《2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分题库附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分题库附答案.docx（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年监理工程师之土木建筑目标控制高分题库附精品答案单选题（共80题）1、建设工程进度控制的总目标是（）。A.建设工期B.合同工期C.定额工期D.确保提前交付使用【答案】 A2、中华人民共和国合同法55中规定，建筑工程合同只能用书面形式，书面形式合同书在履行下列哪项手续后有效？（）A.盖章或签字有效B.盖章和签字有效C.只有签字有效D.只有盖章有效【答案】 A3、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收 期为（）年。A. 3. 3325、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（）。A.主要作用有初步找平及与基层的黏结B.砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆C.混凝土面的底层宜
2、采用水泥砂浆D.底层一般分数遍进行【答案】D26、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1200万元。其中： 第1年400万元，A. 54. 65B. 60. 00C. 97. 65D. 189. 15【答案】C27、刑事诉讼法第5条规定，人民法院依照法律规定独立行使审 判权，人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、 社会团体和个人的干涉。关于该原则的含义理解正确的是A.人民法院行使审判权，人民检察院行使检察权，在法律规定的职 责范围内都是独立的，不受任何机关、社会团体和个人的干涉B.在我国独立行使审判权、检察权的主休是审判人员、检察院人员 C.人民检察院上下级之间是领导与被领导的
3、关系，上级人民检察院 有权就具体案件对下级人民检察院作出命令、指示D.人民法院上下级之间是监督与被监督的关系，各级法院在具体案 件的审判过程中独立行使审判权，上级人民法院无权纠正下级法院 的错误裁判【答案】C28、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况, 从而促进监理工作正常有序地开展。A.专业监理工程师B.监理单位技术负责人C.建设单位D.总监理工程师【答案】D29、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交 工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分 解的。A.项目组成B.计划期C.承包单位D.施工阶段【答案】A30、下列框架结构多层办公楼（一般装修）的
4、单位面积造价（元/吊）最接近以下哪一项？（）A. 400 600 元/B. 600 800 元/C. 800 1000 元/吊D. 1000 1800 元/吊【答案】 D31、根据建设工程监理规范（GB/T503192013）,下列投资控制的相关工作中，属于监理在施工阶段工作的是（）。A.根据勘察设计合同，协调处理勘察设计延期.费用索赔等事宜B.处理施工单位提出的工程变更费用C.协助建设单位组织专家对设计单位提出的新材料进行评审D.对工程保修阶段的质量缺陷进行修复检查和费用核实【答案】B32、建筑地面工程中的防油渗混凝土面层，在编制施工组织设计确定施工质量控制措施时，下列哪项不正确？（）A.应
5、按厂房柱网分区段浇筑B.分区段面积不宜大于50 MC.面层内不得敷设管线D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开【答案】B33、某工程施工中，由于施工组织不善，发生了质量事故，质量事 故的处理方案一般由（）提出，经（）同意签认,并报（）批准。A.施工单位，监理机构，建设单位B.监理机构，原设计单位，建设单位C.监理机构，建设单位，原设计单位D.施工单位，原设计单位，建设单位【答案】 D34、某产品的目标成本为2000元。该产品某零部件的功能重要性系 数是0.32,若现实成本为900元，则该零部件成本需要降低（）J L oA. 260B. 310C. 330D. 340【答案】A35、工程网络计
6、划的工期优化是指通过（）而使计算工期满足要求工 期。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作之间的逻辑关系C.压缩资源需求量小的工作的持续时间D.减少非关键工作的自由时差【答案】A36、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20170201）,工 程质量保修期自（）起计算。A.通过竣工验收之日B.颁发工程接收证书之日C.实际竣工日期D.竣工验收合格之日【答案】D37、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划 进度数据进行比较，其目的是（）oA.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D）及以上。38、受力钢
