《一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库含答案（新）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库含答案（新）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建建设工程项目管理题库内部题库含答案（新）第一部分 单选题(50题)1、关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。A.当实行风险型CM模式时，适宜采用最大成本加费用合同 B.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整 C.成本加固定比例费用的合同，有利于缩短工期 D.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用成本加奖金合同【答案】： A 2、某建设工程发生一起质量事故,经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的。则引起这起事故的主要原因是( )。A.技术原因B.管理原因C.社会、经济原因D.人为事故和自然灾害原因【答案】： C 3、关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是
2、（）。 2016A.工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件 B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查 C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题进行复查 D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测【答案】： D 4、与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（）。A.合同总价一次性确定，对业主投资控制有利B.施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价C.所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资D
3、.分包合同价对业主是透明的【答案】： D 5、按照我国保险制度，建安工程一切险（）。A.由承包人投保B.包含执业责任险C.包含人身意外伤害险D.投保人应以双方名义共同投保【答案】： D 6、在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶段，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足（）的质量总目标而展开。A.法律法规 B.工程建设标准 C.业主要求 D.设计文件【答案】： C 7、（2012年真题）根据建设项目工程总承包管理规范(GB/T503582005)，不属于工程总承包方项目管理内容的是( ) A.任命项目经理B.组建项目部C.确定项目建设资金D.实施设计管理【答案】： C
4、 8、根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T 50358 2005)。工程总承包单位以受业主 委托，按合同约定对工程建设项目的（ ）等实行全过程或若干阶段承包。A.决策、设计、施工B.勘察、设计、施工、采购、试运行C.决策、设计、施工、采购D.设计、施工、采购、试运行、运行管理【答案】： B 9、某项目招标时，因工程初期很难描述工作范围和性质，无法按常规编招标文件，则适宜采用的合同形式是（）。A.成本加固定费用合同 B.成本加固定比例费用合同 C.成本加奖金合同 D.最大成本加费用合同【答案】： B 10、国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（）。A.仲裁B
5、.协商C.调解D.诉讼【答案】： B 11、某施工项目的商品混凝土目标成本是420000 元（目标产量500m3，目标单价800元m3，预计损耗率为5），实际成本是511680 元（实际产量600m3，实际单价820 元m3，实际损耗率为4），若采用因素分析法进行成本分析，则由于单价提高增加的成本是（ ）元。A. 49200 B. 12600C. 84000 D. 91680【答案】： B 12、（2019年真题）某工程持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天、1天；紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第1
