《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（考点精练）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（考点精练）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全（考点精练）第一部分 单选题(50题)1、某项目工程价款结算总额为9450万,发包人应按照合同约定方式预留保证金,则该项目保证金金额最高不得超过()。A.945万B.756万C.472.5万D.283.5万【答案】： D 2、关于投标有效期的说法，正确的是 （ ）A. 投标有效期延长通知送达投标人时，该投标人的投标保证金期限随之延长B. 投标人同意延长投标有效期的，不得修改投标文件的实质性内容C. 投标有效期内，投标文件对投标人和招标人具有合同约束力D. 投标有效期内撤回投标文件，投标保证金应予退还【答案】： B 3、下列行为中，不属于招标人与投标人串通投标
2、的是（ ）。A. 招标人协助投标人撤换文件，更改报价B. 招标人在招标前事先内定中标人C. 招标人与投标人事先商定，投标时压低标价D. 招标人投标前要求投标人结合自己经济实力确定投标价格【答案】： D 4、在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位应当()。A.在签订国有土地使用权出让合同后，再领取建设用地规划许可证B.办理建设工程规划许可证后，在领取建设用地规划许可证C.在取得建设用地规划许可证后，再办理建设工程规划许可证D.在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地【答案】： D 5、根据规定，要求专业承包单位在分包工程时应具有()。
3、A.施工资质B.劳务资质C.相应资质D.专业承包资质【答案】： C 6、某政府投资工程预计于2008年1月1日开工，该工程的开工报告于2007年12月20日被批准。根据我国建筑法的规定，建设单位最迟应当于()前开工，不然就要重新办理开工报告。A.2008年3月20日B.2008年4月1日C.2008年6月20日D.2008年7月1日【答案】： C 7、下列法律责任的承担方式中，不属于民事责任承担方式的是()。A.没收违法所得B.返还财产C.赔礼道歉D.消除危险【答案】： A 8、 对于因故中止施工的，（ ）应当按照规定的时限向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作，以防止建设工程在
4、中止施工期间遭受不必要的损失，保证在恢复施工时可以尽快启动。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.总监理工程师【答案】： A 9、（2020年真题）根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（）。A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】： B 10、根据 2013 年 3 月国家发展和改革委员会等 8 部门经修改后发布的工程建设项目施工招标投标办法，“招标人要求中标人提供履约保证金或其他形式履约担保的，招标人应当同时向中标人提供工程款支付担保。”的规
5、定，招标人向中标人出具了银行保函。下列说法正确的是( )。A.中标人向招标人提供的履约保证金是保证担保B.招标人向中标人提供的银行保函是保证担保C.招标人向中标人提供的银行保函是质押担保D.中标人向招标人提供的履约保证金是定金担保【答案】： B 11、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同，由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前，甲又将此套别墅出售给丙，并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中，不应采用的是（ ）。A. 要求甲支付违约金B. 要求甲双倍返还定金C. 要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D. 要求甲交付合同约定的别墅房屋【答案】： D 12、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名
6、义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失。关于责任承担的说法，正确的是（）。A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任B.挂靠的个人承担全部责任C.建筑施工企业承担全部责任D.建筑施工企业可与挂靠个人按比例承担责任【答案】： A 13、人民法院采取证据保全对证据进行鉴定或者勘验的,获取的证据材料,由()存卷保管。A.人民法院B.公证机关C.当事人自己D.受委托的鉴定或者勘验机关【答案】： A 14、发包人在接到承包人返还保证金申请后14 日内不予答复，经催告后14 日内仍不予答复，应当( )。A.继续顺延申请期限B.由承包人重新提出申请C.视同发包人认可承包人的返还保证金申请D.视同
7、发包人对承包人的返还保证金申请存有异议【答案】： C 15、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： A 16、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是（ ）。A. 逃匿B. 瞒报C. 谎报D. 擅离职守【答案】： A 17、根据消防法的规定，对于大型人员密集场所建
8、设工程的消防验收，下列说法正确的是（）。A.建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案B.施工单位在验收后应当报公安机关消防机构备案C.建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收D.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收【答案】： A 18、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。（2016）A.不同类型的建设工程，其保修范围相同B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始曰相同D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还【答案】： C 19、关于建设工程分包的说法，正确的有（ ）。A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
9、B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】： C 20、关于无资质承揽工程，下列表述中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利【答案】： A 21、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，
10、称为（）。A.要式合同 B.实践合同 C.有偿合同 D.双务合同【答案】： B 22、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分 B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C.建设用地使用权期间届满的，自动续期 D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】： A 23、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位()。A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C.只能与
11、甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝【答案】： A 24、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。2014真题A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位【答案】： B 25、下列规范性文件中，由国务院有关部委负责制定并公布的是( )。A.建设工程质量管理条例B.北京市建筑市场管理条例C.重庆市建设工程造价管理规定D.招标公告发布暂行办法【答案】： D 26、甲建筑公司是某施工项目的施工总承包单位，乙建筑公旬是其分包单位。2008年5月5 曰，乙建筑公司的施工项目发生了生产安全事故，应由（ ）向负有安全生产监督管理职责
12、的部门报告。 A.甲建筑公司或乙建筑公司 B.甲建筑公司C.乙建筑公司 D.甲建筑公司和乙建筑公司【答案】： B 27、关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（）。2018真题A.诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B.诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C.执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可恢复D.仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】： B 28、根据民法典，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（）。( 2015真题 )A.需经债务人同意，且需办理公证手续 B.无需经债务人同意，也不必通知债务人 C.无需债务人同意，但需办理公证手续 D.无
