建筑公司合作经营协议建设工程合作经营协议(15篇).docx

《建筑公司合作经营协议建设工程合作经营协议(15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑公司合作经营协议建设工程合作经营协议(15篇).docx（67页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 建筑公司合作经营协议建设工程合作经营协议(15篇)建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇一 经甲、乙双方友好协商，并依据民法典、建筑法等相关法律法规之规定，就乙方负责经营工程建立事项达成如下全都合同，望双方共同遵守。 一、经营内容 1、工程名称：_ 2、工程内容：_ 3、工程价款：_ 二、经营方式乙方负责全部本合同项下工程所需的人工、材料及设备的费用。 三、经营期限为_天，自_年_月_日起至_年_月_日止。 四、经营指标 1、工程质量：本工程要求到达优良等级。 2、安全指标：本工程要求按工程所在地文明及安全达标，事故频率掌握在_%以内，歇工率掌握在_%以内，不允许有重大伤亡事故发生。

2、五、治理费及税金 1、治理费：乙方应按本合同项下工程价款的_%作为治理费及税金支付给甲方。 支付时间：甲方有权直接在每一期工程进度款中扣除，最终治理费及税金按工程最终竣工验收后结算的工程款的数额准时间结算。 2、税金及其支付：_ 六、甲方的权利义务 1、甲方有权对乙方的经营活动进展定期或不定期的检查、监视、审计和指导。 2、依据乙方的需要，委派有关人员协作乙方的经营。 3、有权按本合同第五条规定收取治理费及税金。 4、如涉及工程设计变更等事宜，甲方必需予以协作。 5、甲方在收到每一期工程进度款并扣除相应治理费和税金后五个工作日内将余款支付给乙方。 七、乙方的权利义务 1、乙方不得违反国家的法令

3、、政策，并遵守甲方的各项规章制度，严格按本合同的规定充分、全面地履行合同。 2、为切实牢靠地履行合同，乙方必需保证自己上岗率不低于_%。 3、因经营过程中发生的全部违法、违约及伤亡事故而导致甲方受损的，均由乙方担当。 4、未经甲方书面同意(或甲方的授权人)，除因工程建立与建立方发生关系外，乙方不得以甲方工程部的名义对外发生借款、贷款及有关经济业务，更不得擅自私刻工程部印章或财务专用章及一切与甲方有关的.印章。 5、乙方保证其施工是连续的。 6、乙方必需按本合同第五条规定，准时支付治理费及税金。 7、担当因其经营活动而引起的经济风险。 8、乙方应在(1)工程竣工验收后或(2)本合同解除后或(3)

4、本合同终止后准时将图纸、印鉴、技术材料、合同(合同)、往来信件、传真及一切与本工程有关的材料全部移交给甲方。 9、乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三人。 八、违约责任 1、若甲方未能按本合同第六条第5项准时足额拨付工程款，则每逾期一天，甲方应按未付局部的万分之二担当违约责任。 2、因甲方监管错误从而导致工程质量未到达合同商定的优良等级或延误工期的，乙方不担当法律责任。 3、如本工程的质量未阅历收通过，则乙方须向甲方赔偿_万元。 4、乙方如未能按合同第四条第2项切实履行合同的，则每超过掌握指标_%，应担当本合同项下工程价款_%的违约责任。 九、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商。 十、在

5、履行本合同期间如有纠纷，则首先由甲、乙双方友好协商，协商不成，则交由工程所在地人民法院以诉讼方式解决。 十一、本合同在甲、乙双方全都同意的前提下可解除。 十二、本合同一式贰份，双方各执壹份，并在双方盖章或签字后生效。 甲方：_乙方：_签字地点：_ 签字时间：_ 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇二 甲方： 乙方： 兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺当进展，到达预期目的，依据和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。 一、 工程名称：食堂、宿舍 二、 工程地点： 三、 承包方式：实行包工包料一次性包干，工程量、材料价

