初中级专业技术资格(建设工程造价)(题库)预测试卷六.docx

上传人:江*** 文档编号:90948801 上传时间:2023-05-18 格式:DOCX 页数:27 大小:236.18KB
返回 下载 相关 举报
初中级专业技术资格(建设工程造价)(题库)预测试卷六.docx_第1页
第1页 / 共27页
初中级专业技术资格(建设工程造价)(题库)预测试卷六.docx_第2页
第2页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述

《初中级专业技术资格(建设工程造价)(题库)预测试卷六.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初中级专业技术资格(建设工程造价)(题库)预测试卷六.docx(27页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、初中级专业技术资格(建设工程造价)预测试卷六单选题1.在非代理型施工管理模式(CM模式)的合同中,通常采用()合同(江南博哥)。A.成本加固定费用B.成本加固定比例费用C.成本加奖金D.最大成本加费用 参考答案:D参考解析:在工程成本总价合同基础上加固定酬金费用的方式,即当设计深度达到可以报总价的深度,投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金(包括各项管理费、风险费和利润)。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价,由承包商承担所有的额外费用,若实施过程中节约了成本,节约的部分归业主,或者由业主与承包商分享,在合同中要确定节约分成比例。在非代理型(风险型)CM模式的合同中就采用这种方式。所以D

2、正确。单选题2.饰面板安装工程中,后置埋件必须满足设计要求的:()A.现场抗扭强度B.现场抗剪强度C.现场拉拔强度D.现场抗弯强度 参考答案:C参考解析:参见建筑装饰装修工程质量验收规范。8.2.4饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件)、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理必须符合设计要求。后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求。饰面板安装必须牢固。单选题3.下列混凝土构件的轴线位置允许偏差,哪个是不符合规范规定的?()A.独立基础20mmB.柱8mmC.墙8mmD.梁8mm 参考答案:A单选题4.以下哪一项幕墙类型不是按幕面材料进行分类的?()A.玻璃幕墙B.金属幕墙C.石材幕墙D.墙

3、板式幕墙 参考答案:D参考解析:玻璃、金属、石材幕墙均是按幕面材料分类的幕墙。单选题5.对施工工期较长,承包方为减少由于通货膨胀引起工程成本增加的风险,应尽可能采用()合同。A.固定总价B.固定单价C.调值总价D.成本加酬金 参考答案:C单选题6.建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、()之间,在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。A.社区B.市民C.社会团体、公民D.地方社团 参考答案:C参考解析:建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间,在建设活动

4、中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。单选题7.根据我国民法通则,与限制民事行为能力人订立合同的相对人可似催告法定代理人在()个月内予以追认。A.一B.两C.三D.四 参考答案:A单选题8.单块玻璃的面积大于下列哪一数值时,就应使用安全玻璃?()A.1.0B.1.5C.2.0D.2.5 参考答案:B参考解析:参见建筑装饰装修工程质量验收规范。5.6.2玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5时应使用安全玻璃。单选题9.水溶性涂饰涂料具有的优点是:,附着力强,省工省料,维修方便.耐老化.施工效率高()A.、VB.、C.、D.、 参考答案

5、:D参考解析:水性涂料以水作溶剂,节省大量资源;水性涂料消除了施工时火灾危险性;降低了对大气污染;水性涂料仅采用少量低毒性醇醚类有机溶剂,改善了作业环境条件。一般的水性涂料有机溶剂(占涂料)在10%15%之间,而现在的阴极电泳涂料已降至1.2%以下,对降低污染节省资源效果显著。水性涂料在湿表面和潮湿环境中可以直接涂覆施工;水性涂料对材质表面适应性好,涂层附着力强。水性涂料涂装工具可用水清洗,大大减少清洗溶剂的消耗。水性涂料电泳涂膜均匀、平整。展平性好;内腔、焊缝、棱角、棱边部位都能涂上一定厚度的涂膜,有很好的防护性;电泳涂膜有最好的耐腐蚀性,厚膜阴极电泳涂层的耐盐雾性最高可达1200h。单选题

