《最新一级造价师之建设工程计价题库内部题库（全优）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库内部题库（全优）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新一级造价师之建设工程计价题库内部题库（全优）第一部分 单选题(50题)1、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】： D 2、乙级工程招标代理机构所能承担的工程招标代理业务限额是，工程总投资()万元人民币以下。A.3000B.5000C.6000D.10000【答案】： D 3、下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（）。A.投标文件的澄清 B.施工组织设计评审 C.形式评审 D.不平衡报价分析【答案】： D 4、项目决策的（ ）是决定工程造价的基础A.
2、深度B.正确性C.内容D.建设规模【答案】： C 5、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（ ）倍。A.23B.35C.610D.812【答案】： C 6、流动资金的筹措中，一般要求筹集资本金占流动资金的比例为（）。A. 30B. 40C. 60D. 70【答案】： A 7、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】： B 8、下
3、列有关工程量清单的叙述中，正确的是（）A.招标工程量清单由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目和税金项目清单组成B.已标价工程量清单是招标文件的组成部分C.在招标人同意的情况下，招标工程量清单可以由投标人自行编制D.招标工程量清单的准确性和完整性由编制人负责【答案】： A 9、由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（ ）。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的
4、价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个【答案】： D 10、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。 A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】： D 11、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容是( )A.预付款的支付比例B.工程的数量增减C.承担额外任务D.价格调整条款【答案】： C 12、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】： B 13、当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，可采用（ ）编制单位设备安装工程概算。A.预算
5、单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】： C 14、下列有关招标文件内容的表述，正确的是（ ）。A.投标人须知中应明确本工程拟采用的通用合同条款、专用合同条款B.当未进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书C.按照规定应编制最高投标限价的项目，应在发布招标文件时一并公布D.投标人须知正文不得与投标人须知前附表内容相抵触，否则抵触内容无效【答案】： C 15、根据标准施工招标文件的规定，下列属于施工招标文件中的投标人须知内容的是（ ）。A.合同条款及格式B.工程量清单（最高投标限价）C.中标通知书的发出时间D.技术标准和要求【答案】： C 16、有关工程欠款利息的计
6、息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】： A 17、某建设项目，建设期为3 年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000 万元、1000 万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3 年应计利息为（）万元。A.123.20B.192.00C.201.86D.205.06【答案】： D 18、根据建设工程工程星清单计价规范中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.招标控制价公布后根据
7、需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝【答案】： D 19、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】： C 20、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。A.从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外市场购买材料，换算成人民
8、币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】： B 21、建设项目投标文件中的投标人须知反映了招标人对投标的要求，其重点在于防止()A.串标B.修改、澄清投标文件C.重新招标D.投标被否决【答案】： D 22、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】： B 23、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时
9、间【答案】： B 24、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】： D 25、下列关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】： C 26、某施工机械原始购置费为10万元
10、，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】： B 27、（2018年真题）关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】： D 28、关于缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的
11、最低保修期B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期的期限按照建设工程质量管理条例的规定计取D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年【答案】： B 29、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】： C 30、单位工程概算按其工作性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。A.通风、空
12、调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】： B 31、（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（）。A.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担【答案】： A 32、 小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A.简易计税方法B.简单计税方法C.一般计税方法D.复杂计税方法【答案】： A 33、砌筑10m3 砖墙基本用工20 个