7、筋保护层厚度的合格点率应达到（A. 60%B. 70%C. 80%D. 90%【答案】D39、项目监理机构审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备报 审表时，应重点审查（）oA.采购合同B.技术标准C.质量证明文件D.设计文件要求【答案】 C40、进行浅层平板载荷试验时，下列不能作为终止加载的条件的一 项是（）0A.承压板周围的土明显地侧向挤出B.沉降量急剧增大，荷载一沉降曲线出现陡降段C.某级荷载下，12h内沉降速率不能达到稳定D.沉降量与承压板直径之比超过0. 06【答案】C41、工程项目年度计划中不应包括的内容是（）oA.投资计划年度分配表B.年度计划项目表C.年度建设资金平衡表D.年度
8、竣工投产交付使用计划表【答案】A42、（）对施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料进行 审核，在报审表上签署书面意见前需征求（）意见。A.总监理工程师，建设单位B.专业监理工程师，总监理工程师C.专业监理工程师，建设单位D.专业监理工程师，施工总承包单位【答案】A43、在设备制造过程中，监造人员定期、不定期到制造现场，检查 了解设备制造过程的质量状况，发现问题及时处理。这种质量监控 方式称为（）。A.驻厂监造B.定点监控C.跟踪监控D.巡回监控【答案】D44、在施工过程中，为了加快施工进度，施工单位可采取的技术措 施包括（）。A.采用更先进的施工方法B.增加劳动力C.改善劳动条件D.增加工
9、作面【答案】A45、调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻 辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间【答案】A46、（2017年真题）关于工程网络计划费用优化的说法，正确的是A.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作B.缩短持续时间的工作应为直接费最小的关键工作C.必要时可调整关键工作之间的逻辑关系D.工程总费用会随着工期的缩短而增加【答案】A47、某工程的定额工期为900天，按照相关规定，招标人在确定合 同工期时，压缩的工期天数不得超过（）天，超过者，招标人应 在招标文件中明示增加赶工费用。A. 45B. 90C. 135D. 180【答案】D
10、48、所采购设备应质量可靠，同时满足（）所确定的各项技术 要求，以保证整个项目生产或运行的稳定性。A.施工合同B.设计文件C.监理合同D.国家标准【答案】B49、某工程施工至10月底，经统计分析，已完工作实际投资为260 万元，已完工程预算投资为240万元，计划工作预算投资为200万 元，则该工程此时的进度偏差为（）万元。A. 40B. 20C.-20D. -40【答案】 A50、某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资 2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600 万元。该工程此时的投资绩效指数为（）oA. 0. 89B. 0. 96C. 1. 04
11、D. 1. 12【答案】A51、按费用构成要素划分的建筑安装工程费，对建筑以及材料、构 件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用列入（）o A.业主的研究试验费B. 4. 25C. 4. 33D. 4. 75【答案】B4、检察院对孙某盗窃案提起公诉，法院决定适用简易程序审理该 案。下列关于法院的审理程序，哪些说法是正确的？A.如果孙某委托了辩护人，应当通知辩护人出庭B.法庭宣告判决前，应当听取孙某的最后陈述C.如果在案件审理过程中，孙某当庭对起诉指控的犯罪事实予以否 认的，法院应当裁定转为普通程序D.适用普通程序审理后，如果再次发现案件符合简易程序的审理条 件，则可以转为简易程序审理【答案
12、】A5、某工程的招标控制价为10000万元，中标人的投标报价为9500 万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文 明施工费）的实际调整金额为100万元，则该措施项目费的调整金 额应为（）万元。A. 0B. 95B.承包商的其他直接费C.承包商的企业管理费D.承包商的措施费【答案】 C52、下列参数中属于流水施工空间参数的是（）oA.工作面B.流水强度C.流水节拍D.施工过程【答案】A53、某分项工程的清单工程量为1500m3,因变更实际完成工程量为 1200m3 ；该项目的招标控制价的综合单价为400元加3,投标报价的 综合单价为390元/m3,投标报价浮动率为5%,则其结算
