《一级建造师历年真题23.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师历年真题23.pdf（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2004年一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案一、单项选择题（共70题，每 题I分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）1国家-级建造师执业资格的注册管理机构是（A.省级建设行政主管部门B.人事部或其授权机构C.建设行业协会D.建设部或其授权机构2 国家级建造师的主要执业范围是（）。A.担任建设工程项目施工的项目经理B.担任建设工程项目评估人员C.从事建设工程项目咨询工作D.从事建设工程项目预算工作3民事活劭中，当事人意思表示真实是指行为人A.言行要有法律根据B.作出承诺C.语言规范D.表现于外部的表示与其内在的真实意志相一致4 以下关于时效中止的正确表述是（A.因法定事由的出现，权利人
2、不能行使请求权的，诉讼时效中止B.因原告起诉，诉讼时效中止C.因被告应诉，诉讼时效中止D.因证人要求，诉讼时效中止5 大中型建设工程项目立项批准后，建设单位应按（）顺序办理相应手续。A.工程发包-报建登记-签订施工承包合同-中领施工许可证B.报建登记-申领施工许可证-工程发包-签订施工承包合同C.申领施工许可证-工程发包-签订施工承包合同-报建登记D.报建登记-工程发包-签订施工承包合同-申领施工许可证6.从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规 定 的（）.A.注册资本.专业技术人员和技术装备B.流动资金.专业技术人员和突出业绩C.注册资本.专业管理人员并依法设立D.流动资金.专业管
3、理人员和资格证书7.施工总承包单位与分包单位依法签订了“幕墙工程分包协议”，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（A.分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B.分包单位可以不承担法律责任C.总包单应就分包工程对建设单位承担全部法律责任D.总包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。8.下列各项，符 合 建筑法 建设工程监理规定的是（A.工程监理单位代理建设单位利益执行监理任务B.工程监理人员发现工程施工不符合工程建设强制性标准的，有权要求施工单位整改C.工程监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改D.工程监理单位可以转让工程监理
4、业务9.建设工程实施监理前，（）应当将委托的工程监理单位.监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A.建设行政主管部门B.行业协会C.监理单位D.建设单位10.依 据 工程建设项目招标范围和规模标准规定，施工单项合同估算价（）万元人民币以上的工程建设项目，必须进行招标。A.50B.100C.200D.500II.招标投标活动应当遵循的原则是（A.公开、公平、公正和最低价中标B.自愿、公平、公正和等价有偿C.公开、公平、公正和诚实信用D.自愿、公平、等价有偿和诚实信用12.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并 遵 守 招标投标法关 于（）的规定。A.招标人B.投标人C.评标
5、人D.招标人和投标人13.招标投标法规定的招标方式是（A.公开招标.邀请招标和议标B.公开招标和议标C.邀请招标和议标D.公开招标和邀请招标14.投标人应当具备（）的能力。A.编制标底B.组织评标C.承担招标项目D.融资15.同一专业的单位组成联合体投标，按 照（）单位确定资质等级。A.资质等级较高的B.资质等级较低的C.联合体主办者的D.承担主要任务的16.某投标人在提交投标文件时，挟带了一封修改投标报价的函件，但开标时该函件没有当众拆封宣读，只宣读了修改前的报价单上填报的投标价格，该投标人当时没有异议。这份修改投标报价的函件应视为（）A.有效B.无效C.经澄清说明后有效D.在招标人同意接受
6、的情况下有效17.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止.时间的（）进行。A.当天公开B.当天不公开C.同-时间公开D.同一时间不公开18.安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。A.同时设计，同时施工，同时竣工验收B.同时设计，同时施工，同时投入使用C.同时论证，同时评价，同时投资D.同时投资，同时施工，同时评价19.生产经营单位使用涉及生命安全.危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由 专 业 生 产 单 位 生 产，（）,方可投入使用。A.专业检测机构检测合格，取得安全标志B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准C.专业检验机构检验合格，申请
7、安全使用证D.健立专门安全管理制度，定期检测评估20.安全生产监督检查人员的职权之 一 是（）.A.财务报表审查权B.责令紧急避险权C.现场调解裁决权D.设备物资检验权21.建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员。A.专职B.兼职C.专职和兼职相结合D.消防单位22.建设工程安全生产管理条例规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（A.编制安全技术措施及专项施工方案B.审查安全技术措施及专项施工方案C.报告安全生产事故隐患D.承担建设工程安全生产监理责任23.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当将施工现场的（）分开设置,并保持安全距离。
8、A.办公区与生活区B.备料区与作业区C.办公、生活区与备料区D.办公、生活区与作业区24.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。A.1次B.2次C.3次D.4次2 5 建设工程安全生产管理条例规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（）,并在进入施工现场前进行查验。A.使用许可证和产品合格证B.产品许可证C.生产许可证D.生产许可证和产品合格证26.建设工程质量，（）实行政府监督管理。A.可以B.必须C.不必要D.不需要27.建设工程承包单位在向建设单位提交竣工验收报告时，应 当 向 建 设 单 位 出 具（）。A.质量保证书B.