6、7天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是（ ）天。A.9B.10C.8D.13【答案】： C 13、某工程竣工验收阶段，承包人于6月1日向工程师送交了竣工验收报告；发包人于6月15日组织生产设备启动试车检验；6月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格；工程师于6月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为（）。A.6月1日B.6月15日C.6月18日D.6月20日【答案】： A 14、关于国际上施工企业项目经理的地位、作用以及其特征，下列说法不正确的是()。A.项目经理是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人B.项目经理的
7、主要任务是项目目标的控制和组织协调C.项目经理不是一个技术岗位，而是一个管理岗位D.项目经理的人权.财权和物资采购权等管理权限，由其上级确定【答案】： A 15、关于项目实施阶段策划的说法，正确的是（ ）。A.策划是一个封闭性的，专业性较强的工作过程B.项目目标的分析和再论证是其基本内容之一C.项目实施阶段策划的主要任务是进行项目实施的管理策划D.实施阶段策划的范围和深度有明确的统一规定【答案】： B 16、“信息获取便捷”、“信息透明度高”以及“信息流扁平化”有利于（）。A.项目信息的检索和查询B.项目参与方之间的信息交流C.数据和文件版本的统一D.项目的文档管理【答案】： B 17、建设工
8、程项目总进度目标的控制是（）项目管理的任务。A.施工方B.供货方C.设计方D.业主方【答案】： D 18、下列选项中属于项目决策阶段组织策划的主要内容是（）。A.确定项目建设的目的、宗旨和指导思想B.决策期任务分工C.项目总投资规划和论证D.建设周期规划和论证【答案】： B 19、招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理、工期较短、技术可靠、资信良好的中标人，这是（ ）的优点。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.合作【答案】： A 20、评标中的初步评审，其审查内容不包括（ ）。A.投标资格审查B.投标文件完整性审查C.投标担保的有效性D.投标书技术方案的先进性【答案】： D 2
9、1、按国际工程惯例，对工业与民用建筑工程的设计任务委托而言，下列专业设计事务所中，通常起主导作业的是( )。（2012）A.测量师事务所B.结构工程师事务所C.建筑师事务所D.水电工程师事务所【答案】： C 22、下列各项工作中，属于施工质量事后控制的有（ ）。A. 分项工程质量验收B. 分部工程质量验收C. 隐蔽工程质量验收D. 单位工程质量验收E. 已完施工成品保护【答案】： A 23、装配式建筑与一般建筑工程相比，具有（）的特点。A.流水线生产、模块化施工B.模块化生产、模块化施工C.工厂化生产、装配化施工D.集成化生产、装配化施工【答案】： C 24、通过施工成本()做到有奖有惩，赏罚
10、分明，才能调动每一个职能部门完成目标成本的积极性。A.分析B.计划C.预测D.考核【答案】： D 25、 按照现代质量管理理念，建设工程项目功能性质量必须以( )为焦点。A.建筑环境B.顾客关注C.文化艺术D.安全可靠【答案】： B 26、某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成 3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（ ）。A.操作责任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故【答案】： C 27、 在项目组织结构模式中，一个工作部门只有唯一一个指令源的是（ ）。A.复合组织结构B.矩阵组织结构C.线性
11、组织结构D.职能组织结构【答案】： C 28、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的（ ）文件。A.标准性B.操作性C.示范性D.纲领性【答案】： D 29、（2020年真题）与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式在合同价格方面的特点是（）。A.合同总价一次性确定，对业主投资控制有利B.施工总承包管理合同中确定总承包管理费和建安工程造价C.所有分包工程都需要再次进行发包，不利于业主节约投资D.分包合同价对业主是透明的【答案】： D 30、下列施工质量缺陷中，可不做专门处理的是（ ）。A.某高层住宅施工中，底部二层的混凝土结构误用安定性不合格的水泥B.某防洪堤坝填筑压实后，压实土的干密度未达
12、到规定值C.某检验批混凝土试块强度不满足规范要求，但混凝土实体强度检测后满足设计要求D.某工程主体结构混凝土表面裂缝宽度大于0.5 mm【答案】： C 31、（2020年真题）某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（）个月。A.3B.4C.8D.6【答案】： D 32、根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对（ ）的全面质量管理。A.工程质量形成过程B.工程建设各参与方C.工程质量和工作质量D.工程建设所需的材料、设备【答案】： C 33、在职业健康安全管理体系与环境
