《历年真题二建建筑实务真题答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《历年真题二建建筑实务真题答案.pdf（83页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、二建建筑实务真题答案1.建筑高度6 0 米的住宅属于()。A.单层建筑B.多层建筑C.高层建筑D.超高层建筑【参考答案】C2.学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是()m。A.0.90B.1.05C.1.10D.1.20【参考答案】D3.装饰工程中宴会厅安装的大型吊灯，其荷载类别属于()。A.面荷载B.线荷载C.集中荷载D.特殊荷载【参考答案】C4.钢梁临时搁置在钢柱牛腿上不做任何处理，其支座可简化为()。A.固定较支座B.可动较支座C.固定支座D.弹性支座【参考答案】B5.常用改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是()。A.减水剂B.防水剂C.混凝剂D.膨胀剂【参考答案】A6.木材湿胀后，可使木材(
2、)。A.翘曲B.表面鼓凸C.开裂D.接棒松动【参考答案】B7.具有良好隔热和隔声性能的玻璃品种是()。A.夹层玻璃B.中空玻璃C.钢化玻璃D.Low-E 玻璃【参考答案】B8.土方回填工程中，根据压实机具确定的施工参数是()。A.土料性质B.土料含水率C.压实系数D.虚铺厚度【参考答案】D9.基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是()。A.钎探法B.贯入仪检测法C.轻型动力触探法D.观察法【参考答案】A10.施工测量中，测量角度的仪器是()。A.水准仪B.钢尺C.经纬仪D.激光铅直仪【参考答案】C11.目前粗钢筋机械连接采用最多的连接方式是()连接。A.挤压套筒B.锻粗直螺
3、纹套筒C.剥肋滚压直螺纹套筒D.锥螺纹套筒【参考答案】C12.常用于防水混凝土的水泥品种是()。A.矿渣硅酸盐水泥B.粉煤灰硅酸盐水泥C.火山灰硅酸盐水泥D.普通硅酸盐水泥【参考答案】D13.水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于()天。A.7B.14C.21D.28【参考答案】B14.外墙E P S板薄抹灰系统施工工艺顺序，正确的是()。挂基准线粘贴聚苯板抹面层抹面砂浆锚固件固定A.B.C.D.【参考答案】C15.铝合金门窗安装中，五金配件与门窗连接应采用()。A.镀锌螺钉B.射钉C.普通螺栓D.普通螺钉【参考答案】A16.高温天气期间，通常混凝土搅拌运输车罐体涂装颜色是()。A.蓝
4、色B.绿色C灰色D.白色【参考答案】D17.防火涂料按涂层厚度可分为()类。A 二B.三C.四D.五【参考答案】B18.现行消防验收备案的政府职能部门是()。A.消防救援机构B.住房和城乡建设主管部门C.公安机关D.城建档案管理机构【参考答案】B19.采用砂、石材料铺装地面时的环境温度最低限值是()。A.-10B.-5C.0D.5【参考答案】C20.根据室内环境污染控制的规定属于I 类民用建筑工程的是()。A.商店B.餐厅C.旅店D.医院【参考答案】D二、多项选择题21.属于砌体结构工程特点的有()。A.生产效率高B.保温性能好C.自重大D.抗震性能好E.可就地取材【参考答案】BCE22.影响
5、混凝土拌合物和易性的因素有()。A.单位体积用水量B.砂率C.时间D.水泥的泌水性E.水泥的定定型【参考答案】ABC23.影响砂浆稠度的因素有()。A.胶凝材料种类B.使用环境温度C.用水量D.掺合料的种类E.搅拌时间【参考答案】ACDE24.为减少降水对周边环境的影响，可采取的技术措施有()。A.井点回灌B.砂井回灌C.井点降水D.喷射井点降水E.减缓降水速度【参考答案】ABE25.预制构件进场时，需提供的质量证明文件包括()。A.出厂合格证B.钢筋复验单C.混凝土强度检验报告D.进场复验报告E.钢筋套筒等的工艺检验批告【参考答案】ABCE26.关于雨期施工中钢筋工程的做法，正确的有()。A
6、.焊机必须接地B.焊工必须穿戴防护衣具C.钢筋机械应设置机棚D.钢筋机械设置场地应平整E.钢筋机械可以设置在松软的场地上【参考答案】ABCD27.关于手提式灭火器放置的说法，正确的有()。A.放在托架上B.放置地点有温度限制C.使用挂钩悬挂D 可放在潮湿地面上E.可放置在室内干燥的地面上【参考答案】ACE28.关于外用电梯安装和使用的说法，正确的有()。A.应由有资质的专业队安装B.业主、监理、施工单位共同验收后可直接使用C.进入楼层的防护门开关应设在靠楼层一侧D.安全装置应齐全E.六级以上大风停止使用【参考答案】ADE29.专项方案实施前，可以进行安全技术交底的交底人有()。A.项目安全员B
7、.安全监理工程师C.方案编制人员D.项目技术负责人E.项目生产经理【参考答案】CD30.住宅工程办理竣工验收备案时，应提交的文件有()。A.工程竣工验收备案表B.工程竣工验收报告C.工程竣工报告D.住宅质量保证书E.住宅使用说明书【参考答案】ABDE案例二背景资料！某新建商住楼工程，钢筋混凝土框架结构，地 下1层，地 上16层，建筑面积2.8万平方米，基础柱为泥浆护壁钻孔注桩。项目部进场后，在泥浆护壁注桩筋笼作业交底会上，重点强调钢笼制作和钢筋笼保护层垫块的注意事项，要求钢筋笼分段制作，分段长度要综合考虑成笼的三个因素，钢筋保护层垫块，每节防笼不少于2组，长度大于12m的中间加设1组，每组块数
8、2块，整块可自由分布。在回填土施工前，项目部安排人员编制了回填土专项方案，包括:按设计和范规定，严格控制回填士方的拉径和含水率，要求在土方回填前做好青除基底垃圾等杂物，按填方高度 的5%预留沉降里等内普。现场使用水泵抽水过程中，在抽水作业人员将港水泵倾斜放入水中时，发现泵体根部防水型橡胶电缆老化，并有一处接头断裂，在重新连接处理好后维绿使用。下午1时15分，抽水作业人员发现，潜水泵体已陷入泥，在拉拽出水管时电，经抢救无效死亡。事故发生后，施工单位员责人在下午2时15分接到了现场项目经理事故报告，立即赶往事故现场，召集项目部全体人员，分析事故原因，并于下午4时0 8分按照事故报告应当及时，不得迟
9、报等原则，向事故发生地的县人民政府建设主管部门和有关报告问题：1.写出灌注桩笼制作和安装综合考虑的三个因素，指出钢筋笼保护层垫块的设置数里及位置的错之处并改正。2.土方回预留沉窜是否正确并说明理由?土方回排前除青除基底垃外，还有哪些青理内容及相关工作？3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正4.施工单位负责人事故报告时间是否正确并说明理由？事故报告的原则除应当及时，不得退报外还有郭些内？答案：1.(1)灌注钢筋笼制作和安装综合考虑的三个因素为:钢筋笼的整体刚度、材料长度、起重设备的有效高度。(2)错之处卜每组块数2块正确法:每组块数不得小于3块。错误之处二:整块可自由分布正确法:整块需均匀分布
10、在同一截面的主筋上2.不正确理由:填方应按设计要求预留沉瞳里，一般不超过填方高度的第。冬季填方每层铺土厚度应比常温施工时减少2012%,预留沆降锂比常温时适当增加(2)土方回填前，还应青除基底的树根等杂物，抽除积水，挖出，验收基底高程。3.错误之处一:在抽水作业人员将替水泵倾翔放入水中时。正确做法:水泵在水中应直立放置。错误之处二:并有一处接头断裂，在重新连接处理好后使用正确法:潜水泵的电源应采用防水型橡胶电，并不得有接头。错误之处三:潜水泵体已陷入污泥。正确法:替水泵体不得陷入污泥或露出水面。错误之处四:在拉拽出水管时电。正确法:放入水中或提出水面时应提拉系绳，藜止拉搜电缆或出水管，并应切断