9、咨询评估书C.使用说明书D.质量保修书28.建设工程质量管理条例规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。A.监理单位与分包单位B.建设单位与分包单位C.总承包单位与分包单位D.设计单位与分包单位29.建设工程质量管理条例规定，建设JL程质量保修期限应当由（）。A.法律直接规定B.发包人与承包人自主决定C.法律规定和发承包人双方约定D.发包人规定30.建设工程质量管理条例规定，装修工程和主体结构 工 程 的 最 低 保 修 期 限 为（A.2年和3年B.5年和合理使用年限C.2年和5年D.2年和合理使用年限31.工程建设标准是指建设工程设 计.施 工方法和安全保护的（）及有关工程建设的技术术语、
10、符号、代号、制图方法的一般原则。A.常用的技术规定B.特殊的技术要求C.统-的技术要求D.强制的技术要求32.涉及保障人体健康，人身财产安全的标准应当是（）。A.国家标准B.行业标准C.强制性标准D.推荐性标准33.环境影响评价法规定，建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（）.方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2年B.3年C.4年D.5年34.环境保护设施验收，应 当 与 主 体 工 程 竣 工 验 收（）进行。A.分别B.同时C.交叉D.顺序35.建设工程一切险保险合 同 于2004年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月2
11、0 H.为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时 间 为（）.A.2004年3月1日B.2004年3月2 0日C.2004年3月10日D.2004年3月18日36.下列各项，属安装工程 切 险 除 外 责 任 的 是（）造成损失。A.电路短路.过电压B.离心力引起的结构断裂C.结构缺陷及合同罚款D.一般性盗窃37.某甲与用人单位签订了劳动合同，合同尚未期满，某甲拟解除劳动合同，某甲应当 提 前（）通知用人单位。A.10 日B.20 日C.15日以书面形式D.3 0日以书面形式38.安全及劳动I1生规
12、程未对用人单位提出严格要求的是（）A.执行国家劳动安全卫生规程和标准B.为劳动者办理意外伤害保险C.对劳动者进行劳动安全卫生教育D.对从事有职业危害作 也的劳动者应当定期进行健康检查39.对 环境保护法关于污染者付费的不正确理解是（）A.谁污染，谁治理B.付费即可免责C.谁开发，谁保护D.污染者必须承担治理污染.保护环境的责任40.下列各项，水污染防治 法 未 作 禁 止 规 定 的 是（A.向水体排放和倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物B.向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废物C.向水体排放热水D.向水体排放、倾倒放射性固体废物41.下列各项，固体废物污染环境防治法未作禁止规定 的 是（A.