13、管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价，称为( )。A.持续改进 B.管理评审C.系统评审 D.内部审核【答案】： D 34、根据不同风险水平的风险控制措施计划表，对于“中度的”风险，宜采取的措施是（ ）。A.直至风险降低后才能开始工作，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急计划B.应努力降低风险，并在规定的时间期限内实施降低风险的措施C.考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施D.只有当风险已经降低到“可容许的”水平时，才能开始或继续工作【答案】： B 35、下列属于职业健康安全管理体系一级要素的是（ ）。A.协商和沟通B.实施和运行C.结构和职责D.职
14、业健康安全管理方案【答案】： B 36、某工程网络计划中，工作M的自由时差为2天，总时差为5天。实施中进度检查时发现该工作的持续时间延长了4天，则工作M的实际进度( )。（2012）A.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天B.既不影响总工期，也不影响其后结工作的正常进行C.将使总工期延长4天，但不影响期后续工作的正常进行D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】： A 37、项目成本核算时，应坚持同步原则的三同步是（）的同步。A.成本计划、形象进度、成本收集B.形象进度、产值统计、成本归集C.成本计划、形象进度、产值统计D.形象进度、实物盘点、成本统计【答案】
15、： B 38、建设工程招标活动中，自投标截止时间到投标有效期终止之前，关于投票文件处理的说法，正确的是( )。（2012）A.投标人可以替换已提交的投标文件B.投标人可以补充或修改已提交的投标文件C.投标文件在该期间送达的，也应视为有效D.投标人撤回投标文件的，其投标保证金将被没收【答案】： D 39、政府质量监督机构对工程项目实施质量监督的第一步工作是( )。A.制定质量监督工作计划B.抽查工程质量问题C.接受建设单位申报手续D.建立工程质量监督方案【答案】： C 40、在网络计划中，工作N最迟完成时间为第25天，持续时间为6天。该工作有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第10天、第12
16、天和第13天，则工作N的总时差为（）。A.6天B.9天C.12天D.15天【答案】： A 41、关于建设工程项目施工成本的说法，正确的是（）。A.施工成本计划是对未来的成本水平和发展趋势作出估计 B.施工成本核算是通过实际成本与计划的对比，评定成本计划的完成情况 C.施工成本考核是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本 D.施工成本管理是通过采取措施，把成本控制在计划范围内，并最大程度的节约成本【答案】： D 42、下列不属于CIP保险内容的是（ ）。A.建筑工程一切险B.雇主责任险C.劳工赔偿D.第三者责任险【答案】： D 43、某工程施工中由于工程师指令错误，使承包商的工人窝工50工
17、日，增加配合用工10工日，机械一个台班，合同约定人工单价为30元/工日，机械台班为360元/台班，人员窝工补贴费12元/工日，含税的综合费率为17%，承包商可得该项索赔为（ ）元。A.1260B.1372.2C.1474.2D.1080【答案】： C 44、关于建设工程安全生产管理，下列说法中正确的是（ ）A.施工项目的安全检查应由监理单位组织，定期进行B.编制安全技术措施计划应首先确定风险、然后识别危险源，再进行工作活动分类C.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架等自升式架设设施验收合格之日起30日内，向有关部门登记D.安全检查的重点是检查隐患和安全责任制的落实【答案】： C 45、F
18、IDIC系列合同条件中，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整的是（ ）。A.施工合同条件B.EPC交钥匙项目合同条件C.永久设备和设计建造合同条件D.简明合同格式【答案】： C 46、合成洗涤剂、杀虫剂、病原微生物等污染属于水污染物来源中的（）。A.工业污染源B.生活污染源C.农业污染源D.施工现场污染源【答案】： B 47、关于影响系统目标实现因素的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.组织是影响系统目标实现的决定性因素 B.系统组织决定了系统目标 C.增加人员数量一定会有助于系统目标的实现 D.生产方法与工具的选择与系统目标实现无关【答案】： A 48、下列变更中，不