13、工程款应 当为（）元。A. 468000B. 504000C. 600000D.630000【答案】54、(2020年真题)工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响()的前提下，必须开始的最迟时刻。A.紧后工作最早开始B.紧前工作最迟开始C.整个任务按期完成D.所有后续工作机动时间【答案】C55、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、4天、4天,则流水施工工期为()天。A. 20B. 21C. 22D. 24【答案】D56、某建设项目工程费用为7000万元，工程建设其他费用为2000 万
14、元，基本预备费为500万元。项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%,年均投资价格上涨 率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费为()万元。B. 451.63C. 564. 54D. 595. 90【答案】 D57、某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工 段组织加快的成倍节拍流水施工。已知各施工过程的流水节拍分别 为4、6、4天，则流水步距和专业工作队数分别为()A. 6天和3个B. 4天和4个C. 4天和3个D. 2天和7个【答案】D58、某企业年初贷款200万元购置一台设备，贷款年利率为10%, 5 年内等额还本付息，设备购置后即用于生产
15、，获得收益，若企业期 望还款期内，以净收益偿还贷款本息，且各期盈余不低于10万元， 则各期收益至少为()万元。A. 42. 76B. 50. 00C. 52. 76D. 62. 76【答案】D59、（2020年真题）建设项目设计概算文件采用三级概算或二级概 算的区别，在于是否单独编制（）文件。A.分部工程概算B.单位工程概算C.单项工程综合概算D.建设项目总概算【答案】C60、影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期（）的技 术设计结束前的工作阶段。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【答案】C61、某工程因承包人原因致使原定竣工时间延误，延误期间内国家 政策发生变化，由此引
16、起的合同价款调整应遵循的原则是（）。 A.调增的不予调整，调减的予以调整B.调增和调减均予以调整C.调增和调减均不予调整D.调增的予以调整，调减的不予调整【答案】A62、在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的（）oA.组织措施B.经济措施C.合同措施D.技术措施【答案】D63、下列费用中，属于静态投资的是（）oA.建设期利息B.工程建设其他费C.涨价预备费D.汇率变动增加的费用【答案】B64、（）是工程建设的物质条件，是工程质量的基础。A.人员素质B.工程材料C.机械设备D.建造方法【答案】B65、某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万m3,
17、合同中约定 土方单价20元/m3,当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需 调整单价，单价为18元/ m3,该工程结算时实际完成工程量为 1.2万m3,则土方工程款为()万元。A. 21.6B. 23. 6C. 23. 8D. 24. 0【答案】C66、用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体 时，墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖、普通混凝土小型空心砌块、 现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于：()A.120mmB.150mmC.180mmD.200mm【答案】 B67、在建设工程进度计划的表示方法中，与横道计划相比，网络计 划的优点是能够（）oA.明确表达各项工作之间的逻辑关系B.直
18、观表达工程进度计划的计算工期C.明确表达各项工作之间的搭接时间D.直观表示各项工作的持续时间【答案】 A68、根据建设工程工程量清单计价规范，当承包人投标报价中材 料单价低于基准单价时，施工期间材料单价跌幅以（）为基础， 超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分按实调整。A.基准单价B.投标报价C.定额单价D.投标控制价【答案】B69、2015年6月16日，住建部颁发的关于推进建筑信息模型应 用的指导意见中提到，到2020年末建筑行业甲级勘察、设计单位 以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现BIM与（）的一 体化集成应用。A.企业管理系统和其他信息技术B.施工管理系统与安全管理系统C.