13、需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 29、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典规定，此分包合同（ ）。A. 合法有效B. 因损害社会公共利益而无效C. 因显失公平而可撤销D. 因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】： D 30、关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因
14、代理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】： B 31、房屋建筑工程施工总承包一级企业应当符合的条件包括（ ）。A. 企业具有注册一级建造师（一级项目经理）50人以上B. 注册资本金5000万元以上，净资产6000万元以上C. 大中型机械设备主要采用租赁方式取得，利用率高D. 近5年单项建安合同额来衡量已完成工程的业绩达1亿元【答案】： B 32、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。2014A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位【答案】： A 33、根据危险性较大的分部
15、分项工程安全管理规定,对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程,建设单位应当委托具有相应（ ）资质的单位进行监测A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】： C 34、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予以支 付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单 位请求人民法脘保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（ ）。A. 2003年4月1日 B. 2003年8月1日C. 2005年4月1日 D. 2005年8月1日【答案】： D 35、下列主体中，属于法人的是（ ）。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某大学
16、建筑学院D.某乡人民政府【答案】： D 36、根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自( )之日起计算。（2012）A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案【答案】： A 37、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（ ）。 A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件 B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.发证机关自收到申请之日起 15 日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】： B 38、根据建设工程质量管理条例，以下对施工单位质量责任和义务的正确表达是（）A.施工单位不得转包和分包所
17、承揽的工程 B.施工单位不得超越其资质等级许可的范围承揽工程 C.施工单位应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.对涉及结抅安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测【答案】： B 39、建设单位要求施工单位垫资进行建设，双方在合同中约定了垫资条款，建设单位同意按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付垫资利息。工程竣工后，施工单位要求返还垫资并要求按照合同约定支付垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。A.法院对垫资应当按照工程欠款处理B.由于垫资违反法律的强制性规定，该合同无效C.法院对返还垫资和支付垫资利息的请求均应予以支持D.法院对返还垫资请求应予支
18、持，但对支付垫资利息的请求不应支持【答案】： C 40、某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（ ）。A.5月1日B.5月5日C.5月8日D.5月15日【答案】： D 41、关于仲裁庭的组成，下列说法错误的是( )。A.仲裁庭可以由3名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定B.当事人可以约定由1名仲裁员组成仲裁庭C.由1名
19、仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定D.仲裁庭由3名仲裁员组成的，设首席仲裁员【答案】： C 42、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（ ）。A.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则【答案】： A 43、民法典规定，违约责任除另有规定外，实行（ ）原则。A. 过错责任B. 严格责任C. 损害赔偿D. 公平合理【答案】： B 44、根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（ ）。A.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件B.某工程因地震中止施工，1年后向发证机关报告C.某工
20、程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【答案】： D 45、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当( )，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内【答案】： C 46、工程建设项目招标范围和规模标准规定所属法的形式是（ ）。A. 法律B. 行政法规C. 部门规章D. 地方性法规【答案】： C 47、关于
21、一级建造师注册的说法，正确的是（）。2014A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业 B.取得一级建造师执业资格证书后即可申请注册 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】： A 48、甲仓库为乙单位保管500吨水泥，双方约定保管费用为1000元。后乙未能按约支付保管费用，则甲可以（ ）。A. 行使质押权变卖全部水泥B. 行使质押权变卖部分水泥C. 行使留置权变卖全部水泥D. 行使留置权变卖部分水泥【答案】： D 49、根据民法典，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是
22、（)。A.正在建造的建筑物 B.生产设备、原材料C.交通运输工具 D.正在建造的船舶、航空器【答案】： A 50、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（ ）。A.建设工程质量保证金应在保修期满后申请返还B.地基基础工程和主体结构的保修期应使用终身负责制C.同一建筑主体中不同建筑结构的最低质量保修期相同D.建设工程保修期和缺陷责任期的起止日相同【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。A.地下防水材料B.承重钢筋连接接头C.混凝土掺加剂D.砌筑砂浆的水泥E.分隔墙的混凝土小型砌块【答案】： ABD 2、根据民法典的有关规定，债的
23、发生根据主要包括（ ）。A. 法定责任B. 合同C. 不当得利D. 无因管理E. 侵权行为【答案】： BCD 3、（2020年真题）根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装B.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考核合格D.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书E.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组
24、织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备【答案】： BCD 4、施工单位的下列行为符合工程安全不良行为认定标准的有（ ）。A.在施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的E.未按照节能设计进行施工的【答案】： ABCD 5、要约的构成要件为（ ）。A. 要约必须由特定人作出承诺B. 要约是由特定人作出的意思表示C. 要约必须具有订立合同的意思表示D.