6、10.门顶弹簧(缓冲器)不适用于以下哪种?()A.右内开门B.右外开门C.双向开启门D.左内开门 参考答案:C参考解析:门顶弹簧属油压式自动闭门器,装于门扇顶上,不适用于双向开启门。单选题11.下列关于工作总时差的说法中,正确的是()。A.总时差是在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间B.总时差是在不影响其后续工作最迟开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间C.总时差是在不影响其后续工作最早完成时间的前提下,本工作可以利用的机动时间D.总时差是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下,本工作可以利用的机动时间 参考答案:A参考解析:总时差是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机

7、动时间;自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下,本工作可以利用的机动时间。单选题12.民用建筑中空调机房的消音顶棚应采用哪种燃烧等级的装修材料?()A.A级B.B1级C.B2级D.B3级 参考答案:A参考解析:建筑内部装修设计防火规范规定:3.1.5消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。石膏板为A级。用于吊顶的纸面石膏板、矿棉吸声板、纤维石膏板均为B1级。单选题13.屋面工程采用水泥砂浆找平层所设分格缝,其纵横缝的最大间距不大于下列哪一数值?()A.4mB.5mC.6mD.8m 参考答案:C单选题14.地下防水

8、混凝土结构厚度不应小于:()A.200mmB.250mmC.300mmD.350mm 参考答案:B单选题15.A.覆土应回填种植土B.防水层与保护层之间应设找平层C.保护层厚度在人工回填时不小于50mmD.种植小乔木应回填覆土厚度800mm以上 参考答案:B参考解析:地下工程防水技术规范规定:4.8.9地下工程种植顶板的防排水构造应符合下列要求:耐根穿刺防水层应铺设在普通防水层上面。耐根穿刺防水层表面应设置保护层,保护层与防水层之间应设置隔离层。4.3.25卷材防水层经检查合格后,应及时做保护层,保护层应符合下列规定:顶板卷材防水层上的细石混凝土保护层,应符合下列规定;采用机械碾压回填土时,保

9、护层厚度不宜小于70mm;采用人工回填土时,保护层厚度不宜小于50mm;防水层与保护层之间宜设置隔离层。新的种植屋面工程技术工程(JGJ155-2013)对小乔木种植土的厚度要求为600mm。单选题16.下列对防空地下室装修设计的要求,错误的是()A.滤毒室顶棚不应抹灰B.洗消间顶棚不应抹灰C.防毒通道墙面不应抹灰D.扩散室地面应平整光洁 参考答案:C参考解析:人民防空地下室设计规范规定:3.9.3防空地下室的硕板不应抹灰。平时设置吊顶时,应采用轻质、坚固的龙骨,吊顶饰面材料应方便拆卸。密闭通道、防毒通道、洗消间、简易洗消间、滤毒室、扩散室等战时易染毒的房间、通道,其墙面、顶面、地面均应平整光

10、洁,易于清洗。单选题17.下列有关轻集料混凝土空心砌块墙体的构造要点,正确的是()A.主要用于建筑物内隔墙和框架填充外墙B.应采用水泥砂浆抹面C.砌块墙体上可直接挂贴石材D.用于内隔墙的砌块强度等级要高于填充外墙的砌块 参考答案:A参考解析:参考技术措施:建筑第二部分4.1.6轻骨料混凝土空心砌块墙的设计要点:主要用于建筑物的框架填充外墙和内隔墙;用于外墙或较潮湿房间隔墙时,强度等级不应小于MU5.0,用于一般内墙时强度等级不应小于MU3.5;抹面材料应与砌块基材特性相适应,以减少抹面层龟裂的可能,宜根据砌块强度等级选用与之相对应的专用抹面砂浆或聚丙烯纤维抗裂砂浆,忌用水泥砂浆抹面;砌块墙体上

11、不应直接挂贴石材、金属幕墙。单选题18.某网络计划执行过程中,发现工作F还需工作8天,但该工作至最早完成时间尚有2天,最迟完成时间有4天,则该工作使总工期()。A.拖后2天B.拖后4天C.拖后6天D.拖后8天 参考答案:B参考解析:总时差等于工作的最迟开始时间减去最早开始时间,或等于最迟完成时间减去最早完成时间。由题意可知,该工作的总时差为:4-2=2(天)。工作F还需工作8天,但该工作至最早完成时间尚有2天,可知该工作进度拖延:8-2=6(天),则该工作使总工期拖后:6-2=4(天)。单选题19.以下哪类多层建筑可使用经阻燃处理的化纤织物窗帘?()A.1000座的礼堂B.6000的商场C.三

