《一级建造师之一建工程法规题库题库大全及参考答案（培优A卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全及参考答案（培优A卷）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全及参考答案（培优A卷）第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程招标投标交易场所的表述中，不正确的是（ ）。A.招标投标交易场所以营利为目的B.国家鼓励利用信息网络进行电子招标投标C.招标投标交易场所不得与行政监督部门存在隶属关系D.设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要，建立统一规范的招标投标交易场所【答案】： A 2、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是（ ）。A. 劳动报酬B. 试用期C. 保守商业秘密D. 福利待遇【答案】： A 3、甲公司向乙公司订做一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。 关于甲权利义务的说法，正确的
2、是 ( ) A.甲应支付相应部分报酬 B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬 D.甲不用赔偿乙的损失【答案】： A 4、根据民法典，分期付款的买受人未支付到期价款的最低金额达到全部价款的()，出卖人即有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。（2013）A.1/3B.1/2C.1/5D.2/3【答案】： C 5、（2019年真题）根据仲裁法,关于仲裁裁决撤销的说法,正确的是()。A.违约金的计算不符合合同约定,当事人可以申请撤销仲裁裁决B.当事人需要申请撤销仲裁裁决时,可以向财产所在地的中级人民法院申请C.仲裁裁决被撤销后,当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,不可以向人民
3、法院起诉D.仲裁的程序违反法定程序,当事人可以申请撤销仲裁裁决【答案】： D 6、对于地方性法规、部门规章而言，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。A.制定机关B.地方人民政府C.国务院D.全国人民代表大会【答案】： A 7、仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规定向()申请执行。A.人民法院B.仲裁委员会C.人民检察院D.当地人民政府【答案】： A 8、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。A. 15天B. 1个月C
4、. 2个月D. 3个月【答案】： B 9、李某在甲公司工作过程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向劳动仲裁委员会提起仲裁，下列说法正确的是（ ）。A.李某和甲公司未达成仲裁协议，不能提起仲裁B.距离甲公司拖欠李某工资已经有两年，李某的仲裁时效期间已终止C.若李某从甲公司离职，则自李某离职时起受到仲裁时效期间的限制D.若劳动仲裁委员会作出仲裁后，李某不服，其不能提起诉讼【答案】： C 10、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7 日B.10 日C.15 日D.30 日【答案】： C 11、施工单位违反施工程序，导致1座
5、13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事件属于()事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 12、按照建设工程安全生产管理条例,的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A. 向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B. 向施工单位提供准确的地下管线资料C. 对拆除工程进行备案D. 为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【答案】： D 13、下列债中。属于当事人之间按照约定产生的债是（）。（2016）A.侵权之债B.不当得利之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】： D 14、根据生产安全事故报告和
6、调查处理条例的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15 B.20 C.30 D.40【答案】： C 15、根据生产安全事故应急预案管理办法，下列内容中，属于专项应急预案应当规定的内容是（）。A.处置程序和措施B.应急预案体系C.事故风险描述D.预整及信息报告【答案】： A 16、某工程施工过程中,因总承包单位未按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用,导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故,则应由()负主要责任。A.总承包单位B.分包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位共同【答案】： A 17、甲、乙双方
7、因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任，然而乙方拒不履行生效裁决。根据我国仲裁法规定，甲方可以()。A.向法院申请撤销裁决B.向人民法院起诉C.向上级仲裁机构申诉D.向人民法院申请执行【答案】： D 18、用人单位由于生产经营特殊需要，经与工会和劳动者协商可以延长工作时间。在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过3小时，每月累积不得超过()小时。A.15B.22C.36D.60【答案】： C 19、下列不属于行政处罚的是( )。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.拘役【答案】： D 20、包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订-建设工程施工合同。施工结朿后，工程竣工验收质