19、BIM管理系统与可视化系统D.虚拟仿真系统与交付系统【答案】A70、根据建设工程监理规范，监理机构在编制（）时，应明 确旁站的部位和要求。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同【答案】A71、（）要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案, 同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机 构备案。A.项目监理机构B.施工单位C.建设单位D.设计单位【答案】A72、竣工验收采用荷载试验检验垫层承载力，每个单体工程不宜少 于（）个检验点。A. 2B. 3C.4D. 5【答案】B 73、质量事故技术处理方案一般由（）提出，经（）同意签 认，并报（）批准。
20、A.施工单位、原设计单位、监理单位B.施工单位、相应资质设计单位、建设单位C.施工单位、原设计单位、建设单位D.施工单位、相应资质设计单位、监理单位【答案】C74、普通混凝土立方体抗压强度试验采用的标准试件尺寸为（）。A. lOOmmx 100mm x 100mmB. 150mmx 150mmx 150mmC. 150mm xl 50mm x 300mmD. 200mmx200mmx200mm【答案】B75、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令， 要求施工单位采取（）的措施。A.抓紧整改、早日复工B.防止事故信息非正常扩散C.对事故责任人进行监管D.防止事故扩大并保护好现场【答
21、案】D76、（2022年真题）根据建筑砂浆基本性能试验方法标准，同一 验收批砌筑砂浆试块强度平均值应不小于设计强度等级值的（） 倍。A. 1. 05B. 1. 10C. 1. 15D. 1. 20【答案】B 77、（2020年真题）某项目建设投资为2000万元（含建设期贷款利息50万元），其中项目资本金1450万元，全部流动资金为500万元;运营期年平均税前利润230万元，年平均借款利息20万元。则项目D. 110【答案】 B6、裱糊工程中裱糊后的壁纸出现起鼓或脱落，下述哪项原因分析是 不正确的？（）A.基层未刷防潮层B.旧墙面疏松的旧装修层未清除C.基层含水率过大D.腻子与基层黏结不牢固或出
22、现粉化、起皮【答案】 A7、项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后， 应由（）签署审查意见。A.总监理工程师B.监理单位技术负责人C.专业监理工程师D.监理员【答案】C8、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施 工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。的总投资收益率为（）。A. 9. 2%B. 10. 0%C. 11. 5%D. 12. 5%【答案】B78、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是（）。A.工程合格程度B.安全达标程度C.工程返修程度D.顾客满意程度【答案】D79、关于监理工程师审
23、批工程延期应遵循的原则的说法，正确的是（）A.工程延期必须符合计划进度安排B.延长的时间不应超过工作总时差C.工程延期必须事先申请和报告D.工程延期必须符合实际情况【答案】 D 80、在不改变工作之间的先后顺序关系的前提下，通过缩短网络计划中关键线路上工作的持续时间来缩短工期所采取的其他配套措施是（）。A.增加劳动力B.改善劳动条件C.实行包干奖励D.增加工作面【答案】B多选题（共40题）1、市场采购设备的原则有（）oA.向有良好社会信誉、供货质量稳定的供货商采购B.所采购设备质量可靠，保证生产或运行稳定C.供货商的各种检验检测手段及试验室资质符合有关规定D.所采购的设备和配件价格合理、技术先
24、进E.符合国家对特定设备采购的相关政策法规规定【答案】 ABD2、在工程施工中，索赔费用的计算方法有（）A.实际费用法B.总费用法C.修正的总费用法D.扩大单价法E.综合单价法【答案】ABC3、现场签证的范围一般包括（）。A.适用于施工认合同范围以外零星工程的确B.承包人原因导致的人工、设备窝工及有关损失C.确认修改施工方案引起的工程量或费用增减D.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量E.工程变更导致的工程施工措施费增减【答案】ACD4、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013的规定， 关于招标控制价的说法正确的有（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标
