《一级建造师之一建工程法规题库完整题库【原创题】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库【原创题】.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库【原创题】第一部分 单选题(50题)1、某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由()负责。A.发包人B.施工方C.发包人和施工方共同D.监理方【答案】： B 2、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（ ）。 A. 法院对垫资应当按照工程欠款处理B. 由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C.
2、 法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D. 法院对返还垫资请求应予支持，但对支付垫资利息的请求不应支持【答案】： C 3、在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（ ）。A.按照年利率 24%计息B.利息不予支持C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D.垫资不予返还【答案】： B 4、关于政府对市场主体的守法诚信评价,下列说法正确的有（）。A.政府对市场主体的守法诚信评价是市场主导的B.只根据违法违规行为的刑事处罚记录,对市场主体进行诚信评价的C.不要求对社会关注的焦点、热点问题可有所侧重D.所侧重的行为包括拖欠工程款和农民工工资、转包、违法分包、挂靠、招标投标弄虚作假、质量安全
3、问题、违反法定基本建设程序等【答案】： D 5、民法典规定，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且（ ）的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。A. 受让人知道该情形B. 损害已经实际发生C. 债务人有恶意D. 受让人有过失的【答案】： A 6、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2017年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2017年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2017年（）。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】： C 7、建设工程实施监理前，（ ）应当将
4、委托的工程监理单位、监理权限等事项，书面通知被监理的建筑施工企业。A. 建设行政主管部门B. 行业协会C. 监理单位D. 建设单位【答案】： D 8、下列不会导致委托代理行为终止的是（ ）。A.代理期限届满B.被代理人取消委托C.代理人死亡D.被代理人丧失民事行为能力【答案】： D 9、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的()。A.技术交底B.安全生产教育培训C.安全培训D.技术培训【答案】： B 10、在历史文化名城名镇名村保护范围内，禁止()。A.修建加油站B.影视摄制或大型群众活动C.修建停车场D.拆除历史建筑以外的建筑【答案
5、】： A 11、 甲向乙发出一个要约后觉得不妥，又向乙发出了一个通知，通知中说明前一个要约中的内容无效，则（ ）。A.后一个通知的行为属于要约撤回B.后一个通知的行为属于要约撤销C.后一个通知有效的条件是不迟于前一个通知到达受要约人D.后一个通知有效的条件是不迟于受要约人发出承诺通知到达受要约人【答案】： C 12、甲公司将一批新设备交由乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则( )。A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中D.乙公司可以拒绝购买这批设备【答案】： B 13、关于分包工程的税法，
6、正确的是（）。（2016）A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】： D 14、如果货运合同当事人没有明确约定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，关于运费支付的说法，正确的是( )。A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费B.运费由托运人承担C.已收取运费的，托运人无权要求返还D.运费由承运人和托运人共同承担【答案】： A 15、某施工单位在道路挖掘施
7、工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是（ ）A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任【答案】： C 16、劳动合同法规定，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者()。A.已解除劳动合同B.已订立期限为1年的固定期限合同C.签订期限为2年的固定期限合同D.已订立无固定期限劳动合同【答案】： D 17、建设单位为了项目能够尽快投产，要求施工单位将合同约定的9个月合理工期压缩至6个月，则建设单位可能承担的法律责任不包括（）。A. 责令其限期改正B. 对其处20万元以上50万元以下的罚款C. 造成重大安全事
8、故，构成犯罪，承担刑事责任D. 建设单位直接责任人员承担相应行政责任【答案】： C 18、下列属于刑事处罚中的附加刑的是()。A.罚款B.拘役C.罚金D.有期徒刑【答案】： C 19、根据民法典 施工单位的项目经理属于施工单位的（ ）A.委托代理人B.法定代理人 C.指定代理人 D.职务代理人【答案】： A 20、劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表和工会代表组成，劳动争议调解委员会主任由()担任。A.职工代表B.用人单位代表C.工会代表D.劳动行政部门【答案】： C 21、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（ ）。A. 承包人承担
9、责任，工期不予顺延B. 发包人承担责任，工期顺延C. 发包人、承包人各承担一半D. 都不承担责任【答案】： B 22、民法典规定，当事人一方依照民法典第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（ ）时解除。A. 通知发出B. 通知到达对方C. 对方知晓D. 对方同意【答案】： B 23、下列单位中，()是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目A.建筑施工企业B.设计单位C.建设单位D.监理单位【答案】： A 24、某施工单位分别对两个建设单位的工程项目投标,但是，在提交标书时，不慎将两个项 目的投标文