13、境外废物进境倾倒.堆放.处置B.进口不能用做原料的固体废物C.进口可以用做原料的废物D.经中国境内转移危险废物42.在城市市区噪声动感区域内，禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业，因特殊需要 必 须 连 续 作 业 的，必须（）oA.经附近居民所在单位的同意B.在居民小区代表监视下施工C.公告附近居民D.经居民小区业主委员会同意43.消防法未作持证上岗要本的人员是（）。A.电焊作业人员B.气焊作业人员C.消防器材经销人员D.自动消防系统操作人员44.消防法未作禁止性规定的是（）.A.携带火种进人生产，储存易燃易爆危险物品的场所B.使用明火作业C.销售未经合法检验机构检验的消防产品D.使用不符合标
14、准的消防器材45.建设工程勘察设计管理条例规定，（）未经县级以上建设行政主管部门或者交通.水利等有关部门审查批准的，不得使用。A.勘察文件B.设计方案C.施工图设计文件D.施工组织设计文件46.企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下不属于办理登记的是（A.企业分立B.法定代表人更换C.对外投资D.公司破产47.有限责任公司经营规模较大的，设立监事会，其成员最低为（）.A.3人B.5人C.7人D.9人48.纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外。从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A.千分之三B.千分之五C.万分之
15、三D.万分之五49.承诺对要约内容的非实质性变更指的是（）。A.受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B.承诺中增加的建议性条款C.承诺中要求增加价款D.受要约人对合同履行方式提出独立的主张50.合同法规定，因债务人怠于行使到期债权，对债权 人 造 成 损 害 的，债权人（A.可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权B.可以向人民法院请求以债务人的名义行使债务人的债权C.可以向仲裁机构以债务人的名义行使债务人的债权D.行使代位权的必要费用，由债权人负担51.合同法规定，先履行方行使抗辩权的做法是A.有权中止合同的履行B.有权终止合同的履行C.无权中止履行合同D.有权变更合同
16、的履行52.甲承包人施工过程中，由于自身管理原因，未经监理工程师同意改变了己被批准的施工组织设计，导致同时在现场施工的乙承包人受到损失。按 照 合同法的违约责任原则，乙承包人的损失应（）A.视为发包人的主观过错，要求发包人赔偿B.视为发包人的合同责任，要求发包人赔偿C.视为监理工程师协调不力，要求监理人赔偿D.直接要求甲承包人赔偿53.合同法规定，违约责任除另有规定外，实行（）原则。A.过错责任B.严格责任C.损害赔偿D.公平合理54.当事人双方既约定违约金，又约定定金的合同，-方当事人违约时，对违约行为的赔偿处理原则是（）.A.只能采用违约金B.由违约一方选择采用违约金或定金C.由非违约方选
17、择采用违约金或定金D.同时采用违约金和定金55.一方当事人的违约行为导致工程受到5万元的损失时，对方及时地采取了减损措施，支出的费用为1万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为7万元。依 据 合同法的违约责任规定，违约方应承担的赔偿额为（）万元。A.5B.6C.7D.856.依 据 合同法的违约责任承担原则，发包人可以不赔偿承包人损失的情况是（）.A.建设资金未能按计划到位的施工暂停B.发包人改变项目建设方案的工程停建C.传染病流行导致施工暂停D.征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误57.合同被仲裁机构裁决撤销后，追究合同相对人应承担责任的起始时间是从（）之日开始。A.合同订立B.合同开始
18、履行C.一方向仲裁机构申请撤销合同D.仲裁机构裁定为可撤销合同58.担保方式中，必须由第三人为一方当事人提供担保的 是（）A.保证B.抵押C.留置D.定金59.甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（）。A.甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D.甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任60.按 照 担保
19、法的规定，出质人可以提供（）办理质押担保。A.建筑物B.构筑物C.依法可以转让的股票D.土地61.下列选项，属债权合同的是（）.A.监护合同B.买卖合同C.行政合同D.劳动合同62.以下关于仲裁庭组成的表述，正确的是（）。A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员C.仲裁庭由二名仲裁员组成，当事人双方各选定一名D.仲裁庭由当事人各方选定。名仲裁员组成63.当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的B.鉴定程序严重违法的C.鉴定结论经过