12、星级酒店客房D.幼儿园 参考答案:C参考解析:本题四个选项的建筑中,只有酒店客房的窗帘可选择B2级材料,其他均应选择B1级。单选题20.窗台与室内楼地面高差在0.45m以下且结构净高在2.10m及以上的凸(飘)窗,其建筑面积计算方法为:()A.按其围护结构外围水平投影面积的112计算B.按其围护结构外围垂直投影面积计算C.按自然层面积计算D.不计算 参考答案:A单选题21.下列向有管辖权的人民法院起诉解决争议的相关内容叙述不正确的是()。A.当合同中约定采用向有管辖权的人民法院起诉解决争议时,任何一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼B.诉讼实行一审终局制度C.当事人对一审判决不服时,可以在规

13、定的时间内向上一级人民法院提起上诉D.诉讼实行二审终局制度 参考答案:B单选题22.在楼地面面层下面起连接作用的构造层称为()A.垫层B.结合层C.填充层D.找平层 参考答案:B参考解析:建筑地面设计规范2.0.3.结合层combined course:面层与下面构造层之间的连接层。单选题23.对材料导热系数影响最大的因素是()A.湿度和温度B.湿度和表观密度C.表观密度和分析结构D.温度和热流方向 参考答案:C单选题24.石材幕墙工程中应对材料及其性能复验的内容不包括:()A.石材的弯曲度B.寒冷地区石材的耐冻融性C.结构胶的邵氏硬度D.结构胶的黏结强度 参考答案:C单选题25.在建筑工程施

14、工中,要求水泥的凝结时间既不能过早,也不能太迟,普通水泥的初凝及终凝宜控制在多长时间?()A.初凝不早于45min,终凝不迟于8hB.初凝不早于60min,终凝不迟于10hC.初凝不早于45min,终凝不迟于10hD.初凝不早于60min,终凝不迟于8h 参考答案:C单选题26.由于木材构造的不均匀性,在不同方向的干缩值不同。以下哪个方向的干缩值最小?()A.顺纹方向B.径向C.弦向D.斜向 参考答案:A参考解析:木材的湿胀干缩值在不同方向上是不一样的。以干缩为例,顺纹方向干缩最小,为0.1%0.35%;径向干缩较大,为3%6%;弦向干缩最大,为6%12%。径向干缩与弦向干缩之比一般为1:2。

15、单选题27.沥青嵌缝油膏以石油沥青为基料,加入改性材料废聚氯乙烯塑料,改变了沥青的哪种性质?()A.防水性B.温度稳定性C.抗老化性D.黏结性 参考答案:B参考解析:将树脂加入沥青,可以改善沥青的黏性、低温柔韧性和气密性。单选题28.一般来说,一个网络图中至少有()条关键线路。关键线路也不是一成不变的,在一定的条件下,关键线路和非关键线路会相互转化。A.1B.2C.3D.4 参考答案:A参考解析:一般来说,一个网络图中至少有1条关键线路。关键线路也不是一成不变的,在一定的条件下,关键线路和非关键线路会相互转化。单选题29.下列费用中,属于生产准备费的是()。A.人员培训费B.竣工验收费C.联合

16、试运转费D.完工清理费 参考答案:A参考解析:生产准备费是指在建设期内,建设单位为保证项目正常生产而发生的人员培训费、提前进厂费以及投产使用必备的办公、生活家具用具及工器具等的购置费用。单选题30.建设工程经竣工验收合格的,竣工日期应为()。A.合同约定的竣工日期B.业主单方面下发的竣工日期C.竣工验收合格之日D.竣工报告提交日期(发包人未拖延验收) 参考答案:C单选题31.以下门窗的开启方向哪个正确?()A.高层建筑外开窗B.门跨越变形缝C.宿舍楼进厅外开门D.外走廊的内开窗 参考答案:C参考解析:根据民用建筑设计通则,当采用外开窗时应加强牢固窗扇的措施;开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低