6、格及费率不作调整，工程变更按实结算。 四、 施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装 五、 工程承包价确实定： 按施工图预算总价元，给排水，下浮元(元整)，其变更局部下浮率同上。 六、付款与结算方法： 1、工程开头安装预付20%，计币 2、完成工程在万元; 3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发觉质量问题，保修金按时退还。 七、工程期限：从合同生效日起，乙方亲密协作土建同步施工，与土建同步竣工。 八、工程质量验收： 1、乙方严格根据施工图纸，各个单项工程及隐藏工程须经甲方验收前方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负

7、担。 2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。 3、乙方必需对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：施工质量的包修费用由乙方自理;材料质量的包修费用由乙方负担;因甲方使用不当消失电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排解或调换，费用由甲方自理。 九、乙方必需重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方担当责任。 十、其它： 1、在施工中，甲方应尽量供应乙方在施工中的各种便利，积极做好协作协调工作。 2、在施工之前，乙方所需要的加工

8、场地，工具材料间由甲方供应负担解决。 本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清 甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 电话号码： 电话号码： 开户银行：帐 号： 开户银行： 帐 号： 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇三 甲方：_ 乙方：_ l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别给予它们的一样的含义。 2以下文件应被认为是组本钱协议书的一局部，并应被作为其一局部进展阅读和理解: (a)中标函; (b)上述投标书; (c)合同条件; (d)标准; (e)图纸; (f)工程量清单。 3考虑到下文提及的业主预备付给承包人的各项款额，承包人特此

9、立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进展施工及竣工并修补其任何缺陷。 4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的酬劳。 特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方依据其各自的法律签署订立。在_在场的状况下，盖的正式印章如下:或在_在场的状况下，由上述签字盖章并递交。 业主签名:_承包人签名:_ 联系人:_联系人:_ 时间:_ 时间:_ 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇四 日期：_ 招标号：_ 1_(业主名字)(下简称“业主”)已安排了一笔以多种货币构成的资金，用于_(工程名

10、称)建立费用的合理支付。 全部如资格预审文件规定的来自合格货源并经资格预审合格了的投标人均可参与本工程的投标。 2业主邀请资格预审合格的投标人就以下工程施工和竣工所需的劳务、材料、设备和效劳进展密封投标：_(工程概况、主要工程及工程量等)。 3凡有兴趣的资格预审合格的投标人，可从以下地址猎取进一步的信息及查阅招文件：_(查询和出售招标文件的机构名称、地址等)。 4任何有兴趣的资格预审合格的投标人在向上述机构提交书面申请并在交纳了一笔不行退还的费用_(货币名称和数量)后可购得一套完整的招标文件。 多购的招标文件收费一样。 5全部投标书必需于_年_月_日_时之前送达以下地址： _(投标书接收地点)

11、。 并必需同时交纳招标文件中规定的5承受的格式，数量为2%投标价的投标保证金。 6开标仪式定于_年_月_日_时在以下地点进行_(开标地点)，投标人可派代表出席。 第四十条假如托付人在规定的支付期限内未支付监理酬劳，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。 滞纳金从规定支付期限最终一日起计算。 第四十一条支付监理酬劳所实行的货币币种、汇率由合同专用条件商定。 第四十二条假如托付人对监理人提交的支付通知中酬劳或局部酬劳工程提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但托付人不得拖延其他无异议酬劳工程的支付。 其他第四十三条托付的建立工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复

12、试，其费用支出经托付人同意的，在预算范围内向托付人实报实销。 第四十四条在监理业务范围内，如需聘用专家询问或帮助，由监理人聘用的，其费用由监理人担当; 由托付人聘用的，其费用由托付人担当。 第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使托付人得到了经济效益，托付人应按专用条件中的商定赐予经济嘉奖。 第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得承受监理工程工程施工承包人的任何酬劳或者经济利益。 监理人不得参加可能与合同规定的与托付人的利益相冲突的任何活动。 第四十七条监理人在监理过程中，不得泄露托付人申明的隐秘，监理人亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明的隐秘。 第四十八条监理人对于由其编制的

