《一级建造师之一建工程法规题库（轻巧夺冠）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库（轻巧夺冠）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库（轻巧夺冠）第一部分 单选题(50题)1、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典规定，此分包合同（ ）。A. 合法有效B. 因损害社会公共利益而无效C. 因显失公平而可撤销D. 因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】： D 2、关于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准,造成重大安全事故的处理,下列说法正确的是()。A.吊销执业资格证书,
2、终身不予注册B.吊销执业资格证书,5年内不予注册C.责令停止执业3个月以上1年以下D.处1万元以上10万元以下的罚款【答案】： A 3、取得建造师执业资格证书的人员,必须经过()方可以建造师的名义从事建设工程项目的管理工作。A.登记B.注册C.批准D.核准【答案】： B 4、不动产买卖，导致不动产物权变更，自（ ）时发生效力。 A. 不动产买卖合同订立时B. 不动产买卖合同生效时C. 记载于不动产登记簿D. 买方付清对价款项时【答案】： C 5、根据民事诉讼法解释的规定，人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于( )日。A.3B.5C.10D.15【答案】： D 6、生产经营单位制定的
3、应急预案应当至少每（ ）年修订一次。A. 1B. 2C. 4D. 3【答案】： D 7、按照绿色施工导则规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于（ ）。A.30%B.40%C.45%D.50%【答案】： B 8、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是( )。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】： C 9、2004 年 2 月 1 日某建设单位与某施工单位签订了施工
4、合同，约定开工日期为 2004 年 5 月 1 日，竣工日期为2005 年 12 月 31 日。2004 年 2 月 10 日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于 2004 年 4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为 2004 年 5 月 10 日。该工程保险开始生效日为( )。A.2004 年2 月10 日B.2004 年4 月20 日C.2004 年5 月1 日D.2004 年5 月10 日【答案】： B 10、大气污染防治法规定，建设项目的()必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定
5、的程序报环境保护行政主管部门审查批准。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.施工组织设计文件D.环境影响登记表【答案】： A 11、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于()。A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证【答案】： B 12、根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患且情况严重的，应当（）。A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门 B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位 C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门 D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】： D 13、施工许可证的法定
6、批准条件包括（ ）。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证B.已经确定设计企业C.有保证工程质量和环保的具体措施D.施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书【答案】： A 14、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【答案】： D 15、根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（ ）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水【答案】： A 16、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布
7、期限，但公布期限最短不得少于（ ）个月。A.1B.3C.6D.12【答案】： B 17、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t ，约定6月1日日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t ，供货商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（ ）。A. 应按合同约定的价格5200元/t 结算B. 应按国家确定的最新价格5000元/t 结算C. 应当按新旧价格平均值结算D. 双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】： B 18、关于法人的说法，正确的是（）。 2016A.法人分为企业法人和行政法人
8、 B.企业法人合并、分立的，应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经核准登记取得法人资格【答案】： B 19、某工程施工合同总包人将部分工程分包，合同中约定解除权行使期限为1个月，发包人得知该情况后，()。A.可以撤销合同B.有权随时解除合同C.该合同不具备解除条件D.超过1个月没有行使解除权的，解除权消灭【答案】： D 20、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式
9、应为（）。( 2015真题 )A.一般保证 B.效力待定保证 C.连带责任保证 D.无效保证【答案】： A 21、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017A.是指企业拥有的资产 B.是指企业的注册资本金 C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益【答案】： D 22、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。2017A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的
10、,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】： D 23、在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。 2016A.不能增加保险费，可以解除保险合同 B.不能解除保险合同，可以增加保险费 C.可以增加保险费，也可以解除保险合同 D.不能增加保险费，也不能解除保险合同【答案】： C 24、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的法律责任是（ ）。A.给予警告，3年内不得
11、再次申请B.吊销企业资质证书C.给予警告，1年内不得再次申请D.暂扣企业资质证书【答案】： C 25、关于工程监理的说法，正确的是（）。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系【答案】： D 26、按照特种设备法规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后( )内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。A.10日B.15日C.20日D.30日【答案】： D 27、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺
12、陷造成的。下列说法中，正确的是( )。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】： A 28、根据建设工程质量管理条例的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是()。A.因使用不当造成的质量缺陷B.因用户装修引起的卫生间渗漏C.一场大雨后散水局部下沉出现裂缝D.地震导致的剪力墙裂缝【答案】： C 29、节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的，由（ ）责令限期改正；逾期不改正的，处1万元以上
13、5万元以下罚款。A. 产品质量监督部门B. 建设主管部门C. 县级以上人民政府D. 发证机关【答案】： A 30、下列属于企业所得税征税收入的是（ ）。A.财政拨款B.利息收入C.依法收取并纳入财政管理行政事业性收费、政府性基金D.国务院规定的其他不征税收入【答案】： B 31、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是()。A.因意外事故造成对方财产损失的B.造成对方人身伤害的C.因自然因素造成对方财产损失的D.因社会因素造成工程滞后的【答案】： B 32、有关证据质证的概念理解正确的是()。A.证据不是必须进行质证，未经质证的证据，可以作为认定案件事实的依据B.物证原物可以
14、不进行质证C.质证是围绕证据的真实性、合法性、关联性，针对证据证明力有无以及证明力大小，进行质疑的过程D.证人必须当场对质，因此，证人应旁听法庭审理【答案】： C 33、关于车船税的说法,正确的是()。A.捕捞、养殖渔船可以减征车船税B.节约能源、使用新能源的车船免征车船税C.警用车船可以减征车船税D.从事机动车第三者责任强制保险业务的保险机构为机动车车船税的扣缴义务人【答案】： D 34、甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则（ ）。A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙
15、时才有效D.后一个通知只要在乙发出承诺通知之前到达乙就有效【答案】： D 35、某房地产开发公司在某市老城区拟开发的一住宅小区项目涉及拆迁，按照建筑工程施工许可管理办法的规定，房地产公司申请领取施工许可证前，应当（ ）。A. 拆迁工作必须全部完成B. 拆迁补偿安置资金全部到位C. 拆迁工程量已完成50%D. 拆迁进度已满足施工的要求【答案】： D 36、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括 （ ）。A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案盒施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件【答案】： B 3
16、7、 A水泥场将应该发给B建筑公司的2000t水泥发给了C路桥公司，3日后，A水泥场向C路桥公司索取这批水泥。所产生的债权债务关系是( )。A.不当得利之债B.侵权之债C.无因管理之债D.合同之债【答案】： A 38、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请 领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（ ）。A.旧城改造项目批准文件 B.建设用地规划许可证 C.建设工程规划许可证 D.国有土地使用权批准文件【答案】： C 39、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。A.发包人以装饰工程质量不符
17、合约定主张索赔的，应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答案】： C 40、工程项目建设过程中发生下列情形时，不能提起行政诉讼的是（ ）。 A.建设单位压缩合同约定工期被处以罚款B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿C.监理单位转让工程监理业务被吊销资质证书D.建设行政管理部门对内部工作人员的奖惩决定【答案】： D 41、属于知识产权最重要性质的是()。A.双重性B.地域性C.专有性D.时间性【答案】： C 42、依据劳动争议调解仲裁法，劳动争议申请仲裁的
18、时效期间为（）A.15日B.30日C.1年D.半年【答案】： C 43、负责全国实施工程建设强制性标准监督管理工作的国家机关是( )（2013）A.国务院质量监督行政主管部门B.国务院安全监督行政主管部门C.国务院建设行政主管部门D.国务院工商行政管理部门【答案】： C 44、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告不需修正或变更的情形有（ ）。A.行政处罚决定因行政复议被撤销的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定在被行政复议期间的【答案】： D 45、 个体工商户经营所得，适用( )。A.比例税率B.545的超额累进税率C.530的
19、超额累进税率D.535的超额累进税率【答案】： D 46、建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，应给予警告，并在（）年内不得申请安全生产许可证。A.2 B.1 C.3 D.5【答案】： B 47、根据建设工程安全生产管理条例，出租单位在签订机械设备租赁合同时，应出具的文件不包括（ ）。A. 检测合格证明B. 产品使用说明书C. 生产许可证D. 产品合格证【答案】： B 48、根据我国民法典律制度，关于抵押权的说法，错误的是().（2013）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效
20、的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿。D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿!【答案】： D 49、在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。A.10B.12C.13D.60【答案】： B 50、某建设项目提交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。A. 招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B. 经招标办审查批准后，该投标
21、有效，可以进入开标程序C. 经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D. 由评标委员会按废标处理【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、根据工程建设项目施工招标投标办法的规定，下列选项中不属于投标文件内容的是（ ）。 A. 投标函B. 投标报价C. 施工组织设计D. 投标保证金E. 投标技术表【答案】： D 2、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案
22、】： BCD 3、关于施工单位安全生产教育培训的说法，正确的有（）。A.“安管人员”应取得安全生产考核合格证书，证书有效期为3年B.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训C.在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对管理人员进行相应的安全生产教育培训D.特种作业人员经专门的安全作业培训并取得证书后，可上岗作业E.高危企业新职工安全培训合格后，至少实习2个月后可独立上岗【答案】： ABD 4、下列有关建设用地使用权的说法中，正确的是（ ）。A.建设用地使用权人依法对国家所有的土地享有占有、使用、收益和处分的权利B.新设立的建设用地使用权，不得损害已经设立的用益物权C
23、.国家严格限制以出让方式设立的建设用地使用权D.当事人可以采取书面形式订立建设用地使用权的转让合同E.转让建设用地使用权的，应当向登记机构申请变更登记【答案】： B 5、施工作业人员享有的安全生产权利有（）。A.纠正和处理违章作业 B.拒绝连续加班作业 C.拒绝冒险作业 D.紧急避险 E.对施工安全生产提出建议【答案】： CD 6、关于工程竣工验收的说法，正确的是（ ）。A.工程竣工验收合格的,以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期B.承包人送交竣工验收报告后，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为实际竣工日期C.承包人送交竣工验收报告后，发包人拖延验收
