《一级建造师之一建工程法规题库题库附参考答案（精练）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库附参考答案（精练）.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库附参考答案（精练）第一部分 单选题(50题)1、关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（）。2017A.经过勘察、设计单位鉴定后，必须在设计文件中重新界定使用期 B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定 C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加、维修和补强 D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任【答案】： A 2、某省 F 市下设的 G 区有一施工工地，现要建设两部电梯。该电梯使用单位应当在投入使用前或者投入使用后规定的日期内，向( )
2、登记。A.F 市安全生产监督管理部门 B.G 区安全生产监督管理部门C.F 市特种设备安全监督管理部门 D.G 区特种设备安全监督管理部门【答案】： C 3、暂时不能开工的建设用地，超过（ ）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。A. 3 个月B. 1 个月C. 2 个月D. 6 个月【答案】： A 4、下列法规中，属于部门规章的是（ ）。A.建设工程质量管理条例B.招标公告发布暂行办法C.北京市建筑市场管理条例D.重庆市建设工程造价管理规定【答案】： B 5、关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。 2016A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B.建筑施
3、工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可 C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查 D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团分公司所在地分公司负责人进行带班检查【答案】： C 6、甲与乙订立了一份材料购销合同，约定甲向乙交付相应的材料，货款为80万元，乙向甲支付定金4万元；同时约定任何一方不履行合同应支付违约金6万元。合同到期后，甲无法向乙交付材料，乙为了最大限度保护自己的利益，应请求（ ）。A. 甲双倍返还定金8万元B. 甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元C. 甲支付违约金
4、6万元，同时请求返还定金4万元D. 甲支付违约金6万元【答案】： C 7、根据行政诉讼法，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的【答案】： C 8、法的形式的含义不包括()。A.法律规范的效力等级B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】： C 9、关于施工企业资质序列的说法，正确的是（）。2014A.专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他
5、专业承包企业 B.专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业 C.劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业 D.劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业【答案】： B 10、某工程项目由于发包人拖延支付工程款而导致长期停工，施工方只好将设备撤场，作业人员同时也转场施工，此时施工现场的安全防护应由()负责。A.发包人B.施工方C.发包人和施工方共同D.监理方【答案】： B 11、商品混凝土供应商甲作为证人，欲证明施工单位乙用于承包工程的商品混凝土数量及价款等事实。以下说法不符合关于民事诉讼证据的若干规定的是()。A.询问证人甲时，其他
6、证人不得在场B.审判人员和当事人可以对甲进行询问C.甲应当出庭作证D.甲可以旁听法庭审理【答案】： D 12、合同债务人免除履行义务的条件的，理解正确的是()。A.合同中可以约定在一方违约的情况下免除其全部责任B.因不可抗力不能履行合同的，可以免除全部责任C.当事人迟延履行后发生不可抗力，可以部分或者免除责任D.侵犯对方人身权或财产权的，免责条款无效【答案】： D 13、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的 行为是（ ）A.申请行政复议或提起行政诉讼 B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼 D.申请仲裁后提起民事诉讼【答案】： B 14
7、、根据建筑工程施转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行),下列不属于违法发包的情形是（）。A.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的B.未履行法定发包程序,包括应当依法进行招标未招标,应当申请直接发包未申请或申请未核准的C.建设单位将施工合同范围内的单位工程或分部分项工程又另行发包的D.将建筑工程发包给依法中标的承包单位的【答案】： D 15、关于民法典的公平原则，下列表述不正确的是()。A.公平包括合同当事人双方的权利义务要平等B.公平包括合同的风险应该合理分配C.公平包括不得假借订立合同恶意进行磋商D.公平包括合同中违约责任的确定要合理【答案】： A 16、下列
8、案件属于专属管辖的有（ ）。A.因保险合同纠纷提起的诉讼B.因不动产纠纷提起的诉讼C.因侵权行为提起的诉讼D.因合同纠纷提起的纠纷【答案】： B 17、关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）。2014A.全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%的比例预留保证金B.由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，并从保证金中扣除维修费用C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定试用期D.发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实【答案】： A 18、根据环境保护税法,下列