17、于2m;门的开启不应跨越变形缝。单选题32.我国一般建筑物屋顶材料,首先应综合满足下列哪一组要求?()A.经济、美观、实用B.轻质、坚固、隔热C.耐久、隔音、防雨D.承重、防水、保温 参考答案:D参考解析:屋顶材料不仅满足承重要求,还必须考虑保温、防水和美观的要求。单选题33.关于材料孔隙率的说法,正确的是()A.孔隙率反映材料致密程度B.孔隙率也可以称为空隙率C.孔隙率大小与材料强度无关系D.烧结砖的孔隙率比混凝土小 参考答案:A参考解析:孔隙率的大小直接反映了材料的致密程度。材料内部孔隙的构造,可分为连通的与封闭的两种。连通孔隙不仅彼此贯通且与外界相通,而封闭孔隙则不仅彼此不连通且与外界相

18、隔绝,孔隙按尺寸大小又分为极微细孔隙、细小孔隙和较粗大孔隙。孔隙的大小及其分布对材料的性能影响较大。而空隙率是指散粒材料在某堆积体积中,颗粒之间的空隙体积所占的比例。单选题34.根据国务院关于投资体制改革的决定,下列说法错误的是()。A.非政府投资项目实行核准制B.对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批资金申请报告C.对于企业不使用政府资金投资建设的项目,需向政府提交项目申请报告和开工报告D.对于采用直接投资的政府投资项目,政府需要审批项目建议书和可行性研究报告 参考答案:C参考解析:对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目,政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告

19、,除特殊情况外,不再审批开工报告,同时还要严格审批其初步设计和概算;对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目,则只审批资金申请报告。对于企业不使用政府资金投资建设的项目,政府不再进行投资决策性质的审批,区别不同情况实行核准制或登记备案制。(1)核准制。企业投资建设政府核准的投资项目目录中的项目时,仅需向政府提交项目申请报告,不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。(2)备案制。对于政府核准的投资项目目录以外的企业投资项目,实行备案制。除国家另有规定外,由企业按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。单选题35.混凝土小型空心砌块砌体的水平灰缝砂浆饱满度按净面积计算不得低

20、于:()A.50%B.70%C.80%D.90% 参考答案:D参考解析:参见砌体结构工程施工质量验收规范。6.2.2砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于90%。单选题36.某大学新校区建设项目中属于分部工程费用的是:()A.土方开挖、运输与回填的费用B.屋面防水工程费用C.教学楼土建工程费用D.教学楼基础工程费用 参考答案:D参考解析:参见房屋建筑与装饰工程工程量计算规范。分部工程包括土石方工程、地基处理与边坡支护工程、桩基工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、金属结构工程、木结构工程、门窗工程、屋面及防水工程、保温、隔热、防腐工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰与隔断、幕

21、墙工程、天棚工程、油漆、涂料、裱糊工程、其他装饰工程、拆除工程。A、B选项属于分部工程里的分项工程。单选题37.下列对老年公寓公用楼梯的要求,正确的是()A.梯段有效宽度不应小于1.10mB.休息平台的进深不应小于1.30mC.踏步宽度不应小于0.30mD.踏步高度不应大于0.16m 参考答案:D参考解析:老年人居住建筑设计标准规定:5.3.1老年人居住建筑严禁采用螺旋楼梯或弧线楼梯。5.3.2楼梯踏步踏面宽度不应小于0.28m,踏步踢面高度不应大于0.16m。同一楼梯梯段的踏步高度、宽度应一致,不应设置非矩形踏步或在休息平向区设置踏步。单选题38.在影响抹灰层与基体黏结牢固的因素中,下列何者