20、质证认定的D.鉴定结论明显依据不足的64.合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（A.可以委托工商行政管理部门执行B.不可以强制执行C.授权人民法院强制执行D.移交检察机关强制执行65.中国仲裁协会是（）.A.国家行政机关的组成部分B.国家司法机关的组成部分C.国家事业单位的组成部分D.依法成立的社团法人66.以下各项，施工合同质量纠纷成因表述错误的是A.建筑材料没有注册商标B.监理制度不严格C.建设单位不顾实际地降低造价，缩短工期D.施工单位在施工过程中偷工减料6 7.招标投标法规定，投标人以向招标人行贿的手段谋取中标的，其法律责任是（）A.情节严重的取消其5年以上参加投标的资格并予以公
21、告B.处中标项目金额5%以上10%以下的罚款C.对单位直接负责人处单位罚款金额1%以 上5%以下的罚款D.情节严重的，可由工商行政管理机关吊销营业执照68.行政处分的方式是（）.A.没收非法财产B.吊销营业执照C.行政拘留D.记过、撤职、开除等69.下列各项，属于刑事责任的承担方式是（A.有期徒刑B.警告C.没收违法所得D.拘留70.下列各项，不属于建设工程法律责任构成要件的是（A.有损害事实发生B.违反职业道德规范C.存在违法或损害行为D.违法行为与损害事实有因果关系二、多项选择题（共30题,每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每
22、个选项得0.5分）71.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。A.合同B.志愿服务C.侵权行为D.不当得利E.无因管理72.工程建设法律关系的构成要素是指（）。A.主体B.形式C.客体D.内容E.目标73.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。A.著作权B.专利权C.商标权D.商业秘密E.肖像权74.实用新型取得专利权的条件包括（）.A.新颖性B.竞争性C.创造性D.垄断性E.实用性75.建设工程发承包，建筑 法 作出禁止规定的有（）.A.将建筑工程肢解发包B.承包人将其承包的建筑工程分包他人C.承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程D.分包人将其承包的工程再分包E
23、.两个不同资质等级的单位联合共同承包76.建筑法规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，己经（）。A.取得建设工程规划许可证B.确定建筑施工企业C.已签订委托监理合同D.办理工程质量、安全监督手续E.审查通过施工图设计文件77.招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（）.A.逾期送达的B.未送达指定地点的C.未按规定格式填写的D.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E.未按招标文件要求密封的78.下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（A.投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B.投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低
24、价位中标C.两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D.投标者借用其他企业的资质证书参加投标E.投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标79.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包 括（）的培训。A.取得专业技术资格证书B.必要的安全生产知识C.有关的安全生产规章制度D.岗位的安全生产操作技能E.专业学历教育80.从业人员在安全生产活动中的义务包括（）。A.正确佩戴和使用劳动防护用品B.掌握本岗位工作所需的安全生产知识C.制定安全生产事故的处理程序D.绝对服从作业指挥E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露81.建设工程安全生产管理条例规定，施工现场的安全防
