《2023年监理工程师《合同管理》考试题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师《合同管理》考试题及答案.pdf（46页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2023年监理工程师 合同管理考试题及答案一.单选题1、根据N E C 工程施工合同，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价正确答案C2、一般从事中等强度体力劳动者，每日的能量需要量约为（）k c a l oA.3 0 0 0B.2 8 0 0C.2 4 0 0D.1 8 0 0正确答案B3、标准施工合同通用条款规定的“基准日期”是 指（）。A.投标截止日B.开标之
2、日C.中标通知书发出之日D.投标截止日2 8天正确答案D4、下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（）。A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任B.可以是独立承包人，也可以是联合体C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议正确答案C5、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。A.单项工程或单位工程B.单位工程或分部工程C.分部工
3、程或分项工程D.分项工程或检验批正确答案B6、下列关于施工合同标准文本，说法不正确的是（）A.专用合同条款补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效B.标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件C.合同协议书是唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书D.合同协议书需要明确填写的内容包括监理工程师的人选正确答案D7、根据F I D I C 施工合同条件，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直 到（）之日止。A.承包商提交工程竣工验收申请B.业主颁发工程接收证书C.承包商提交工程竣工结算申请D.业主颁发工程缺陷责任证书正确答案B8
4、、（2 0 1 5年真题）根 据 标准施工合同，关于监理人指示的说法，错误的是（）。A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务正确答案D9、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。A.否决其投标B.优先中标C.重新报价D.直接中标正确答案A10、根 据 标准施工合同，关于暂估价的说法，错误的是（）oA.暂估价是签约合同价的组成部分B.暂估价内的专业工程不一定实施C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格D.暂估价的内容不包括计日工正确答案B11、根
5、据 标准设计施工总承包招标文件，关于承包人，说法正确的 是（）。A,总承包合同的承包人应是是独立承包人B.合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人联系C.履行合同过程中，承包人不得改变联合体的组成和修改联合体协议D.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人正确答案D12、以下勘察设计资质符合要求的是（）。A.工程勘察综合乙级资质B.工程勘察劳务甲级资质C.工程设计综合乙级资质D.工程设计专业乙级资质正确答案D1 3、根 据 标准施工合同，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。A.7B.1
6、 4C.2 1D.2 8正确答案D1 4、根 据 招标投标法实施条例，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）oA.5%B.1 0%C.2 0%D.3 0%正确答案B1 5、下列投标文件对招标文件响应的偏差中，属于细微偏差的是（）。A.联合体投标没有联合体协议书B.投标工期长于招标文件要求的工期C.投标报价的大写金额与小写金额不一致D.投标文件没有投标人授权代表的签字正确答案C1 6、根 据 标准施工合同，发包人应在收到核定的合同价格和结算尾款金额后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。A.1 4B.2 8C.4 2D.5
7、6正确答案A1 7、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。A.投标人可以主动要求进行说明B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明D.投标人的说明应当采用书面形式正确答案D1 8、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）oA.保证合同无效B.视为连带保证C.视为一般保证D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证正确答案C1 9、根 据 标准设计施工总承包招标文件，关于竣工后试验，正确的 是（）。A.发包人将竣工后试验的日期提前2 1天通知承包人，发包人不得单独进行试验B.所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料由试验方提供C.竣工后试验
8、一般在缺陷责任期后进行D.承包人应在发包人在场的情况下进行竣工后试验正确答案D20、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.施工组织设计和项目管理机构评审标准正确答案D21、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质正确答案D22、根 据 标准设计施工总承包招标文件，组成合同的文件有：发包人要求;价格清单;通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.-B.-C.-D.-正确答案
9、C23、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有正确答案B24、根 据 标准设计施工总承包招标文件，组成合同的文件有：发包人要求;价格清单;通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。A.-B.-C.-D.-正确答案C25、按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（）。A.应当由发包人保管B.应当由承包人保管C.应当由监理人保管D.应当由材料供应商保管正确答案B26、根据 标准施工招标文件 中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保