25、 要约的内容必须具体明确E. 要约必须向要约人希望与之订立合同的受要约人发出【答案】： BCD 6、在市区施工生产环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A. 混凝土连续浇筑B. 特殊需要必须连续作业C. 自来水管道爆裂抢修D. 由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E. 路面塌陷抢修【答案】： C 7、申领施工许可证时，建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括( )。（2012）A.安全防护设施搭设计划B.专项安全施工组织设计方案C.书面委托监理合同D.安全施工组织计划E.安全措施费用计划【答案】： AB 8、依据建设工程质量检测管理办法明确
26、规定，检测机构应当将检测过程中发现的()违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设计单位E.勘察单位【答案】： ABC 9、关于建设工程保险的说法，正确的有（ ）。A. 工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用B. 建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商C. 工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险D. 建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天E. 安装工程一切险的保险期内，一般应包括
27、一个试车考核期【答案】： B 10、建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法（建市规（【2019】1号）进一步规定，下列情形中属于违法发包的有（）。A.建设单位将工程发包给个人的B.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的C.依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的D.建设单位设置不合理的招标投标条件，限制、排斥潜在投标人或者投标人的E.施工总承包人将承包的房屋建筑工程中的钢结构工程分包给其他单位的【答案】： ABCD 11、关于工程建设中债的说法，正确的有（ ）。A.监理单位要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照
28、规定维修施工工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 12、关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。A.施工企业分公司不具有法人资格B.施工企业的项目经理部不具有法人资格C.施工企业法人属于财团法人D.施工企业的法定代表人是法人E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得【答案】： AB 13、下列责任种类中，属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.排除妨碍D.行政拘留E.没收财产【答案】： AD 14、下列劳动合同条款中，属于选择条款的有（）。A.社会保险 B.试用期 C.保守商业
29、秘密 D.补充保险 E.休息休假【答案】： BCD 15、根据民法典的有关规定，债的发生根据主要包括（ ）。A. 法定责任B. 合同C. 不当得利D. 无因管理E. 侵权行为【答案】： BCD 16、注册建造师担任施工项目负责人期间，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人的情形包括（ ）。A.发包人同意更换项目负责人B.承包人进行项目负责人人员调岗C.因发包人原因致使工程项目停工超过 120 天D.因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人E.发包人与注册建造师所在企业发生合同纠纷【答案】： AD 17、按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可开展经营活动()。A.烟
30、花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【答案】： AC 18、下列情形能够引发合同之债的有（）。A.建设单位拖欠工程进度款 B.施工中偷工减料造成的损失 C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益 D.噪声污染使周边居民无法正常休息 E.建材供应商供应的建筑材料不合格【答案】： AB 19、（2020年真题）根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任E.由于
31、发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 20、保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的与确认保险事故的()等有关的证明和资料。A.过程B.原因C.损失程度D.状态E.性质【答案】： BC 21、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（ ）。A. 生态环境保护项目B. 体育、旅游等项目C. 城市垃圾处理设施D. 教育项目E. 电信枢纽项目【答案】： BD 22、甲公司与乙公司组成联合体投标并中标，在施工过程中因工程质量原因遭遇业主索赔，索赔金额为
32、10000元。在甲公司与乙公司投标前的协议中约定了对于债务各承担50%的比例，则（ ）。A. 业主可以要求甲公司支付10000元，甲公司不得以与乙公司有协议为由拒绝支付B. 甲公司支付了10000元后，乙公司就不再对业主承担债务C. 甲公司支付了10000元后，可以根据协议要求乙公司向其支付5000元作为补偿D. 业主如果要求甲公司支付10000元，甲公司可以与乙公司有协议为由拒绝支付E. 甲公司支付了10000元后，乙公司也需要向业主支付10000元【答案】： ABC 23、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人
33、员配备的说法，正确的有（）。2018真题A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 24、侵权责任法规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌,塌陷造成他人损害的，在不能证明自己没有过错的情况下，应当承担侵权责任的有( )。A.所有人B.设计人