22、叙述不正确?()A.抹灰前基体表面浇水,影响砂浆黏结力B.基体表面光滑,抹灰前未做毛化处理C.砂浆质量不好,使用不当D.一次抹灰过厚,干缩率较大 参考答案:A参考解析:除选项A之外,其他三项均对抹灰层与基体的黏结不利。单选题39.骨架隔墙工程施工中,龙骨安装时应首先:()A.固定竖向边框龙骨B.安装洞口边竖向龙骨C.固定沿顶棚、沿地面龙骨D.安装加强龙骨 参考答案:C参考解析:参见建筑装饰装修工程质量验收规范。7.3.4条文说明:龙骨体系沿地面、顶棚设置的龙骨及边框龙骨,是隔墙与主体结构之间重要的传力构件,要求这些龙骨必须与基体结构连接牢固,垂直和平整,交接处平直,位置准确。由于这是骨架隔墙施

23、工质量的关键部位,故应作为隐蔽工程项目加以验收。单选题40.关于楼梯宽度的解释,下列哪一项是正确的?()A.墙边至扶手内侧的距离B.墙边至扶手外侧的距离C.墙边至梯段边的距离D.墙边至扶手中心线的距离 参考答案:D参考解析:按照民用建筑设计通则6.7.2楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离。单选题41.屋面坡度大于多少时,卷材防水层应采取固定措施?()A.10%B.15%C.20%D.25% 参考答案:D参考解析:参见屋面工程质量验收规范。6.2.1屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。单选题42.若某工程网络计划的计算工期等于计划工期,则该网络计划中的关键

24、工作是()的工作。A.时标网络计划中没有波形线B.与紧后工作之间时间间隔为零C.最早完成时间等于最迟完成时间D.开始节点与完成节点均为关键节点 参考答案:C参考解析:当计算工期等于计划工期时,最迟完成时间等于最早完成时间(即总时差为零)的工作即为关键工作。单选题43.由于发包人或者监理工程师的指令增加工程量和附加工程,造成工期延长和费用增加时,承包人提出索赔属于()。A.默示索赔B.反索赔C.综合索赔D.工程变更索赔 参考答案:D参考解析:索赔按索赔事件的性质可分为:工期延误索赔;工程变更索赔;合同终止的索赔;加快工程索赔;意外风险和不可预见因素索赔;其他索赔。其中,工程变更索赔是指由于发包人

25、或者监理工程师指令增加或减少工程量或附加工程、修改设计、变更工程顺序等,造成工期延长和费用增加,承包人对此提出索赔。单选题44.A.一B.一C.一一D.一 参考答案:D参考解析:自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路,或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。本题中的关键线路可用双线或粗线标注。可直接计算各项的总的工作持续时间,A项,为6+6+5=17;B项,为5+4+5=14;C项,为6+4+5=15;D项,8+4+6=18。则D项线路的工作持续时间最长,即关键线路为:一一一。单选题45.下列哪种材料做墙基时必须做墙体防潮层?()A.普通混凝土B.页岩砖C.块石砌体D.钢筋混凝土 参

26、考答案:B参考解析:参考技术措施:建筑第二部分4.2.1墙基防潮,3当墙基为混凝土、钢筋混凝土或石砌体时,可不做墙体防潮层。单选题46.下列关于独立基础平法施工图的制图规定的说法中,错误的是()。A.独立基础平法施工图,有平面注写与截面注写两种表达方式B.独立基础的平面注写方式,分为集中标注和分类标注两部分内容C.基础编号、截面竖向尺寸、配筋三项为集中标注的必注内容D.独立基础的截面注写方式,可分为截面标注和列表注写两种表达方式 参考答案:B参考解析:独立基础平法施工图,有平面注写与截面注写两种表达方式。独立基础的平面注写方式,分为集中标注和原位标注两部分内容。集中标注,系在基础平面图上集中引

27、注,基础编号、截面竖向尺寸、配筋三项必注内容,基础底面标高(与基础底面标准标高不同时)和必要的文字注解两项选注内容。独立基础的截面注写方式,可分为截面标注和列表注写(结合截面示意图)两种表达方式。单选题47.混凝土用的粗骨料最大颗粒粒径,下列哪条不符合规范规定?()A.不超过构件截面最小尺寸的1/4B.不超过钢筋最小净间距的3/4C.不超过实心板厚度的1/2且不超过50mmD.最大颗粒粒径是以长径尺寸计 参考答案:C单选题48.工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的,应当报告()要求设计单位改正。A.建设单位B.监理单位C.建筑施工企业D.建设行政主管部门 参考