9、情形中,减征环境保护税的有()。A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的B.机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的C.依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物,不超过国家和地方规定的排放标准的D.纳税人综合利用的固体废物,符合国家和地方环境保护标准的【答案】： A 19、建设工程安全生产管理条例进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【答案】： A 20、关于施工合
10、同单方解除的说法，正确的是（ ）。A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除【答案】： B 21、根据民法典,施工企业的项目经理属于企业（ ）。A.法人B.法定代表人C.法定代理人D.授权的项目管理者【答案】： D 22、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。（2014）A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B.仲裁审理案件应当公开进行C.当事人可以协议仲裁不开庭审理D.仲裁庭不能做出缺席裁决【答案】： C 23、关于买卖合同标的
11、物毁损、灭失的风险承担，下列表述错误的是()A.标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担B.因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险C.出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，标的物毁损、灭失风险不得转移D.因标的物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同【答案】： C 24、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是()。A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任【答案】： C 2
12、5、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 26、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是()。A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价
13、执行【答案】： B 27、关于确定中标人的说法，正确的是（ ）。A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，且经评审的投标价格最低B.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，应当确定排名第一的中标候选人为中标人C.第一中标候选人因不可抗力不履行合同的，招标人必须重新招标D.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可以在发出中标通知书后审查确认【答案】： B 28、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。2018真题A.保险合同只能由被保险人和保险人签订B.受益人由被保险人或投保人指定C.被保险人或受益人必须是投保人D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支
14、付保险费【答案】： B 29、甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。A.30B.40C.60D.70【答案】： C 30、公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，应当在法定期间内进行，以下表述有误的是()。A.除法律另有规定以外，行政复议申请人不服行政复议决定，可以在收到行政复议决定书之日起15日内向法院提起诉讼B.人民法院接到起诉状，经审査，应当在10日内立案或者作出裁定不予受理C.行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起15日内向法院提起诉讼D.不申请行政复议，直接
15、向法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起6个月内提出【答案】： B 31、.下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（ ）。A.资质证书有效期为 3 年，期满前 3 个月提出延续申请B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后 1 个月内在工商部门办理变更手续C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件D.在申请日期前 1 年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请【答案】： C 32、关于投标联合体的说法，正确的是（ ）。A.联合体应在中标后提交共同投标协议B.联合体各方均应当具
16、备招标文件规定的相应资格条件C.联合体通过资格预审后，其组成成员可以变化，但最迟应在提交投标文件截止时间前完成D.联合体组成各成员，可以单独以自己的名义投标【答案】： B 33、.下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（ ）。A.资质证书有效期为 3 年，期满前 3 个月提出延续申请B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后 1 个月内在工商部门办理变更手续C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件D.在申请日期前 1 年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请【答案】： C 34、根据仲