10、障的主体是（）oA.发包人B.监理人C.承包人D.监理人和承包人正确答案C27、根 据 标准设计招标文件中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。A.描述更为严格的内容B.规范标准描述的内容C.发包人要求所描述的内容D.行业惯例遵循的内容正确答案A28、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）oA.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08
11、%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%正确答案C29、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是（）A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B.合同需要重新登记备案后继续有效C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效D.合同的效力不受影响正确答案D3 0、施工阶段承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额称为（）。A.暂列金额B.合同价格C.估算价D.质量保证金正确答案B3 1、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审正确答案D3 2、能够引起合同法律关系的
12、产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。A.罢工B.法院判决C.行政行为D.仲裁机构裁决正确答案A3 3、某施工合同履行过程中，发包人采购的工程设备由于制造原因达不到试车验收要求，需要拆除重新购置，关于该事件的处理方法，正确的是（）A.承包人负责拆除，供货商承担费用B.承包人负责拆除，发包人承担费用C.供货商负责拆除，发包人承担费用D.供货商负责拆除，并承担费用正确答案B3 4、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。A.发包人应自收到设计文件之日起1 4天内完成审查B.发包人应当组织专家会进行审查C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件
13、后,审查期限继续计算D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意正确答案A35、根 据 建设工程委托监理合同示范文本的规定，下列工作中不属于监理人义务的是()。A.协调工程项目的外部关系B.报送监理人员情况C.保守工程秘密D.协调合同管理工作正确答案A36、根据九部委发布的 标准勘察合同，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是()oA.合同协议书-投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款B.中标通知书-专用条款-通用条款-发包人要求-勘察费用清单C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求-勘察费用清单D.专用条款-通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-
14、勘察费用清单正确答案B37、根据FIDIC 施工合同条件的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表正确答案C3 8、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则（）A.原设计人对变更的设计不承担责任B.该部分设计成果需经原设计人审查批准C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任正确答案A3 9、根 据 标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自（）之日起。A.招标人发出中标通知书B.发承包
15、双方签订合同C.中标人接到中标通知书D.监理人发出开工通知正确答案B4 0、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是（）。A.代理人没有证据证明该代理行为无效B.被代理人无法承担责任C.该行为不属于代理人的个人行为D.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的正确答案B4 1、工程施工评标中，投标人竞标报价是否低于其成本,应当由（）认定。A.招标人B.评标委员会C.招投标监督机构D.市场监督管理机构正确答案B4 2、下列合同文件中，属 于 标准施工招标文件中施工合同文本的合同文件，在专用条款没有另行约定的情况下，其正确的解释
16、次序是A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款正确答案C4 3、建设工程项目的招标人发现招标文件有错误时，应在投标截止时间1 5日前通知投标人，同时进行的工作是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.以书面形式修改招标文件，但不延长投标截止日期B.以口头形式修改招标文件，但不延长投标截止日期C.以书面形式修改招标文件，并延长投标截止日期D.以口头形式修改招标文件，并延长投标截止日期正确答案A4 4、根据担保的相关规
17、定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。A.由丙承担保证责任B.处分丁抵押的房产清偿债务C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任D,哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式正确答案C4 5、根 据 标准设计施工总承包合同，承包人文件中最重要的是（）。A.承包人建议B.发包人要求C.工程进度计划D.设计文件正确答案D4 6、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。A.固定单价合同B.成本加酬金合同C.