25、护用具.机械设备.施工机具及配件必须（）。A.由专人管理B.堆放在特定位置C.定期检查.维修和保养D.建立相应的资料档案E.按照国家规定及时报废82.建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料包括A.建设项目立项批准文件B.工程竣工验收备案表C.工程竣工验收报告D.施工单位签署的工程质量保修书E.施工中有关质量检测数据和试验资料83.建设工程质量管理条例规定。任何单位和个人对建设工程的质量事故.质量缺陷都有（）。A.检举权B.处理权C.控告权D.投诉权E.检验权84.施工单位必须按照工程设计要求.施工技术标准和台同约定，对（）进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A.建筑材料B.周转材料C
26、.建筑构配件D.设备E.商品混凝土85.工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（）.A.验收程序是否合法B.施工单位质量行为是否合法C.竣工验收资料是否齐全D.实体质量是否存有严重缺陷E.竣工结算是否完成86.合同法规定，要约邀请包括（）等。A.拍卖公告B.招标公告C.递交投标文件D.招股说明书E.寄送价目表87.合同法规定，合同内容一般包括（）等条款。A.标的B.数量.质量C.价款或者报酬D.签订地点E.解决争议的方法88.当事人对合同质量约定不明确的.（）.A.有国家标准的，按国家标准执行B.没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行C.没有国家标准.行业标准，有地方标准的，按地方标
27、准执行D.没有国家标准.行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行E.国家鼓励企业采用国际质量标准89.当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A.不履行合同意向B.假借订立合同，恶意进行磋商C.因经营状况严重恶化而不签订合同D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况E.有其他违背诚实信用原则的行为90.合同法规定，有（）情形的，合同无效。A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同B.恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的D.损害社会公共利益E.违反法律.行政法规的强制性规定91.合同法规定，执行政府定价或者
28、政府指导价的合同，应遵守的规定有（）。A.在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价B.逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行C.逾期交付标的物的，遇价格下降时，按照原价格执行D.逾期提取标的物的，遇价格上涨时，按照新价格执行E.逾期付款的，遇价格下降时，按新价格执行92.合同法规定，合同效力表述正确的有（）oA.不得约定解除合同的条件B.可以约定合同生效的条件C.附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D.附解除条件的合同，自条件成就时失效E.附生效期限的合同，自期限届至时生效93.合同法规定，合同变更表述正确的有（）oA.变更必须采用书面形式B.当事人可以将合同转让给
29、他人C.当事人经过协商可以改变某些条款的约定D.必须以明确的新条款内容更换相应条款内容E.变更的条款对当事人双方有约束力94.合同法规定，解除合同表述正确的有（）A.当事人必须全部履行各自义务后才能解除合同B.当事人协商一致可以解除合同C.因不可抗力致使不能实现合同目的D.一方当事人对解除合同有异议，可以按约定的解决争议的方式处理E.合同解除后，当事人均不再要求有方承担任何责任一、单选1-20 DADAB ADBDCCADCB CCBAB21-40 BADAD BDCCDCCDBC CDBBC41-60 CCCBC CABBAADBBD CAAAC61-70 BACCD ADDAB二、多选71
30、-75 ACDE ACD ABCDACE ACD76-80 ABCE AB ABEBCD AB81-85 ACDE BCDE ACDACDEACD86-90 ABDE ABCE ABCEBDEBCDE91-94 ABD BCDE ACEBCD04年一级建造师建设工程项目管理真题及答案一、单项选择题（70题，每题1分，共 70分，四个备选答案中，有 个最符合题意）1、项目管理的核心任务是（）.A.环境管理B.信息管理C.目标控制D.组织协调2、向工程监理单位委托建设工程项目监理任务的单位是（A.政府主管部门B.质量监督机构C.项目法人D.项目总承包方3、我 国 建筑法规定，（）可以规定实行强制监