17、裁法，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（）。A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成 B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成 C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定 D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生【答案】： C 35、建设工程监理单位，依法对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，（ ）实施监督。A. 代表建设行政主管部门B. 代表建设单位C. 建设工程质量监督机构D. 代表投资方【答案】： B 36、根据民法典， 下列对保证合同的理解中，正确的是（ ）。A. 主合同有效，则保证合同也有效B. 保证合同未约定保证范围、期间、方式的，保证合同无效C. 保证期间，主合同发生
18、债权转让的，保证人不再承担保证责任D. 保证人只能是第三人【答案】： D 37、环境噪声污染防治法规定，未经环境保护行政主管部门批准，擅自拆除或者闲置环境噪声污染防治设施，致使环境噪声排放超过规定标准的，由（ ）。A. 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款B. 市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款C. 省级以上地方人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款D. 国务院环境保护行政主管部门责令改正，并处罚款【答案】： A 38、个体工商业户的生产、经营所得和对企业、事业单位的承包经营、承租经营所得,均适用()。A.比例税率B.5%45%的9级超额累
19、进税率C.5%35%的5级全额累进税率D.5%35%的5级超额累进税率【答案】： D 39、某施工单位从租赁公司租赁了一批工程模板。施工完毕，施工单位以自己的名义将该模板卖给其他公司。后租赁公司同意将该批模板卖给施工单位。此时施工单位出卖模板的合同为（）合同。A.有效 B.效力待定C.可变更、可撤销 D.无效【答案】： A 40、甲施工企业向乙水泥厂发函，询问某种型号的水泥的销售价格，乙水泥厂立即将各种型号的水泥价格发函报给了甲施工企业。对前后两封信函，下列说法中，正确的是（ ）。A.两封信函都属于要约B.两封信函都属于要约邀请C.第一封信函属于要约，第二封信函属于承诺D.第一封信函属于要约邀
20、请，第二封信函属于要约【答案】： B 41、公用事业建设项目勘察、设计、监理等服务的采购，当单项合同估算价最低达到 （）万元人民币以上时，根据相关规定，该项目就必须招标。 A.50 B. 100 C.200 D.300【答案】： A 42、甲、乙因工程质量纠纷，双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括（）。A.有仲裁协议B.有明确的被申请人C.属于仲裁委员会的管辖范围D.有具体的仲裁请求、事实和理由【答案】： B 43、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。关于担保方式，说法正确的是（ ）。A.银行为施工单位提供的投标保函，属于保证B.建设单位以其取得的建设用地使用权
21、作为担保向银行贷款，属于权利质押C.运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产质押D.建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置【答案】： A 44、某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险。工程计划开工日期为4月20日，监理工程师指令提前至4月10日进场施工。开工后第二天施工管理人员在工地遭受意外伤害。这时保险公司承担保险责任的起算时间应为()。A.4月2日B.4月10日C.4月20日D.发生损害之日【答案】： B 45、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢2
22、00t，单价以国家规定的指导价为基准下调2%，交货日期为2008年3月25日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元，浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。A.5000B.4900C.6000D.5880【答案】： B 46、大气污染防治法规定，建设项目的()必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。A
23、.环境影响报告书B.环境影响报告表C.施工组织设计文件D.环境影响登记表【答案】： A 47、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，关于对定金和违约金的理解正确的是()。A.对方可以选择适用违约金或者定金条款B.违约金和定金条款可以同时使用C.主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款D.双方商定选择适用违约金或者定金条款【答案】： A 48、2008年3月12日，甲建筑工程公司向乙钢铁公司发出一封传真，内容如下：本公司希望向你公司购买二级螺纹钢20t，每吨4800元，2008年3月20日之前在甲公司所在城市的火车站交货，货到付款，请于3日内答复。2008年3月14日，乙公
24、司回复：同意你方要求，但请预付3万元定金。对于本案表述正确的是()。A.甲公司和乙公司通过要约和承诺订立合同，合同已经成立B.甲公司的传真不构成要约，所以合同并未成立C.乙公司的回复不构成承诺，所以合同并未成立D.甲公司的传真不构成要约，乙公司的回复也不构成承诺，所以合同并未成立【答案】： C 49、甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（）。A.一般保证 B.效力待定保证 C.连带责任保证 D.无效保证【答案】： A 50、
25、下列关于施工单位应对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验的说法，错误的是（ ）。A.施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定进行检验B.对于检验不合格的不得使用C.检验结果要按规定的格式形成书面记录，并由相关的专业人员签字D.对于合同约定由建设单位采购的，施工单位不必检验【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、根据建设工程质量管理条例规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下 列说法正确的有（ ）。 A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容 C.有