18、固定总价合同D.可变单价合同正确答案B4 7、关于要约的说法，正确的是（）A.要约必须以缔结合同为目的B.要约内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约正确答案A4 8、依 据 物权法的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产正确答案C4 9、材料采购合同履行中，可用来判定现场交货材料质量是否符合要求的方法是（）A.类比衡量法B.理论换算法C.尾差分析法D.经验鉴别法
19、正确答案D5 0、根 据 标准设备采购招标文件，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。A.起吊点和平衡点B.平衡点和支点C.支点和重心D.重心和起吊点正确答案D5 1、()的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以分享借鉴，同时，杜绝失败的教训再次发生，避免重复交学费A.合同进度计划B.合同总结报告C.合同管理评价D.合同订立评价正确答案B5 2、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()A.投标人B.招标人C.招标代理机构人员D.招标单位的纪检部门人员正确答案A5 3、根 据 标准施工招标文件，“合同进度计划
20、”是 指（）。A.承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划B.承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度汁划C.承包人投标书内提交的进度计划D.承包人在施工准备阶段编制的进度计划正确答案B5 4、根 据 建设工程施工合同（示范文本）的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是（）。A.地方税费发生变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.施工作业导致停水2天D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日正确答案D5 5、根据 标准施工合同，判定是提前竣工还是延误竣工属于（）时间期限。A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期正确答案D5
21、 6、定金的数额由当事人约定，但不得超过（）。A.主合同与从合同标的总额的2 0%B,主合同标的额的2 0%C.主合同与从合同标的总额的1 0%D.主合同标的额的1 0%正确答案B5 7、以下（）专项施工方案，需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A.高大模板工程B.浅基坑工程C.大爆破工程D.脚手架工程正确答案A5 8、下列合同中，合同法律关系客体属于“行为”的 是（）。A.借款合同B.买卖合同C.技术转让合同D.勘察合同正确答案D5 9、“不利气候条件”对施工的影响属于（）应承担的风险。A.发包人B.承包人C.监理人D.保险人正确答案B6 0、下列选项中，关于代理的说法，不正确的是
22、（）。A.代理的民事责任由被代理人承担B.代理人以自己的名义实施代理行为C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任D,代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示正确答案B6 1、根 据 标准施工合同，施工期的结束日期是指（）。A.发包人组织的工程竣工验收合格日B.工程施工合同中双方约定的完工日C.工程接收证书中写明的实际竣工日D.承包人施工任务的实际完工日正确答案C6 2、EC C合同中，早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定应由（）记录在案。A.雇主B.监理工程师C.项目经理D.承包商正确答案C6 3、（2 0 2 0年真题）不可用于抵押的财产是（）oA.建设用地使用权B,正在建造的
23、建筑物C.土地所有权D.正在使用的交通工具正确答案C6 4、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.竞争激烈程度较差正确答案D6 5、根 据 招标投标法实施条例，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（A.5%B.1 0%C.2 0%D.3 0%正确答案B6 6、根 据 标准施工总承包招标文件中 的 合同条款及格式，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制()。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D,建设资金平衡表正确答案A6 7、某
24、招标项目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投标保函，投标人随即要求撤回投标文件，此时应()A.按无效投标处理B.要求投标人补交投标保函C.进入评标程序后淘汰D.要求投标人赔偿损失正确答案A6 8、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5 0 0 0万元。该施工企业从A银行贷款3 0 0 0万元，从B银行贷款2 0 0 0万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3 0 0 0万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()A.A银行1 0 0 0万元，B银行2 0 0 0万元B.A银行1 8 0 0万元，B银行1 2 0 0万元C.A.B银行
25、各项工作1 5 0 0万元D.A银 行2 0 0 0万元，B银 行1 0 0 0万元正 确 答 案A6 9、下列细菌，具 有 嗜 盐 性 的 是（)oA.变形杆菌B.沙门菌C.葡萄球菌D.副溶血性弧菌正 确 答 案D7 0、在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因A.技 术、B.技 术、C.价 格、D.价 格、的优先次序,价 格、商务、价 格、商务、技 术、服 务、技 术、商务、根据其评价值高低进行排序。服务服务商务服务素（）正 确 答 案C7 1、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当 列 在（）中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.技术文件正 确 答
