《昌江棋子湾小角近期生态修复工程建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《昌江棋子湾小角近期生态修复工程建设工程施工合同.docx（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、昌江棋子湾小角近期生态修复工程建设工程施工合同发包人：海南河道综合整治工程有限公司承包人：签订地点：昌江黎族自治县签订日期：2022年 月 日承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：银行保函履约 担保，合同签订后15天内承包人将金额为合同金额的10 %的 银行履约保函(应由国有商业银行或股份制商业银行的县级支行 或以上级别银行开具)提交发包人。工程竣工验收合格之日起 30日内，按承包人申请，经发包人审核后无息返还。4 .安全文明施工与环境保护1安全文明施工4. 1. 1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：(1)双方应严格按国家及行业有关法律、法规、规程组织 生产，加强管理，一旦发生人身、设
2、备等事故，按各自责任承担 费用。(2)项目安全生产的达标目标：消灭人身死亡事故和负同 等责任及以上事故；无重大设备损坏事故，无电网事故，无大的 火灾事故，无滑坡事故和无重伤及以上人身事故；无严重违章违 纪事件。5. 1.2关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 发包人应在开工之日起28日内支付安全文明施工费总额的 100%。发包人逾期支付安全文明施工费超过15日的，承包人有 权暂停施工，发包人应承担由此给承包人造成的停工损失。5 .工期和进度施工组织设计5.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: 施工组织设计涉及措施等费用时，承包人应明确费用事项与依 据，并编制相应预算，
3、报发包人技术审核和费用审批。6 .工期延误因发包人原因导致工期延误的其他情形：1o6.1 因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法 为：逾期竣工违约金二合同金额*0. 05% *逾期天数。承包人支付 逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义 务。7 .价格调整因项目工期较短，市场价格波动不调整合同价格。8 .合同价格、计量与支付8. 1合同价格形式8. 1. 1固定单价合同。综合单价包含的风险范围：完成合同约定及工程量清单范 围内的所有风险。9 .预付款.1预付款的支付(1)预付款支付比例或金额：签约合同价款30%的工程预 付款(工程预付款中含
4、合同价款中全部的安全文明施工费)。(2)预付款支付期限：合同签订后7日内。（3）预付款扣回的方式：累计拨付工程款达到签约合同价 的40%时（含预付款），开始抵扣预付款，确保支付至签约合 同价的80%时全部扣清。11 .计量1计量原则工程量计算规则：承包人实际完成的工程量按工程量清单计 量规则中规定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计 量，对于工程量清单及其相关说明中已标明包干使用的执行工程 量清单及其相关说明中包干约定。施工中变更增加的工程量（含 措施工程），以工程签证形式予以确认。12 .计量周期关于计量周期的约定：本合同的计量周期为月，每月25日 为当月计量截止日期（不含当日）和下月
5、计量起始日期（含当日）。12. 1工程进度款支付12.2付款周期关于付款周期的约定：按月支付。12.3进度款审核和支付1.承包人提交已完工程量报告，经发包人、造价咨询单位审 核后，发包人按实际完成工程量的80%凭发票支付进度款；2.当 进度款累计支付至合同金额的80%时，停止支付进度款；3.设计 变更、签证、新增部分工程款在工程结算后与最后一次工程款同 期支付；4.工程竣工验收合格并交付使用，且造价咨询部门审核 完毕出具正式的结算报告，发包人支付工程款至结算价的97%, 扣除3%作为质量保修金。质量保修金质保期满后无息支付。13.竣工结算13. 1竣工结算工程最终结算以承包人实际完成的工程量进
6、行，对于工程量 清单之外增加的施工项目，以现场工程签证作为结算依据。13.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：接收承包人完整的竣工 结算资料后28天内（不包含有争议部分），逾期未完成审批且 未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单。 14.缺陷责任期与保修1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。14. 2质量保证金承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用方式：3 %的工程结算款;质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取方式：工程竣工结算时扣留；5保修14. 6保修责任工程保修期为：见工程质量保修书。15. 7修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：72小时1