8、量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是()。（2015）A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款【答案】： B 21、建筑法规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经()认可。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.工程所在地人民政府建设行政主管部门【答案】： B 22、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。A.按建筑施工总承包企业资质管理要
9、求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员【答案】： A 23、当事人订立合同后合并的，由（ ）行使合同权利，履行合同义务。A. 原法人B. 合同约定的当事人C. 原法人的上级主管机关D. 合并后的法人或者其他组织【答案】： D 24、关于合同中约定的违约金条款，下列说法正确的是（ ）。A.违约方支付违约金后，非违约方仍有权要求其赔偿损失B.约定的违约金高于造成的损失的，违约方可以请求人民法院予以减少C.约定的违约金低于
10、造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加D.合同中同时约定违约金和定金的，非违约方可以同时适用违约金和定金条款【答案】： C 25、某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.无权代理【答案】： B 26、关于建设工程监理的说法，正确的是（ ）。A. 工程监理单位不得与建设单位或设计单位有隶属利害关系B. 工程监理单位的监理依据中应当包括地方标准和行业标准C. 未经总监理工程师签字，建设单位不得组织工程竣工验收D. 监理单位将不合格工程按合格签字，造成损失的，其民事赔偿责任不应超过监理费用【答案】： C 27、关于建设
11、用地使用权的说法，正确的是（ ）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而立C.住宅建设用地使用权期满自动续期D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】： C 28、在某建设项目施工中形成的下列债权中，不属于合同之债的是()。A.施工单位与材料供应商订立合同B.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人C.施工单位向材料供应商支付材料款D.材料供应商向施工单位交付材料【答案】： B 29、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是()。A.因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位
12、赔偿B.因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿C.因为是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任D.因为是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿【答案】： C 30、甲总承包单位与乙分包单位依法签订了专业工程分包合同，在建设单位组织竣工验收时，发现该专业工程质量不合格。关于该专业工程质量责任的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.乙就分包工程对建设单位承担全部法律责任 B.甲就分包工程对建设单位承担全部法律责任 C.甲和乙就分包工程对建设单位承担连带责任 D.甲对建设单位承担主要责任，乙承担补充责任【答案】： C 31、对于非施工单位原因造成
13、的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费最终由（ ）负责。A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】： B 32、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是 （ ）。 A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延【答案】： A 33、关于仲裁审理的说法，正确的是（）。A.仲裁审理，必须开庭审理作出裁决B.涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可
14、中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D.被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的，视为撤回反请求【答案】： D 34、投标文件的内容不包括（ ）。A.已标价的工程量清单B.施工组织设计C.拟签订合同的主要条款D.项目管理机构【答案】： C 35、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提 交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。A. 3月20日 B. 3月30日 C. 4月25日 D. 4月30日【答案】： C 36、根据企业安全生产费用提取和使用管理办法的要求，施工单位安全费用的使用应优先用于（
15、）。A.满足安全生产监督管理部门提出的整改措施或者达到安全生产标准所需的支出B.施工现场文明施工所需C.用于新建项目安全评价D.施工单位安全设施、安全器材等安全生产条件的维护【答案】： A 37、施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商 处，则该取消通知从法律上称为 ( )。 A. 要约撤回B. 要约撤消C. 承诺撤回D. 承诺撤消【答案】： A 38、发包人与承包人约定按照固定价结算工程款，因合同履行过程中材料价格上涨，承包人要求进行造价鉴定，则人民法院对承包人的请求应（）。A.