13、工日，辅助用工为5 个工日，超运距用工需2 个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A.29.7 B.29.0 C.29.2 D.27.7【答案】： A 34、某地拟建一幢建筑面积为2500mA.246.4B.259.6C.287.4D.302.8【答案】： B 35、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用费率”计算是（）。 A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】： D 36、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工
14、日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A.2250B.2925C.5800D.7540【答案】： D 37、（2019年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】： B 38、某建设项目建筑安装工程费为6000万元，设备购置费为1000万元，工程建设其他费用为2000万元，建设期利息为500万元。若基本预备费费率为5，则该建
15、设项目的基本预备费为（）万元。A.350B.400C.450D.475【答案】： C 39、关于施工机械安拆费和场外运杂费的说法，正确的是（ ）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费C.固定在车间的施工机械的安拆费也应计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】： B 40、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】： C 41、根据建设工程价款结算暂行办法
16、，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（ ）。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%【答案】： D 42、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于计日工，下列说法中正确的是（）。A.计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械B.计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价C.计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写D.计日工单
17、价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算【答案】： B 43、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（ ）。A.当材料供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等【答案】： B 44、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是（ ）。A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内
18、的材料、工程设备价格风险由承包人承担C.10%以内的施工机具使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担【答案】： C 45、（2021年真题）下列工程定额中，能反应建设总投资及各项费用的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】： D 46、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（）。A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工结算时一并支付 B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格计算并支付 C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用应由发包人承担 D.经发包人授权的工程造价咨询人，可与承包人做现场签证【答案】： D 47、
19、根据建设工程工程量计价规范（GB 50500-2013），下列关于分部分项工程项目清单的说法，正确的是（）。A.各专业工程量计算规范附录表中的“项目名称”为单位工程项目名称，是形成分部分项工程项目清单项目名称的基础B.项目特征是构成分部分项工程项目.措施项目自身价值的本质特征C.当出现工程量计算规范附录中未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称.项目特征.计量单位.工程量计算规则D.补充项目的编码由B 与工程量计算规范的代码和三位阿拉伯数字组成【答案】： B 48、（2016年真题）关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（）。A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动
20、资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】： C 49、（2020年真题）关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】： D 50、关于预付款担保的说法,正确的是（ ）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在
21、预付款的扣回进程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有()。A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E:施工缺陷带来的安装工程返工费【答案】： ABC 2、根据标准施工招标文件（2007版），下列有关施工招标的说法中正确的有（）。A.当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书B.资格预审的方法可分为合格制或有限数量制C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人潜清D
22、.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在幵标时一并公布E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法【答案】： B 3、固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。A.建安工程费用 B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费 D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 4、关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有（ ）。A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m3、m、座等单位投资表示C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力投资表示D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能
23、力单位投资表示E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示【答案】： A 5、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目应列入材料费的有（ ）。A.周转材料的摊销，租赁费用B.材料运输损耗费用C.施工企业对材料进行一般鉴定，检查发生的费用D.材料运杂费中的增值税进项税额E.材料采购及保管费用【答案】： AB 6、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C. 一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且