7、5.违约1发包人的违约15. 1. 1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:因发包人未按照合同约定及时拨付 工程款导致农民工工资拖欠的，由此产生的相关责任由发包人承 担。15. 2承包人的违约2. 1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：承包人不履行合同义务或者履行 合同义务不符合约定的其他情形。16. 2. 2承包人违约的责任(1)工程质量方面的违约责任发包人抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料不符 合合同约定时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成 的损失外，承包人应当按照单宗或批次材料价值的3%计算，向 发包人支付违约金。工程保修期内发现质量不合格问题(该质量问题应界定为 达不
8、到要求的质量标准，属质量保修的问题除外)，承包人必须 在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并按该不合格项 目所属分项工程造价3%计算，向发包人支付违约金。安全生产方面的违约责任承包人在发包人进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期改正。此类问题的认定，以发包人书 面通知、指令、通报和会议纪要为准。承包人因自身原因造成的重大安全事故(含工程质量事 故)的，除按国家规定由发包人报主管部门处罚外，承包人必须 依照下列约定承担违约责任：A.发生特别重大事故，承包人按事故所属分项工程总价 6%,向发包人支付违约金，违约金的数额不得低于1万元；B.发生重大事故，承包人按事故所属分
9、项工程总价5%,向 发包人支付违约金，违约金的数不得低于5000元；C.发生较大事故，承包人按事故所属分项工程总价3%,向 发包支付违约金，违约金数额不得低于3000元；D.发生一般事故，承包人按事故所属分项工程总价2%,向 发包人支付违约金，违约金数额不得低于1000元；(3)文明施工、环境保护方面的违约责任承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状 况较差，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计 被投诉2次，经核实，承担人负违约责任，按该次环境卫生状况 整改工程造价的3%计算，向发包人支付违约金。(4)农民工工资支付方面的违约责任承包人不得拖欠劳务人员工资，如承包人未按劳动
10、合同支付 劳务人员劳务费用或拖欠农民工工资引发农民工上访、闹事等事 件，发包人在核实劳务人员劳务费用后，有权直接从工程款中代 承包人支付劳务人员工资，除代付的工资外，承包人还须按发包 人代付农民工工资总额的3%向发包人支付违约金；（5）承包人应按照昌江县政府的新冠疫情防控要求，做好疫 情防控工作，如违反昌江县政府新冠疫情防控要求的，发现一起 按500元/次处罚。（6）施工期间，承包人应严格做好临时道路（途经海南省九 三四地质大队修理厂，通往昌盛路）的安全防护措施，增设人员 进行安全引导，承担、安全措施不当所造成事故的责任和所有发 生的费用。16.争议解决1仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争
11、议，按下列第（及种方式 解决：（1）向 /仲裁委员会申请仲裁；（2）向 工程所在地 人民法院起诉。17.其他在合同履行过程中的交流和协商事项除书面方式外均采用 邮件的方式进行，双方授权联系人为：发包人联系人：；联系方式：；邮箱：承包人联系人： ;联系方式:邮箱：附件一：工程质量保修书附件二：履约保函附件三：预付款保函附件四：项目廉政责任书附件五：安全管理协议附件一:工程质量保修书发包人（全称）：海南河道综合整治工程有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据建设工程质量管理条例，经协商一致 就昌江棋子湾小角近期生态修复工程（工程全称）签订工程质量保 修书。一、工程质量保修内容承包人在质量保修期内
12、，按照有关法律规定和合同约定，承担 工程质量保修责任。质量保修范围包括新建部分混凝土道路、路面景观阳台、混凝 土楼梯及修复的监控路基等。二、质量保修期根据建设工程质量管理条例及有关规定。1 .地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；.其他项目保修期限为2年；三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收 之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任 期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1 .属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人 可以委托他人修理。2 .