31、理的建筑工程的范围。A.全国人大常委会B.国务院C.各级地方政府D.县级以上建设行政主管部门4、建设工程项目的组织结构如采用矩阵组织结构模式，则每个工作部门的指令源有（）个。A.IB.2C.3D.45、工作流程图是以图示形式反映一个组织系统中各项工作之间的（）联系。A.合同B.经济C.逻辑D.指令6、项目管理最基本的方法论 是（）。A.项目目标的策划B.项目目标的动态控制C.项目管理的目标D.项目管理的的信息化7、在应用动态控制原理控制建设工程项目目标时，调整项目管理班子人员属于（）措施。A.组织B.合同C.经济D.技术8、在建设工程项目施工中处于中心地位，对建设工程项目施工负责有全面管理责任
32、的是（）。A.项目总监理工程师B.派驻施工现场的业主代表C.施工企业项目经理D.施工现场技术负责人9、取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，应 由（）决定。A.政府主管部门B.业主C.施工企业D.行业协会10、施工企业人力资源管理 的 任 务 包 括（）。A.团队建设B.信息发布C.变更控制D.沟通规划I I.旁站监理是指监理人员在建设工程项目施工阶段监理中，对关键部位、关键工序的（）实施全过程现场跟班的监督活动。A.施工安全B.施工进度C.施工成本D.施工质量12、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序 开 始 施 工（）前，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机
33、构。A.24hB.48hC.72hD.5D13、建设工程项目策划的最 终 目 的 是 为 了（）.A.分析和论证项目的投资目标B.选择项目的融资方式C.使项目建设的决策和实施增值D.确定项目管理的组织形式14、施工成本分析是施工成本管理的主要任务之一，下列关于施工成本分析的表述中正 确 的 是（）。A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算B.施工成本分析是指科学地预测成本水平及其发展趋势C.施工成本分析是指预测成本控制的薄弱环节D.施工成本分析应贯穿于施工成本管理的全过程15、建设工程项目施工成本 管 理 的 组 织 措 施 之 一 是（）.A.编制施工成本控制工作流程图B.制定施工方
34、案并对其进行分析论证C.进行工程风险分析并制定防范性对策D.防止和处理施工索赔16、建设工程项目按其成本构成编制施工成本计划时，是指将施工成本分解为（）。A.直接费、间接费、利润、税金B.单位工程施工成本及分部、分项工程施工成本C.人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D.建筑工程费和安装工程费17、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目，其相应综合单价首先应由（）o提出。A.监理工程师B.承包人C.发包人D.工程造价管理部门18、由于非承包商责任造成承包商自有机械设备窝工，其 索 赔 费 按（）计算。A.台班费B.台班折旧费C.折算租金D.折管租金乘以规定的降效系数19、确
35、定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是（A.工期与施工方法B.施工方法与施工组织措施C.工期与合同价款D.合同价款与施工组织措施20、根 据 建设工程施工合同 示范文本 ，对于实施工程预付款的建设工程项目，工程预付款的支付时间不迟于约定 的 开 工 日 期 前（）。天。A.7B.14C.28D.3021、当采用主材计等够差方法结算时，发包人在招标文件 中列出的需要调整价差的主要材料的基期价 格，般采用（）的材料信息价。A.国家工程造价管理机构公布B.当时当地工程造价管理机构公布C.发包人自行采集的市场D.项目管理咨询公司所确定22、在工程进度款的计算中，其 单 价 的 计 算 主 要 根
36、 据（）的工程价格的计算方法决定。A.设计概算B.投标报价中C.发包人和承包人事先约定D.发包人和监理工程师事先约定23、建设工程项目施工成本控制包括若干环节，其中最具 实 质 性 的 是（）A.纠偏B.分析C.比较D.检查24、建设工程项目施工成本 偏 差 是 指（）之差。A.已完工程实际施工成本与拟完工程计划施工成本B.已完工程计划施工成本与拟完工程计划施工成本C.已完工程实际施工成本与已完工程计划施工成本D.已完工程计划施工成本与拟完工程实际施工成本25、下列方法中，可用于分析建设工程项目施工成本偏差 的 方 法 是（）。A.因素分析法和比较法B.曲线法和表格法C.连环置换法和比率法D.
37、连环置换法和曲线法26、在建设工程项目施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方 法 是（）.A.相关比率法B.比重分析法C.连环置换法D.动态比率法27、横道图进度计划的优点 是（）oA.便于确定关键工作B.工作之间的逻辑关系表达清楚C.表达方式直观D.工作时差易于分析28、根据 JGJ/T121-99 工程网络计划技术规程，在双代号时标网络计划中是（）。A.以波形线表示工作，以虚箭线表示虚工作，以实箭线表示工作的白由时差B.以波形线表示工作，以实箭线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差C.以实箭线表示工作，以波形线表示虚工作，以虚箭线表示工作的自由时差D.以实箭线表示工作