24、的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期D.工程按发包人要求修改后经竣工验收合格的，以承包人送交竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经验收，发包人擅自使用的，以建设工程转移占有之日为竣工日期【答案】： BC 7、发、承包双方需要在质量保修书中明确的是（ ）。A.保修范围B.保修人员C.保修金的预留和返还D.保修期限E.保修责任【答案】： AD 8、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括()。A.违反职业道德规范B.造成损失后果C.具有违约行为D.违反建筑企业内部文件E.违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 9、在建设工程中，常见的知识产权包括（ ）。A. 专利权B
25、. 商标权C. 继承权D. 著作权E. 发明权及其它科技成果【答案】： ABD 10、关于所有权的说法，正确的有（）。A.财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权 B.收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权 C.占有权只能由所有人享有的 D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心 E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 11、建设单位办理工程质量监督手续时应提供的文件和资料包括（ ）。A.工程规划许可证B.设计单位资质等级证书C.工程勘察设计文件D.中标通知书及施工承包合同E.用地规划许可证【答案】： ABCD 12、下列关于仲裁与诉讼特点的表述正
26、确的有（ ）。A. 仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B. 仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C. 仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D. 仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定E. 仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式【答案】： ABC 13、下列责任现实中，当事人承担违约责任的形式有（ ）。A. 赔礼道歉B. 支付违约金C. 赔偿损失D. 采取补救措施E. 罚金【答案】： BCD 14、建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程使用过程中，建设单位发现了 .一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的
27、有（)。A. 有防水要求的卫生间发生渗漏B. 基础底板断裂C. 电气管线不通路D. 给水管道接口漏水E. 主体结构明显倾斜【答案】： B 15、根据建设工程安全生产管理条例规定，以下施工项目中应当编制专项施工方案的有（ ）。 A. 基坑支护与降水工程B. 土方转运工程C. 模板工程D. 起重吊装、脚手架工程E. 拆除、爆破工程【答案】： ACD 16、根据绿色施工导则，关于节地与施工用地保护的说法，正确的有（）。A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最高面积设计B.施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置C.对于施工周期较长的现场，可按建筑临时绿化的要求，安排场地新建绿化D.临时设
28、施占地面积有效利用率大于90E.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地【答案】： BD 17、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的有（）。A.砌筑砂浆试块B.混凝土试块C.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的钢筋及连接接头试件E.屋内使用的所有防水材料【答案】： CD 18、关于工程竣工验收与备案的说法，正确的有（ ）。A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案 B.质量监督机构应对工程竣工验收进行监督 C.有施工单位签署的质量保修书是竣工验收及竣工验收备案的条件 D.工程竣工验收备案表一式两份，1
29、份由施工单位保存，1份留备案机关存档 E.竣工验收备案需提交规划、招投标、公安消防、环保部门的认可文件【答案】： ABC 19、关于工伤认定，说法正确的是（ ）。A.在外地投标时，发生事故下落不明，应当认定为工伤 B.在工作时间、工作场所突发疾病，经抢救无效 50 小时后死亡的，视同工伤 C.下夜班途中被抢劫导致的意外伤害，应当认定为工伤 D.职工发生事故伤害，只能由所在单位提出工伤认定申请 E.职工认为是工伤，单位不认为是工伤的，由单位承担举证责任【答案】： A 20、某钢厂拟在市城区的轧制分厂扩建一条冲压生产线，考虑到可能产生环境噪声污染，该钢厂编制了建设项目环境影响报告书，其中报告书中应
30、有()的意见。A.建设项目所在地规划部门B.建设项目所在地工商部门C.建设项目所在地单位D.建设项目所在地居民E.建设项目所在地建设行政管理部门【答案】： CD 21、招标投标法实施条例规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有( )的情形，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利技术B.需要采用不可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.采购人愿意向原中标人采购货物的【答案】： ABCD 22、建筑施工单位项目负责人定期带班制度，符合规定的是（）。A.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间
31、的80B.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准C.项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作D.项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人E.项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作【答案】： AD 23、下列行为侵犯了商标专用权是（ ）。A.经权利人同意，使用他人的注册商标 B.同一种商品上，擅自使用与其注册商标近似的商标 C.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的 D.销售侵犯注册商标专用权的商品的 E.伪造他人注册商标标识【答案】： BCD 24、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,可以要求建筑业
32、企业在工程建设中缴纳的保证金有（ ）A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.农民工工资保证金E.文明施工保证金【答案】： ABCD 25、根据行政诉讼法的规定，下列情形中属于法院受案范围的是（ ）。A.公民李某符合颁发许可证的条件，但是行政机关拒绝颁发B.王某认为工商管理局吊销其营业执照的处罚决定过重C.张某认为行政机关违反法律规定乱收费D.公务员赵某认为行政机关免除其公职的处分决定不合理E.某施工单位认为某规范性文件关于罚款的规定太重，不合理【答案】： ABC 26、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C
33、27、施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的A型钢材误写为买B型钢材，则施工单位（ ）。A. 只能按购买A型钢材履行合同B. 应按效力待定处理该合同C. 可以要求变更为按购买B型钢材履行合同D. 可以要求撤销该合同E. 可以要求确认该合同无效【答案】： CD 28、某工程监理公司是施工项目的监理单位，其监理的依据包括( )。A. 该项目施工单位与建设单位签订的施工承包合同B. 建设工程质量管理条列C. 建设工程安全生产管理条列D. 该项目设计单位与建设单位签订的设计承包合同E. 工程建设标准强制性条文【答案】： ABC 29、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.