28、答案:A单选题49.在项目建议书阶段的投资估算的方法中,()简单易行,适用面广,对于一般的通用性项目行之有效,估算结果精确度适中。这种方法既可以在项目建议书阶段使用,也可在可行性研究阶段使用。A.类似项目对比法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法 参考答案:D单选题50.EPS板薄抹灰外墙外保温系统中薄抹灰的厚度应为以下何值?()A.12mmB.36mmC.610mmD.1015mm 参考答案:B参考解析:外墙外保温工程技术规程规定:5.0.3对于具有薄抹面层的系统,保护层厚度应不小于3mm且不宜大于6mm。对于具有厚抹面层的系统,厚抹面层厚度应为2530mm。单选题51.硅酸盐

29、水泥熟料矿物组成中对强度贡献最大的是()。A.C2SB.C3AC.C3SD.C4AF 参考答案:C单选题52.A.粗砂填塞缝隙;粗砂结合层25mm厚B.M5水泥砂浆灌缝;M5混合砂浆25mm厚C.M5水泥砂浆灌缝;中砂垫层25mm厚D.粗砂填塞缝隙;M5混合砂浆25mm厚 参考答案:A参考解析:参考图集工程做法,路12做法。水泥砂浆结合层可酌情改用粗砂。单选题53.钢结构的连接方法不包括()。A.机械连接B.焊接连接C.螺栓连接D.铆钉连接 参考答案:A参考解析:钢结构的连接方法有:焊接连接、螺栓连接和铆钉连接。单选题54.建筑地面工程中的防油渗混凝土面层,在编制施工组织设计确定施工质量控制措

30、施时,下列哪项不正确?()A.应按厂房柱网分区段浇筑B.分区段面积不宜大于50C.面层内不得敷设管线D.面层内配置的钢筋在分区段缝处不应断开 参考答案:B参考解析:参见建筑地面工程施工质量验收规范。5.6.4防油渗混凝土面层应按厂房柱网分区段浇筑,区段划分及分区段缝应符合设计要求。单选题55.推拉自动门的最大开门感应时间应为:()A.0.3sB.0.4sC.0.5sD.0.6s 参考答案:C参考解析:单选题56.A.防水问题B.防火问题C.防噪问题D.防腐问题 参考答案:B参考解析:参见技术措施:建筑第二部分,6.2.153楼板保温层的构造做法:3)保温层设于结构板下、吊顶之上。此种做法应注意

31、防火问题,材料与构造的选用应符合国家有关防火规定。单选题57.根据招标投标法的规定,下列关于投标和开标的说法中,正确的是()。A.投标人如果准备中标后将部分工程分包的,应在中标后通知招标人B.联合体投标中标的,应由联合体牵头方代表联合体与招标人签订合同C.开标应当在公证机构的主持下,在招标人通知的地点公开进行D.开标时,可以由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况 参考答案:D参考解析:根据招标文件载明的项目实际情况,投标人如果准备在中标后将中标项目的部分非主体、非关键工程进行分包的,应当在投标文件中载明。联合体中标的,联合体各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。

32、开标应当在招标人的主持下,在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。应邀请所有投标人参加开标。开标时,由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况,也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。单选题58.某双代号网络计划的终点节点有四条内向箭线,其最早完成时间分别为第20、25、32、41周,要求该项目在38周内完成,则其计算工期和计划工期应分别为()周。A.32;38B.41:38C.41:39D.42;41 参考答案:B参考解析:单选题59.关于柴油发电机房储油间的设计要求,错误的是()A.B.储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2hC.储油间的门

33、应采用能自行关闭的甲级防火门D.储油间的地面应低于其他部位或设置门槛 参考答案:B参考解析:单选题60.地下防水混凝土自防水结构迎水面钢筋保护层厚度最小值是多少?()A.25mmB.30mmC.35mmD.50mm 参考答案:D参考解析:地下工程防水技术规范规定:4.1.7防水混凝土结构,应符合下列规定:1结构厚度不应小于250mm;2裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;3钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。单选题61.轻质隔墙工程是指:()A.加气混凝土砌块隔墒B.薄型板材隔墙C.空心砖隔墙D.小砌块隔墙 参考答案:B参考解析:参见建筑装