38、，以虚箭线表示虚工作，以波形线表示工作的自由时差2 9、在下图所示的双代号网络计划中，工作C的总时差为（）。A.0B.3C.5D.83 0、工程网络计划中的关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.工作持续时间最长D.时距为零3 1、就建设工程项目进度控制的主要工作环节而言，其正确的工作程序为（）.A.编制计划、目标的分析和论证、调整计划、跟踪计划的执行B.编制与调整计划、跟踪计划的执行、目标的分析和论证C.目标的分析和论证、跟踪计划的执行、编制与调整计划D.目标的分析和论证、编制计划、跟踪计划的执行、调整计划3 2、在建设工程项目管理机构中，应有专门的工作部门和符合进度控制岗
39、位资格的专人负责进度控制工作，这是进度控制中重要的（）A.组织措施B.合同措施C.经济措施D.技术措施3 3、建设工程项目进度计划应体现资源的合理使用、工序的合理组织、工作面的合理安 排 等，为 达 到 上 述 目 的（）.A.进度计划不必过早形成计划系统B.应对进度计划进行动态控制B.应对进度计划进行多方案比较与优化D.应增大影响进度风险的敏感度系数3 4.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（）。A.编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性B.分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性C.分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施D.分析施工组织资料，论证总进度目标
40、实现的条件3 5、论证建设工程项目总进度目标时，其工作内容包括：（1）编制总进度计划；（2）项目的工作编码；（3）项目结构分析等工作。上述三项工作正确的程序为（）。A.（3）（2）（1）B.（1）（3）（2）C.（2）（1）（3）D.（1）（2）（3）3 6、建设工程项目质量控制系统的控制目标是（）所规定的质量标准。A.施工承包企业B.建设工程项目目标C.国家工程质量验收标准D国家工程建设强制性标准3 7、建设工程项目的施工组织方案中需要决定和安排（）.A.施工程序和工艺顺序B.施工工艺和施工方法C.工艺顺序和施工方法D.施工流向和施工工艺3 8、施工验收质量控制是对工程项目中各类已完工程质量
41、的控制，该工作应在（）进行。A.单位工程竣工验收阶段B.项目施工全过程各阶段C.隐蔽工程验收阶段D.分部工程验收阶段3 9、施工承包单位对工程质量问题的责任不能因（）而减轻责任。A.设计图纸错误B.勘察资料失实C.监理机构验收失误D.试桩检测有误4 0、建设工程项目的施工质量计划编制完成后，应经（）批准确认后执行。A.企业技术负责人审核并报请工程监理单位或建设单位B.项目经理审核并报请工程监理单位或建设单位C.工程监理单位审核并报请建设单位D.工程监理单位审核并报请工程质量监督机构4 1,对施工承包企业而言,在施工准备阶段控制施工质量的主要工作内容之一是（A.办理施工许可B.确定检验批C.编制
42、施工组织设计文件D.办理质量监督手续4 2、按现行施工管理制度规定，工地现场安装的危险性较大的起重机械设备安装完毕，必 须 经（）验收合格方能使用。A.建设单位B.设备供应部门C.安全管理部门D.专业管理部门4 3、建设工程项目施工质量验收时，对施工质量保证资料的检查包括施工全过程的技术质量管理资料。其中，又以原材料、施工检测、测量复核及（）资料为重点检查内容。A.检验批抽检B.弧度试验C.功能性试验D.垂直度检测44、按现行有关规定，应对工程中涉及结构安全的材料及施工内容进行（）.A.封样鉴定B.见证取样检测C.模拟试件检测D.同条件养护检测45、我 国 建筑法和 建设工程质量管理条例规定，
43、政府行政主管部门应设立专门机 构，对建设工程质量行使（）职能。A.验收B.保证C.监督D.规范46、用直方图法对工程质量进行统计分析时，通过对直方图的（）的观察分析，可以判断和平过程是否正常、稳定。A.位置B.形状C.比例D.大小47、质量记录是质量管理体系文件的组成部分，质量记录应以规定的文件形式和程序进行，并应有实施、验证、审核等人 员 的（）。A.职务任务B.岗位职责C.操作要求D.签字及意见48、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（）A.保护建设工程产品生产者的健康与安全B.控制工作场所内员工及其他进入现场人员的安全条件和因素C.避免和因使用不当对使用者造成健康和安全的危害D.保护