26、工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E.有施工单位签署的工程保修书【答案】： AD 2、根据我国企业所得税法的规定，计算企业所得税的应纳税所得额时，准予扣除的项目是指与纳税人收入有关的（ ）。A.成本 B.红利 C.费用D.损失 E.收益【答案】： ACD 3、保险合同的当事人包括()。A.投保人B.保证人C.保险人D.被保险人E.受益人【答案】： AC 4、关于建筑工程施工许可的说法正确的有()A.工程因故中止施工,建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告B.中止施工6个月以上的工程恢复施工前,应重新
27、核验施工许可证C.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时,可以申请延期D.须取得所在地县级以上人民政府建设行政主管部门审批的施工许可证,方可施工E.建设行政主管部门应当在接到办理施工许可证申请后30日内审批施工许可证【答案】： AC 5、下列安全责任中，属于建设单位应当承担的有（ ）。A.足额使用安全施工措施所需费用B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备D.不得随意压缩合同工期E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议【答案】： BD 6、房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是(
28、)。A.用于承重结构的混凝土试块B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于非承重墙的砖和混凝土小型砌块E.用于非承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： ABC 7、2018 年 3 月 21 日，国家发展改革委、住房和城乡建设部等二十四个部委联合印发关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录的通知(发改法规2018457 号)，明确出现以下( )行为的企业将被限制“参与工程建设项目招标投标”和“政府采购活动”。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄
29、虚作假，骗取中标的C.中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的D.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的E.违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的【答案】： ABC 8、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】： BD 9、下列对评标委员会的组成的说法，正确的是（ ）。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密C.与
30、投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5 人以上单数E.评标委员会有权自行指定中标人【答案】： ABCD 10、下列案件纠纷中，受仲裁法调整的是（ ）。A.婚姻、继承纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.农业承包合同纠纷D.加工承揽合同纠纷E.劳动争议纠纷【答案】： BD 11、根据绿色施工原则规定，下列非传统水源利用的要求，正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护B.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、
31、养护用水、冲洗用水和部分生活用水D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水E.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标，合并计量管理【答案】： ABC 12、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。2014真题A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 13、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向元备案机关办理注销手续的有（）（20
32、16）A.经检验达不到安全技术标准规定的B.属国家命令淘汰或者禁止使用的C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的D.没有完整安全技术档案的E.没有齐全有效的安全保护装置【答案】： ABC 14、仓储合同的法律特征有（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象必须是动产C.不动产能作为仓储合同的保管对象D.仓储合同是双务合同E.仓储合同是有偿合同【答案】： ABD 15、根据建设工程质量管理条例，设计单位的质量责任包括()。A.科学设计B.选择有特殊要求的材料C.指定供应商D.解释设计文件E.参与质量事故调查【答案】： ABD 16、根据安全生产许可证条例，企业
33、取得安全生产许可证应当具备的条件有（）。A.管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格 B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费 C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入 D.有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装 E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险【答案】： ABCD 17、某房地产公司与某建筑企业在履行建设工程施工合同过程中发生纠纷，可能产生于两者之间的法律责任的承担形式是（ ）。A. 重作、更换B. 赔偿损失C. 恢复原状D. 没收非法所得E. 暂扣营业执照（或执业资格）【答案】： ABC 1