24、自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】： BD 7、下列工程造价指数中，属于总指数的有（ ）。A.间接费指数 B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数 D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【答案】： BD 8、进口一台正常缴纳关税的机床，该设备到岸价的构成费用包括()A.进口设备离岸价B.增值税C.国际运费D.海关监管手续费E.银行财务费【答案】： AC 9、（2021年真题）我国工程造价管理体系可划分为若干子体系,具体包括（ ）。A.相关法律法规体系B.工程造价管理标准体系C.工程定额体系D.工程计价依据体
25、系E.工程计价信息体系【答案】： ABC 10、根据建设项目工程结算编审规程，工程价款结算主要包括()。A.竣工结算B.分阶段结算C.年度结算D.专业分包结算E:合同终止结算【答案】： ABD 11、下列关于施工机械安拆费及场外运费的表述中，正确的是（ ）。A.场外运费仅包括施工机械自停置点运到施工现场的单边运费B.场外运输距离应按25km计算C. 一次安拆费为现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械使用费之和D.不需安装、拆卸且自身又能开行的机械，不计安拆费及场外运费E.施工单位可以自己选择将安拆费及场外运费计人台班单价或单独计算【答案】： BD 12、（2015年考题）关于工程造价
26、指数，下列说法中正确的有（ ）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用平均数指数的形式表示【答案】： B 13、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。A.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上B.施工单项合同估算价在200万元人民币以上C.施工单项合同估算价在100万元人民币以上D.重要设备、材料等货物的采购，单项合
27、同估算价在100万元人民币以上E:重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上【答案】： ABD 14、项目规模确定中需考虑的主要环境因素包括（ ）。A.产业政策 B.协作及土地条件C.劳动力市场情况 D.运输及通信条件E.竞争对手状况【答案】： ABD 15、进行施工阶段偏差分析时，反映进度偏差的正确计算式是()。A.进度偏差=实际工程量*（实际单价-计划单价）B.进度偏差=已完工程实际时间-已完工程计划时间C.进度偏差=计划单价*（拟完工程量-实际工程量）D.进度偏差=（拟完工程量-实际工程量）*实际单价E:进度偏差=拟完工程计划时间-已完工程实际时间【答案】： BC
28、16、根据我国现行建筑安装工程费用组成， 下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.安全施工费 B.施工机械作业时所发生的安拆费C.建设单位临时设施费 D.已完工程及设备保护费 E.工程排污费【答案】： AD 17、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法中正确的有（ ）。A.项目编码应按照计算规范附录给定的编码B.项目名称应按照计算规范附录给定的名称C.项目特征描述应满足确定综合单价的需要D.补充项目应有两个或两个以上的计量单位E.工程量计算应按一定顺序依次进行【答案】： C 18、设备运杂费包括下列（）。A.运费和装卸费B.包装费
29、C.设备供销部门手续费D.采购保管费E.设备增值税【答案】： ABCD 19、下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的是（ ）。A.附加工作费B.装卸费C.运输损耗D.调车费E.运输费【答案】： ABD 20、与其他工程总承包方式相比较，交钥匙总承包的优越性有（）。A.有利于满足业主的特殊要求B.有利于降低承包商承担的风险C.有利于调动总包的积极性D.有利于简化业主与承包商之间的关系E.有利于加大业主的介入程度【答案】： ACD 21、下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.养老保险费B.劳动保险费C.医疗保险费D.财产保险费E:危险作业意外伤害保险费【答案】： BD 2
30、2、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（ ）。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆 C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板E.施工排水、降水【答案】： BD 23、把各种不能直接相加的现象还原为价值形态，先相加再相除，用以反映观测对象变化趋势的指数属于()。A.个体指数B.环比指数C.平均指数D.综合指数E:总指数【答案】： D 24、在住宅小区规划设计中，评价居住小区设计方案的指标有()。A.人口净密度B.建筑周长C.平面系数D.户型比E:绿化比率【答案】： A 25、在国际工程承包中，根据 FIDIC施工合同条件（2017 年版），关于保留金的返还，说法 正确
31、的是（）。 A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】： AD 26、机械台班产量定额应通过（ ）确定。A.机械1h纯工作正常生产率B.工作班延续时间C.机械正常利用系数D.劳动定额
32、E.多余工作时间【答案】： ABC 27、（2016年真题）应予计量的措施项目费包括（）。A.垂直运输费B.排水、降水费C.冬雨季施工增加费D.临时设施费E.超高施工增加费【答案】： AB 28、以下对于生产能力指数法的描述，正确的是（ ）。A.生产能力指数法可与系数估算法混合使用B.生产能力指数法可与比例估算法混合使用C.一般要求拟建项目与已建类似项目生产能力比值不大于50倍D.生产能力指数法要求设计定型并系列化E.经常用于承包商进行总承包报价【答案】： BCD 29、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有（ ）。A.设计变更
33、引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同【答案】： ABD 30、关于工程量清单及其编制，下列说法中正确的有()。A.招标工程量清单必须作为投标文件的组成部分B.安全文明施工费应列入以“项”为单位计价的措施项目清单中C.招标工程量清单的准确性和完整性由其编制人负责D.暂列金中包括用于施工中必然发生但暂不能确定价格的材料、设备的费用E:计价规范中未列的规费
34、项目，应根据省级政府或省级有关权力部门的规定列项【答案】： B 31、（2021年真题）未进行资格预审的招标文件，包括（ ）。A.招标公告B.招标邀请书C.拟分包项目情况表D.投标人须知前附表E.评标办法【答案】： AD 32、下列费用中，属于社会保险费的有()A.养老保险费B.劳动保险费C.失业保险费D.工程保险费E.工伤保险费【答案】： AC 33、拟定招标工程量清单中的常规施工组织设计时，需合理确定施工顺序，通常需要考虑的内容有()。A.施工进度计划要满足合同对工期的要求B.施工方法和施工机械的要求C.现场的平面布置及各种技术措施D.各分部分项工程之间的关系E.当地的气候条件和水文要求【
35、答案】： BD 34、依法必须招标的项目，对于中标候选人的公示内容有（ ）。A.全部投标人名单及排名B.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件C.中标候选人各评分要素得分D.中标候选人的投标报价E.中标候选人承诺的项目负责人姓名【答案】： BD 35、在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补充的情形包括（）。A.投标文件未经单位负责人签字B.对同类问题表述不一致C.投标文件中有含义不明确的内容D.有明显的计算错误E.投标人主动提出的澄清说明【答案】： BCD 36、 下列属于安装工程费的有（）。A.购置设备的费用B.设备装配的费用C.设备基础施工费用D.