13、全部文件拥有版权，托付人仅有权为本工程使用或复制此类文件。 争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成全都，可提交主管部门协调，如仍未能达成全都时，依据双方商定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院起诉。 第三局部专用条件其次条本合同适用的法律及监理依据：第四条监理范围和监理工作内容：第九条外部条件包括：第十条托付人应供应的工程资料及供应时间：第十一条托付人应在_天内对监理人书面提交并要求作出打算的事宜作出书面答复。 第十二条托付人的常驻代表为_第十五条托付人免费向监理机构供应如下设施：监理人自备的、托付人赐予补偿的设施如下：补偿金额=第十六条在监

14、理期间，托付人免费向监理机构供应_名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及效劳时，此类职员只应从总监理工程师处承受指示。 并免费供应_名效劳人员。 监理机构应与此类效劳的供应者合作，但不对此类人员及其行为负责。 其次十六条监理人在责任期内假如失职，同意按以下方法担当责任，赔偿损失累计赔偿额不超过监理酬劳总数(扣税)：赔偿金=直接经济损失*酬劳比率(扣除税金)第三十九条托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的酬劳：托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作酬劳：(酬劳=附加工作日数*合同酬劳/监理效劳日)托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付额外工作酬

15、劳：第四十一条双方同意用_支付酬劳，按_汇率计付。 第四十五条嘉奖方法：嘉奖金额=工程费用节约额*酬劳比率第四十九条本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应准时协商解决。 协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中商定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇五 兹为以下事项达本钱协议： l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别给予它们的一样的含义。 2以下文件应被认为是组本钱协议书的一局部，并应被作为其一局部进展阅读和理解： (a)中标函; (b)上述投标书; (c)合同条件; (d)标准; (e

16、)图纸; (f)工程量清单。 3考虑到下文提及的业主预备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进展施工及竣工并修补其任何缺陷。 4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的酬劳。 特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方依据其各自的法律签署订立。 在_在场的状况下，盖的正式印章如下： 或在_在场的状况下，由上述签字盖章并递交。 业主签名：_承包人签名：_ 联系人：_联系人：_ 年月日年月日 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇六 鉴于_(投标人名称

17、)已于_年_月_日(日期)提交了建立_(合同名称)的投标书(以下称投标书)。 银行名称(盖章)：_ _年_月_日 附件 本保证义务的条件是： (1)假如投标人在投标书中规定的投标书有效期内撤回投标书;或假如投标人在投标书有效期内接到业主所发的中标通知书后; (2)未能或拒绝依据投标须知的规定，按要求签署合同协议书;或未能或拒绝接投标须知的规定，供应法的保证金。 我行保证在收到业主第一次书面要求后，即对业主支付上述款额，无须业主出具任何证明，只需在其书面要求中说明条件是在此要求业主将留意到索款是由于消失了上述条件中的一种或两种，并详细说明状况。本保证书在投标须知规定的有效期或在该日期前已延长的投

18、标书有效期后30天(会第30天)内有效。延长投标书有效期无须通知银行，任何索款要求应在上述日期前交到银行。 银行名称：_(盖章) 证人：_(签字) 证人所在单位：_ 单位地址：_ 日期：_年_月_日 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇七 建立单位：(以下简称甲方) 建筑单位： (以下简称乙方) 经双方协商就马集中学 工程问题签订如下合同： 一、工程地点：马集中学 二、工程名称： 三、承包方式： 四、开工日期： 五、竣工日期： 六、工程造价： 七、支付方法：竣工验收合格后全部付清。 八、甲乙双方职责 (一)甲方 1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平坦。 2、帮助乙方疏通当

19、地有关关系。 3、确保资金按进度到位。 (二)乙方 1、按甲方要求施工，确保工程质量。 2、确保工期，工期为 天。 3、教育职工文明施工。 4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。 九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇八 合同协议书 本协议书于19年月日由(以下简称“业主”)为一方与(以下简称“承包人”)为另一方签定。鉴于业主欲建本钱项工程，即并已承受承包人提出的担当该项工程之施工、竣工并修补其任