16、予以支持 B.不予支持C.征求发包人意见 D.要求承担人提供证据【答案】： B 39、某施工企业与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点及运费的负担，后双方对此没有达成补充协议，也不能依其他方法确定，则应当由（ ）。 A. 供货商送货并负担运费B. 施工企业自行提货并负担运费C. 供货商送货，施工企业负担运费D. 施工企业自行提货，供货商负担运费【答案】： B 40、根据建设工程安全生产管理条例，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（ ）。A.由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区B.经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公区宜靠近作业区，方便
17、管理人员对工程过程的监管D.施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证【答案】： A 41、根据建设工程安全生产管理条例，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。2014A.生产企业资质证明B.生产企业执业执照C.生产许可证 D.第三方检测合格证明【答案】： D 42、某工程项目验收合格后投入使用，1 年后给排水管道出现破裂，经查是由于设计问题造成的质量缺陷。关于该质量责任的说法，正确的是（ ）。A.建设单位负责返修并承担费用B.施工单位负责返修并承担费用C.施工单位负责维修，费用通过建设单位向设计单位索赔D.施工单位负责维修，由建设单位承担费用【答案】： C 43、关于不可
18、移动文物保护的说法，正确的是（）。A.尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记 B.文物保护单位的周围不得设立建设控制地带 C.历史文化名城的保护办法由国务院制定 D.在历史文化名城范围内可以进行采石活动【答案】： C 44、甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲2000元，但半年后须加倍偿还，否则以甲的房子代偿，甲表示同意。根据我国民法典的规定，甲、乙之间的借款合同因（）。A.显失公平而无效 B.欺诈而可撤销C.乘人之危而无效 D.乘人之危而可撤销【答案】： D 45、监理单位的安全责任事项是()。A.编制施工组织设计文件B.制定安全技术措施C.对安全事故隐患要求施工单位整
19、改D.确定建设工程安全费用【答案】： C 46、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了网架结构施工技术一书。该书完成后，该单位将享有()。A.署名权B.发表权C.优先使用权D.许可使用权【答案】： C 47、关于债的发生依据的说法，正确的是（ ）。A.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人，构成侵权之债B.债的形成需要当事人约定产生C.施工现场围挡倒塌造成路人甲受伤，由施工单位承担责任D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】： A 48、关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。A.建设单位可根据自身需要提出低于强制性标准规定的要求B.建设单位有权压缩合同
20、约定的工期C.建设单位可将拆除工程发包给任何施工企业D.建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料【答案】： D 49、项目负责人的安全生产责任不包括（ ）。A. 对建设工程项目的安全施工负责B. 确保安全生产费用的有效使用C. 落实安全生产责任制度、安全生产规章和操作规程D. 签署危险性较大的工程安全专项施工方案【答案】： D 50、民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门()。A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】： D
21、第二部分 多选题(50题)1、下列关于施工现场环境噪声污染的防治的说法，正确的有（ ）。A.环境噪声污染的防治是施工现场环境噪声污染的防治B.施工现场环境噪声污染的防治是要解决建设项目建成后使用过程中可能产生的环境噪声污染问题C.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于55dB（A）D.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度E.建筑施工场界，是指由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界【答案】： D 2、关于担保的说法，正确的有（ ）。A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权的实现C.主合同无效，担保合同可以另外约定有效 D.主合同有效，担保
22、合同有效E.反担保不适用民法典的规定【答案】： BC 3、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（ ）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 4、关于工程建设中债的说法，正确的有（）。A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债 D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【
23、答案】： D 5、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查的主要方式有（ ）。A. 复查B. 重点检查C. 抽查D. 巡查E. 专项检查【答案】： BC 6、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 7、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人 C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认 E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： AC 8、关于建
24、筑业企业资质法定条件的说法，正确的有（）。A.有符合规定的净资产B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核D.除各类别最低等级资质外，取消关于注册建造师等人员的指标考核E.有符合规定的，已完成工程业绩【答案】： AD 9、根据关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知（建办质（2019）23号），关于施工工地和道路扬尘管控的说法，正确的有（）。A.城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5m的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8m的封闭围挡B.采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封闭、降尘、降噪措施C.水泥和其他易