44、建设工程产品生产者和使用者的健康与安全49、用事故发生的频率和事故后果的严重程度来判断安全风险的等级时，若事故发生的频率极小，事故后果的严惩程度为重大损失（严重伤害），则 安 全 风 险 所 属 的 等 级 为A.I-可忽略风险B.II-可容许风险C.Ill一中度风险D.IV-重大风险50、在两类危险源中，第一类危险源控制的方法有（A.增加设备安全系数，提高可*性B.消除危险源，限制危险物质B.进行故障一安全设计D.设置安全监控系统51、按照我国 企业伤亡事故分类标准规定，次事故 中 死 亡 职 工 1 2 人的属（）事故。A.死亡B.重大伤亡C.特大伤亡D.一 般伤亡52、在职业健康安全管理
45、体系（GB/T28001 2001）的 级要素”实施和运行”中，属于该体系核心要素的是（）.A.文件、运行控制B.结构和职责、运行控制C.培训、意识和能力D.应急准备和响应53、职业健康安全与环境管理体系文件体现方式的多样性是指其文件可以用（）等表示。A.管理规定、法规B.操作规程、活动准则C.程序文件、法律条款D.文字、表格、流程图54、建设工程项目施工招标 必 须 具 备 的 条 件 之一是A.评标细则已经审查并获批准B.应当履行审批手续的初步设计及概算m获批准c.应当履行审批手续的初步设计图及预算已获批准D.施工招标文件及标底已编制完成55、建设工程项目施工投标文件一般应包括投标函、投标
46、报价、施工组织设计和（）等内容。A.资格预审文件B.政府法律文件C.商务和技术编差表D.评标办法56、业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分（）四个阶段进行。A.履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款B.履约担保金、工程进度款、工程付款和退还保留金C.工程预付款、工程进度款、工程变更款和最终付款D.工程预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金57、采用工程项目总承包模式的建设工程项目，发包人可将（）等一系列工作全部发包给家承包单位。A.勘察、设计、施工、监理B.设计、施工、材料和设备采购C.资金筹措、勘察、设计、材料和设备采购D.资金筹措、勘察、设计、施工、监理58、我 国 建设
47、工程施工合同 示范文本 由（）三部分组成。A.协议书、合同条款和工程图纸B.协议书、合同条款和专用条款C.合同条款、专用条款和工程图纸D.协议书、通用条款和专用条款59、某建设工程项目承发包双方签订了设计一施工总承包合同，下列属于承包人工作范围的是（A.落实项目资金B.办理规划许可证C.办理篱工许可证D.完成设计文件60、根据我国现行规定，施工投标保证金的数额一般为投标价的某一百分比，但其最高额度不超过（）万元人民币。A.50B.80C.100D.12061、建设工程中的反索赔是相对索赔而言的，反索赔的提出者（）A.仅限发包方B.仅限承包方C.发包方和承包方均可D.仅限监理方62、工程竣工验收
48、合格并办理了移交手续，表明（A.解除了承包人的所有责任B.承包人即可获得全部工程价款C.承包人工程施工任务的完成D.承包人和发包人所有关系的解除63、在对建设工程合同实施的控制过程中，承包人合同管理人员进行合同诊断的主要内容之一是（）A.分析合同文件的组成B.分析合同执行差异的原因C.分析合同的计价方法D.分析合同的承包范围64、下列事件中属于特殊风险索赔的事件是（）.A.洪涝灾害B.百年不遇的暴风雪C.暴动D.海啸65、国际际承包合同主要是业主通过（）的方式确定承包商后订立。A.招标B.直接发包C.在有良好合作关系的战略伙伴中选择D.在工程师推荐名单中随机抽取66、建设工程监理合同标准条件中
49、应包括（）等内容。A.合同适用的法律B.监理业务执行的起止时间C.监理的工作范围和内容D.合同生效、变更与终生67、为了实现有序和科学的项目住处管理。应由（）。A.业主方编制统的信息管理职能分工表B.业主方和项目参与各方编制各自的信息管理手册C.业主方制定统一的信息安全管理规定D.业主方制定统一的信息管理保密制度68、建设工程项目管理应重视利用住处技术的手段进行信息管理，其核心的手段是（）.A.服务于信息处理的应用软件B.收发电子邮件的专用软件C.基于网络的信息处理平台D.基于企业内部信息管理的网络系统69、项目管理信息系统中进度控制的功能包括（）。A.计算和分析投标估算数据B.编制投资使用计
50、划C.查询和统计合同执行情况D.编制资源需求量计划70、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的（）.A.信息检索和查询B.目标控制C.人、则 物的管理D.信息收集和存储二、多项选择题（每 题 2分，3 0 题，共 6 0 分，五个备选答案中，有 2-4个符合题意,少选，每选对一个的0.5 分，选错的0 分）71、建设工程项目的实施阶段包括（）oA.设计阶段B.设计准备阶段C.可行性研究性阶段D.施工阶段E、动用前准备阶段72、在建设工程项目各参与单位中，需对项目总投资或总造价进行目标管理的单位有（）.A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方E.项目总承包方73、以下关