13、发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。3 .对于涉及结构安全的质量问题，应当按照建设工程质量管 理条例的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告， 采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人 提出保修方案，承包人实施保修。4 .质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无 。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。第一部分合同协议书发包人（全称）：海南河道综合整治工程有限公司承包人（全称）：根据中华人民共和
14、国民法典及有关法律规定，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昌江棋子湾小角近期生态 修复工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议：一、工程概况.工程名称：昌江棋子湾小角近期生态修复工程。1 .工程地点：昌江黎族自治县昌化镇棋子湾小角景区入口。2 .资金来源：企业自筹100%。3 .工程内容：按照本工程设计施工图范围施工，包含：拆除 损毁落客区平台，新建景观平台、游客上下景区楼梯及落客区平 台，美化、加固道路两侧监控等。4 .工程承包范围：图纸范围内的全部内容。二、合同工期计划开工日期：2022年月日（以发包人批准的实际 开工日期为准）。计划竣工日期：2022年 月日（以发包人确定
15、的实际竣工之日止）。工期总日历天数：过日历天。工期总日历天数与根据前述计 划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为 准。附件二:履约保函（银行履约保函）编号：*海南河道综合整治工程有限公司（发包人名称）鉴于海南河道综合整治工程有限公司（发包人名称,一下简称“发包人”）与*公 亘（承包人名称）（以下称“承包人”）于 年月日就*工程（工程名称）及有关事项协商一致共同签订*合同，我方愿意无条件的，不可撤销地就承包人履 行与你方签订的合同向你方提供连带责任的担保。1 .担保金额人民币（大写）* （*元）.担保有效期自本保函开立之日起至你方签发或应答发工程接受证书之日上。届时我方保函 责任
16、解除，此后提出索赔我方无义务赔付。2 .在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你 方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。3 .你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不更。4 .因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向我方所在地人民 法院提起诉讼。5 .本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （履约担保银行单位及盖章）法定代表人或其委托代理人： （签字）地 址：* （履约担保银行地址） 邮政编号：* （履约担保银行邮编）电 话：* （履约担保银行电
17、话）传 真：*（履约担保银行传真）日 期： 年 月 日注：委托代理人应附授权委托书。附件三:预付款担保函编号：*海南河道综合整治工程有限公司（发包人名称）：根据*公司（承包人名称）（以下简称“承包人”）与海南河道综合整治 工程有限公司（发包人名称，以下简称“发包人 ）于*年*月岁日签订的* 工程（工程名称）林*合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保， 即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承 包人提供连带责任担保。1 .担保金额人民币（大写）* （*） o2 .担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已 完全扣清止。但
18、尽管前述，本保函的有效期最迟不超过一年月日。3 .在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在 收到你方的书面通知后，凭本保函原件无条件地在7个工作日内予以支付。但本保函的 担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进 度款支付证书中扣除的金额。4 .发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5 .本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人： （担保银行单位及盖章） 法定代表人或其委托代理人： （签字） 地 址：*（履约担保银行地址） 邮政编号：* （履约担保银行邮编）电 话：*（履
19、约担保银行电话）传 真：*（履约担保银行传真）年 月注：委托代理人应附授权委托书。附件四:项目廉政责任书项目名称：项目地址：委托人（甲方）：咨询人（乙方）：为加强项目生产中的廉政建设，规范生产项目双方的各项活动，防止发生各种谋取不正 当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关项目生产的法 律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（-）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、造价咨询服务、项目生产和市场 活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目造价咨询合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持