25、控制价B.招标控制价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.招标控制价可以上浮或下调D.招标文件中应公布招标控制价各组成部分的详细内容E.工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，也可以接受投标人委托编制投标报价【答案】ABD5、流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍 的决定因素有（）oA.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】 ABC6、在质量数据统计分析中，反映数据离散趋势的特征值包括（）A.算术平均数B.标准偏差C.极差D.样本中位数E.变异系数【答案】BC7
26、、ISO质量管理体系中，领导作用的基本内容有（）。A.确定质量方针、目标B.形成内部环境C.识别相关方关系D.建立PDCA循环E.建立管理评审机制【答案】 AB8、下列属于设计准备阶段进度控制的主要内容有（）。A.编制工程项目总进度计划B.编制设计阶段工作计划C.编制施工总进度计划D.编制设计准备阶段详细工作计划E.进行环境及施工现场条件的调查和分析【答案】 AD9、下列关于热处理钢筋复验方法及内容的说法中，错误的是（）oA.每批热处理钢筋应由同一外形截而尺寸、同一热处理工艺和同一炉罐号的钢筋组成B.每批热处理钢筋不得大于10tC.钢筋表面不得有肉眼可见的裂纹、结疤和折叠D.钢筋表面不得有凸块
27、E.力学性能的抽样检验，应从每批钢筋中任选总盘数的10% （不少于6盘）取样送检【答案】 BD10、价值工程中的方案评价应包括（）A.技术评价B.生态评价C.经济评价D.国民经济效益评价E.社会评价【答案】AC11、下列属于建筑安装工程费中企业管理费的有（）oA.固定资产使用费B.劳动保险费C.职工教育经费D.财产保险费E.社会保险费【答案】ABCD12、（2017年真题）在招投标阶段，投标人不能自主确定其综合单 价或费用的有（）。A.安全文明施工费B.暂列金额C.给定暂估价的材料D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC13、项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进 行审查的内容
28、有（）oA.施工单位资质等级是否符合相应施工工作B.施工组织设计是否已由监理工程师签认C.施工单位的管理及施工人员是否已到位D.施工机械是否已具备使用条件E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立【答案】CD14、在多层混合结构住宅建筑工程施工进度计划的划分工作项目中, 应将()等施工过程列入计划之中。A,搭脚手架B.搅拌混凝土C.现浇梁板混凝土D.预制空心板E.空心板的运输【答案】 AC15、既可以用于项目财务评价，也可以用于项目国民经济评价的不确定性分析的方法有()A.线性盈亏平衡分析法B.非线性盈亏平衡分析法C.敏感性分析方法D.概率分析法E.因素分析法【答案】CD16、监理工程师在
29、考核设计单位资质时，检查其营业执照的重点有()A.专业资格B.有效期C.年检情况D.注册资金E.审批机构【答案】BC17、（2017年真题）下列费用中，属于施工机具使用费的有（）。A.吊车司机的人工工资B.施工机械按规定应缴纳的车船使用税C.大型机械进出场及安拆费D.施工所需仪器的摊销费E.施工机械运转日常保养费【答案】ABD18、项目监理机构建立工程项目质量控制系统的工作内容有（）。A.确定企业质量方针、目标B.建立组织机构C.制定工作制度D.明确监理程序E.编写企业质量管理体系文件【答案】BCD19、（2020年真题）根据危险性较大的分部分项工程安全管理规 定，属于超过一定规模的危险性较大
30、的分部分项工程有（）。A.开挖深度6m的深基坑工程B.搭设高度30m的落地式钢管脚手架工程C.搭设跨度20m的混凝土模板支撑工程D.开挖深度16m的人工挖孔桩工程E.提升高度50m的附着式升降平台工程【答案】ACD20、假设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于（）A.参加流水的施工过程数B.施工段的划分数量C.施工段上的流水节拍D.参加流水施工的作业队数E.流水施工的组织方式【答案】C21、建设工程进度控制的技术措施有（）oA.审查承包商提交的进度计划B.建立进度控制目标体系C.建立进度计划审核制度D.推行CM承发包模式E.采用网络计划技术【答案】A22、（2020年真题）建设工程采用加快