25、飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施D.施工现场出入口应设置车辆冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗E.当环境空气质量指数达到轻度及以上污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施【答案】： ABCD 10、根据劳动合同法,集体合同草案应当提交()讨论通过。A.工会B.股东大会C.职工代表大会D.董事会E.全体职工【答案】： C 11、根据劳动合同法，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。A.以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的D.用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
26、E.劳动者被依法追究刑事责任的【答案】： AB 12、劳动合同的条款一般分为必备条款和可备条款，其中必备条款主要包括（ ）A. 试用期条款 B.保守商业秘密条款C.劳动保护条款 D.劳动条件条款E.社会保险条款【答案】： CD 13、施工单位在现场取样时，应在（ ）的见证下进行。A.政府质量监督人员B.施工单位项目技术负责人C.材料供应商技术负责人D.监理工程师E.建设单位代表【答案】： D 14、关于无资质承包主体，下列说法中正确的是（ ）。A.无资质承包主体签订的劳务分包合同是无效合同B.实际施工人可向合同相对方主张权利C.实际施工人可向发包人主张权利D.实际施工人以发包人为被告主张权利的
27、，人民法院可追加转包人或者违法分包人为本案当事人E.发包人应对实际施工人承担次要责任【答案】： ABCD 15、根据民法典，关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。 ( 2015真题 ) A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力 B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同 C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意 D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产 E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任【答案】： BD 16、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，属于违法分包的有（ ）。A.
28、 施工总承包单位将建设工程的土方工程分包给其他单位B. 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 未经建设单位许可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成D. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位E. 分包单位将其承包的建设工程再分包【答案】： BCD 17、建设工程承包制度包括（ ）等制度。A.肢解发包B.总承包C.转包D.共同承包E.分包【答案】： BD 18、下列关于无权代理的说法,正确的有()。A.无权代理的行为,未经追认,被代理人不承担民事责任B.无权代理的行为,未经追认,行为人承担民事责任C.本人知道他人以本人名义实施民事行为而不做否认表示的,
29、视为否认D.超越代理权属于无权代理E.表见代理属于无权代理,但代理行为有效【答案】： ABD 19、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括()。A.该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B.建设工程质量管理条例C.建筑法D.该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E.工程建设标准强制性条文【答案】： ABC 20、关于承包单位将承包的工程转包或违法分包的，正确的行政处罚有（ ）。A. 责令改正,没收违法所得B. 对施工企业处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款C. 追究刑事责任D. 责令停业整顿,降低资质等级E. 情节严重的,吊销资质证书【答案】： ABD 21、下列有关
30、建设用地使用权的说法中，正确的是（ ）。A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利B.新设立的建设用地使用权，不得损害已经设立的用益物权C.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同E.转让建设用地使用权的，应当向登记机构申请变更登记【答案】： B 22、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是()。A.必须报建设行政主管部门批准备案B.除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可C.必须经由建设单位与分包单位重新签订分包合同D.建设单位应当重新领取施工许可证E.施工
31、总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成【答案】： B 23、下列关于人民法院的调解，正确的说法有（）。A.人民法院审理民事案件，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解B.人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行C.人民法院进行调解，可以用简便方式通知当事人、证人到庭D.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助。被邀请的单位和个人，应当协助人民法院进行调解E.调解达成协议，必须制作调解书【答案】： ABCD 24、根据建筑起重机械安全监督管理规定，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有
32、（）。2018真题A.没有完整安全技术档案的B.属国家明令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有齐全有效的安企保护装置E.经检验达不到安全技术标准规定的【答案】： BC 25、关于租赁合同的说法，正确的有 （ ）。A.租赁必须转让所有权B.租赁期限超过20年的部分无效C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式D.交付租赁物是租赁合同的成立要件E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁【答案】： BC 26、关于买卖合同的说法，正确的有（）。A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有 B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买 C
33、.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】： AB 27、关于人民调解的说法,正确的有（ ）A.人民调解达成调解协议的,可以采取口头协议的方式B.人民调解制度是一种司法辅助制度C.当事人认为有必要的,可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认D.人民调解的组织形式是居民委员会E.人民调解达成的调解协议,具有强制执行效力【答案】： AC 28、根据民法典法定代理或指定代理终止的情形有（）。A.代理期限届满或者代理事务