20、公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定 者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目生产管理、 造价咨询服务的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重 的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该生产项目的工作人员，在项目生产的事前、事中、事后应遵守以下 规定：（-）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、 感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚
21、丧嫁娶、配偶子女的 工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程有关的设备、材料工 程分包、劳务等经济活动。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目 生产的有关方针、政策，尤其是有关造价咨询的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证 券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不
22、准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作 安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、 健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关 法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任; 给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关 法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任; 给甲方单位造成经济损失
23、的，应予以赔偿。第五条本责任书作为技术咨询合同的附件，与技术咨询合同具有同等法律效力。经双 方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至技术咨询服务终止时止。第七条本责任书经双方签字盖章后生效，一式柒份,甲乙双方各持叁份, 招标代理公司持 壹 份,具有同等效力。附件五:安全管理协议一、总则为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，保护项目参与 者的生命财产，提高项目职业健康管理水平，明确建设单位、施工单位的安全生产责任与义 务，履行项目双方的安全生产职责，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国安 全生产法及其他有关法律、法规，经与协议相关方就项目安全管理的
24、责任、义务和内容协 商一致，特订立本协议。二、项目概况(一)项目名称：。(二)项目地点与范围：。(三)项目主要内容：O三、资质审核及备案乙方应在项目开工前将单位资质证书、安全生产资格证书以及其他与安全生产有关的资 料原件交由甲方或甲方委托的监理单位审核(乙方须确保资料真实性，并对其真实性负责)， 资料复印件在本协议签订后三日内交到甲方备案。四、责任和权利(-)甲方的责任和权利(1)遵守国家有关安全生产的法律法规，依法申领施工许可证或办理开工报告批准手续, 认真执行工程承包合同中的有关安全要求，保证发包工程具备法律、法规、规章和标准规定 的安全生产条件。(2)依法委托监理单位对施工项目进行安全生
25、产监理。(3)对乙方施工安全负有监督、指导、检查的责任，会同监理单位对乙方每月至少进行 一次安全生产检查。(4)审核乙方施工方案和作业指导书中的安全技术措施，并督促乙方施工时办理书面的 安全技术交底。(5)传达中央及地方政府有关安全生产的精神和工作部署等。根据项目推进情况，有针对性的提出项目安全管理的重点区域、部位、工序、季节性施工防范要点等问题，并督促乙 方落实。(6)建立项目安全管理档案，收集整理乙方在项目实施过程中的安全管理资料，对乙方的安全管理和实施进行动态管理。(7)针对地方政府安监、消防、等相关部门，以及甲方对乙方的安全生产、职业健康、 环境保护、消防安全等方面检查出的安全隐患，督
26、促乙方彻底整改并复查存档。(8)根据相关法律、法规及合同内容，制定针对乙方的安全考核制度，每季度召开项目 安全考核会，对乙方安全管理情况进行考核。(9)有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿；对于乙方的违章 行为，甲方有进行经济处罚的权利。(10)有权要求安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员限期退场。(11)有权要求安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故分包方限期退场， 中止分包合同。(二)乙方的责任和权利(1)遵守国家有关安全生产的法律法规，在合同签订前提交本单位营业执照、资质证书、 安全生产许可证书原件或扫描件给甲方或甲方委托的监理单位。资质等级必须满足所承包
