2023年安装合同(5篇).docx

《2023年安装合同(5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年安装合同(5篇).docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 2023年安装合同(5篇)安装合同篇一 乙方（施工单位）：_有限公司 依据中华人民共和国经济合同法和山东省消防治理方法之规定，结合本建筑消防设施安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。 第一条。建筑消防设施概况： （一）建筑名称： （二）安装施工范围： a、集中报警系统 b、应急照明及疏散指示系统 c、室内消火栓系统 d、卤代烷灭火系统 e、二氧化碳灭火系统 f、泡沫灭火系统 g、氮气灭火系统 h、蒸汽灭火系统 i、干粉灭火系统 j、自动喷水灭火系统 （三）开工日期： 年 月 日 竣工日期：年 日 其次条。图纸、预算交付 （一）甲方在开工前十日向乙方供应经过公安消防部门审批的设计图纸叁

2、套。 （二）乙方在合同签订前十日向甲方供应预算报告。 第三条。合同价款、拨款和结算： （一）合同价款： （二）付款方式： 价20%的进度款，工程完工付至总价的80%，工程竢工验收完毕付至总价95%。保修期满后，甲方一周内付给乙方工程总造价的5%的保修款。 第四条。材料、设备供给：由乙方负责供给。 第五条。双方责任： （一）甲方：为乙方供应用水、用电便利和存放设备的场地；协调乙方与工地其它施工单位的协作关系，按乙方所报进度付款。 （二）乙方：应准时选购设备、材料，严格按操作规程施工、确保安装质量，听从甲方的进度安排，按时供应有关竣工资料并参与竣工验收，帮助甲方进展消防验收工作。 第六条。图纸变更

3、： 设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门批准。 第七条。验收和工程质量： （一）乙方在竣工后十日内向甲方供应消防设备施工技术档案，甲方在十日内组织验收； （二）消防设施安装质量以公安消防部门竣工验收合格为标准。 第八条。保修： （一）保修内容：见安装施工范围； （二）保修期限：自验收合格之日起保修壹年； （三）保修期满后，按山东省建筑消防设施使用修理保养治理方法的规定签订修理保养合同。 第九条。违约责任： （一）甲方责任： 1、未按合同规定供应场地、图纸资料、用水用电便利等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工、窝工的实际损失； 2、工程

4、中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用； 3、工程未经消防验收，提前使用，发觉质量问题，自己担当责任； 4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。 （二）乙方责任： 1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付预期的违约金； 2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复；因甲方缘由造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。 第十条。本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，实行(b)的方式解决； a向 b向

5、 第十一条。如需担保。另立合同。 第十二条。本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。 第十三条。本合同正本两份，双方各执一份，副本四份送公安消防、工商行政治理等部门。 第十四条。其他： 1、本工程预、结算执行20_版山东省安装工程消耗量定额，按叁类安装取费，人工费按66元/定额工日计取。材料价格根据施工当季度烟台工程建立标准造价治理中预算中准价格执行。零工按施工当季度烟台工程建立标准造价治理本地标准执行。 2、乙方须听从总包单位的协调治理，否则处以工程总造价的1的罚款。 3、工程安装施工必需与其他相关单位相互协作，协调施工，因协作不当造成的损失及工期延误，施工单位自己负责。 合同订立时

6、间： 年 月 日 甲方（章)： 乙方(章）： 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 托付代理人： 托付代理人： 开户 银行： 开户 银行： 账 号： 账 号： 邮政 编码： 邮政 编码： 年 月 日 安装合同篇二 合同编号：_ 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法及国务院2023年第549号令特种设备安全监察条例的有关规定，甲乙双方通过友好协商并顾及双方应履行之承诺及责任，甲乙双方经协商全都，就甲方托付乙方完成电梯的安装及报装报检的相关事宜商定如下： 一、工程概况： 1、工程名称：电梯安装 2、设备型号、数量及安装费用： 楼号梯号型号层/站安装调试单价数量小计 安装总价￥_ 备注