34、饰装修工程质量验收规范。7.1.1适用于板材隔墙、骨架隔墙、活动隔墙、玻璃隔墙等分项工程的质量验收。单选题62.有效控制工程造价应体现()。A.以设计阶段为重点的建设全过程造价控制B.直接控制,以取得令人满意的结果C.人才与经济相结合是控制工程造价最有效的手段D.知识与信息相结合是控制工程造价最有效的手段 参考答案:A单选题63.地面的混凝土垫层应设纵向缩缝和横向缩缝,下列哪一项是横向缩缝?()A.平行于施工方向的缩缝B.平行于地面长边的缩缝C.垂直于施工方向的缩缝D.垂直于地面长边的缩缝 参考答案:C参考解析:参见建筑地面设计规范2.0.13横向缩缝:垂直于施工方向的缩缝。单选题64.混凝土

35、结构施工过程中,前一工序的质量未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进行后续工序的施工,其主要目的是:()A.确保结构通过验收B.对合格品进行工程计量C.明确各方质量责任D.避免质量缺陷累积 参考答案:D参考解析:参见混凝土结构工程施工质量验收规范3.0.7条文说明:在施工过程中,前一工序的质量未得到监理单位(建设单位)的检查认可,不应进行后续工序的施工,以免质量缺陷累积,造成更大损失。现行规范GB50204-2015对此无相应规定。单选题65.下列属于建设行政法规的是()。A.建设工程质量管理条例B.工程建设项目施工招标投标办法C.中华人民共和国立法法D.实施工程建设强制性标准监督规定

36、参考答案:A单选题66.现浇肋梁楼板由()现浇而成。A.混凝土、砂浆、钢筋B.柱、次梁、主梁C.板、次梁、主梁D.砂浆、次梁、主梁 参考答案:C单选题67.编制预算定额的基础是()。A.时间定额B.概算定额C.施工定额D.产量定额 参考答案:C单选题68.能直接将两种材料牢固地黏结在一起的物质通称为胶黏剂。它不必具备何种性能?()A.有足够的流动性B.不易老化,膨胀收缩变形小C.防火性能好D.黏结强度大 参考答案:C参考解析:胶黏剂对被粘物表面的浸润,是它发生作用的必要条件,因而它应具备一定的流动性;而足够的黏结强度是胶黏剂的基本性能;此外,为使胶黏剂长期发挥作用,通常需要加入防老剂。防火性能

37、不应是胶黏剂(及各种塑料)必需的。单选题69.A.相同焊缝B.不同焊缝C.环形焊缝D.3/4环形焊缝 参考答案:A参考解析:在引出线的转折处绘3/4圆弧表示相同焊缝。单选题70.根据确定的工程量计量结果,承包商向发包商提出支付工程进度款申请,14天内,发包商应按不低于工程价款的()向承包商支付工程进度款A.30%B.40%C.60%D.80% 参考答案:C单选题71.关于饰面板安装工程的说法,正确的是:()A.对深色花岗石需做放射性复验B.预埋件、连接件的规格、连接方式必须符合设计要求C.饰面板的嵌缝材料需进行耐候性复验D.饰面板与基体之间的灌注材料应有吸水率的复验报告 参考答案:B单选题72

38、.合同法规定,执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照()计价。A.合同签约时的价格B.合同签约后一个月的政府指导价C.交付时的价格D.合同签约后一个月的政府定价 参考答案:C参考解析:合同法规定,执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交付时的价格计价。单选题73.关于玻璃采光顶的玻璃,下列说法错误的是()A.玻璃宜采用夹层玻璃和夹层中空玻璃B.中空玻璃的夹层应设置在室内一侧C.不宜采用单片低辐射玻璃D.中空玻璃气体层的厚度不应小于9mm 参考答案:D参考解析:屋面工程技术规范4.10.10中空玻璃气体层的厚度不应小于12mm。单选