19、属于工程变更的是()。A.进度计划变更B.施工条件变更C.技术规范与标准变更D.项目部人员变更【答案】： D 49、下列施工企业作业质量控制点中，属于“待检点”的是（ ）。A.隐蔽工程B.重要部位C.特种作业D.专门工艺【答案】： A 50、关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理 C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D.建设工程管理工作是一种增值服务【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、下列关于施工成本分析的说法正确的是()。A.会计核算主要是成本核算B.业务核算是对个别的经
20、济业务进行单项核算C.统计核算必须对企业的全部经济活动作出完整.全面.时序的反应D.会计核算具有连续性.系统性.综合性的特点E.业务核算的范围比会计.统计核算要广【答案】： BD 2、（2019年真题）生产安全事故综合应急预案的主要内容包括（）。A.事故危害程度分析B.信息发布C.应急响应D.培训与演练E.施工单位的危险性分析【答案】： BCD 3、建设工程项目质量政府监督机构在工程开工前的质量检查包括（ ）。 A. 检查项目施工方的质保体系B. 审查施工组织设计文件C. 检查工程建设各方的相关文件D. 审查监理规划文件E. 检查各方人员的资质证书【答案】： ABD 4、在进度动态控制中，对于
21、大型建设工程项目应通过()的编制对项目进度目标进行逐层分解。A.各子系统进度计划B.工程总进度计划C.工程总进度规划D.各子项目进度计划E.总进度纲要【答案】： ABCD 5、建设工程项目信息的分类，属于管理类信息分类的是（ ）。A.进度控制信息B.安全管理信息C.投资控制信息D.工作量控制信息E.质量控制信息【答案】： AB 6、下列选项中，属于竣工质量验收的条件的有（ ）。A.完成大部分工程设计和合同约定的内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位已按合同约定支付工程款D.施工单位签署的工程质量保修书E.勘察设计单位提出工程质量评估报告【答案】： BCD 7、下列影响工程进度因素中
22、,属于承包人可以要求合理延长工期的有（）。A.业主在工程实施中增減工程量对工期产生不利影响B.业主在工程实施中改变工程设计对工期产生不利影响C.因进场材料不合格而对工期产生不利影响D.因施工操作工艺不规范而对工期产生不利影响E.突发的极端恶劣的气候对工期产生不利影响【答案】： AB 8、投标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件，投标人应特别注意其中的（）。A.招标人的责权利 B.招标工程的范围和详细内容 C.施工技术说明 D.投标文件的组成 E.重要的时间安排【答案】： BD 9、根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），项目经理的权限有（）。A. 签订工程施工承包合同B.
23、 进行授权范围内的利益分配C. 参与组建项目经理部D. 参与选择物资供应单位E. 参与工程竣工验收【答案】： CD 10、施工质量事故的调查应力求（ ），以便为事故的分析与处理提供正确的依据。A.及时B.安全C.完美D.客观E.全面【答案】： AD 11、施工成本分析是在成本形成过程中，将施工项目的成本核算资料与（）进行比较，以了解成本变动情况。A.类似施工项目的预算成本 B.本施工项目的实际成本 C.本施工项目的目标成本 D.本施工项目的预算成本 E.类似施工项目的实际成本【答案】： CD 12、关于竞争性成本计划的说法，正确的有()。A.该成本计划对本企业完成投标工作所需要支出的全部费用进
24、行估算B.是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划C.以合同价为依据D.按照企业的预算定额标准制定的设计预算成本计划E.以招标文件中合同条件.投标者须知.技术规范等为依据【答案】： AB 13、项目风险对策应形成风险管理计划，它包括（ ）。A. 风险管理目标B. 风险管理范围C. 风险跟踪的要求D. 相应的资源预算E. 确定风险因素【答案】： ABCD 14、（2020年真题）下列建设工程项目施工生产费用中，属于直接成本的有（）A.支付给生产工人的奖金B.周转材料租赁费C.管理人员的办公费D.管理人员的差旅交通费E.施工机具使用费【答案】： AB 15、生产安全事故应急预案的评审，应当注重应
25、急预案的实用性、（ ）等方面。A.应急预案的经济性B.基本要素的完整性C.预防措施的针对性D.组织体系的科学性E.响应程序的操作性【答案】： BCD 16、关于施工过程质量验收不合格的处理的说法，正确的有( )。A.在检验批验收时，对严重的缺陷应推倒重做B.经法定检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应通过验收C.经检测鉴定达不到设计要求的检验批，但经法定检测单位核算仍能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收D.经检测鉴定达不到设计要求的检验批，经原法定检测单位核算不能够满足最低限度的结构安全和使用功能的检验批，则必须进行加固处理E.严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单