7、： 1、本合同总价包含全部电梯设备安装及安装帮助材料的材料费、运输保险费、包装费、装(卸)车费、安装调试费、吊装搬运费、脚手架费，以及报装报检费。但不包括土建整改、土建回填装饰、土建协作费等第三方收费。 2、发票类别：一般发票。 二、付款方式： 1、电梯到货，现场满意安装条件后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%； 2、电梯安装完毕、检验合格并取得准运证后7个工作日内，甲方向乙方支付当批次电梯安装费总价的%。 以上款项以转账方式支付至银行指定账户。到达付款条件后，乙方应向甲方递交状况报告，甲方支付商定款项的期限自收到请款报告之日起算。同时，甲方向乙方支付货款前，乙方应向甲方开具

8、足额发票，否则甲方有权顺延付款时间。 三、电梯安装调试适用的标准及标准： （1）电梯制造与安装安全标准gb7588-2023 （2）电梯安装验收标准gb10060-2023 （3）电梯工程质量验收标准gb50310-2023 （4）电梯试验方法gb/t10059-1997 （5）电梯技术条件gb/t10058-1997 （6）及其他国家、地方相关的法律法规和技术标准 （7）有更高标准版本的按高标准执行 四、安装资格保证： 依据国务院特种设备安全监察条例（第549号令）规定，乙方应具备安装本合同所涉及的设备的安装资质。 五、安装工期： 1、本合同中号梯的安装工期为日历天，自甲方书面通知开工之日起

9、计算至电梯安装完成、验收合格取得安全验收合格证及准运证并交付使用之日止。开工时应满意以下条件： （1）货到工地经甲乙双方共同完成验货； （2）甲方已经按乙方要求完成井道整改； （3）甲乙双方已经按电梯工程质量验收标准gb50310-2023进展井道交接； （4）具备乙方进场安装施工脚手架、井道照明等附加工程的施工条件； （5）甲方按本合同商定支付了相应款项。 如非乙方的缘由，使乙方无法根据双方商定的安装工期进展安装、调试（如停电、土建延迟、井道预备工作延迟等），乙方对所造成的延期和误工不负责任，甲方应签认工期顺延；如因乙方缘由影响电梯安装、调试的，由乙方担当延误工期的违约责任。 2、乙方在甲方

10、进展电梯安装涉及的土建整改施工时进展确认及指导，发觉土建不符合电梯安装要求时应马上提出整改要求。甲方负责协调乙方与土建施工单位之间的协作。乙方已与甲方、监理方共同对土建进展初步勘测，确认土建参数是否符合电梯安装要求，如需要整改的，乙方应于签订本合同后三日内，一次性提出书面整改意见，如乙方不在合同商定时间提出整改意见，或在安装过程中提出其他整改问题而导致安装延误的，责任由乙方担当，发生的整改费用也由乙方担当。 3、乙方必需在第五条第1款前4项具备的状况下方可进场施工，如因甲方延误工期的状况发生，乙方就已搭设的安装脚手架向甲方书面提出是保存至复工还是先拆掉复工时重新搭设，待甲方复函后按函意执行。

11、六、安装验收 1、乙方免费负责办理电梯报装、报检、报验手续、代办注册登记手续及准运证。 2、安装完毕后，乙方以书面形式报告甲方，并供应相关资料，向质监部门提出验收报告，并担当验收费用。 3验收中如有涉及乙方责任的整改工程，乙方须整改合格后通过验收并取得安全验收合格证及准运证前方可办理设备竣工移交手续，整改期间所发生的费用由乙方担当；因此延误工期的，乙方还应担当延误工期的违约责任。 七、电梯安装相关的工作责任 1、甲方责任 1)根据乙方要求帮助乙方完成电梯设备现场起吊、并帮助乙方完成电梯到货时的卸货和到存储地点的搬运，以上费用由乙方负责。 2)在乙方进场前，在安装施工现场应供应足够面积的并符合风

12、雨爱护措施要求的电梯部件存储库房和工具室。电梯部件及工具的安全保管及费用由乙方自行负责担当。 3)在乙方的帮助下供应符合电梯总布置图要求的机房、井道、底坑和各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，去除施工现场积水和杂物。 4)机房内每台电梯设备上方至少应有一个吊钩（未装有吊钩的，乙方负责安装，相应费用已包含在本合同第一条商定的安装费用中）或起重梁（应有清晰的承载标识），以便在安装或修理中对曳引机或轿厢起吊，供应其承载力和吊钩位置应符合布置图的要求；并供应符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制，并从供端就零地分开），在安装开工前，电源应供应到电梯机房内。电梯安装、调试过程中产生的水电

13、费用由乙方担当。 5)落实专人负责安装施工期间与其它工程单位穿插作业时的协调工作。 2、乙方责任 1)施工前须供应施工方案安全保证措施报监理、甲方，经审批符合要求后才能按方案施工。遵守总承包单位的现场治理规定，听从现场整体治理，并且对工作内容范围的安全负安全责任。 2)在合同商定安装时间前，负责派员前往安装现场进展土建勘测，确认工地安装条件，向甲方供应询问效劳和提出整改要求，与甲方商定详细开工日期。 3)完成保证五方通话、消防电梯及电梯监控系统正常运行所需的线缆布线、敷设及调试，并完成电梯轿厢内监控摄像头的安装。 4)乙方应供应电梯起重及吊钩位置（包括预留洞口）图纸；负责搭建符合国家安全规定和

14、施工要求的施工电梯的脚手架，电梯安装完工后撤除，安拆费、架子等租赁费已含在安装调试总费用中。 5)负责设备的起重、分层、搬运、就位等工作，根据国家电梯安装标准质量标准完成设备的安装和调试工作，直至符合相关的设计要求和质量验收标准，出具设备安装检验报告和产品合格证书。 6)负责电梯安装及质量的自检验收。 7)电梯安装后，如经检验部门认定确因乙方施工质量或产品自身质量问题不能一次通过验收的，由乙方负责整改或重做，费用乙方负责。 8)参与现场施工协调会议，协作甲方建筑施工，落实协调会议要求。 9)负责为乙方现场施工人员购置劳动保险和人身意外损害保险。如因乙方缘由造成安全或生产事故，由乙方全额负责。

15、10)负责向当地质量技术监视部门进展开工和验收申报，并协作当地质量技术监视部门进展现场验收工作，负责代办电梯注册登记证、准运证，同时，担当报装、报验等费用。 11)负责电梯设备、施工设备和工具的保管及施工现场安全。 12)电梯验收完毕取得安全验收合格证、准运证15日内，将电梯设备及相关资料移交甲方。 13)根据合同商定供应设备质保期及设备安装质量保修期内的效劳。 14)施工中产生的各种废弃物，由乙方根据工程所在地环境治理法律法规及有关规定予以处理。所需费用由乙方负责担当。 15)乙方应听从甲方的施工治理，积极协作其他专业施工单位的穿插施工及进度要求，乙方不得阻止及提出任何协作费用并以此作为停工

16、、窝工费的理由，否则引起的全部责任由乙方担当； 16)如施工过程中，乙方应避开损害现场已完成的其他专业的成品、半成品，如因乙方造成其他专业的成品、半成品损坏的，乙方应担当赔偿责任。 17)负责电梯五方通话中的机房与值班室之间的电缆布线；负责消防电梯与消防掌握中心之间掌握线缆的敷设。布设线缆以外的工作（线缆选购及土建工作）由甲方负责完成。 18)负责自电梯机房至监控中心之间的监控线缆的敷设。布设线缆以外的工作（线缆及摄像头选购及土建工作）由甲方负责完成。 八、质量保证 电梯设备及电梯安装（含乙方负责安装完成的视频监控及五方通话系统）的质量保证期及售后效劳按甲乙双方签订的电梯购销合同中的第8条商定

17、的内容执行。 九、违约责任： 1、甲方应依合同商定准时向乙方支付安装调试款项，否则每延误一天，乙方有权按甲方应付而未付款金额的万分之二向甲方收取违约金。计算方式从商定付款期满后第八天开头计算；如甲方违约给乙方造成的损失超过本合同商定违约金金额的，超出局部仍由甲方担当赔偿责任。 2、因乙方缘由拖延完工的，逾期每天甲方有权按甲方已付款金额的万分之二向乙方收取违约金。计算方式从商定完工日期届满后第八天开头计算；如乙方违约给甲方造成的损失超过本合同商定违约金金额的，超出局部仍由乙方担当赔偿责任。 十、司法管辖： 签约双方在履约中发生争吵和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方均

18、有权向施工工程所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应连续执行合同其余局部 十一、不行抗力 指任何提出不行抗力大事的一方所不能合理掌握其在该方没有过错或过失的状况下发生的任何大事、条件或状况，包括洪水、火灾、飓风、地震、山崩、战斗、恐惧主义大事、暴乱或其他类似的自然或社会大事。且在该等大事发生后，提出不行抗力的一方应实行合理的措施阻挡其发生或将大事的负面影响降低到最小，若该等大事仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务的，可不担当由此造成的责任。 十二、合同生效、终止和争议 1、本合同全部条款均为打印文字，文本不得涂改，自双方签字盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随便变更或解除合

19、同。如有未尽事宜，双方协商，另行签订补充协议，经双方盖章后生效。 2、补充协议、合同修改书、安装（工程）联系单等与本合同有关的文件资料为本合同之附件，属本合同不行分割局部，具有同等法律效力。 3、本合同未涉及的违约事宜根据中华人民共和国合同法的有关规定办理。 4、本合同正本一式陆份，甲方执行肆份，乙方执行贰份，自双方盖章之日起生效。 甲方_ 单位名称_ 签约代表_ 签订日期_年_月_日 乙方_ 单位名称_ 签约代表_ 签订日期_年_月_日 安装合同篇三 发包人（甲方） 承包商（乙方）: 依据中华人民共和国经济合同法、建筑安装工程合同条例及有关规定，结合工程详细状况，签订本合同。 第一个工程 (

20、a)工程名称: （2）工程现场: （3）工程内容:喷头的更换和移位，楼层用餐区烟感的更换和移位 （四)合同范围:甲方负责设计装修工程图纸，甲方托付乙方设计消防工程图纸，经甲方确认后报当地公安消防部门审查，乙方根据审查后的消防系统工程施工图规定的内容进展施工。如需增加烟雾传感器(温度传感器）至1000元/个，喷头至500元/个，不含建筑物物业治理的放水费、编程费，不含税。 （5）承包方式:本工程采纳结算承包方式，即依据工程造价、材料、工程质量、施工安全和帮助状况，由甲方报公安消防部门施工验收。（如装修、配电、通风、空调等帮助工程安装不符合消防标准要求，影响整个工程验收不合格，未取得验收意见与乙方

21、无关。） 其次条工程造价为人民币，大写: 合同未涉及的工程内容不在其责任范围内，追加工程协商解决。 第三工期 （1）依据双方商定，总工期为天（日历天），自年月日起至年月日止，自甲方完成施工手续并将通知乙方开工的文件送达乙方后三天起算，以双方现场治理代表签字为准。 （2）在履约过程中，依据设计变更影响的工期或因甲方责任、不行抗力等因素延误的工期，经双方认可后进展调整，从而确定竣工日期。 第四条工程质量标准 （1）工程质量标准应符合国家现行施工验收标准，即gb 50016-20xx建筑消防设计标准、gb50084-20xx自动喷水灭火系统设计标准、gb50261-96自动喷水灭火系统施工及验收标准

22、、gb50116-98火灾自动报警系统设计标准和gb50166-92火灾自动掌握标准 第五条材料和设备的供给 （1)工程所需的全部设备和材料由乙方选购并供给至施工现场。.(二）材料和设备应附有出厂合格证。假如一方对材料和设备有异议，应进展检查。检验合格的，检验费用由异议方担当，否则由选购方担当。 （3）施工过程中，如因工程设计变更导致乙方选购的材料设备不适用，甲方应按材料设备实际选购价格回收全部不适用的材料设备，或经乙方同意，甲方赐予乙方适当补偿后，由乙方处置不适用的材料设备。. 第六条工程资金的支付和结算 （1）本合同签订后，甲方按乙方承包工程总造价的%支付工程预备费（即人民币大写）。乙方接

23、到甲方开工通知后三天内，组织施工人员和材料进场施工。 （2）工程竣工后，在工程验收合格并取得消防验收意见后五日内付清余款100%（即人民币￥元）。 第七条双方的责任 （一）甲方的责任: 1、向乙方供应建立、政府等相关部门的批准文件复印件。开工前一天完成水电供给。 2、开工前两天，甲乙双方和设计方应完成施工图的联合审查。 3、合同签订后，双方确定的合同费用作为支付乙方工程预备和进度款的依据。 4、委派表，监视检查工程质量、进度，负责工程期间的质量验收等事宜。 5、工程中途停工、延期或设计变更造成返工的，甲方应实行措施弥补或削减损失，同时经相关部门审核同意后，赔偿乙方停工、窝工、返工、倒运、人员和

24、材料积压等造成的损失。 6、组织工程竣工验收和竣工结算。 7、在竣工验收后的保修期内，因使用不当造成的工程质量问题，由甲方负责修复费用。 （2）乙方的责任: 1、收到图纸后，开工前两天内完成施工图会审，五天内编制施工组织设计、材料设备并交付甲方。 2、按施工安全标准做好施工质量和安全治理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。施工过程中发生的一切施工质量和安全事故均由乙方担当，并向甲方及相关部门报告。 3、任命吴耀南为现场治理代表，对施工期间的施工质量和安全负责。 4、做好原始施工记录。 5、施工中如发觉设计错误或严峻不合理，应马上书面通知甲方。 6、在施工过程中，因乙方责任造成的停工

25、、返工、材料设备损失由乙方担当。 7、负责竣工验收后保修期内发觉的施工质量问题的修复。 8、工程竣工后现场清理（包括临时生产生活设施撤除）。 9、竣工验收合格后，施工单位人员必需在三日内撤离施工现场。 第八次工程验收 (a)工程验收依据的是施工图纸和标准、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家公布的施工及验收标准和质量检验标准。 （2）隐藏工程应在乙方自检后填写记录表，并通知甲方与记录表核对。甲方应在接到通知后两天内到场验收，经检查合格并符合设计要求，经双方签字后，方可进展下一道工序的施工。如甲方未按时验收，乙方可进展自检，确认合格前方可进展隐藏施工，甲方予以成认。如甲方事后提出复查，复查费用

26、由甲方担当，复查结果不合格，反补费用由乙方担当，工期顺延。 （3）工程（含单项工程）竣工前两天，乙方通知甲方进展预验收，验收应在竣工后三天内完成。工程内容和质量符合要求的，双方签字盖章。如工程内容未完成或质量不合格，乙方应在验收前的商定期限内补齐或修复，直至符合要求。最终验收日期应视为竣工日期。工程未验收，甲方提前使用或擅自运行的，视为合格。由此产生的质量或其他问题由甲方负责。工程经双方验收合格后，乙方负责整理全部施工资料和图纸，报公安消防部门正式验收。正式验收后，乙方应向甲方移交全部有效的图纸和资料。. （4）工程竣工后，乙方应出具竣工图，并在竣工图上签字认可。 第九条争议解决方法 应当协调

27、或调解争端。协商或者调解不成的，向当地仲裁机构申请仲裁或者向当地人民法院提起诉讼。 第十条本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工验收并结清工程款后失效。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方： 乙方： 安装合同篇四 甲方（托付单位）： 乙方（受托付单位）： 甲、乙双方单位本着公平、友好的原则，就起重设备安装一事，共同协商达成以下条款，供双方遵照执行。 一、工作内容 乙方受甲方托付担当塔吊台安装工作，拆卸高度米，附墙道。安装约米高度。（注：不含装车、卸车、转运费用及修理）。 二、安装费用及检测资料费用按元包干。 三、付款方式 1、起重设备安装进场施工日，甲方向乙方预付进场资金元_。 2、起重设备安装

28、至约米时甲方再付_元。 四、双方责任 （一）甲方责任 1、负责根底施工及根底验收备案资料（材质证明书、材料试验报告、砼试块试验报告及根底安装部位平面测量成果数据供应）。 2、负责供应该设备安装使用说明书及设备本身技术档案。 3、甲方供应的安装设备应属安监站及政府部门认可的合格设备，安排。起重设备在使用过程中所发生的安全相关事宜均与乙方无关，甲方自理（如起重设备司机的操作与设备质量造成的事故及根底的承受力量等缘由）。 五、违约责任 未经双方书面同意，任何一方不得中途变更解除本合同。任何一方违反本合同商定，都应向对方赔偿不低于总承包金额50%的违约金。 六、其他款项 1、本合同经双方签字盖章即生效