34、C.管理人D.监督人E.使用人【答案】： AC 25、根据有关规定，建设项目的工伤保险责任，说法正确的是（ ）。A. 以建设项目为单位参加工伤保险的，应当以职工工资总额为基数缴纳保费B. 施工总承包单位在项目开工前，一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目所有的职工和农民工C. 职工发生工伤事故的，由总承包单位在30 日内提出工伤认定申请，职工所在单位应当密切配合D. 未办理工伤保险的建设项目，发生工伤事故，建设单位、总承包单位应当与职工所在单位承担连带责任E. 总承包将工程违法分包给包工头李某，李某所招用的农民工刘某摔伤的，由李某承担全部责任【答案】： BD 26、根据生产安全事故报告和调查处理
35、条例,事故报告的内容包括()。A.事故发生单位概况B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况C.事故发生经过和救援情况D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数E.事故防范和整改措施【答案】： ABD 27、根据个人所得税法，下列各项个人所得免纳个人所得税的有（ ）。A.省级人民政府颁发的科学方面的奖金B.国债和国家发行的金融债券利息C.福利费、抚恤金、救济金D.保险赔款E.特许权使用费所得【答案】： ABCD 28、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位的质量责任和义务体现在（ ）。A. 依法对工程进行发包的责任B. 依法对材料设备招标的责任C. 提供原始资料的责任D. 不得干预投标人的责任E.
36、 建设质量保证体系的责任【答案】： ABCD 29、生产经营单位的主要负责人未履行规定的生产管理职责，导致发生生产事故的，生产监督管理部门下列处罚正确的有（ ）。A.发生一般事故的，处上一年年收入20%的罚款B.发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款C.发生重大事故的，处当年年收入60%的罚款D.发生特别重大事故的，处上一年年收入80%的罚款E.发生特别重大事故的，处当年年收入80%的罚款【答案】： BD 30、根据民法典，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，该合同效力为（ ）。A. 合同自办理物权登记时生效B. 未办理物权登记合同无效
37、C. 合同生效当然发生物权效力D. 合同自成立时生效E. 未办理物权登记不影响合同效力【答案】： D 31、地方政府规章可以作出规定的事项有（ ）。A.对非国有财产征收的相关规定的事项B.为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项C.属于本行政区域的具体行政管理事项D.属于地方性事务需要制定地方性法规的事项E.关于国际贷款具体要求的规定事项【答案】： BC 32、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（ ）。A.诉讼B.法院调解C.和解D.行政调解E.仲裁【答案】： AB 33、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权的有()。A.未经商标注册人许可，在同一种商品上使
38、用与其注册商标近似的商标B.伪造他人注册商标标识C.销售侵犯注册商标专用权的产品D.给他人的注册商标专用权造成损害E.使用他人发明专利【答案】： ABCD 34、根据社会保险法,失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。A.本人已经进行失业登记,并有求职要求的B.非因本人意愿中断就业的C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的D.本人应征服兵役的E.本人已失业,有身份证明的【答案】： ABC 35、某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有（ ）。A.两份投标文件载明的项目经理均为李某B.两份投标文件的投标报价呈规律性差异C.投标人使用伪造的许可
39、证D.两个投标人均委托某咨询单位办理投标事宜E.投标人提供虚假的财务状况或业绩【答案】： ABD 36、根据行政诉讼法,下列行政诉讼中，人民法院不予受理的情形有（ ）。A.行政机关对企业作出的行政指导行为 B.行政机关依据人民法院的生效判决、协助执行通知书作出的执行行为 C.行政机关对工作人员的奖惩、任免等决定的 D.行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的 E.行政机关对民事纠纷作出的调解【答案】： ABC 37、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案应当及时修订的情形有（）。2017A.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 B.生产工艺和技术发生变化的 C.因重组导致经营
40、方式变化的 D.经营状况不良的 E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的【答案】： ABC 38、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 39、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。2017A.行政纠纷是
41、平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关 D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 40、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明B.计算机软件C.实用新型D.商品商标E.外观设计【答案】： AC 41、招标投标法实施条例规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有( )的情形，可以不进行招标。A.需要采用不可替代的专利技术B.需要采用不可替代的专有技术C.采购人依法能够自行建设、生产或者提供D.已通过招标方
42、式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供E.采购人愿意向原中标人采购货物的【答案】： ABCD 42、根据建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得 C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书【答案】： BCD 43、根据工伤保险条例，可以认定为工伤或者视同工伤的有（）。( 2015真题 )A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发 B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗 C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任 D.陈某在工作场所