20、何缺陷的投标书。 兹为以下事项达本钱协议： l本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别给予它们的一样的含义。 2以下文件应被认为是组本钱协议书的一局部，并应被作为其一局部进展阅读和理解： (a)中标函； (c)合同条件； (d)标准； (e)图纸； (f)工程量清单。 3考虑到下文提及的业主预备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进展施工及竣工并修补其任何缺陷。 4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的酬劳。 特立此据。本协议书于上面所定的日期

21、，由有关双方依据其各自的法律签署订立。 在在场的状况下，盖的正式印章如下： 或 业主签名：承包人签名： 联系人：联系人： 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇九 甲方：_ 乙方：_ 依据九江市建立局九建建字20_33号文件要求,乙方开发建立的工程,需要建立工程支付担保制度,即由乙方的开户行甲方出具担保承诺,经协商达成如下协议： 一、乙方必需有足够的工程款(人民币)：_(大写数字)存入开户于甲方的账户号内。 二、甲方保证乙方的开立于甲方的以上工程款项专款专用。 三、以上款项累计用完合同终止,在合同工期总日历天数天后(即*年*月*日后)自动作废。 四、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,自

22、签订之日起生效。 五、未尽事宜,协商解决。 甲方：_乙方：_ _ 年 _ 月 _ 日 _ 年 _ 月 _ 日 建筑公司合作经营协议 建立工程合作经营协议篇十 证书与支付 60.1月报表 承包人应在每月末应向监理工程师提交四份接监理工程师要求的格式报表，每份均由监理工程师按第15.1款规定的承包人代表签字，报表包括承包人认为到月底自己有权得到的以下有关各项的款额： （a）已实施的永久工程的价值； （b）工程量表中的任何其它工程，包括承包人的设备、临时工程、计日及类似工程； （c）表列材料及承包人在工地交付的用于永久工程的待安装设备发票价值的百分比，如投标书中附录中所注明的； （d）按第70款的调

23、整； （e）按合同规定承包人有权得到的任何其它金额。 如适应，月报表应包括如下工程并按其挨次考虑： （l）截止到本月末已实施完成永久工程以人民币计价的估量合同值，该值应据56款规定为工程量清单中书明的场本单价乘以由监理工程师测定的工程量。 （2）按（1）中所述方法截止到上月末完成的永久性工程的估算合同值。 （3）以当地货币表示的本月永久工程合同估算值，即上述（1）减掉（2）。 （4）据表1所说明的外币百分比计算出（3项中当地货币和外币的数额依据52款规定，它是受变更影响的。 （5）据52款规定，以反映以当地货币和外币表示的费用的变化数额。 （6）截止到本月末已完成并获批准的计日工数额，减去全部

24、以前以中期付款证书所批准的数额，并据工程量清单计日工表确定的内容书明当地货币和外汇的数额。 （7）据70款规定，如有的话，由于后继法规所导致的费用数额，以当地货币和外国货币表示。 （8）按60.3款规定，对于本月已到达工地的材料和马上用于工程，还没有安装的工程设备，以当地货币和外国货币表示的永久工程的任何款额。 （9）据60.4款规定，将本款（4）（5）（6）（7）所述的数额之和乘以60.4款所书明的百分比所得的保存金数额。 （10）据本款发动预付款之规定所致的增加或扣减的数额。 （11）合同规定承包人有权得到以一种或多种货币表示的任何其它数额。 60.2月支付 监理工程师在收到上述报表后28

25、天内证明或修改该报表，向业主证明他认为到期应支付给承包人的有关付款金额，但应： （a）第一、保存按投标书附录注明的保存金百分率乘以承包人依据第60.1款（a）、（b）、（c）和（e）有权得到的款额而计算出的保存金额直至该保存金的款额到达投标书附录中规定的限额为止； （b）其次、扣除第47款规定之外的承包人到期应付给业生的任何金额。 但是假如在各次保存与扣除金额之后的净额少于投标书附录中规定的中期付款证书的最小限额时，监理工程师不必按本款开具任何付款证书。尽管有本条款或合同任何其它条款，在承包人提交履约保证并经业主批准之前，监理工程师将不对任何支付开具证书。 60.3用于永久工程的材料预付款 承