26、 案C7 2、使用皮褶厚度计的正确方法为（）。A.使用右手拇指和食指捏起皮下组织，左手握皮褶计B.皮褶计的压力标准为1 0 g/c m 2C.在皮褶计指针快速回落并稳定一定时间后读数D.测量时皮褶计卡钳钳柄充分夹住皮褶正确答案B7 3、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。A.7B.1 4C.2 1D.2 8正确答案B7 4、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）oA.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意C.承包人不得将
27、设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D,分包人的资质能力不需要经过监理人审查正确答案D7 5、投标人递交的投标保证金形式不可以是（）。A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书正确答案D7 6、关于施工合同中缺陷责任期的表述，不正确的是（）。A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B.缺陷责任期一般为1年C.包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过1 8个月D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期正确答案C7 7、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为1 0 0万元
28、，约定由买方支付定金3 0万元。由于资金周转困难，买方只交付了 2 5万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。A.3 0万元B.2 5万元C.2 0万元D.55万元正确答案C7 8、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法不正确的是（）。A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担D.因未及时退货造成的损失由订货方承担正确答案D7 9、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的（）d内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。A
29、.2 1B.2 8C.4 2D.56正确答案D80、（2 0 1 5年真题）根 据 标准施工合同，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价正确答案D81、根据 标准设备采购合同的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误 后（）内，向卖方支付结清款。A.缺陷责任期届满，1 4天B.缺陷责任期届满，2 8天C.质量保证期届满，1 4天D.质量保证期届满，2 8天正确答案D82、下列招标采购阶段的管理任务中，（）是招标采
30、购和合同管理工作的关键。A.开展建设工程项目招标采购的总体策划B.根据标准文本编制招标文件和合同条件C.细化项目参建各相关方的合同界面管理D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式正确答案D8 3、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争正确答案D8 4、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。A.对合同设备质量的确认B.买方不再提出质量异议或拥有退
31、货的权利C.仅为过程行为D.卖方不再承担合同设备的任何义务正确答案C8 5、健康档案的内容中问题描述是将每一个问题依序号顺序逐一以“S0A P”的形式进行描述，其中字母A代 表（）。A.主观资料B.评估C.客观资料D.计划正确答案B8 6、标准施工招标文件的适用范围是（）。A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目正确答案A8 7、设计施工总承包合同模式下，承包人可以索赔工期、费用和利润的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.行政审批延误C.为他人提供方便D.发包人违约解除合同正确答案A88、施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其
32、授权行为构成（）。A.表见代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理正确答案D89、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）oA.不利物质条件属于承包人应承担的风险B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担D.不利物质条件包括不利气候条件正确答案B90、设计施工总承包合同订立时，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。A.承包人建议书B.设计文件C.价格清单D.投标函正确答 案B91、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程
33、的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）oA.承包人承担工期和费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿正确答案A92、设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此 时（）oA.发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B.发包人仅承担