10、件互相错投。则此施工单位的两个投标文件均不构成要约，其原因是（）A. 要约内容不明确B. 要约人不特定C. 受要约人错误D. 无订立合同的意思表示【答案】： C 25、继续履行是一种违约后的补救方式，但它不能与下列方式中的( )并用。A.违约金B.采取补救措施C.定金D.解除合同【答案】： D 26、下列有关诉讼时效的内容，说法正确的是（ ）。A.超过诉讼时效起诉的，法院不予受理B.当事人延长或缩短诉讼时效的约定有效C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制D.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，可以请求返还【答案】： C 27、甲未满17周岁即应聘于乙施工单位，乙施工单位不得安
11、排其从事的工作是()。A.高处工作B.矿山井下作业C.夜班劳动D.低温、冷水作业【答案】： B 28、当事人双方分别违反了自身的义务，应当()。A.按比例承担责任B.各自承担相应的责任C.责任抵消后由责任重大的一方承担责任D.各承担50的责任【答案】： B 29、生产经营单位制定的应急预案应当至少每（ ）年修订一次。A. 1B. 2C. 4D. 3【答案】： D 30、关于劳务派遣的说法，正确的是（）。 2016A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员 B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上 C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资 D.劳务派遣协议中应当
12、载明社会保险费的数额【答案】： D 31、（2019年真题）关于工程建设企业标准实施的说法,正确的是()。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】： C 32、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国民法典分则中关于（ ）合同的相关规定处理此案。A.行纪 B.技术服务 C.委托 D.居间【答案】： C 33、专利权的保护对象，是指依法应授予专利的发明创造。根据专利法及其
13、实施细则的规定，包括（ ）。A.发明、实用新型、内部设计B.商标、实用新型、产品方案C.发明、实用新型、外观设计D.发明、软件、产品构造【答案】： C 34、甲刚满16岁周岁即被应聘于乙施工单位，下列说法正确的是()。A.甲属于未成年人，签订劳动合同属无效劳动合同B.因为甲从事临时工作，可以不签劳动合同C.不得安排甲从事有毒、有害的劳动D.可以安排甲从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全【答案】： C 35、建设单位甲与供货商乙签订了一份钢材供货合同，合同中约定：由供货商送货至施工现场，但未约定运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定。 则供货商将钢材送到工地后，该运输费应由
14、( )。A.建设单位甲承担运费B.施工单位丙承担运费C.供货商乙承担运费D.建设单位甲与供货商乙单位共同分担运费【答案】： C 36、关于企业资质的说法，不正确的是（ ）。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级的资质B.申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关根据申请人的承诺直接作出行政批准决定C.资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后10日内办理资质证书变更手续D.企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业资质等级【答案】： C 37、施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（
15、 ） 责任。A. 合同B. 不当得利C. 无因管理D. 侵权【答案】： D 38、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟 B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担 C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担 D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担【答案】： B 39、关于委托代理的说法，正确的是（）。2018真题A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定
16、，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】： C 40、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定建筑流工企业申请安全生产许可证时,应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（ ）A.企业资质证书B.营业执照C.市计报告D.安全生产承诺书【答案】： B 41、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。关于该合同争议处理的说法，正确的有（ ）。A. 若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B. 乙施工企业可以放弃行使撤销权而
17、追究甲的违约责任C. 乙施工企业应当自合同订立之日起1 年内主张撤销该合同D. 该买卖合同被法院撤销后，则该合同自撤销时起没有法律约束力E. 乙施工企业知道该设备为国产后，1 年内不行使撤销权，则撤销权消灭【答案】： B 42、竣工验收的主体是（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D. 质量监督机构【答案】： A 43、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，良好行为记录信息的公布期限一般为（）。A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年【答案】： D 44、北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“
18、原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”。后因北京施工企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是()。A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权B.北京市的人民法院有管辖权C.上海市的人民法院有管辖权D.合同约定的管辖法院条款无效【答案】： A 45、依据我国民事诉讼法，以下不属于民事诉讼当事人的是（ ）。A.共同诉讼人B.证人C.原告D.被告【答案】： B 46、由于张某不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，公司决定从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据劳动法的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。A.5月1日B.