34、用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥E.用于承重结构的混凝土试块【答案】： CD 30、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： AB 31、某体育馆项目竣工验收后，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件包括（ ）。A. 由规划、环保等部门出具的认可文件或者准
35、许使用文件B. 公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件C. 质量保证书和使用说明书D. 质量保修书E. 工程竣工验收报告【答案】： ABD 32、在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。( 2015真题 )A.工程名称 B.取样部位 C.工程地点 D.样品名称 E.取样日期【答案】： ABD 33、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的
36、有（?）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 34、工程项目节能工程，存在（ ）时，不得组织节能验收。A. 隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整B. 违反强制性条文的质量问题而未整改完毕C. 参加验收各方主体验收意见不一致的D. 参加验收人员不具备相应资格的E. 验收程序和执行标准不符合要求的【答案】： AB 35、导致中标无效的情形有（ ）。A.依法必须
37、进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 36、某工程公司董事会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选 无效的有（）。A.赵某六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时,因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万E.周某70岁，
38、因患病而行动不便【答案】： AB 37、下列应由供应商承担标的物损毁、灭失风险的情形有（?）。A.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付B.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点C.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： AD 38、关于地役权,下列表述正确的是（ ）。A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同一般包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效
39、时设立E.未经登记，不得对抗善意第三人【答案】： ABD 39、关于建设工程施工企业的法人资格的说法，正确的是（ ）。A.施工企业是营利法人B.施工企业的项目经理部对其行为独立承担法律责任C.施工企业项目经理是施工企业的员工，属于施工企业的委托代理人D.施工企业的法定代表人是法人E.施工企业的法人资格自成立之日取得【答案】： AC 40、下列行为属于车辆购置税应税行为的有（）。A.应税车辆的购买使用行为B.应税车辆的销售行为C.自产自用应税车辆的行为D.以获奖方式取得并自用应税车辆的行为【答案】： ACD 41、根据建筑业企业资质管理规定，有关机关给予建筑业企业资质许可时，应当审查企业的（ ）
40、。A. 注册资金B. 企业性质C. 技术人员D. 技术装备E. 已完成的建筑工程业绩【答案】： ACD 42、行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同，()。A.为无效合同B.为可变更合同C.相对人没有正当理由相信行为人有代理权的，且未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力D.经被代理人追认的，由被代理人承担民事责任E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同有效【答案】： CD 43、当事人就合同履行地点约定不明确的，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和者交易习惯确定的，则（）。A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行B.履行义务一方有权选择履拧地点C.交付不动产的，在不动产
41、所在地履行D.接受履行方有权选择履行地点E.其他标的，在履行义务一方所在地履行【答案】： AC 44、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。（2015）A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.承包人将承包的建设工程非法转包的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 45、根据中华人民共和国合同法，缔约过失责任的构成要件有（）。A.发生在订立合同的过程中B.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务C.受害方的信赖利益遭受损失D.合同被确认为无效E.在合同订立同时显失公平【答案】： ABC 46、下列财产中，哪些可以设定抵押（ ）。A.建设用地使用权B.所有权不明的财产C.生产设备、原材料、成品、半成品D.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权E.公立学校的教育设施【答案】： ACD 47、下列属于民事诉讼执行根据的有（ ）。A.法院制作的发生法律效力的民事判决B.公证机关依法赋予强制执行效力的公证债权文书C.国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定D.人民调解员作出的人民调解E.双方当事人在诉讼中进行的和解【答案】： ABC 48、（2020年