34、承包人由此引起的工期损失C.发包人应承担由此引起的承包人全部损失D.发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失正确答案C9 3、根据九部委的勘察合同的规定，承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是（）。A.发包人B.勘察人C.施工单位D.监理单位正确答案B9 4、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品,适用的采购方式是（）A.询价方式B,直接订购C.招标D.以上均不适用正确答案A9 5、根 据 招投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用的方式是（）。A.邀请招标B.一次性招标C.公开招标D.分阶段招标正确答案C9 6、建
35、设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。A.发包人B.勘察人C.发包人或勘察人D.发包人和勘察人正确答案B9 7、根据F I D I C 施工合同条件，如任一争端方对争端避免/裁决委员 会（D A A B）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行正确答案B9 8、关于技术服务，下列说法错误的是（）。A.卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务B.卖方技术人员应并服从买方的现场管理C.任何技术人员不合格，买
36、方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由买方承担D.不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员正确答案C9 9、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照（）作出结论。A.招标人的意见B.评标委员会主席的意见C.多数成员的意见D.政府主管部门的意见正确答案C1 0 0、骨软化病常见症状不包括（）。A.骨压痛B.骨痛C.肌无力D.“0”形腿正确答案D二.多选题1、关于代理型C M管理模式的说法，正确的有（）。A.C M承包商不承担项目实施风险B.C M承包商只为雇主提供咨询服务C.C M合同属于设计施工总承包合同D.C M承包商在施工阶段相当于总承包商E
37、.C M承包商按保证工程最大费用值（G M P）的限制组织施工正确答案A B2、下列选项中可以作为保证人的（）。A,施工企业的董事长B.公立医院C.中外合资企业D.企业职能部门E.房地产开发公司的子公司正确答案A C3、根 据 合同法的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括（）A.严格责任原则B.惩罚性原则C.过错推定原则D.公平责任原则E.补偿性原则正确答案A B4、根据 标准施工合同，关于施工合同中明确保险责任的说法正确的 有（）oA.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时
38、要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保正确答案B D5、关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有（）。A.当事人意思表示一致时合同成立B.材料交付时合同成立C.是单务合同D.是买卖合同E.是无偿合同正确答案A D6、下列关于I P D合同模式的说法中，错误的是（）。A.I P D模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式B.参与项目各方充分利用自身的技能与知识，通过项目全寿命周期各阶段的通力合作，使项目效益最大化，为业主创造更大价值并减少浪费C.由业主、承包商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同形成多方合同型I P D模式D.在报酬激励方面，参与
39、各方共同商定项目目标实现的报酬金额，若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作为激励报酬E.在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔正确答案C7、建设工程施工招标公告的内容包（）oA.建设资金来源B.招标人的名称C.项目概况D,投标人的资格要求E.评标办法正确答案B C D8、根 据 标准施工招标文件的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构C.申请人为本项目的招标代理人D.申请人为施工总承包三级资质E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重
40、大工程质量问题正确答案A B C9、九部委勘察合同文本合同附件包括（）0A.合同协议书B.履约保证金格式C.支付担保D.预付款担保E.通用条款正确答案A B D1 0、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。A,不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.工程师未按合同约定提供所需指令正确答案A C1 1、根据I P D合同条件，任何一方提出的争议应提交到由（）所组成的争议处理委员会协商解决。A.业主B.设计单位C.承包商D.工程师E.项目中立人正确答案A B C1 2、根 据 标准设计施工总承包合同，关于承包人
41、的说法，正确的有（）。A.总承包合同的承包人必须是联合体B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系D,承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容正确答案B D1 3、于无权代理的说法，正确的有（）。A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为E.无权代理行为由行为人承担民事责任正确答案A C D1 4、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的（）。A.民