36、单机试运转E.有负荷联合试运转费【答案】： BD 37、关于进度款支付程序，下列说法中正确的有()。A.承包人应在每个计量周期到期后14天内向发包人提交已完工程进度款支付申请B.发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14天内审核并签发进度款支付证书C.发包人应在签发进度款支付证书后的14天内向承包人支付进度款D.双方对部分清单计量结果有争议，发包人应待争议解决后再向承包人支付进度款E:发包人在收到催告付款通告后的14天内，按承包人支付申请的金额向承包人支付进度款【答案】： BC 38、（2015年考题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB10500-2013），在其他项目清单中，应由投标人自主
37、确定价格的有（ ）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估价单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】： D 39、关于预付款担保，下列说法中正确的有（ ）。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付后提供B.预付款担保可以采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应始终保持不变【答案】： BCD 40、（2015年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列人工费中能构成分部分项工程费的有（）。A.保管建筑材料人员的工资
38、B.绑扎钢筋人员的工资C.操作施工机械人员的工资D.现场临时设施搭设人员的工资E.施工排水、降水作业人员的工资【答案】： ABC 41、根据建设项目工程结算编审规程的规定，工程价款结算的方式包括()。A.分阶段结算B.专业分包结算C.工程变更结算D.竣工结算E:按月结算【答案】： ABD 42、关于工料单价法下工程概预算的编制程序，下列计价公式中正确的有（ ）。A.单位工程直接费=（假定建筑安装产品工程量工料单价）+措施费B.单位工程概预算造价=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金C.每一计量单位建筑产品的基本构造单元的工料单价=人工费+材料费+施工机具使用费D.单项工程概预算造价=单位工程
39、概预算造价+设备、工器具购置费E.全部工程概预算造价=单项工程的概预算造价+预备费+工程建设其他费+建设期利息【答案】： CD 43、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中属于安全文明施工中临时设施费的有（）。A.现场采用砖砌围挡的安砌费用B.现场围挡的墙面美化费用C.施工现场的操作场地的硬化费用D.施工现场规定范围内临时简易道路的铺设费用E.地下室施工时所采用的照明设备的安拆费用【答案】： AD 44、在计算夜间施工增加费时，通常包括以下内容（ ）。A.临时可移动照明灯具的设置、拆除B.施工现场安全标牌的设置费用C.施工人员夜班补助D.夜间施工劳动效率降低E.在地下室等特殊施
40、工部位施工所采用的照明设备的维护费用【答案】： ABCD 45、进口一台正常缴纳关税的机床，其进口从属费的构成为（ ）A.银行财务费B.国际运费C.关税D.车辆购置税E.增值税【答案】： AC 46、构成进口设备原价的费用项目中，到岸价计算公式正确的有（ ）。A.到岸价=离岸价+国际运费+运输保险费B.到岸价=抵岸价+国际运费+运输保险费C.到岸价=抵岸价+国际运费+外贸手续费+关税D.到岸价=运费在内价+运输保险费E.到岸价=离岸价+运输保险费【答案】： AD 47、（2015年考题）关于工程造价指数，下列说法中正确的有（ ）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反
41、映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用平均数指数的形式表示【答案】： B 48、关于投资估算指标，下列说法中正确的有（ ）。A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【答案】： BC 49、关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有（ ）。A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价【答案】： AD 50、关于施工招标文件，下列说法中正确的有（ ）。A.应规定开标的时间、地点和程序B.不应说明评标委员会的组建方法C.应说明拟采用的定标方式D.招标文件中规定的某项技术标准可要求某一特定的专利E.应说明要求承包人提交的履约担保和合同的签