39、题74.中小学校建筑中,防护栏杆的高度不应低于()A.0.9mB.1.05mC.1.1mD.1.2m 参考答案:C参考解析:中小学校设计规范规定:8.1.6上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位必须设防护栏杆,防护栏杆必须牢固、安全,高度不应低于1.10m。防护栏杆最薄弱处承受的最小水平推力应不小于1.5kN/m。单选题75.关于自动扶梯的设计要求,错误的是()A.倾斜角最大不应超过35。B.扶手带外边至任何障碍物的水平距离不应小于0.50mC.出入口畅通区的宽度不应小于2.50mD.梯级上空的垂直净高不应小于2.20m 参考答案:D参考解析:民用建筑设计通则6.8.2规定:自动扶梯、自动

40、人行道应符合下列规定:2出入口畅通区的宽度不应小于2.50m,畅通区有密集人流穿行时,其宽度应加大;扶手带外边至任何障碍物不应小于0.50m,否则应采取措施防止障碍物引起人员伤害;5自动扶梯的梯级、自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高不应小于2.30m;6自动扶梯的倾斜角不应超过30,当提升高度不超过6m,额定速度不超过0.50m/s时,倾斜角允许增至35;倾斜式自动人行道的倾斜角不应超过12;单选题76.装配式混凝土建筑外墙饰面的做法,不合理的是()A.反打一次成型的外饰面B.清水混凝土饰面C.露骨料混凝土饰面D.必须抹灰后方可刷涂料饰面 参考答案:D参考解析:装配式混凝土结构技术规程5.3

41、.2:采用反打一次成型的外墙饰面材料,其规格尺寸、材质类别、连接构造等应进行工艺试验验证。而在5.3.1、5.3.2条文说明中,有露骨料混凝土、清水混凝土等面层处理方式。在生产预制外墙板的过程中,可将外墙饰面材料与预制外墙板同时制作成型。多选题1.建设工程项目采用平行模式的特点有()。A.有利于控制工程质量B.有利于缩短建设周期C.有利于组织管理D.有利于控制工程造价E.有利于业主选择承包商 参考答案:ABE参考解析:平行承包模式的特点包括:(1)有利于业主择优选择承包商。(2)有利于控制工程质量。(3)有利于缩短建设工期。(4)组织管理和协调工作量大。(5)工程造价控制难度大。(6)相对于总

42、承包模式而言,平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商的综合优势。多选题2.常用的项目目标控制方法中,()是质量控制的静态分析方法,反映的是质量在某一段时间里的静止状态。A.直方图法B.排列图法C.控制图法D.网络计划法E.S曲线法 参考答案:AB多选题3.根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)GF-2003-0214,需由劳务分包人承担的保险费用有()。A.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产B.运至施工现场用于施工的材料和待安装设备C.承包人提供给劳务人员使用的机械设备D.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害E.施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备 参考答案:AD

43、E参考解析:劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用;保险事故发生时.劳务分包人和承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。所以A、D、E正确。多选题4.建设工程分类有多种形式,按建设工程性质可分为()。A.迁建项目B.自筹资金C.新建项目D.中外合资E.改建项目 参考答案:ACE多选题5.FIDIC1999年出版的施工合同条件(新红皮书)主要用于()的施工。A.由发包人设计的房屋建筑工程B.由承包人设计的房屋建筑工程C.由发包人设计的土木工程D.由承包人设计的土木工程E.由咨询工程师设计的土木工程 参考答案:AC

44、E参考解析:FIDIC1999年出版的施工合同条件(新红皮书)主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程。所以A、C、E正确。多选题6.依据中华人民共和国招标投标法规定,招标公告或投标邀请书应当载明(),实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。A.招标人的名称B.招标项目的性质C.招标项目的数量D.招标人的地址E.招标人的资金情况 参考答案:ABCD多选题7.当施工图中的分项工程项目不能直接套用预算定额时,就产生了定额的换算。定额基价的换算包括()。A.配合比材料不同时的换算B.乘系数的换算C.气候不同时的换算D.施工地点不同时的换算E.施工单位不同时的换算 参考答案:AB多选题8.造成施工进度计划偏差的影响因素包括()。A.设计的变更B.工期及相关计划的失误C.工程条件的变化D.管理过程中的失误E.实施方案的修改 参考答案:ABCDE参考解析:造成施工进度计划偏差的影响因素有:1)工期及相关

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 试题库答案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