34、8、根据条例，属于法定保修范围的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.门禁监控系统D.电气管线、给排水管道工程E.供热与供冷系统【答案】： ABD 19、下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有()。（2015）A.勘察、规划、设计等通用的综合标准B.施工、猃收等重要的通用的质量标准C.重要的通用的实猃和评定方法等标准D.通用的有关安全、卫生和环境保护的标准E.重要的通用的信息管理标准【答案】： ABCD 20、依照法律规定，下列不得为保证人的有（ ）。A. 某市第一中学B. 某分公司经理C. 有法人书面授权的某公司法律部D. 有法人书面授权的某公司上海分公司E. 某市公正机关【
35、答案】： AC 21、某施工单位分别与设计、施工和监理等单位签订工程合同。根据我国民用节能管理规定，各单位在工程实施中负有应当执行建筑节能强制性标准的责任，下面有关对各单位执行建筑节能强制性标准行为的表述，正确的是（ ）。A. 监理单位对节能工程实施监理时，不得违反有关法律、法规和标准B. 建设单位不得以任何理由要求施工单位修改经审查合格的节能设计文件C. 民用建筑工程在改建、扩建时，设计单位不得对原建筑进行节能改造D. 施工单位进行施工时，不得违反审查合格的设计文件和建筑节能施工标准E. 在竣工验收中，建设单位有违反强制性标准的，应当重新组织验收【答案】： ABD 22、根据建设工程质量管理
36、条例，工程监理单位与被监理工程的（ )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理义务。A.建筑材料供应商 B.施工企业C.勘察设计单位 D.设备供应商E.建设单位【答案】： ABD 23、甲将一设备出租给乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在租赁设备还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的是（ ）。A. 甲可以解除合同B. 甲提前解除合同要承担违约责任C. 甲和乙应共同承担给丙造成的损失D. 丙只能自认倒霉E. 乙应当承担给丙造成的损失【答案】： A 24、某工程公司董事
37、会换届选举中，当选董事中有下列人员。根据公司法的规定，当选 无效的有（）。A.赵某六年前曾因犯贪污罪被判处有期徒刑两年B.钱某两年前担任另一公司经理时,因重大决策失误致该公司破产解散C.孙某去年担任另一企业财务负责人，因偷漏税款而致企业被吊销营业执照D.李某因购买住房而按揭贷款上百万E.周某70岁，因患病而行动不便【答案】： AB 25、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】： ABC 26、某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的
38、损失8万元，甲单位因此损失1万元。则下列说法中，不正确的是（ ）。A.甲单位只能自行承担这一损失B.甲单位可以要求施工单位支付4万元C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位应当要求施工单位支付5万元E.甲单位有权要求施工单位支付2万元【答案】： ABD 27、下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A.甲某，高等院校副教授 B.乙某，投标人的独立董事C.丙某，,高级会计师，己通过建造师执业资格考试,但尚未注册D.丁某,高级工程师,曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E.戊某，某中介公司高级经济师【答案】： ACD 28、根据建设工程质量管理条例,具有法定最低保
39、修期限的有()。A.基础设施工程B.设备安装、装修工程C.电气管线、给排水管道工程D.门禁监控系统E.供热与供冷系统【答案】： ABC 29、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【答案】： AB 30、根据事故具体情况，事故调查组成员由有关人民政府、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门以及( )派人参加。A.监察机关B.人民法院C.公安机关D.人民检察院E.工会【答案】： ACD 31、根据建筑工程
40、施工许可管理办法，不需要办理施工许可证的建筑工程有( )。（2012）A.建筑面积200平方米的房屋B.城市大型立交桥C.抢险救灾工程D.实行开工报告审批制度的建筑工程E.城市居住小区【答案】： ACD 32、导致中标无效的情形有（ ）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 33、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，
41、应当符合的规定有()。A.应当向登记机构申请变更登记B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 34、以下关于民事诉讼证据的举证期限，表述正确的是（ ）。A. 举证期限不能由当事人协商，只能法院指定B. 当事人在举证期限内不提交的视为放弃举证权利C. 当事人应当在举证期限内向法院提交证据材料D. 在适用一审普通程序审理民事案件时，人民法院指定当事人提供证据证明其主张的基础事实的期限，不得少于15日E. 当事人变更诉讼请求的
42、，人民法院应当重新指定举证期限【答案】： BCD 35、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（ ）。A. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B. 投标文件逾期送达或者未送达指定地点C. 投标文件未按招标文件要求密封D. 投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E. 联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 36、某工程建设施工方拟采用某种新材料，但这种新材料不符合现行强制性标准规定，则（ ）。A. 该新材料不得采用B. 提请建设单位组织专题技术论证C. 施工方组织专题技术论证D. 报批准标准的建设行政主管部门审定E. 报批准标准的建设行政主管部门备案【答案】： BD 37、下列关于总承包单位或分包单位承担责任的表述，正确的是（ ）。A. 分包单位按照分包合同的约定仅对总承包单位负责B. 分包单位按照分包合同的约定仅对建设单位负责C. 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D. 总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责E. 总承包单位和分包单位对建设单位各自承担责任【答案】： CD 38、民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，