_套; (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标把握点; (7)组织承包双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位; (8)审核承包方工程进度表，准

19、时向承包方支付工程进度款; (9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。 (10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作承包方办好竣工结算工作。 2.承包方 (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工; (2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度方案、材料设备及成品半成品等进场方案、用水电方案、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并准时送发包方及有关单位; (3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理;

20、(4)严格依据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付; (5)在交工前应负责保管，并清理好场地; (6)供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收; (7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。 第八条 工程价款的支付与结算 1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_%; 2.乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款; 3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款; 4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核

21、工作。工程结算后七天内付至结算总价的_%工程款;留结算价的 5%尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。 5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款方法的有关规定处理。 6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 7.本工程造价结算方式按下列状况办理： 7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量 进行计算; 7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价; 7.3 安装工程项目费计取套用2002年广东省安装工程综合定额按定额

22、计价; 7.4园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按_建设工程造价管理站于2003年7月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算; 7.5园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的2004年度7月份_建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等; 7.6 发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按本合同第八条7.4款下浮。 第九条 违约责任 1.承包方的责任 (1)工

23、程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 (2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。 2.发包方的责任 (1)未能依据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。 (2)工程未阅历收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。 第十条 争议的解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方以准时协商解决。协商不成时，任何方可直接向_人民法院起诉。 第十一条 特殊条款 本合同条款如对特殊状况有未尽事宜，双方可依据具体状况结合有关规定议定特殊条款 第十二条 附则 其他本合同未言明事项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。

24、合同附件：全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。 本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。 发包方(盖章)_承包方(盖章)_ 法定代表人(签名)：_法定代表人(签名)：_ 托付代表人(签名)：_托付代表人(签名)：_ 签约日期：_年_月_日签约日期：_年_月_日 甲方：_县_镇中心学校乙方：_县_花木园艺场 甲方为美化、绿化校内环境，经甲方公开招标，经多家投标，由乙方中标。依据合同法，为明确双方的权力、义务和责任，特签订

25、本合同。 一、工程名称：_县_镇运动场花池。 二、工程内容及范围：在运动场四周及主席台两侧的花池，半年后植物成活率达到100%，按实际收方标准数量结算。 三、工程造价： 元/ = 元。 四、付款方式：于20 年 月底前一次性付清。 五、双方的权力与义务： 1、甲方有权指定专人监督工程质量，准时提出乙方不足的问题，乙方应立刻改正，并负责对工程质量检查验收。 2、甲方负责供应种植面，乙方有义务对甲方不合适的地方提出建议，使工程顺当进行。甲方应供应水源、培土源。 3、乙方必需按设计的植物品种，双方商定的事项、合同施工，确保工程质量、植物成活率必需达到100%。 六、工程平安：乙方必需做到文明施工，乙

26、方人员必需遵守甲方的一切校规校纪，在施工中乙方发生的一切事故由乙方自行负责。 七、本合同一式四份，双方各执两份。本合同经双方签章后生效，具有国家同等法律效力。 甲方：_县_镇中心学校 乙方：_县_花木园艺场 法人代表： 法人代表： 经办人： 经办人： （业主）：_ 鉴于贵方与_（以下简称“承包商”）就_项目于_年_月_日签订编号为_的建设工程施工合同（以下简称主合同），应承包商申请，我方愿就承包商履行主合同商定的义务以保证的方式向贵方供应如下担保： 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是承包商未依据主合同的商定履行义务，给贵方造成的实际损失。 我方保证的金额是主合同商定的合同总价款_%，数

27、额最高不超过人民币_元（大写：_）。 二、保证的方式及保证期间 我方保证的方式为：连带责任保证。 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同商定的工程竣工日期_后_日内。 贵方与承包商协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间依据变更后的竣工日期做相应调整。 三、担当保证责任的形式 我方依据贵方的要求以下列方式之一担当保证责任： （1）由我方供应资金及技术救济，使承包商连续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。 （2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。 四、代偿的支配 贵方要求我方担当保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同商定义

28、务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失状况的证明材料。 贵方以工程质量不符合主合同商定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时供应符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。 我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在_工作日内进行核定后依据本保函的承诺担当保证责任。 五、保证责任的解除 1在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面对我方主见保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 2承包商按主合同商定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。 3我方依据本保函向贵方履行保证责任所支付