11、电源4.(1)施工单位负责人事故报告时间不正确理由:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向施工单位员责人报告;施工单位负责人接到报告后，应当于l h 内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告.2)事故报告的原贝还应包括确、完整，任何单位和个人对事故不得痛报谎报或者瞒报。案例三背景资料某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万平方米，基坑开挖深度7.6mn,地上2层以上为装配式混凝土结构，施工单位中标后组建项目部组织施工。基坑工前，施工单位编了X工程基坑支护方案，并组织召开了专家论证会，参建各方项目负人及施工单位项目技术负人，生产经理、部分工长参加了会议，会议期间，总监
12、理工程师发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工芝流程交底，内容包括从基层处理测里到摘韵、堵、灌浆全过程，最初吊装的两块子预制遇板间留有“一”形后浇节点，该后浇节点和叠合楼层板混凝土一起亮筑。公司相关部门对该项目日常管理检查时发现:进入楼层的临时消防竖管直径75mn,隔层设置个出水口，平时作为施工用取水点;二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批隹:现场污水排放手续不齐，不符合相关定;上述一些问题要求项目部整改。根据合同要求，工程城建档案归档资料由项目部员责整理后提交建设单位，项目部在整理归档文件时，使用了部分复印件，并对
13、重要的变更部位用红色墨水修改，同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充，在档案预收时，验收单位提出了整改意见。问题：1.施工单位参加专家论证会议人员还应有哪些？2.预制墙板吊装工芝流程还有哪些主要工序?后浇节点还有哪些形式？3.顶目日常管理行为有哪些不要之处?并说明正确做法，如何办理现场污水排放相关手续？4.指出目部在整理归档文件时的不要之处，并说明正确做法。答案：1.施工单位参加专家论证会议人员还应有:施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目员责人、专项方案编制人员、项目专即安全生产管理人员。2.(1)预制墙板吊装工艺流程主要工序还有:预制墙体起吊、下层竖向筋对孔、预制体就
14、位、安装临时支撑、预制啬体校正、临时支撑固定后浇节点形式还有：“L”形、“T”形等3.(1)不妥之处一:隔层设置一个出水口正确做法:高度超过24m的建筑工程，临时消防竖管每层必须设消火栓口，并配备足的水龙带。不之处二:平时作为施工用取水点正确做法:施工用取水点应单独设置，严禁消防竖管作为施工用水管线。不要之处三:二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准正确做法:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表报项目安全管理部门和项目员聂人审查批雉后，方可动火。（2）施工现场水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部 签署水排放许可协议申 临时排水许可证4.不妥之处一:
15、项目部在理归档文件时，使用了部分复印件。正确做法:归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确，与工程实际相符合。不要之处二:并对重要的变更部位用红色墨水修改。正确做法:工程文件应来用碳素水、蓝黑墨水等耐久性强的书写村料，不得使用红色水纯蓝星水、珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写村料。不妥之处三:同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充。正确做法:归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致，且应采用开放式文件格式或通用格式进行存储，并采用电子签名等手段。案例四背景资料：建设单位投资兴建写字楼工程，地 下 1 层，地上5 层，建筑面积为6000平方米，总投资 42000万元。建
16、设单位编制的招标文件部分内容有:质里标为合格;工期自2018年 5 月 1日起至2019年 9 月 30日止:采用工程里青单计价模式;项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款付比例为10%经公开招投标，在 7 家施工单位里选定A 施工单位中标，B 施工单位因为在填报工程里青单价格（投标文件组成部分）时，所填报的工程里与建设单位提供的工程里不一致以及其他原因导致未中标，A 施工单位经合约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分明细有：分部分项工程煲为211850万元，手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110
17、.00万元，总包管理残30.00万元，暂列金额80.00万元，规费及税金266.8万元。建设单位于2018年 4 月 2 6 日支付了工程预付款，A 施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务鸡、其他工程的材料欠款。在地下宝施工过程中，突遇百年不遇持大暴雨。A 施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元;检修受损水电路，发生费用1.00万元;抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程督类物资、机械进场的需要，发生费用7.00万兀。A 施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建设单位。建设单位审核后
18、的意见是:上述抢险抢修工作内均属于A 施工单位已经计取的措施范围，不同意另行支付上述三项费用问题1.B施工单位在填报工程里青单价格时，除工程里外还有哪些内窖必须与建设单位提供的内容一致？2 除合约、法务部门 外，A 施工单位审核合同条款时还需要哪些部门参加？3A施工单位的签约合同价、工程预付款分别是多少万元（保留小数点后两住）?指出A 施工单位使用工程预付款的不要之处，工程预付的正确使用用途还有哪些？4.分别说明建设单位对A 施工单位上报的三签证费用的审核意见是否正确，并说明理由。笞案1.B施工单位在填报工程青单价格时，除工程外，必须与建设单位提供的内容一致的还有:工程里青单的项目编码、项目名
19、称、项目持征、计里单位必须与招标人招标文件中提供的一致2.除合约、法努部门外，A 施工单位审核合同条款时还需要:工程、技术、质里、贺金、财务、劳务、物资部门参加。3.(1)工 程 合 同 价=分 部 分 项 工 程 费+措 施 项 目 费+其 他 项 目 爱+规 费+税金2118.50+92.16+110.00+26.88=2587.54 万元(2)付款=(合同造价-暂列金额)X 预付款比例=(2587.54-80.00)X10=250.75万元。不要之处:用部分工程预付款支付其他工程拖欠劳务鸡、其他工程的村料欠款正确法:预付款不得用于与本合同工程无关的事项，具有专款专用的性质。(4)工程预付
20、款的正确使用用途还有:用于承包人为合同所约定的工程施工购置村料、工程设备、购置或租赁施工设备、修建临时设以及组织施工队伍进场等所用的费用。4.(1)抽排基坑内雨污水，发生残用8,00万元的审核意见不正确理由:百年不遇特大暴雨属于不可抗力，不可抗力发生后，工程所需青理、修复费用由发包人承担。(2)检修受损水电线路，发生费用1.00万元，审核意见正确理由:百年不遇特大暴雨属于不可抗力，不可抗力导致承包人水电金戋潞等临时设施的员坏由承包人自己承担抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机进场的需要，发生费用700万元，审核意见正确理由:项目红线外受的施工便道属于施工单位的临时设施，不可
21、抗力造成的损失由施工单位自己承担 建设工程法规及相关知识1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会【参考答案】B.【解析】考查法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。教 材P62.关于建设工程中代理的说法，正确的是()A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【参考答案】C
22、【解析】考查建设工程代理行为的设立。民法通则规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应 当由本人实施的民事法律行为，不得代理。教 材 P113.建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.转让C.登记D.支付出让金【参考答案】C【解析】本体考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P174.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（）oA.60万元B.80万元C.120
23、万元D.160万元【参考答案】C【解析】本体考查的是建设工程知识产权侵权的法律责任。赔偿损失的数额有4 种确定方法：侵权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理确定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一定数额的赔偿。按照机损：600 x2000=120万元。参见教材P285.甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金5
24、0 万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【参考答案】C【解析】本题考查的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但 不 得 超 过 主 合 同 的 额 的 20%o50+200 x20%=90万元。参见教材P34。6.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年 5 月 1日。同年2 月 1 0 日，该建设单位与保险公司签订了建筑一切险保险合同。施工企业为保证工期，于 同 年 4 月 2 0 日将建筑材料运至工地
25、。后因设备原因，工程实际开工日为同年5 月 1 0 日，该建筑 工程一切险保险责任的生效日期 为（）oA.2014 年 2 月 10 HB.2014年 4 月 2 0 日C.2014年 5 月 1 日D.2014 年 5 月 10 H【参考答案】B.【解析】本体考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。参见教材P387.在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。A.承揽人发现定作人提供的
26、图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力造成标的物损毁D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果【参考答案】B.【解析】本体考查的是承揽合同的法律规定。如果定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检验，发现不符合约定时，应当及时通知定作人更换、补齐或者采取其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。参见教材P1518.根据 招标标投标违法行为就公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，正 确 的 是（）。A.已发限制招标投标当事人资质
27、等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6 个月，公告期限为6 个月B.原行政处理决定已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公关平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【参考答案】B.【解析】本体考查的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。参 见 教 材 P1079.关于
28、二级建造师变更注册的说法，正确的是（）oA.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请【参考答案】D【解析】本题考查的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下列材料：注册建造师变更注册申请表；注册证书和执业印章；申请人与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件;工作调动证明（与原聘用单位解除聘用合同或聘用合同到期的证明文件、退休人员的退休证明）。参见教材P6610.关于施工合同解除的说法，正确的是（）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以
29、解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【参考答案】B.【解析】本体考查的是合同的履行、变更、转让、撤销和终止。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内扔未完工的；已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同，应予支持：未
30、按约定支付工程价款的；提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标注的；不履行合同约定的协助义务的。参 见 教 材P12611、关于民事诉讼执行程序的说法，正 确 的 是()A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【参考答案】B.【解析】考查民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施主要有：1、查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；教 材P32812、关于联合体投标的说法，正 确 的 是()A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当
31、在提交资格评审申请文件后组成B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级【参考答案】B.【解析】考查招标人、投标文件和投标保证金。招标投标法实施条例进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。教 材P8313、根 据 全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工企业工程安全不良行为的是（）。A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未按照节能设计进行施工C.未对涉及结构安全的试
32、块、试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重【参考答案】A【解析】教 材P10514、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的限制【参考答案】C【解析】工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公
33、共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实施。P教材26015、关于建设工程合同承包人工程价款优先受尝权的说法，正确的是（）A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【参考答案】A【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复中规定，1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据 合同法第2 8 6条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵
34、押权和其他债权，教材P116。16、关于行政复议的说法，正确的是。A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【参考答案】C【解析】选 项A行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选 项D,行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。教 材P30417、关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()A.施工企业自竣工验收合格之日起1 5日内办理备案B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件C.工程竣工验收完成
35、后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D.工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档答案：D【解析】竣工验收备案，教 材P29318、关于节能技术进步的说法，正确的是()A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B.国家采取强制措施研发施工节能技术C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持答案：A【解析】节能搞技术进步，教 材P19119、根 据 招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标投标违法记录行为公告的说法，正确的是()A.依法限制招标投标当
36、事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明D.行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告答案：C【解析】建筑市场诚信行为的公布，教 材P10620、关于劳动合同效力的说法，正确的是()A.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效B.存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款
37、的，劳动合同全部无效C.咏然单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间答案：A【解析】劳动合同的生效与无效，教 材P13121、某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲和乙承担按份赔偿责任答案：A【解析】转包的法律责任，教 材P10222、关于安全专项施工方案实施的说法
38、，正确的是()A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离答案：C【解析】安全专项施工方案的实施，教 材P22023、关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B.申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁答案：D【解析】仲裁裁决的执行，教 材P3
39、3424、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）A.组织制定本单位安全生产操作规程B.编制安全专项施工方案C.如实记录安全生产教育和培训情况D.建立健全本单位安全生产责任制答案：C【解析】专职安全生产管理人的职责，教 材P20625、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员答案：D【解析】专职安全生产管理人员配备要求
40、，教 材P20726、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A【解析】本题考查的是无效合同。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的
41、，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照 以下情形分别处理:（1）修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见教材P 1 2 1 o2 7、关于评标结果异议的说法，正确的是（）A.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行答案：C【解析】本题考查的事中标的法定要求。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标
42、的项目的评标结 果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。参加教材P8 9 o2 8、施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）A.施工企业B.建设单位C.建设用地使用权人D.国家答案：D【解析】本题考查的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见教材P1 9 5 o2 9、根 据 建筑企业资质管理规定，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
43、B.企业发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接乘积原施工企业资质C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请答案：D【解析】施工企业资质证书申请、延续、变更，教 材 P5630、根 据 企业安全生产费用提取和使用管理办法，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()A.60%B.90%C.70%D.80%答案：B.【解析】施工单位安全费用的提取管理，教 材 P22331、关于招标文件澄清或者修改的说法
44、，正确的是()A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少1 5 日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足1 5 日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标答案：B.【解析】招标的基本程序之编制招标文件，教 材 P3832、甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8 万公里，市场价格约为1 6 万元，里程表显示行驶里程为4 万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可
45、以获得支持的是()A.请求减少价款至1 6 万元B.以欺诈为由解除合同C.以重大误解为由请求撤销合同D.请求甲承担缔约过失责任答案：B.【解析】可撤销合同，教 材 P12433、关于电子招标投标的说法，正确的是()A.投标人在投标截止时间前不得补充、修改或者撤回投标文件B.投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件c.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交答案：D【解析】电子招投标，教 材 P7634、关 于 建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限 从（）之日起算。A.颁发施
46、工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满答案：B.【解析】工程合理使用年限（设计依据和设计深度），教 材 P28035、根 据 建筑工程施工合同（示范文本），关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查B.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖C.监理人不能按时进行检查的，应在检查前4 8 小时向承包人提交书面延期要求D.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作答案：B.【解析】隐蔽工程检验，教 材 P27036
47、、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）A.中心B.毗邻建筑物C.边界D.周 边 5 0 米答案：C【解析】施工现场环境噪声污染的防治，第五章第一节37、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1 年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的。A.20%B.30%C.40%D.50%【参考答案】B.【解析】本题考查的是施工许可证的法定批准条件。建筑工程施工许可管理办法明确规定，建设工期不足1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 50%,建设工期超过1 年的，到位资金原则上不得 少于工程合同价的30%。参见教材P50o38、关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金有
48、效期应当与投标有效期一致B.投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算D.投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息【参考答案】A【解析】本题考查的是投标保证金。选项B.,实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选 项 C,投标保证金有效期应当与投标有效期一致。选 项 D,招标人终止招标，应当收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P85。39、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是()A.劳动报酬中的
49、货币工资不包括津贴、补贴和奖金B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D.劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资【参考答案】C40.根据 企业安全生产费用提取和使用管理方法，施工头辨认安全防护，文明施工措施的报价下限，是根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的()。A.60%B.90%C.70%D.80%【参考答案】B 本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定，投标方安全防护，文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。P22441、关于仲裁协
50、议效力的说法。正确的是（）。A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【参考答案】D 本题考查是仲裁协议。选项A 正确的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出；选项B 正确的说法应为“仲裁协议独立存在，合同的变更，解除、终止或者无效。以及合同成绩后未生效，被撤销等，均不影响仲裁协议的效力”选项C,正确的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。P33142、根 据 民事诉讼法，