27、业 务的要求，乙方在投标时承诺的项目经理、技术及安全负责人未经甲方同意不得擅自更换。(2)建立健全安全生产责任制，认真履行国家安全相关法律法规规定和执行工程承包合 同中的安全规定，履行安全生产的职责和义务。(3)必须坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的原则，加强安全生产的宣传教育， 增强全员安全生产意识，建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度和操作规程，按照 国家法律法规的要求配备足够数量的专职安全管理人员，按部就班地开展安全生产活动。(4)乙方各管理层级和一线施工人员，必须严格遵守本协议的管理规定，严格执行安全 例会制度，定期召开安全文明生产会议，存档相关记录，做到生产与安全工作同时计
28、划、布 置、检查、总结和评比。(5)乙方所有参加施工的人员在上岗前，必须接受必要的安全知识培训，熟知和遵守本 工种的各项安全操作规程和安全管理规定，并由乙方项目部定期进行安全考核，甲方将督促 监理方定期进行抽查。对所有新进场的人员进行三级安全教育和技术交底，考核合格者方准 上岗操作。对于从事电气、起重等特殊工种的人员，须经过专业培训I,获得国家劳动培训机 构等部门颁发的特种作业人员资格证书后，方准持证上岗。(6)乙方需按照建设工程标准化的要求，对所有进场人员实行实名制登记。详细记录人 员进出场动态和个人安全考核情况，以备上级管理部门查验。乙方必须为所有施工人员配备 合格、规范的劳动防护用品，并
29、督促、教育施工人员按照安全规范正确佩戴和使用，不按规 定穿戴防护用品的人员不得上岗。定期对劳保用品进行检验、试验和更新，做好安全工器具 的检测，确保合格、有效。(7)乙方在进入施工场地、施工开始前应对现场及周边危险源进行辨识、分类并建立台 账，制定控制措施，重大或重要危险源还应编制应急预案。(8)乙方必须购买施工安全责任险，并为现场所有施工人员办理人身意外伤害保险、工 伤保险并支付保险费，并将保档复印件交给甲方、监理单位备查。(9)按照要求编制施工组织设计，根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制 安全技术措施和施工现场临时用电、动火等高风险作业方案，达到一定规模的危险性较大的 分部分项
30、工程编制专项施工方案。当采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，必须制定相 应的安全技术措施并提交监理单位进行审核，在安排施工任务的同时根据工程特点对施工班 组进行安全技术交底、培训，并有手续齐全的书面材料。(10)按照“一机一档”的要求建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。乙方对 自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任。相关机械设备必须符合国家有 关安全标准，按照国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测 报告和合格证书报监理单位审查、甲方备案。使(租)用大型机械设备时，应在使用前向甲 方、监理单位备案。所有施工机具设备和特种作业的设备均应定期检查，并有
31、安全员的签字 记录，保证设备处于完好状态，严禁使用不合格的机具、设备和劳动保护用品。(11)在施工现场的危险部位设置明显的符合国家标准的安全警示标志，安全防护设施 必须按照国家法律法规以及规范标准的要求进行设置。大型安全防护设施必须经甲方、监理 单位组织专项安全验收后方可投入使用。(12)建立和执行施工临时用电管理制度。根据施工现场临时用电方案，编制符合行业 标准的施工临时用电实施方案。按照施工现场临时用电安全技术规范(JGJ 46-2012)的 要求选用合格的电气(器)设备，并规范敷设线路、接地体等。(13)建立易燃易爆品的运输、保管制度。按照规范要求为临时设施、施工机械、交通 车辆等设施配
32、备满足规范要求的消防灭火设施，设置明显标志。每年至少组织两次消防应急 演练，组建项目义务消防小组，全员培训消防知识和消防器材的使用方法并考核。(14)乙方必须按照本工程项目和季节性施工的特点，组织制定本工程应急救援总预案、 防台防汛、消防等分项应急预案并定期组织演练，根据工程特点或预案要求组建应急救援队 伍、储备救援物资，并报甲方和监理方备案(救援物资包括：冲锋舟、橡皮艇(包括充气泵、 划桨)、车辆、救生绳、铁铲、锄头、对讲机、手电、雨衣、雨鞋、救生圈、救生衣、沙包 袋、拖网、应急药箱及药品和其他所需应急物资)。对工程项目的危险源进行辨识、评估， 确定本项目的危险源清单，并对重大危险源制定管理
33、方案，报监理方审查，甲方备案。(15)制定现场安全文明施工管理制度，服从甲方和监理单位对现场安全文明施工的管 理，配合安全检查(包括甲方、监理单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查)，对存 在的问题进行整改反馈。组织开展工程相关各项安全检查，并做好安全检查记录，定期对隐 患排查治理情况进行统计分析与报告。(16)乙方需对施工过程中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素 和管理缺陷进行全程控制，杜绝强令冒险施工和违章作业。定期(每月)对项目部全员进行 安全考核，考核结果报监理方审查、甲方备案。(17)安全生产费用按照企业安全生产费用提取和使用管理办法的要求做到专款专 用，不得挪作
34、他用。安全生产费用的使用应做到有计划、有清单、有记录、有发票、有确认、 有总结的要求，每月24日前提请监理单位审核，并报甲方复核审批。甲、监理方有权随时对 安全生产费用的使用情况进行检查和监督。(18)乙方如需对部分施工作业进行劳务分包，应向甲方、监理单位提交对劳务分包单 位的安全资质审查，履行报批手续，审核批准后，方可签订劳务分包合同和安全协议，明确 安全责任，纳入乙方的安全责任范围。(19)不得违章指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续长时间作业，并且应 按照规定做好职工劳动保护工作。(20)对甲方和监理单位人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方 有权拒绝。(21)在