26、包人只能与合格材料供给商订立材料协议，已签协议付应送交监理工程师。 承包人有权得到这些款额，只要监理工程师确立对于用于但未进入永久工程的材料和设备是适应的。 （1）材料符合永久工程的标准要求； （2）这些材料已送至工地，且良好储存并有防止损失或损害或变质的措施，使监理工程师满足； （3）承包人有关要求、订单、收据的记录，材料和设备的使用应以监理工程师批准的方式进展且此记录应完好让监理工程师检查； （4）承包人应随月报表提交现场材料和设备的估价价值，连同监理工程师所要求的有关方面文件（1）材料本钱（2）供应材料和工程设备全部权的证据和（3）有关付款； （5）这些材料的全部权应归属业主； （6）给

27、承包人的款额不应超过下述的75： （a）进口材料的cif价，或（b）当地制造材料的出厂或货柜价，或（c）当地生产材料的堆场价，如砂、集料和碎石等，（7）这一款额在材料与工程设备到达现场的当月计付，在材料与工程设备进入工程的当月扣回；和（8）这种支付不应视为对此材料的批准。 60.4保存金 据第6o.1款规定，数额为月度中期付款证书中书明的10的保存金应由监理工程师在首项或以下各项证书中予以扣减（以下称为保存金）直到扣减数额累计到达投标书附录中列出的占合同价的百分比例的数额为止。 60.5保存金的支付 在签发全部工程的移交证书之时，监理工程师将把一半保存金付给承包人；或在签发永久工程一区段或局部

28、的移交证书时，监理工程师将把由他确定的同该永久工程一区段或局部相应的金额开具证明，支付给承包人。 在工程的保修期满后，另一半保存金将由监理工程师开具证明，支付给承包人，并规定假如依据第48教的规定在不同的保修期已经适于永久工程的不同区段或局部时，“保修期满” 一词在本款中应视为是指最终的那一个保修期的期满。 进一步规定，假如在此时，据49款和50款规定仍有应由承包人实施的任何未完成工作，监理工程师将有权拒绝开具证明，直至在监理工程师认为承包人完成了剩余工程才支付保存金的余额局部。 60.6发动预付款 业主将向承包人供应一笔无息预付款，用于工程的发动费用（下称“发动预付款”），其数额为在投标书附

29、录中列明的合同价的百分比，并以表i一当地货币与外币需求表中所开列的外币和当地货币的比例进展支付。 假如承包人因出错或谋划滥用发动预付款，业主有权马上收回。 60.7发动预付款的支付 在承包人担当以下工作后14天内监理工程师将向业主发出证书（一份复印件送承包人） 以下称发动预付款支付证书： （a）已签署了合同协议书；以及（b）据10.1款规定供应履约保证金；以及（c）供应业主同意的格式和银行出具的等同于发动预付款数额和币种的无条件银行保函。 银行保函应保持有效直到发动预付款据60.8款规定全部回收为止。但其数额应随回收额增加而持续递减，正如据本条规定而发出的中期支付证书所述。业主将在收到发动预付

30、款支付证书后28天内支付发动预付款。 60.8发动预付款的扣回 发动预付款将从业主给承包人的付款中扣回，从工程正式开工后第四个月开头，在中期付款证书中扣回。 扣回以等月扣还形式，直到合同中规定的竣工期前3个月回收完毕。 假如任何中期付款证书的数额小于依据本款规定的扣还量，其差额局部应视为债务并转入下一中期付款证书中。 60.9对支付证书的改正 监理工程师有权在任何中期付款证书中更正或修改以前发出的证书，假如进展的任何工程使他不满足，他有权在任何中期付款证书中删去或削减该工程的价值。 6o.10竣工报表 在发出整个工程的移交证书后84天内承包人应向监理工程师的提交一份最终报表及帮助文件，并以监理