42、事权利能力B.民事行为能力C.刑事权利能力D.刑事行为能力E.自主行为能力正确答案A B1 5、按 照 建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（）A.地基基础工程B.电气管线工程C.设备安装工程D.装修工程E.屋面防水工程正确答案B C D1 6、保险索赔的证据包括（）。A.保单B.设计单位负责人的意见C.事故照片D.鉴定报告E.建设工程合同正确答案A C D1 7、根 据 标准施工招标文件中的通用合同条款，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）oA.法规变化引起成本增加B.不可抗力造成的损失C.延误移交施工现场D.非承包商原因检验导致施工延误E.业主
43、提前占用工程正确答案C D1 8、下列关于工程竣工日期的说法中，正确的是（）。A.竣工验收合格，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期B.竣工验收基本合格，以监理人复查承包人整修和完善工作达到了要求时为竣工日期C.竣工验收不合格，重新验收合格后，当事人对实际竣工日期有争议的，以重新竣工验收合格之日为竣工日期D.发包人延误竣工验收的，以提交竣工验收申请报告日为竣工日期E.发包人未经竣工验收擅自使用，施工合同对此未作约定时，以转移占有建设工程之日为竣工日期正确答案A C D1 9、与材料供应合同相比，工程委托监理合同的法律特征有（）A.主体具有特定的资格条件和资质条件B.兼有工程合同和委托合同两类合同
44、的特点C.内容受到工程项目建设程序、法律法规和工程标准规范的制约D.合同标的是质量、进度、投资三控制E.在法律上依附于相关的工程勘察设计施工合同，属于从合同性质正确答案A C2 0、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议时，下列处理正确的是（）。A.应当根据评标委员会主席的意见作出结论B.应当根据多数成员的意见作出结论C.持不同意见的成员可以口头说明不同意见及理由，评标报告应当注明该不同意见D.持不同意见的成员应当在评标报告上签署不同意见及理由E.未在评标报告上签署不同意见及理由的成员，视为不同意评标报告正确答案B D2 1、基于计算机和互联网技术的线上合同管理系统是实现（）的重要手段。A
45、.信息共享B.协同工作C.过程控制D.实时管理E.安全管理正确答案A B C D2 2、下列合同法律关系的客体中，属于智力成果的有（）。A.专利权B.工程设计C.土方开挖D.借款合同E.绑扎钢筋正确答案A B2 3、根 据 担保法，不得用于抵押的财产有（）。A.商业用地使用权B,已建成的住宅楼C.宅基地的土地使用权D.土地的所有权E.公立学校的教育设施正确答案C D2 4、勘察工作是一项专业性很强的工作，勘察人必须具备的条件包括()。A.勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人B.超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同C.承包方须持有建设行政主管部门颁发的企业法人营
46、业执照D.承包方必须持有工商行政管理部门颁发的工程勘察资质证书E.取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程勘察、设计咨询和技术服务正确答案A B2 5、工程施工投标资格预审公告应包括的内容有（）。A.招标条件B.项目概况与招标范围C.资格预审方法D.申请人资格要求E.投标保证金要求正确答案A B C D2 6、根 据 标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（）。A.在施工现场设立专门的质量检验机构B.施工人员的质量教育和技术培训C.严格执行规范和操作规程D.现场施工人员的职称和职业资格审查E.定期考核施工人员的劳动技能正确答案A B C2 7、
47、根 据 标准设计施工总承包招标文件中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。A,承包人应提前1 4天将申请竣工试验通知送达发包人B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书；E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期正确答案B D2 8、邀请招标的缺点是（）。A.投标人及投标人的数量事先难以预计B.可能漏掉更具优势的单位C.评标工作量大D.招标人不熟悉某些投标人的情况E.不能实现充分竞争正确答案B2 9、根 据 机电产品采购国际竞争性招标文件，关
48、于交付设备检验的说法，正确的有（）A.卖方既可自己，也可派代表参加检验B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面正确答案A D3 0、关于承包人提交最终结清申请单的说法，正确的是（）。A.承包人按通用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单B.质量保证金不足以抵减发包人损失时，承包人应承担剩余部分的赔偿C.承包人对最终结清申请单内容有异议时，有权要求发包人进行修正D.承包人向发包人提交修正后的最终结清申请单E.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同
49、意正确答案B3 1、对设计投标书进行评审时，设计方案评审的内容包括（）。A.总体布置的合理性B.设备选型的适用性C.造型是否美观大方D.“三废”治理方案是否有效E.投资是否超过限额正确答案A B C D3 2、在合同法律关系的组成中，合同法律关系的内容包括（）。A.合同法律关系的主体B.合同法律关系的客体C.合同法律关系的权利D.合同法律关系的任务E.合同法律关系的义务正确答案C33、根 据 标准施工招标文件，组成施工招标文件的有（）。A.投标人须知B.发包人要求C.工程量清单D.合同条款及格式E.技术标准和要求正确答案ACD34、根 据 标准施工合同，关于监理人的说法正确的有（）。A.受发包
50、人委托对施工合同的履行进行管理B.居于施工合同履行管理的核心地位C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿正确答案ABCD35、下列行为属于勘察人违约的有（）oA.勘察文件不符合法律及合同约定B.勘察人转包、违法分包C.发包人原因造成勘察停止D.发包人为按合同约定支付勘察费用E.发包人无法履行合同正确答案A B3 6、按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（）oA.领有公共运输执照施工车辆的损失B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡C