七月《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第二阶段冲刺测试卷含答案和解析.pdf

上传人:无*** 文档编号:90895310 上传时间:2023-05-18 格式:PDF 页数:56 大小:6.86MB
返回 下载 相关 举报
七月《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第二阶段冲刺测试卷含答案和解析.pdf_第1页
第1页 / 共56页
七月《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第二阶段冲刺测试卷含答案和解析.pdf_第2页
第2页 / 共56页
点击查看更多>>
资源描述

《七月《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第二阶段冲刺测试卷含答案和解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《七月《建设工程法规及相关知识》一级建造师考试第二阶段冲刺测试卷含答案和解析.pdf(56页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、七 月 建设工程法规及相关知识一级建造师考试第二阶段冲刺测试卷含答案和解析一、多项选择题(共30题,每题2分,每题的备选项中,有两个或两个以上的符合题意,有一个错选则本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分)。1、必须实行监理的建设工程有()OA、国家重点建设工程B、大中型公用事业工程C、成片开发建设的住宅小区工程D、限额以下的小型住宅工程E、利用国际组织贷款的工程【参考答案】:ABCE【解析】:建设工程质量管理条例还规定,下列建设工程必须实行监理:(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程(5)国家

2、规定必须实行监理的其他工程。2、行政强制措施的种类包括()oA、质押B、查封场所、设施或者财物C、限制公民人身自由D、扣押财物E、冻结存款、汇款【参考答案】:BCDE【解析】:本题考核的是行政强制措施的种类。行政强制措施的种类:(1)限制公民人身自由;(2)查封场所、设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结存款、汇款;(5)其他行政强制措施。3、严某在某市A区新购一套住房,并请位于该市B区的装修公司进行装修。装修人员不慎将水管弄破,导致该楼下住户家具被淹毁。严某交涉未果,遂向该市B区法院起诉装修公司,B区法院裁定将案件移送至A区法院,A区法院又将案件退回B区法院。关于本案管辖,说法正确的有()

3、。A、A区法院对该案有管辖权B、严某有权向B区法院起诉C、B区法院的移送管辖是错误的D、A、B区法院均无管辖权E、A区法院不接受移送,将案件退回B区法院是错误的【参考答案】:ABCE【解析】:一般地域管辖,是以当事人与法院的隶属关系来确定诉讼管辖,通常实行“原告就被告”原则,即以被告住所地作为确定管辖的标准。民事诉讼法第二十三条规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。第三十六条规定,人民法院发现受理的案件不属于本院管辖的,应当移送有管辖权的人民法院,受移送的人民法院应当受理。受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的,应当报请上级人民法院指定管辖,不得

4、再自行移送。4、施工合同纠纷发生后,施工单位选取的诉讼代理人包括()oA、本单位其他工程的项目经理B、执业律师C、基层法律服务者D、总经理的近亲属E、本单位董事长【参考答案】:ABCE【解析】:民事诉讼法第5 8条规定:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民”。故A、B、C、E为正确选项。5、按 照 工伤保险条例的规定,职工有下列()情况的,可以认定为工伤。A、工作期间因醉酒而坠落致残B、加班期间,发生机械伤害C、出差途中,遭遇车祸受伤D、工作中因帮助他人而受到伤害E、工作中发生互

5、殴受伤【参考答案】:BD【解析】:职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;患职业病的;因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。6、根据我国 合同法的相关规定,下列施工合同履行过程中发生的情形,当事人可以解除合同的有()OA、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失

6、误,施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意,擅自更换了现场技术人员【参考答案】:ABD【解析】:本题考核的是法定解除合同。合同法第 94条规定,有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。7、建设

7、单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()OA、工程竣工验收备案表B、住宅使用说明书C、工程竣工验收报告D、施工单位签署的工程质量保修书E、公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文【参考答案】:A CD E【解析】:建设单位办理工程竣工验收备案需提交的资料;(1)工程竣工验收备案表;(2)工程竣工验收报告;(3)规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件;(4)公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;(5)施工单位签署的工程质量保修书;(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应提交 住宅质量保证书和 住宅使用说明书。由于本题目是大型公

8、共建筑,不是住宅,所以8、下列关于招标基本程序的说法正确的有()oA、招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准B、招标人所在地的人民政府应当为招标人指定或者推荐招标代理机构C、招标项目应当设定标底,标底必须保密D、招标人不得在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查E、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行【参考答案】:A E【解析】:招标投标法第9条规定:招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准;招标投标法第 1 2 条规定:招标人有权自行

9、选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构;招标投标法实施条例第 2 7 条规定:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底,标底必须保密;招标投标法第 1 8 条规定:招标人可以根据招标项目本身的要求,在招标公告或者投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查9、买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同中约定,乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。对于前述约定,下列表述正确 的 有()OA、合同主体不变,仍为甲乙两公司B、合同主体改变,加入了丙公司C、乙公司应该向丙公司履行合同义务D

10、、丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时,可直接追究乙公司的违约责任E、丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时,由甲公司追究乙公司的违约责任【参考答案】:ACE【解析】:B项,供货合同中约定,乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司,即由债务人向第三人履行债务,合同主体并没有因此而改变;D项,合同法第六十四条规定,当事人约定由债务人向第三人履行债务的,债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定,应当向债权人承担违约责任。因此,若丙公司认为乙公司供货质量不符合约定,应由乙公司向甲公司承担违约责任。10、建设工程实行施工总承包的,安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业()组成

11、。A、项目经理B、兼职安全生产管理人员C、监理工程师D、专职安全生产管理人员E、技术负责人【参考答案】:ADE【解析】:本题考核的是建设工程项目安全生产领导小组的组成。建设工程实行施工总承包的,安全生产领导小组由总承包企业、专业承包企业和劳务分包企业项目经理、技术负责人和专职安全生产管理人员组成。1 1、甲施工单位(总承包单位)将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙施工单位且已征得建设单位同意。下面关于该分包行为的说法正确的是()OA、甲公司必需报上级主管部门批准备案B、甲公司就分包工程质量和安全对建设单位承担连带责任C、乙公司应按照分包合同的约定对甲公司负责D、建设单位必须与乙公司重新订

12、分包合同E、建设单位必须重新为分包工程办理施工许可证【参考答案】:BC【解析】:建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程的质量与安全对建设单位承担连带责任。A D E没有答题依据。1 2、下列质量问题中,不属于施工单位在保修期内承担保修责任的 有()OA、因使用不当造成的质量问题B、质量监督机构没有发现的质量问题C、第三方造成的质量问题D、监理单位没有发现的质量问题E、不可抗力造成的质量问题【参考答案】:ACE【解析】:根 据 房屋建筑工程质量保修办法第17条的规定,下列情况不属于本办法规定的保修范围:(1

13、)因使用不当或者第三方造成的质量缺陷;(2)不可抗力造成的质量缺陷。故应选ACE项。13、根 据 民法通则的规定,代理的种类包括()oA、委托代理B、复代理C、指定代理D、法定代理E、特别代理【参考答案】:ACD【解析】:我 国 民法通则规定,代理包括委托代理、指定代理、法定代理。在代理理论上根据不同的标准,可以把代理划分为不同的种类。我 国 民法通则的规定是根据代理权产生的不同,把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。因此,A、C、D三项正确。1 4、施工单位的下列行为符合工程安全部不良行为认定标准的有()A、在施工起重机械和整体提升脚手架,模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B

14、、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C、未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D、使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E、未按照节能设计进行施工的【参考答案】:ABCD1 5、申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交的资料有O OA、投资方编制或者认可的可行性研究报告B、投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书C、企业名称预先核准通知书D、投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明E、经注册会计师或者会计事务所审计的投资方最近5年的资产负债表和损益表【参考答案】:ABCD【解析】

15、:本题考核的是申请设立外商投资建筑业企业应当提交的资料。申请设立外商投资建筑业企业应当向对外贸易经济行政主管部门提交下列资料:(1)投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业设立申请书;(2)投资方编制或者认可的可行性研究报告;(3)投资方法定代表人签署的外商投资建筑业企业合同和章程(其中,设立外资建筑业企业的只需提供章程);(4)企业名称预先核准通知书;(5)投资方法人登记注册证明、投资方银行资信证明;(6)投资方拟派出的董事长、董事会成员、经理、工程技术负责人等任职文件及证明文件;(7)经注册会计师或者会1 6、关于施工发现文物报告和保护的规定,下列说法正确的有()OA、任何单位和个人不得哄

16、抢、私分、隐匿文物B、进行大型基本建设工程,建设单位应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探C、在进行建设工程施工或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当继续积极进行发掘,寻找有价值的文物并上报相关部门D、在进行建设工程中发现古遗址、古墓葬必须发掘时,由省、自治区、直辖市人民政府文物行政管理部门组织力量及时发掘E、任何单位或者个人以任何方式发现遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物,应当及时报告国家文物局或者地方文物行政管理部门【参考答案】:ABDE【解析】:C项,根 据 文物保

17、护法第三十二条的规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在2 4小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。1 7、根 据 环境保护法,建设项目中防治污染的设施与主体工程 应 当()。A、同时招标B、同时竣工C、同时设计D、同时施工E、同时投产使用【参考答案】:C D E【解析】:本题考点是环境保护 三同时”制度。根 据 环境保护法,”建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”。1 8、循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的()活动的总称。A、合

18、理化B、减量化C、综合化D、再利用E、资源化【参考答案】:BDE【解析】:循环经济是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。其中,减量化,是指在生产、流通和消费等过程中减少资源消耗和废物产生;再利用,是指将废物直接作为产品或者经修复、翻新、再制造后继续作为产品使用,或者将废物的全部或者部分作为其他产品的部件予以使用;资源化,是指将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。1 9、根 据 合同法,下列文件中,不属于要约邀请的有()oA、投标文件B、中标通知书C、符合要约规定的售楼广告D、拍卖公告E、招标公告【参考答案】:ABC【解析】:选 项A属于要约,选 项B

19、属于承诺,选 项C属于要约。选项D、E属于要约邀请。合同法规定,要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送的价目表、拍卖广告、招标广告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。2 0、建筑工程质量管理条例规定,未取得资质证书承揽工程承担的法律责任包括()OA、予以取缔B、对施工单位处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款C、对建设单位处以5 0 万元以上1 0 0 万元以下的罚款D、有非法所得的予以没收E、3年内不得申请建筑业企业资质【参考答案】:ABD2 1、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有()A、工程竣工验收备案表B、住宅使用说明书C、工程竣工验收报告D、施工单位签署的

20、工程质量保修书E、公安机关消防机构出具的消防验收合格证明文件【参考答案】:ACDE【解析】:工程质量竣工备案需提交的资料工程竣工验收备案表工程竣工验收报告规划、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其它特殊工程验收合格证明文件施工单位签署的工程质量保修书住宅质量保证书和住宅使用说明书由于是大型公共建筑,不是住宅,所以不需要提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。22、根 据 合同法,对于可撤销的合同,可以行使撤销权的人有()。A、显失公平的受害人B、重大误解的误解人C、欺诈方D、胁迫方E、乘人之危的受害方【参考答案】:ABE【解析】:本题考查的是撤销权的行使

21、主体。合同法规定,撤销权的行使主体只能是受损害方。23、根 据 担保法的有关规定,禁止抵押的有()oA、土地所有权B、宅基地使用权C、荒山承包经营权D、学校图书馆E、被扣押的汽车【参考答案】:ABDE【解析】:根 据 担保法第3 7条的规定,下列财产不得抵押:土地所有权;耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权,但本法第3 4条第(五)项、第3 6条第三款规定的除外;学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权、使用权不明或者有争议的财产;依法被查封、扣押、监管的财产;依法不得抵押的其他财产。24、知识产权的法律特征体现在()

22、oA、专有性B、地域性C、期限性D、独立性E、财产权和人身权的双重属性【参考答案】:ABCE【解析】:本题考核的是知识产权的法律特征。知识产权的法律特征:财产权和人身权的双重属性;专有性;地域性;期限性。25、向大气排放污染物的单位应向环境保护行政主管部门申报()OA、大气污染物排放设施B、大气污染物处理设施C、排放大气污染物的种类的重大改变D、大气污染物的排放记录E、防治大气污染方面的有关技术资料【参考答案】:ABCE【解析】:大气污染防治法第十二条规定,向大气排放污染物的单位,必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定向所在地的环境保护行政主管部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作

23、业条件下排放污染物的种类、数量、浓度,并提供防治大气污染方面的有关技术资料。排污单位排放大气污染物的种类、数量、浓度有重大改变的,应当及时申报;其大气污染物处理设施必须保持正常使用,拆除或者闲置大气污染物处理设施的,必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。2 6、施工单位由于重大误解在订立买卖合同时,将想购买的A型钢材误写为购买8型钢材,则施工单位()oA、只能按购买A型钢材履行合同B、应按效力待定处理该合同C、可以要求变更为按购买B型钢材履行合同D、可以要求撤销该合同E、可以要求确认该合同无效【参考答案】:CD【解析】:本题涉及的考点是合同效力的判定。合同法规定,下

24、列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。27、关于违约金条款的适用,下列说法正确的有()oA、约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B、违约方支付迟延履行违约金后,另一方仍有权要求其继续履行C、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金条款或定金条款D、当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方

25、可以同时适用违约金条款及定金条款E、约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【参考答案】:ABCE【解析】:D项,合同法第一百一十六条规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。ABE三项,第一百一h四条规定,约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。28、下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的有()oA、在试用期间被证明不符合

26、录用条件的B、严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的C、被依法追究民事责任的D、不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作E、严重失职,营私舞弊,对用人单位利益造成重大损害的【参考答案】:ABE【解析】:劳动合同法第39条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因 劳动合同法第26条 第1款 第1项规定的情形致使劳动合同无效

27、的;(6)被依法追究刑事责29、建设工程债产生的根据有()oA、合同B、侵权C、公证D、不当得利E、无因管理【参考答案】:ABDE【解析】:建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等,而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。虽然,公证制度是国家司法制度的组成部分,但是,它并不产生债的关系。因此,正确答案选A、B、D、E o3 0、下列标准属于强制性国家标准的有()A、行业专用的质量标准B、工程建设通用的安全标准C、工程建设行业专用的制图方法标准D、工程建设通用的试验标准E、工程建设行业专用

28、的评定方法标准【参考答案】:B D【解析】:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属干强制性标准:(1)工程建设勘察、规划、设计、施 工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(5)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。二、单项选择题(共 70题,每 题 1 分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分,没选或选错均不得分)

29、。1、承运人按运输合同约定将货物运输到指定地点后,托运人拒绝支付运输费用,承运人可以对相应的运输货物行使()。A、留置权B、抵押权C、抵消权D、质押权【参考答案】:A【解析】:根 据 担保法第8 4条的规定,因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权,债务人不履行债务的,债权人有留置权。根据题意,应选A项。2、在某私人投资项目的建设中,A施工企业要求B供应商在双方已经协商一致的材料价格再让利10%,否则下半年及以后的订单不再给B,B表示同意。根 据 合同法规定,A、B之间的买卖合同因()。A、胁迫而无效B、胁迫而可撤销C、显失公平而无效D、欺诈而可撤销【参考答案】:B【解析】:本题涉及的考点

30、是可撤销合同。合同法规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。3、下列关于保险合同的说法中,正确的是()。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、被保险人或受益人必须是投保人C、保险合同仅以财产为保险标的D、受益人由被保险人或投保人指定【参考答案】:D4、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同,并由丙公司为甲出具工程款支付担保,担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款,则下列关于该工程款清偿的说法,正确

31、的是()。A、丙公司应代甲清偿B、乙可要求甲或丙清偿C、只能由甲先行清偿D、不可能由甲或丙共同清偿【参考答案】:C5、某工程项目施工中,因业主指定购买的某批次钢材在人场检验时发现不符合国家标准,予以退换,为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。A、业主全部承担B、施工单位全部承担C、业主和施工单位共同承担D、工期顺延、费用由施工单位承担【参考答案】:A【解析】:建设工程质量管理条例第 14条规定:“建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备”。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第 12条规定:发包人“提供或者指定购买的建筑材

32、料、建筑构配件、设备不符合强制性标准”,造成建设工程质量缺陷的,发包人应当承担过错责任。故 A 为正确选项。6、根 据 文物保护法,关于保护文物的说法,正确的是()。A、拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B、建设工程选址应当是尽可能避开一切文物C、建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D、在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【参考答案】:A7、在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下,施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()OA、知情权B、紧急避险权C、拒绝权D、建议权【参考答案】:B【解析】:根 据 安全生产法的规定,从业人员发现直接危及人

33、身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。建设工程安全生产管理条例也规定,在施工中发生危及人身安全的紧急情况时,作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。故B为正确选项。8、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单,后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处,则该取消通知从法律上称为()。A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销【参考答案】:A

34、【解析】:合同法第十七条规定,要约可以撤回,撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人。9、注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连 续()不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。A、1 个月B、1 8 个月C、2年D、3年【参考答案】:D【解析】:本题涉及的考点是申请撤销注册商标。注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3 年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有特殊情况需要延长的,经国务院工商管理部门批准,可以延长3个月。1 0、甲与乙签订工程设计合

35、同,合同约定设计费用为8 0 万元,甲方向乙方支付1 6 万元定金。合同订立后,甲方实际向乙方支付了 1 2万元定金,乙收取定金后拒不履行合同,则甲可以要求乙返还()万元。A、12B、24C、1 6D、3 2【参考答案】:B【解析】:定金合同是实践合同,定金合同自实际交付定金时成立。从这一规定出发,希望大家理解:除非主合同中明确:“本合同自交付定金时生效”(成约定金),否则甲不论付不付定金,付多少定金,都不是违约行为。而乙拒不履行合同,应当承担违约责任,双倍返还定金。1 1、关于抵押效力的表述中,不正确的是()。A、抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值B、抵押权可以与债权分离而单独转让或者作

36、为其他债权的担保C、转让抵押物的价款不得明显低于其价值D、抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;否则,该转让行为无效【参考答案】:B【解析】:本题考核的是抵押的效力。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。1 2、下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。A、建设单位B、施工单位C、建设行政管理部门D、鉴定机构【参考答案】:C1 3、施工单位与物资供应单位因采购的防水材料质量问题发生争议,以方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法中,正确的是()。A、双方依仲裁协议申请仲裁后,仍可以和解

37、B、如果双方在申请仲裁后达成了和解协议,该和解协议即只有法律强制执行力C、如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解D、如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行【参考答案】:A1 4、杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内,使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月,始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。A、该公司不能视其为购买B、杨先生有权继续试用C、该公司可以视其为购买D、被视为购买的杨先生应拒绝付费【参考答案】:C1 5、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资5 0 0 万、2 0 0 万、2 0 0 万、

38、1 0 0 万建造师一栋楼房,约定建成后按投资比例使用,但对楼房所有权和管理未做约定。关于该楼所有权和管理的说法,正确的是()-A、丁公司对其享有的份额有权转让B、该楼发生的管理费用平均承担C、该楼所有权为共同共有D、甲公司投资占5 0%,有权决定该楼的重大修缮事宜【参考答案】:A1 6、关于建设工程共同承包的说法,正确的是()。A、中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包B、两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C、联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任D、共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带

39、责任【参考答案】:D【解析】:本题考查的是建设工程共同承包的规定。各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。此考点为历年经典考点。1 7、监理工程师张某在监督现场安全时,发现一脚手架连墙件设置数量不够,致使该部分严重变形,于是要求施工单位停工整改,施工单位以工期太紧为由拒不整改,也不停止施工。此时,张某的正确作法是立即()。A、对施工单位处以罚款B、扣留施工单位安全许可证C、报告建设单位D、报告主管部门【参考答案】:D【解析】:工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患时有权采取下列措施,一般情况时应当要求施工单位整改;情况严重应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位;施

40、工单位拒不整改或者不停止施工的,应当及时向有关主管部门报告。1 8、2 0 1 0 年 4月 2 0 日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套1 2 0 平方米的期房,并赠送停车位一个,2 0 1 0 年 1 2 月 2 6 日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的()。A、继续履行合同B、和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C、向法院申请撤销该合同D、向乙要求赔偿【参考答案】:D19、同一专业的两个以上不同资质等级

41、的单位实行联合承包的,应当按照()单位的业务许可范围承揽工程。A、资质等级较高的B、承担主要任务的C、资质等级较低的D、联合体牵头【参考答案】:C20、王某于2010年 3 月 1 0 日应聘一家施工企业,并与施工企业签订了一份劳动合同,其劳动合同的期限为4 年。根据我国 劳动合同法的规定,王某的试用期不得超过()。A、15 日B、1 个月C、2 个月D、6 个月【参考答案】:D【解析】:本题考核的是劳动合同的试用期。劳动合同期限3 个月以上不满1 年的,试用期不得超过1 个月;劳动合同期限1 年以上不满3 年的,试用期不得超过2 个月;3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过

42、6 个月。2 1、根 据 建设工程安全生产管理条例,注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业()。A、1 个月以上3个月以下B、3个月以上1 年以下C、3个月以上2年以下D、6个月以上1 年以下【参考答案】:B2 2、按 照 文物保护法的规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经()批准。A、国务院文物行政部门B、省、自治区、直辖市文物行政部门C、国务院D、省、自治区、直辖市人民政府【参考答案】:D【解析】:文物保护法规定,在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的,必须经省、自治区、直辖市人民政

43、府批准,在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。故 D 选项正确。2 3、下列行为中,属于投标人与招标人串通投标行为的是()。A、投标人为了争取中标而降低报价B、投标人之间通过竞价内定中标人,再参加投标C、某投标人为其他投标人陪标D、开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人【参考答案】:D【解析】:招标投标法实施条例进一步规定,禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一的,属于招标人与投标人串通投标:招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;招标人授意投标人撤换、修改投标文

44、件;招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。2 4、中标候选人确定后,在发出中标通知书之前,招标人不得以中标人存在()情形,而由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法对中标候选人进行审查确认。A、因巨额担保事项被债权人起诉B、因经营不善造成巨额亏损C、存在违法行为D、拒绝提交履约保证金【参考答案】:D【解析】:招标投标法实施条例第5 6条规定:“中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认”。本题中,A、B、C选

45、项符合第5 6条的规定。而D选项属于 招标投标法实施条例第5 5条规定的招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单确定其他中标候选人为中标人的情形。故D为正确选项。25、对于无权代理,如果未经被代理人追认,则 应 由()承担责任。A、被代理人B、代理人C、第三人D、行为人【参考答案】:D【解析】:民法通则第6 6条规定:如果代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行活动,即属于无权代理,倘若被代理人不予以追认的话,则由行为人承担法律责任。26、发明专利权的期限为自申请日起()年。A、1 0B、1 5C、20D、25【参考答案】:C【解析】:本题考核的是发明专利权的期限。发明专利权的

46、期限为20 年。27、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应 当 于()小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A、1B、2C、6D、1 2【参考答案】:A【解析】:生产安全事故报告和调查处理条例规定,事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部

47、门报告。故 A选项正确。28、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是()OA、建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量B、建设单位不得任意压缩合同工期C、建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D、建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标【参考答案】:C【解析】:八、依法进行装修工程;不是不得变动建筑主体和承重结构,而是应委托原设计单位或有资质的设计单位提出设计方案。2 9、职工因工伤而享有的停工留薪期一般不超过()。A、6个月B、1 2个月C、2 4个月D、36个月【参考答案】:B【解析】:根 据 工伤保险条例规定,停工留薪期一般不超过1 2个

48、月。伤情严重或者情况特殊,经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认,可以适当延长,但延长不得超过1 2个月。故B为正确选项。30、建设工程合理使用年限是指从()之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A、施工许可证办理B、预验收合格C、工程竣工验收合格D、质保期结束【参考答案】:C31、甲、乙双方于2 0 1 2 年 3 月 1 0 日签订了一份施工合同。2 0 1 2年 3 月 2 0 日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边的真实地质条件,如果按合同施工,将增加将近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国 合同法的规定,乙公司若要行使撤销权,必 须 在()之前向法院

49、或仲裁机构申请。A、2 0 1 2 年 3 月 1 0 日B、2 0 1 2 年 3 月 2 0 日C、2 0 1 3年 3 月 1 0 日D、2 0 1 3年 3 月 2 0 日【参考答案】:D32、根 据 行政许可法,下列法律法规中,不得设定任何行政许可的是()。A、法律B、行政法规C、地方性法规D、部门规章【参考答案】:D【解析】:行政许可法规定,法律可以设定行政许可。尚未制定法律的,行政法规可以设定行政许可。尚未制定法律、行政法规的,地方性法规可以设定行政许可。因此选择D选项。33、某施工单位拟按照 绿色施工导则要求对施工现场进行扬尘污染的防治,则其主体结构施工阶段,现场作业区内目测扬

50、尘高度不 超 过()米。A、0.5B、1C、1.5D、2【参考答案】:A【解析】:绿色施工导则规定,结构施工、安装装饰装修阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5米。故A选项正确。34、某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时,双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷,遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A、双方达成的补充协议B、双方签订的备案合同C、类似项目的结算价格D、市场的平均价格【参考答案】:B【解析】:为了防止出现“阴阳合同”,原建设部 房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法中规定,订立书面合同后7日内,中标人应当将合同送

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育专区 > 教案示例

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