31、工程师批准的格式具体说明： （a）到本移交证书载明的日期为止，按合同规定全部已完工作的最终价值； （b）任何承包人认为应支付给他的款额； （c）任何承包人认为依据合同应给他的估量值。 估量值应在最终报表中分别说明，监理工程师将银60.2款规定开具证明。 60.11最终报表 据62.1款规定在发出保修证书56天内，承包人应按监理工程师批准的形式提交一份最终证书草案（下称草案）及其它帮助文件供监理工程师参考。草案应具体说明： （a）据合同规定进展的全部工程的价值，和（b）承包人认为按合同应付给他的任何追加款项。 假如监理工程师不同意或者不能确认最终草案的任何局部。承包人就供应监理工程师可能需要的进

32、一步资料，并对草案进展双方同意的改动。承包人再缩写并提交给监理工程师作为全都同意的最终报告（在本条件中称为“最终报表”）。 60.12结清 在提交最终报表时，承包人应给业主一份书面结清单，进一步证明最终报表中的总额相当于由合同引起的或与合同有关的全部和最终确定应支付给承包人的全部金额，并将一份副本呈交监理工程师。但该结清单只是在依据60.13款颁发的最终证书规定的应支付的款项支付之后以及第10.1款的提及的履约保证金退还给承包人之后才能生效。 60.13最终证书 在收到最终报表和书面结清单后21天内，监理工程师应向业主发出最终支付证书复印件送承包人监理，说明； （a）监理工程师认为按合同最终应

33、支付给承包人的款额； （b）在对业主以前支付过的全部款额和依据合同（除第47款外）业主有权得到的全部金额加以确认后，业主还应支付给承包人，或者承包人还应支付给业主的余额（如有的话）。 60.14计价货币 计价货币应为投标书附录中所规定。为支付便利，计价货币与其它币别的折算应按第72款规定进展。 60.15对承包人的支付 业生向承包人的支付应以承包人在表1当地货币与外币需求表中所说明的币别和比例进展，但规定上述币别和比例应据任一方的恳求依据合同条款第51款和52款的规定随时变化调整。 60.16支付时间i 在监理工程师按本条款或合同的任何其它条款颁发的任何中期证书中规定的应支付给承包人的款额，在

34、该中期证书被送交业主后28天之内，或在第60.13款提及的最终证书送交业主后56天内，由业主支付给承包人，但受第47款的约束。若业主未能在规定的时间内支付，则业主应按投标书附录中规定的利率，从应付之日起计向承包人支付全部未付款额的利息。 本款之规定不损害承包人依据第69款享有的权力。 60.17支付地点i 业主向承包人的交付应按合同中规定的货币，支付到由承包人指定的银行帐户中。 6o.18对业主的支付 全部由承包人向业主的支付，包括以扣减方式或抵消方式，均应按以下方式进展： （a）在以前由业主花费的任何数额归还的状况下，支付应以一样币别一样比例的形式d进展a（b）对于依据第47款的违约赔偿费（

35、如有），支付应以表1当地货币与外币需求表1中列明的币别和外币比例进展。 （c）在其它状况下，支付应以双方同意的币别和数额进展，或如达不成全都意见，应以监理工程师认为合理和公正确实定为准。 （d）对于发动预付款扣回还应按60.3款规定进展。 60.19业主责任的终止 除非承包人在其最终报表中（除非这些状况发生在整个工程的移交证书发出之后以及第60.10款提及的竣工报表中已经包括了索赔要求，业主将不担当任何有关执行合同，施工工程或执行合同有关的任何事项或事物的任何责他。 61.1仅凭保修证书批准 只有据62款规定的保修证书才能被视为构成工程的批准。 62.1保修证书 在监理工程师签发保修证书并呈交

36、给业主，将一副本送交承包人，申明承包人已尽其义务施工并竣工，且对缺陷的修补符合监理工程师要求之前，不应认为合同已经完毕。保修证书应由监理工程师在保修期满后的28天内发给；或假如适用于永久工程各区段或各局部的保修期限不同，则在一个保修期满或依据本合同第49款和50款规定任何被指令进展的工程已完成并符合监理工程师要求之后签发保修证书，但保修证书的颁发不应是将第60.5款规定的其次局部保存金支付给承包人的先决条件。 62.2未尽义务 尽管保修证书已经颁发，承包人和业主仍应对在保修证书颁发前按合同规定的履行保修证书颁发时尚未完成的义务担当责任。为了确定任何该类义务的性质和范围合同仍视为对合同双方有效。

37、 补救措施l 63.1承包人的违约 假如由于承包人不能支付到期债务、自愿或非自愿的倒闭、清理或解散（但为合并或改组而自愿清理者除外），或破产或与债权人协议，或与债权人为受益人的转让，或同意在其债权人监视委员会的监视下执行，合同或假如财产接收人、治理人、受托人或清理人被托付承受其财产的任何实质局部，或假如依据有关对债务的重新组织、安排或调整的任何法律或法规，对承包人的诉讼开头，或有关解散和清理的打算通过时，或假如实行任何措施掌握了承包人的财产的主要局部的证券全部权，或依据任何适用的法律，实行同上述具有同等效力的行动或发生有关此类大事对涉及承包人及财产或与3.1款规定相违反；或对其货物征税； 或假

38、如监理工程师发给业主证书证明并抄送承包人，在监理工程师认为，承包人： （a）已放弃合同，或（b）无正值的理由； （1）未按41.1款规定开工，或（2）在接到46.1款规定的通知后28天内工程或其任何局部来连续进展施工，或（c）在接到37.4款规定的通知或39.1款规定的指令后28天内，未遵照执行，或（d）尽管在此之前在监理工程师的书面警告，仍一贯或公然无视履行合同规定的义务或（e）与4.1款相违反，则业主在通知承包人14天后，在不免除合同规定的承包人的义务和责庄或不影响合同赐予监理工程师或业主的权力的前提下，进驻工地和终止雇用承包人，并自己或雇用他人完成工程施工、业主或其他承包人可以利用一切认

39、为适宜的承包人设备、工程设备、临时工程和材料完成工程并且业主可随时出售任何上述承包人的设备，临时工程和未用机具和材料；并将所得视为据合同承包人转给业主的款项。 63.2终止日的估价 在业主进驻并终止承包人后，在实际上尽可能短的时间内，监理工程师应单方面地或通过与各方协商或在协商后，或在他进展了他认为相宜进展或实施的调查或查询后，确定、打算并证明： （a）在进驻工地并终止合同时，承包人依据合同已由其实际完成的工程，已经合理地得到或理应得到的任何款额（如有时）。 （b）已经局部使用或未曾使用的任何材料、承包人的设备和临时工程的价值。 63.3终止后的付款 假如业主按本款规定终止雇用承包人，则在保修

40、期满以前，以及其后监理工程师查清施工、完工与修理缺陷费用、完工拖延损失赔偿费（如有时）以及业主名下支付的全部其它款项并开具证明以前，业主不应负责向承包人支付合同规定的任何款项（包括损失费）。 此后，承包人才能有权得到由监理工程师证明承包人合格完工时原应支付给他并扣除上述款额之后的款额（如有时）。假如此项款额超过承包人合格完工时原应付给他的款额，则依据要求，承包人应将比超出局部付给业主。此项款额应视为承包人欠业主的债务因而应于归还。 63.4协议利益的转让 除法律制止外，如监理工程师在按63.1款提及的进驻和终止后14天内指示，承包人应将其签署的为任何货物或材料或效劳的供应和/功为履行合同实施任何工作的任何协议的利益转让给业主。 64.1紧急修复工作 无论是在工程施工期间还是在保修期内，如由于在工程或其任何局部中发生或发生与之有关的任何事故、故障或其它大事，监理工程师认为进展任何修补或其他工作是工程安全的紧急需要，而承包人无力量或不愿马上进展这项工作时，则业主可在监理工程师认为必要时，雇用其他人员从事该项工作并支付有关费用。假如监理工程师认为，由业主如此完成的工作或修理应属承包人负责按合同自费进展者，则监理