29、，至本设备安装工作、支付款项完毕止。 2、本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。 甲方： 乙方： 安装合同篇五 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方协商，由乙方担当当雄110kv变电站纳木湖间隔的电气安装工作，为明确乙方对工程的质量、安全、工期的责任，做到责、权、利相结合，以确保安装工程的顺当实施，结合本工程的详细状况，经双方协商，签订本合同条款，双方共同遵照执行。 1、工程名称：西藏当雄110kv变电站纳木湖间隔设备安装 2、建立地点：西藏当雄 按分项例明（按甲方供应设备安装图纸） 开工时间：_年_月_日，完工时间：_年_月 1、经双方协商该工程乙方安装费用暂定为按甲方

30、与西藏建管公司结算安装费总额的70%进展结算。该工程全部税费及验收、检测费由甲方支付。 2、乙方总包价中包括进出场费、施工机具使用费、临时设施费、冬雨季施工增加费、工器具使用费、安全措施费、劳动爱护及保险费、现场治理费。 3、设计变更引起的工程费用增加应追加费用。 4、因不行抗力造成的工期损失，乙方不担当责任。 1、乙方必需严格根据设计施工图、国家公布的施工验收标准、设计修改通知单及有关技术文件细心组织施工；甲方按以上标准规程和要求进展验收。 2、隐藏工程由乙方自检合格后经监理、设计部门及甲方现场代表验收合格签字后，方可进展下道工序的施工。 3、乙方在施工中应确保施工质量，承受甲方现场治理，因

31、乙方施工不当造成的返工，其费用由乙方负责。 1、工程验收按国家现行工程验收标准、规程执行，由甲方组织，乙方做好验收前的预备工作。 2、工程保修期：与甲方所签定的主合同规定保修期全都。 3、因乙方施工质量问题造成返工，费用由乙方自理。 4、保修期内发觉施工质量问题，由乙方负责处理，若乙方不予处理，甲方有权另行安排处理，费用在保修金内扣除，缺乏局部向乙方追讨。 l、本合同签订后五日内，甲方应向乙方支付作为乙方进场施工预备费。 2、乙方进度结算按安装进度拨付，当工程款拨付累计至合同总价的90%时停顿拔付。 3、工程完工、竣工验收合格后除拘留保修金（为5%）余款在三十日内结清。保修期满无任何施工质量问

32、题，甲方将保修金付给乙方。 （一）甲方责任： 1、协调有关单位的协作工作。 2、负责该工程的全面组织、治理、工程竣工验收。 3、负责工程款拔付与结算。 4、组织施工图会审和技术交底，并向乙方供应设计图纸一份。 （二）乙方责任： 1、提交施工组织设计及施工进度规划； 2、按施工进度上报工程进度规划（结算）报表及后期工程进度规划表； 3、按设计施工图纸及施工标准要求组织施工，并承受相关部门的出督检查； 1、乙方必需严格执行施工安全操作规程，确定专职安全员负责施工全过程的安全治理工作，建立糸统的安全掌握网络体糸，实行严格舒安全防范措施，杜绝人身伤亡和设备事故。 2、若因乙方缘由消失安全事故，所造成的

33、一切损失，均由乙方自行担当。甲方应予协作处理。 1、本工程施工期间，乙方应遵守国家有关环境爱护的法令。施工现场环境要保持整齐、清洁，做到文明施工。 2、由于乙方施工的缘由，破坏环境，由此而导致的经济损失，其费用由乙方担当。 除按国家规定外，本工程实行自愿保险，投保与否，自行打算，费用自理。 1、在本合同执行过程中，甲乙双方任何一方违约，均应担当因违约造成的一切损失。 2、在本合同执行过程中，甲乙双方如有争议，都应本着公平互让的原则协商解决。 1、本合同自双方签字盖章后生效，到合同期满双方无任何经济责任，结清工程款后自动失效。 2、因人力不行抗拒的因素造成的损失，由甲乙双方协商解决。 3、本合同未尽事宜由双方协商全都解决。 4、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。 甲方：_乙方：_ 年月日：_