31、的成倍节拍流水施工的特点 有（）。A.所有施工过程在各个施工段的流水节拍相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.施工段之间没有空闲时间D.专业工作队数等于施工过程数E.专业工作队在施工段上能够连续作业【答案】C23、质量管理体系的初次认证审核，第二阶段审核的目的是（）oA.评价监理单位管理体系实施的情况B.评价监理单位是否策划和实施内审和管理评审C.审核监理单位的管理体系文件D.评价监理单位管理体系实施的有效性E.收集关于监理单位的环境及体系范围、过程和场所的必要信息【答案】 AD24、某20层的办公楼，办公室的室内装修用料如下，其中哪项是错误的？（）A.楼地面：贴地板砖B.内墙面：涂刷涂料
32、C.顶棚：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶D.踢脚板：木踢脚板【答案】A. 2B. 3C. 4D. 5【答案】D9、在建设工程实施过程中，影响工程进度的组织管理因素是()A.临时停水、停电B.合同签订时遗漏条款或表达失当C.未考虑设计.在施工中实现的可能性D.施工设备不配套、选型失当【答案】B10、关于石材幕墙要求的说法，正确的是：()A.石材幕墙与玻璃幕墙、金属幕墙安装的垂直度允许偏差值不相等B.应进行石材用密封胶的耐污染性指标复验C.应进行石材的抗压强度复验D.所有挂件采用不锈钢材料或镀锌铁件【答案】B 11、建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是 25、建设工程平行施工的特点包括（
33、）。A.可以充分利用工作面进行施工B.单位时间内投入的资源量较少C.施工现场的组织管理比较简单D.劳动力及施工机具等资源无法均衡使用E.各专业工作队能够连续作业【答案】AD26、下列施工过程中，由于占用施工对象的空间而直接影响工期，必须要编制施工进度计划的有（）A.砂浆制备过程B.墙体砌筑过程C.商品混凝土制备过程D.设备安装过程E.外墙面装饰过程【答案】BD27、根据工程项目的施工特点、工艺流程及平面或空间布置等要求, 可采用不同的施工组织方式。其中依次施工方式的特点包括（）o A.没有充分利用工作面，工期长B.如果按专业成立工作队，则各专业工作对不能连续作业C.施工现场的组织管理比较复杂D
34、.单位时间内投入的劳动力、施工机具等资源较为均衡E.有利于施工段的划分【答案】 AB28、承包单位应做好技术交底，关键部位技术交底书的内容包括（）。A.施工方法B.施工方案C.施工过程中需注意的问题D.质量要求和验收标准E.可能出现意外事件的措施及应急方案【答案】 ACD29、在现场施工准备阶段，专业监理工程师审查分包单位资质材料时，应查验（）。A.税务登记证B.建筑业企业资质证书C.企业法人营业执照D.特殊行业施工许可证E.安全生产许可证【答案】 BC30、下列属于一般模型拆分原则的是（）。A.按专业拆分B.按人防分区拆分C.按施工缝拆分D.按楼层拆分E.按楼号拆分【答案】 ACD31、工程
35、质量事故处理的鉴定验收中，验收结论通常包括（）。A.事故已经排除，可以继续施工B.隐患已经消除，结构安全有保证C.对建筑物外观影响的结论D.对结构补强的结论E.经修补处理后，完全能满足使用要求【答案】 ABC32、多级网络计划系统的编制原则有（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.简明适用原则D.快速有效原则E.统一编制原则【答案】 ABC33、在影响工程质量的诸多因素中，环境条件对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程技术环境条件的有（）oA.防护设施B.水文、气象C.施工作业面D.工程临近的地下管线E.工程地质【答案】B34、某单代号网络计划中工作M只有一项紧后工作N,已知ESn二8
36、天，ESm=4天，LS9天，Dm=3天，则工作M的（）oA.总时差为5天B.自由时差为1天C.总时差为6天D.自由时差为2天E.与紧后工作N之间的时间间隔为1天【答案】 AB35、压缩关键工作的持续时间，来确保进度控制目标的实现，具体 措施包括（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.其他配套措施E.组织搭接作业的措施36、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是。A.不同厂家分批检查B.每批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】 BC37、下列选项中属于基于BIM技术进行4D进度可视化管理的有（）。A.基于BIM技术的计划编制与模拟B.施工日