35、发现直接危及人身安全的紧急情况时，乙方有权停止作业或者在采取可能的应 急措施后撤离作业场所。(22)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受并配合甲方的考核。五、生产安全事故的应急救援和调查处理(一)如发生安全事故，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救 援。按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，按程序及时如实上报。乙方有责任采取 必要措施防止事故扩大，保护事故现场。同时按照国家有关规定进行调查、处理，作好事故 的善后处理工作。(二)甲方应当根据建设工程施工的特点、范围，牵头组织制订项目应急工作方案，建 立完善应急沟通协调机制，甲方和乙方按照应急工作方案的要求，各自建立
36、应急救援组织， 配备救援器材、设备，定期组织联合演练；（三）建设工程生产安全事故达到了生产安全事故报告和调查处理条例所规定的等 级，由人民政府成立事故调查组负责调查和处理；对未达到等级的事故，可由甲方、乙方和 监理单位共同组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意 见；（四）乙方未按规定履行职责约定，造成伤亡事故达到了生产安全事故报告和调查处 理条例所规定等级的，受到上级人民政府或相关部门处罚的，应由乙方和事故责任者自己 承担罚款及一切经济损失和责任，甲方继续保有要求乙方实施违约索赔的权利；（五）乙方未按规定履行责任，未造成事故和造成事故但未达到生产安全事故报告和 调
37、查处理条例所规定等级的，未受到上级人民政府和相关部门处罚的，由甲方按照现场制 订的安全生产奖励和违约处置制度相应条款对其处置并要求整改。六、安全考评与奖惩（一）甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为， 有权制止，情节严重的，加以处罚。发现相关违规情况，根据考核细则处理，考核细则未明 确的内容，根据施工合同规定处理。（二）甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方定期（每 季度）进行一次安全生产考核和奖惩。（三）乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。具体考核办 法如下：考核小组由甲方成员和监理方组成，乙方管理人员参加考
38、核见证。施工期间甲方将按照 本办法对施工单位进行定期（每季度）或不定期的检查考核承包单位，检查方式包括面谈、 检查相关资料、记录、现场验证等。考核结果作为甲方对承包单位的考核依据，根据考核得 分结果进行奖励和处罚。考核设定分值为100分，优秀分为85分；合格分为70分；70分以下为不合格。考核不 合格情况视同为乙方违约，对考核分数低于合格分的单位进行1元的违约索赔，违约索赔款 由监理单位根据考核得分情况通过下发监理通知单从工程结算款中扣除。考核得分对应违约 索赔处置如下表：（考核评分表见附件一）。考核得分60-6950-5940-4940分以下分值对应违约索赔金1000020000400001
39、00000,并停工整顿额(元)对考核存在的不合格项目限期内没有整改的，甲方可提出警告、停付工程款、索赔违约 金、直至中止合同的处罚。初次对乙方考核不合格，甲方可加强考核频次，连续三次考核分数不合格的单位，除按 以上规定违约索赔外，并要求对其进行整改，整改后仍达不到要求或不积极配合甲方开展工 作的，甲方有权与乙方中止合同，并要求乙方于30日内退出施工现场，由甲方另行安排施工 单位。考核分数达到优秀或乙方在安全工作中有突出表现，甲方可视情况给予书面表扬、物资 或奖金奖励等。七、违约责任(一)甲乙双方遵守安全生产法及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的 权利。(二)当发生下列情况之一的，甲方
40、承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失。因 违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：(1)甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业 的。(2)甲方违反工程设计安排乙方施工作业的。(3)甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的。(4)甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。(三)当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违 约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：(1)乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位
41、、专款专用的。(2)乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备 设施的。(3)乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的。(4)乙方现场安全管理不到位的，乙方人员违章指挥或者违章作业的，未按要求安全、文 明施工的。(5)发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的。(6)由于乙方不遵守安全生产管理协议、安全生产管理制度以及违章作业而被责令停工 整顿，所造成的经济损失由乙方负责，造成的工期延误按照合同规定的相关的违约条款执行。三、质量标准工程质量符合国家现行施工质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1 .签约合同价为：含税总价人