26、位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理【答案】： AB 17、下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有（ ）。（2015）A.选择合同结构B.分析工程风险C.建立管理组织体系D.确定物资采购模式E.明确管理职能【答案】： ABD 18、建设项目工程总承包方的项目管理目标包括（ ）。A.施工方的质量目标B.工程建设的安全管理目标C.项目的总投资目标D.工程总承包方的成本目标E.工程总承包的进度目标【答案】： BCD 19、工程项目成本管理的主要任务有（）。A.成本控制B.成本分析C.成本核算D.成本纠偏E.成本计划编制【答案】： ABC 20、下列关
27、于工程保险的说法中，正确的是（）A.承包人租赁给劳务分包人使用的机械由劳务分包人购买保险B.运至施工场地的用于劳务施工的材料和设备，由承包人办理保险并支付费用C.劳务分包人需为自有的人员办理保险并支付保险费用D.承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险E.劳务分包人自有的施工机械由承包人办理保险并支付费用【答案】： BCD 21、关于建设工程项目总进度目标论证的说法，正确的有（ ）。A.总进度目标的论证涉及工程实施条件分析B.总进度目标的论证是项目决策阶段的策划工作C.总进度目标的论证应分析实施阶段各项工作之间的逻辑关系D.论证前宜收集类似项目的进度资料E.分析论
28、证总进度目标实现的可能性应在项目实施过程中进行【答案】： AD 22、施工阶段是成本发生的主要阶段，这个阶段的成本控制主要是通过确定成本目标并按计划成本组织施工，人工费的控制是其中一项重要工作。下列选项中属于控制人工费的主要手段的为（ ）。A.改变施工作业流程B.加强劳动定额管理C.改善劳动作业环境D.提高劳动生产率E.降低工程耗用人工工日【答案】： BD 23、在应用分层法时对工程项目质量进行统计分析时，按照合同结构分层可以分为（）。A.总承包B.劳务分包C.专业分包D.工长E.班组【答案】： ABC 24、根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2017），项目经理的权限有（ ）。A
29、.参与组建项目管理机构B.签订工程施工承包合同C.参与选择大宗资源的供应单位D.进行授权范围内的利益分配E.参与工程竣工验收【答案】： AC 25、关于单价合同，下列说法正确的是（ ）。A.对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先作修改再评标，当总价和单价的计算结果不一致时,总价为准B.业主和承包商都不存在工程量方面的风险C.当国家政策发生变化时，可对固定单价合同中的单价进行调整D.固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度不会太大的项目【答案】： B 26、安全生产管理预警体系中，属于安全生产内部管理不良预警系统的有( )。A.事故预警B.人的行为活动管理预警C.政策法规变化的预警D.技
30、术变化的预警E.设备管理预警【答案】： B 27、建设工程项目质量控制系统的质量责任动态界面是指项目实施过程（ ）的衔接配合关系及其责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。A.监理单位与施工单位之间B.设计单位与施工单位之间C.施工单位之间D.设计单位之间E.施工单位与材料供应单位之间【答案】： BCD 28、当关键线路的实际进度比计划进度提前时，若不拟提前工期，应选用（ ）的后续关键工作，适当延长其持续时间，以降低其资源强度或费用。A.资源占用量大B.资源占用量小C.直接费用高D.直接费用低E.持续时间短【答案】： AC 29、噪声传播途径的控制措施有（ ）。A.吸声B.控制人为
31、噪声C.隔声D.消声E.减振降噪【答案】： ACD 30、根据法律和合同，对施工单位的施工质量行为和效果实施监督控制的相关主体有（）。（2014）A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.政府的工程质量监督部门E.材料设备供应商【答案】： ABCD 31、下列关于质量管理体系说法正确的是（ ）。A.企业质量管理体系获准认证的有效期为3年B.认证机构对认证合格单位质量管理体系维持情况进行监督性现场检查中定期检查通常是每半年一次C.获准认证后的质量管理体系认证合格有效期满前，如企业愿继续延长，可向认证机构提出复评申请D.撤销质量管理体系认证的企业一年后可重新提出认证申请E.注销企业质量管理体系认证是
32、企业的自愿行为【答案】： ACD 32、下列建设工程项目进度控制措施中，属于管理措施的有( )。A.选择合同结构B.分析工程风险C.建立管理组织体系D.确定物资采购模式E.明确管理职能【答案】： ABD 33、对建设周期一年半以上的工程项目签订的总价合同，则应考虑（）引起的价格变化问题。A.其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化B.工程量的变化引起的价格变化C.外汇汇率的不稳定D.劳务工资以及材料费用的上涨E.国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨【答案】： ACD 34、 根据工程建设项目施工招标投标办法，工程施工项目招标信息发布时，正确的有（）。A.招标文件售出后