37、报C.施工进度监控D.工程量统计E.进度计划分析【答案】ABC38、（2020年真题）根据房屋建筑工程质量保修办法，施工单位 负责工程质量保修的情形有（）。A.使用不当造成的电气管线质量缺陷B.施工造成的屋面防水质量缺陷C.安装造成的给排水管道质量缺陷D.不可抗力造成的墙面质量缺陷E.安装造成的供热系统质量缺陷39、工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有（）。A.安全可靠，不留隐患B.满足工程的功能和使用要求C.技术可行，经济合理D.满足建设单位的要求E.造型美观，节能环保【答案】 ABC40、多级网络计划的编制原则包括（）。A.整体优化原则B.连续均衡原则C.多项搭接原则D.简明适用原则E
38、.顶层设计原则【答案】ABDA.取最大值一错位相减T累加数列B.错位相减一累加数列一取最大值C.累加数列一错位相减一取最大值D.累加数列一取最大值一错位相减【答案】C12、在质量缺陷成因的分析过程中，（）具有关键性作用，是 系列独立原因集合起来形成的爆发点。A.初始点B.终止点C.控制点D.分析点【答案】A13、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（）A.施工中耗费的辅助材料费用B.施工企业自设实验室精选实验所耗用的材料费用C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用D.在施工现场发生的材料保管费用【答案】B 14、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.故障作业B.关
39、键路径C.精益作业D.快速路径【答案】D15、在工程建设中，影响工程质量的主要因素有()。A.人工B.管理C.材料D.方法E成本【答案】A16、单代号网络计划中，相邻两项工作之间的时间间隔是指()。A.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差C.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差D.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差【答案】B 17、下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是()。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期【答案】 A18、（2022年真题）编制建设工程物资供应计划时，首
40、先应考虑的 是（）的平衡。A.数量B.时间C.产销D.供需【答案】 A19、某施工项目，规定中安全文明施工费率为1%,以定额人工费及 定额机械费之和为计算基数；夜间施工增加费率为1%,以定额人工 费为计算基数。模板及脚手架综合单价为150元/m2,工程量为 5000m2o定额人工费为300万元，定额材料费为1000万元，定额机 械费为400万元。不考虑其他项目费用，则该项目中不宜计量的措 施项目费用为（）万元。A. 3. 0B. 7. 5C. 10. 0D. 17. 5【答案】c20、工程施工过程中，为加快施工进度可采取的技术措施是（）A.增加工作面，组织更多的施工队伍B.对所采取的技术措施给
41、予经济补偿C.采用更先进的施工方法D.改善外部配合条件【答案】C21、工程网络计划工期优化的基本方法是：在不改变网络计划中各 项工作逻辑关系的前提下，通过（）来达到优化目标。A.压缩关键工作的持续时间B.改变关键工作的开始时间C.压缩非关键工作的持续时间D.改变非关键工作的开始时间【答案】 A）来估算拟建22、编制投资估算时，生产能力指数法是根据（ 项目投资额的方法。A.已建成的类似建设项目生产能力和投资额B.已建成的类似建设项目总投资C.已建成的类似建设项目总生产能力D.已建成的类似建设项目设备费【答案】 A23、(2021年真题)某材料的出厂价2500元/吨，运杂费80元/吨, 运输损耗率1%,采购保管费率2%,则该材料的(预算)单价为()元/吨。A. 2575. 50B. 2655. 50C. 2657. 40D. 2657. 92【答案】 D24、下列选项属于BIM技术在结构分析的应用的有()。A.通过IFC或StructureModelCenter数据计算模型B.开展抗震、抗风、抗火等结构性能设计C.结构计算结果存储在BIM模型或信息管理平台中，便于后续应用D.基于BIM技术对建筑能耗进行计算、评估，进而开展能耗性能优 化工作E.基于BIM技术对其进行场地分析