42、民币（大写） 佰 拾 万元（元）；.合同价格形式：固定单价合同。2 .承包人在提交书面请款函时应附合法有效的等额增值税 专用发票，如因承包人未按时提交或金额等信息错误的，发包人 的付款时间相应顺延且不构成违约。若承包人所开具的发票不规 范、不合法或涉嫌虚开，所引起的法律责任概由承包人承担，由 此造成发包人损失的由承包人进行赔偿，并且不能免除承包人继 续向发包人开具合法有效等额增值税专用发票的义务。五、专款专用与资金监管1 .工程款专款专用：承包人应将发包人按合同约定支付的各 项价款专用于本合同工程，否则由此产生的一切后果由承包人承 担。2 .资金监管：为使工程顺利完工，杜绝因资金挪用、转移、
43、外借而导致工程进度受到影响。接受发包人对本建设项目建设资 金使用情况的监督。六、项目经理承包人项目经理：O七、合同文件构成（7）乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。八、附则（一）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律 效力。双方应严格遵守本协议规定的各项条款，因违反本协议造成的安全事故或其他事件， 由违约方承担相应的法律责任和经济责任。（二）本协议内容如遇国家的有关法律、法规等不一致，按照国家有关规定执行。（三）本协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更。合同施工 内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。（四）本协议书一式四份
44、，双方各保存两份。本协议书与下列文件一起构成合同文件：1 .中标通知书（如果有）；.投标函及其附录（如果有）；2 .专用合同条款及其附件；.通用合同条款；3 .技术标准和要求；.图纸；4 .已标价工程量清单或预算书；.其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成 合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出 的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。八、承诺1 .发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同 约定的期限和方式支付合同价款。2 .承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工
45、程施工, 确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期 及保修期内承担相应的工程维修责任。3 .发包人和承包人已签订合同的，双方理解并承诺不再就同 一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。4 .本合同中有关知识产权、不侵权保证、保密、违约责任、 争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者 被撤销均不影响其效力。九、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含 义相同。十、签订时间本合同于2022年 月一日签订。H一、签订地点本合同在 昌江黎族自治县一签订。.十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是 合同的组成部分。十三、合同
46、生效本合同自 双方签字盖章后 生效。十四、合同份数本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力，发包人、承包 人各执叁份。（此页为签署页）发包人：（公章）发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）纳税人识别号：纳税人识别号：地 址：海南省昌江县石碌镇 地 址：邮政编码： 572700邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人： 委托代理人：开户银行：开户银行：账号：账号:第二部分通用合同条款本合同通用条款执行中华人民共和国住房和城乡建设部和 国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同(示范文本) (GF20170201)的通用条款。第三部分
47、专用合同条款1 . 一般约定图纸和承包人文件1.1.1 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括:施工组织设计(施工方案);承包人提供的文件的期限为：开工七天前;承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：全部为纸质文件；发包人审批承包人文件的期限：收到文件之日起七天内。2 .发包人1发包人代表发包人代表：姓 名：唐于伟；职 务：项目负责人；发包人对发包人代表的授权范围如下：1.负责现场施工的协 调与管理；2.负责协调处理合同履行过程中与发包人有关的具 体事宜。3 .承包人承包人的一般义务(1)承包人提交的竣工资料的内容：工程施工文件、完整 的竣工结算资料 。承包人需要提交的竣工资料套数：叁套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担.承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日 起30天内。承包人提交的竣工资料形式要求：竣工资料应是原件，所 有资料均为纸质，电子版视需要另行