29、的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。 4依据法律法规的规定或消逝应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起_个工作日内，将本保函原件返还我方。 六、免责条款 1因贵方违约致使承包商不能履行义务的，我方不担当保证责任。 2依照法律法规的规定或贵方与承包商的另行商定，免除承包商部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。 3贵方与承包商协议变更主合同的，如加重承包商责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再担当因此而加重部分的保证责任。 4因不行抗力

30、造成承包商不能履行义务的，我方不担当保证责任。 七、争议的解决 因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_法院。 八、保函的生效 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本条所称交付是指：_ 环境绿化工程承包合同样本 项目名称：_ 建设地点：_ 绿化工程承包合同4 发包方：_公司（以下简称甲方） 承包方：_（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循公正、自愿、公正和恳切信用原则，双方就本建设工程施事项协商全都，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称：_项目外环境景观及_景观园林绿

31、化工程； 2、工程地点：_； 3、工程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程（含各出入口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费供应当项服务；如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。 4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包平安、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。 其次条 工程期限 1、开工日期：_年_月_日；竣工日期：_年_月_日；总历时_日。 2、如遇下列状况，经甲方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面

32、形式确定顺延期限。 （1）甲方在合同规定开工日期前_天，不能移交乙方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响乙方进场施工者； （2）明确由甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发觉阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽搁施工进度者； （3）在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者； （4）甲方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者； （5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者； （6）因遇人力不行抗拒的自然灾难（如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等）而影响工程进度

33、者； （7）发生重大设计变更。 第三条 工程价款及结算方式 1、工程预算总价款为人民币_元（大写_元）； 2、结算方式： （1）甲方应在预定开工日期前_个工作日内，向乙方预付工程预算总价款的30%； （2）甲方应在乙方材料、工人进场以及提交开工报告后_个工作日内向乙方支付工程预算总价款的30%； （3）甲乙双方办理竣工验收和结算手续后的_个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的90%。 （4）工程结算总款额的10%作为工程质量保证金及保养金，甲方应在保养期期满后_个工作日内会同乙方现场复检并办理保养终结手续，甲方按合同商定扣除保养期间应由乙方支付的各类款项和违约金后向乙方结清。 （5）以上

34、付款的方式均以_支付。 第四条 材料、设备供应、检验 1、进口特殊材料，由甲方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由甲方负责； 2、成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货，供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏； 3、全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证。 4、已进场的物资，若发觉有不合格者，供料一方必需快速将其运出场外。 5、具有合证书建筑材料、设备、甲方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的甲方担当；如属不合格产品，检验费用由乙方负担。

35、6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，乙方不得用于本工程。 7、乙方已预定或已选购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方担当。 第五条 工程质量及验收标准 1、工程质量必需达到合格（验收标准按业主设计要求及行业规范执行），因乙方有意延误致使工程未能按时结算或提请验收的，本工程不能评定为合格。 2、乙方供应的苗木必需事先把握质量，苗木规格严格依据设计要求进行选择，苗木种植质量必需严格依据绿化种植规范。 3、苗木成活率达到100%。 4、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。 第六条 施工设计变更 1、甲方

36、交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 2、施工图的重大修转变更，必需经甲方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。 3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构转变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。 4、乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实施； 5、在工程施工中发生下列事实之一

37、时，乙方必需立刻以书面通知甲方，要求确认； （1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不全都，设计文件所标明的施工条件与实际不符； （2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符； （3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。 （4）确认的事实必需在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损失由甲方担当。 第七条 甲方责任与义务 1、办理土地征用、青苗、树木的.赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并供应有关隐蔽、障碍物资料； 2、在开工前做好“三通”；按审定的施工组织设计或施工方案，供应在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源

38、联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费； 3、依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满足施工用水、用电的需要； 4、按规定供应施工场地； 5、合同签订后_天内（以收签最终一张图纸为准）向乙方供应完整的施工技术资料_套； 6、确定建筑物（或构筑物）道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标把握点； 7、组织甲乙双方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位； 8、审核乙方工程进度表，准时向乙方支付工程进度款； 9、派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，

39、工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必需的签证。 10、组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作乙方办好竣工结算工作。 第八条 乙方的责任与义务 1、施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工； 2、编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度方案、材料设备及成品半成品等进场方案、用水电方案、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等，并准时送甲方及有关单位； 3、按甲乙双方商定的分工范围，做好材料和设备的选购、供应和管理； 4、严格依据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付； 5、在交工前应负责保管，并清理好场地； 6、供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收； 7、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。 第九条 违约责任 1、甲方的责任。 （1）未能依据承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。 （2）工程未阅历收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 2、乙方的责任。 （1）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。 （2）工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。 第十条 争议的解决方