19、6月1日C.7月2日D.7月16日【答案】： C 47、2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日，乙收到甲的采购单，3月2日，甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后，3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是（）。A.甲3月2日的行为属于要约撤回 B.乙3月4日的行为属于新要约 C.甲的要约已被撤销 D.甲乙之间合同成立【答案】： D 48、关于人民法院管辖权的问题，正确的是（ ）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，
20、移送上级人民法院直接管辖C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖【答案】： C 49、 保险合同中,负有支付保险费义务的人是()A.保险人B.受益人C.被保险人D.投保人【答案】： D 50、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。A.指定代理人B.法定代理人C.委托代理人D.意定代理人【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、地役权合同一般包括（ ）等条款。A. 合同的公证机关B. 供役地和需役地的位置C. 利用目的和方法D. 利用期限E. 费用及其支付方式【答案】： BC
21、D 2、施工作业人员享有的安全生产权利有（）。A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议【答案】： CD 3、（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性【答案】： CD 4、某商住楼工程，建筑面积5 万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门应（ ）。A.责令停止施工，限期改正B.对建设单位处以合同价1%以上2%以下的罚款C.没收非法所得D.责令施工单位停业整顿E.吊销监理单位的营业执照【答案】： AB 5、依据建设工程质
22、量管理条例，工程监理企业不得与（ ）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【答案】： ABC 6、能够作为监理依据的有()。A.法律、法规B.建设合同C.有关技术标准D.设计文件E.工程经验【答案】： ABCD 7、（2019年真题）招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商D.依法必须进行招标的项目，限定潜
23、在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件【答案】： ABC 8、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ）。A. 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B. 违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款与定金条款E. 约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】： ABC 9、根据建筑工程
24、五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任（）。 2016A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光 C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任 E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册【答案】： BCD 10、关于建设工程返修的说法，正确的有（ ）。A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修D.对于非施工单位原因造成的质量
25、缺陷，施工单位应当负责返修E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责【答案】： ABCD 11、某工程项目比合同工期提前10天组织竣工验收，按照建设工程质量管理条例，该工程竣工验收应当具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.分部工程的质量必须优良C.有施工单位签署的工程保修书D.有勘察、设计、监理单位共同签暑的质量合格文件 E.主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 12、（2020年真题）根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展
26、改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 13、必须实施见证取样和送检试块、试件和材料有（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于承重结构的混凝土试块C.用于砌筑砂浆水泥中使用的掺加剂D.用于承重结构的钢筋及连接头试件E.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： BD 14、债权的相对性表现在（ ）。A.主体的相对性B.内容的相对性C.标的物的相对性D.客体的相对性E.责任的相对性【答案】： AB 15、关于建筑业企业资质法定条件的说
27、法，正确的有（）。A.有符合规定的净资产B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D.除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核E.有符合规定的，已完成工程业绩【答案】： AD 16、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的。在合同对违约责任没有具体约定的情况下，违约方应当承担的法定违约责任有（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金【答案】： ABC 17、下列法律文书中，具有强制执行效力的是（ ）。A.在仲裁程序中形成的仲裁调解书B.由行政主管部门主持达成的调解书C.人民法院在民事
28、案件审理中制作的调解书D.司法确认的人民调解委员会主持达成的调解协议E.专业机构主持达成的调解书【答案】： ACD 18、注册建造师有()情形的，由注册机关办理注销手续，收回注册证书和执业印章或者公告其注册证书和执业印章作废。A.受到刑事处罚的B.依法被撤销注册的C.依法被吊销注册证书的D.年龄超过55周岁的E.在两个单位担任职务的【答案】： ABC 19、根据建设工程安全生产管理条例,施工企业的主要负责人对木单位安全生产工作负有的主要职责有()。A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.健全本单位安全生产责任制C.保证本单位安全生产投入的有效实施D.督促、检查本单位的安全生产工作,及时
29、消除生产安全事故隐患E.编制专项工程施方案【答案】： ABCD 20、仲裁裁决可以裁定不予执行的情形有（ ）。A.当事人对仲裁裁决不满的B.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围D.仲裁机构无权仲裁E.裁决所根据的证据是伪造的【答案】： BCD 21、下列市场行为中，不属于承诺的有（ ）。A. 发布招标公告B. 发布拍卖公告C. 发售招标文件D. 发出中标通知书E. 递交投标文件【答案】： ABC 22、关于施工现场水污染防治的规定,正确的是()。A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液B.禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾C.禁止
30、利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水D.兴建地下工程设施,应当采取防护性措施,防止地下水渗透E.在饮用水水源保护区内,禁止设置排污口【答案】： ABC 23、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人造成建设工程质量缺陷应承担过错责任的情形有（ ）。A. 提供的设计有缺陷B. 直接指定分包人分包专业工程不合格C. 推荐购买的建筑构配件不符合强制性标准D. 恶意拖欠施工单位的工程款E. 未按约定及时支付安全生产措施费用【答案】： AB 24、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。201