34、完成 B.被代理人取得或者恢复行为能力 C.被代理人或者代理人死亡 D.代理人丧失民事行为能力 E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定【答案】： BCD 29、根据注册建造师管理规定，注册建造师享有的权利包括（ ）。A.使用注册建造师名称B.对侵犯本人权利的行为进行申述C.出借注册证书或执业印章D.签发工程开工、停工、复工令E.对本人执业活动进行解释和辩护【答案】： AB 30、下列各项中，当事人可以行使法定解除权的是（ ）。A.因不可抗力致使不能实现合同目的B.在履行届满前，当事人一方明确表示不履行部分义务C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未履行D.当事人一方迟延履行
35、债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E.在履行届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务【答案】： AD 31、可以作为工程重大安全事故罪的主体包括（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 安全生产监督部门D. 建设行政主管部门E. 招标代理机构【答案】： AB 32、依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（ ）。A. 认定招标、投标、中标无效B. 依法重新招标C. 依法重新评标D. 由行政监督部门接管剩余招标投标工作E. 依法禁止就该项目再次招标【答案】： ABC 33、劳动者发生下列情形，用人单位可以随时解除劳
36、动合同的有（）。A.在试用期被证明不符合录用条件的 B.不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 C.严重违反用人单位规章制度的 D.同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的 E.患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的【答案】： ACD 34、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有（ ）。A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.总承包合同中约定，总承包单位将部分工程交由他人完成D.专业作业承包人将其承包
37、的劳务再分包的E.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： AD 35、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（ ）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【答案】： ABCD 36、 民法典规定，有（ ）情形之一的，合同的权利义务终止。A.债务已经按照约定履行B.债务履行期限延长C.债务相互抵消D.债务人依法将标的物提存E.债权债务同归于一人【答案】： ACD 37、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（ ）。A.被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人
38、取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【答案】： ACD 38、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，其检查内容包括()。A.工程作业人员是否熟悉强制性标准B.规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定C.采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定D.采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定E.工程安全、质量是否使用了强制性标准【答案】： BCD 39、关于计算机软件著作权的说法，正确的有（）。A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生 B.软件著作权属于软件开发者 C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约
39、定 D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励 E.软件著作权也有合理使用的规定【答案】： BC 40、关于仲裁开庭与裁决的说法，正确的有（）A.当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决B.被申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭不可缺席审理并作出裁决C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书D.仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或地区均可得到承认和执行E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定【答案】： ACD 41、关于工程建设中债的说法，正确的有（ ）。A.监理单位
40、要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 42、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】： ABC 43、注册建造师王某从原施工单位调到一家专门从事招标代理的公司工作，对于其注册建造师资质，下列说法正确的是（ ）。A. 他可以以建造师名义从事建设工程施工的管理工作B.
41、应当办理初始注册C. 应当通过新调入的公司办理变更注册D. 应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内提出申请E. 变更注册后仍延续原注册有效期【答案】： CD 44、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。（2015）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 45、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位 B.工程监理人员的名单 C.工程监理权限 D.工程监理的内容 E.工程监理入场时间【答案】： ACD 46、根据仲裁法的规定，下列关于仲裁程序的表述，正确的有( )。A.仲裁庭审理案件通常应不公开进行，除非当事人协议公开进行B.在仲裁程序中，被申请人不在仲裁规则规定的期限内提交答辩书的，不影响仲裁程序的继续进行C.仲裁庭审理案件时，如果申请人无正当理由不到庭，仲裁庭可以缺席裁决D.仲裁庭可由4名仲裁员组成E.仲裁员不得是本案当事人的近亲属【答案】： AB 47、根据建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），属于合法分包的是（ ）。