33、不予退还B.指定媒介可以酌情收取费用C.招标人应至少在两家指定的媒介发布招标公告D.招标人可以对招标文件所附的设计文件向投标人收取一定费用E.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日【答案】： A 35、关于成本核算方法的说法，正确的有（ ）。 A.表格核算法的基础是施工项目内部各环节的成本核算B.会计核算法科学严密，覆盖面较大C.项目财务部门一般采用表格法进行成本核算D.会计核算法适用于工程项目内各岗位成本的责任核算E.表格核算法精度不高，覆盖面较小【答案】： AB 36、（2020年真题）在招标文件中要求中标人提交履约担保的形式有（）A.房屋抵押权证B.保证金C.由保险公司开
34、具的履约担保书D.有价证券E.商业银行开具的担保函【答案】： BC 37、根据建筑项目工程总承包合同示范文本（试行）GF-2011-0216，承包人主要权利和义务有（）。A.负责办理项目审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权B.根据合同约定，自费修复竣工后试验中发现的缺陷C.按合同约定和发包人的要求，提交相关报表D.根据合同约定，以书面形式向发包人发出暂停通知E.根据合同约定，对因发包人原因带来的损失要求赔偿【答案】： BCD 38、某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误
35、2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m3。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有（）。A.因挖土机械故障停工B.因百年一遇特大暴雨延误C.修复发包方相关设施D.停工进行地质复查E.局部挖土加深增加工程量【答案】： BD 39、建设工程项目的风险中，属于工程环境风险的有()。A.工程物资B.引起火灾和爆炸的因素C.气象条件D.岩土地质条件和水文地质条
36、件E.事故防范措施和计划【答案】： BCD 40、下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（）。2018真题A.周转材料购置费B.管理人员差旅交通费C.人工费D.施工机械使用费E.材料采购保管费【答案】： CD 41、建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程和运行过程中产生的信息及其他有关信息，包括（ ）。A.项目的组织类信息B.项目的管理类信息C.项目的经济类信息D.项目的技术类信息E.项目的合同类信息【答案】： ABCD 42、下列施工费用中，可直接计入直接成本的有（ ）。A.周转材料购置费B.人工费C.施工机械使用费D.管理人员差旅交通费E.材料采购保管费【答案】： BC 43、项目
37、外界环境风险一般包括（ ）。A.项目周边居民或单位的干预B.工程所在国政治环境的变化C.自然环境的变化D.经济环境的变化E.合同所依据的法律环境的变化【答案】： BCD 44、应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到事故调查报告后，在上报的同时，应当通知的相关部门有（）。A.公安机关B.劳动保障行政部门C.人民检察院D.街道办事处E.医院【答案】： ABC 45、项目经理部应在确定施工方案的初期就要确定需要分包的工程范围，决定分包范围的因素主要有（ ）。A.施工项目的专业性B.风险程度C.清单工程量D.工程预付款与保留金E.项目规模【答案】： A 46、关于施工成本分析依据的说法，
38、正确的有()。A.业务核算的范围比会计.统计核算要广B.业务核算同会计核算和统计核算一样都有一套特定的系统的方法C.资产.负债.所有者权益.营业收入.利润等会计五要素指标，主要是通过会计来核算D.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整E.统计核算的计量尺度和会计相同，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计算【答案】： ACD 47、工程项目策划要整合多方面的知识和经验，其中包括（ ）。 A.设计经验B.开发经验C.项目结构与分析技术D.施工经验E.管理经验【答案】： AD 48、施工质量计划的基本内容包括（ ）。A.质量总目标及分解目标B.工序质量偏差的纠正C.质量手册的编制D.施工质量控制点及跟踪控制的方式E.质量记录的要求【答案】： AD 49、需要对施工作业交底进行监督的单位有（）。A.业主方B.设计方C.施工总承包方D.工程监理机构E.施工分包方【答案】： CD 50、分层法在实际应用中按产品材料分：（ ）。A.产地B.厂商C.规格D.品种E.名称【答案】： ABCD