31、8真题关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。2018真题A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 25、在民事诉讼中，地域管辖包括（ ）。A. 一般地域管辖B. 指定管辖C. 移送管辖D. 特殊地域管辖E. 专属管辖【答案】： AD 26、下列情形中，需要承担连带责任的是（ ）。A. 工程监理单位违反强制性规定，将不合格的建筑材料按照合格签字的，此行为造成了损失，则工程监理单位要与施工单位承担连带责任B. 分包单位所承揽的分包工程出现了质量问题，总承包单位要与分包单位承担连带责任C. 投
32、标人与招标人串通，导致了其他投标人有损失，投标人与招标人要承担连带责任D. 委托代理的事项不合法，则被代理人和代理人要承担连带责任E. 施工单位没有实现告知作业人员新岗位存在的安全隐患，最后导致了作业人员受伤，也导致了工程遭到了破坏，则施工单位与作业人员要承担连带责任【答案】： ABCD 27、下列关于纳税人及缴纳个人所得税说法正确的是（ ）。A.在中国境内有住所的个人，从境外取得的所得应缴纳个人所得税 B.在中国境内无住所而在一个纳税年度内居住累计满 183 天的个人，为居民个人 C.在中国境内无住所又不居住的个人，从中国境内取得的所得需要缴纳个人所得税 D.在中国境内无住所而在一个纳税年度
33、境内居住累计不满 183 天的个人，从中国境内取得的所得不需缴纳个人 所得税 E.个人所得税率适用 3%至 45%的超额累进税率【答案】： ABC 28、（2019年真题）甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。A.甲B.乙C.丙D.丁E.己【答案】： C 29、 在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。A.项目名称B.施工场所和期
34、限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】： ABD 30、根据建设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的有（）。2017A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： BC 31、根据绿色施工导则,关于非传统水源利用的说法,正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养扩B.处于基坑降水阶段的工地,优先采用雨水作为泥凝上挖排月水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇
35、灌用水,优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AD 32、根据民法典律制度，关于抵押的说法，正确的有（ ）。A. 抵押人将已登记的抵押物出卖给受让人的，物权不发生转移B. 除受让人代为清偿债务以外，抵押人未通知抵押权人转让抵押物的，物权不发生转移C. 抵押人转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人有权要求抵押人提供相应的担保D. 抵押物灭失后，抵押人须另行提供抵押担保E. 抵押人转让抵押物所得价款超过债权数额的部分，归抵押人所有【答案】： ABC 33、下列选项中属于施工单位主要负责人的
36、安全生产方面主要职责的是（ ）。 A. 确保安全生产费用的有效使用B. 及时、如实报告生产安全事故C. 制定安全生产规章制度和操作规程D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入E. 对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【答案】： CD 34、某工程公司承建了写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害险。该险种承包的范围包括（ ）。A. 工程本身受损B. 工用设施受损C. 被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D. 被保险人在施工现场被高空坠物砸死E. 场地清理费【答案】： CD 35、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。（2016）A
37、.警告B.行政拘留C.罚金D.排除妨碍E.没收财产【答案】： AB 36、根据民用建筑节能管理规定，关于各单位执行建筑节能强制性标准的说法，正确的有（ ）。A. 经审查不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发施工许可证B. 对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告C. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改已经审查合格的节能设计文件D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 民用建筑在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑物进行节能改造【答案】： ABCD 37、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采
38、取下列措施：( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 38、下列各项，属于投标人之间串通投标的行为有（ ）。A. 投标者之间相互约定，一致抬高或者压低投标价B. 投标者之间相互约定，在招标项目中轮流以低价位中标C. 两个以上的投标者签订共同投标协议，以一个投标人的身份共同投标D. 投标者借用其他企业的资质证书参加投标E. 投标者之间进行内部竞价，内定中标人，然后参加投标【答案】： AB 39、下列案件调解达成协议，人民法
39、院可以不制作调解书的是（ ）。A.调节和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.调解债权债务关系的案件D.能够即时履行的案件E.调解知识产权的案件【答案】： ABD 40、某疗养院投资3100万元，工程为框架结构5层，设计合理使用年限50年。施工企业起草的工程质量保修书中，下列保修期限符合建设工程质量管理条例要求的有（）。A.卫生间防水工程：6年B.供热系统工程：1年C.外墙防渗漏：3年D.装修工程：2年E.给水排水管道工程：2年【答案】： AD 41、所有权的内容包括()。A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权【答案】： ABC 42、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或
40、其包装上做出标识、封志，其中应标明（ ）。A.工程名称 B.取样部位C.工程地点 D.样品名称E.取样日期【答案】： ABD 43、下列建设工程安全生产管理条例中，属于工程监理单位安全职责的有()A.审查安全技术措施或专项施工方案B.编制安全技术措施或专项施工方案C.对施工现场安全事故的安全负总责D.对施工安全事故隐患提出整改要求E.出现安全事故，负责成立事故调查组【答案】： AD 44、甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（）承担还款责任。A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 E
41、.己【答案】： C 45、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 46、根据劳动法，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。( 2015真题 )A.企业应当为未成年工定期进行健康检查 B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人 C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 D.企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】： AC 47、根据建设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的有（）。2017真题A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： BC 48、下列属于噪声敏