《一级建造师之一建工程法规题库题库大全带答案（达标题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全带答案（达标题）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全带答案（达标题）第一部分 单选题(50题)1、根据招标投标法，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是（ ）。A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存【答案】： B 2、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人
2、已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（ ）。A. 同时履行抗辩权B. 先履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 撤销权【答案】： C 3、某施工企业在开工前欲查明施工现场区域内地下管线,则应向其提供施工现场区域内地下管线资料的主体为()。A.城建档案管理部门B.相关管线产权部门C.市政管理部门D.建设单位【答案】： D 4、某施工单位总工程师杨某，为完成本单位工作任务，利用业余时间编写了网架结构施工技术一书。该书完成后，该单位将享有()。A.署名权B.发表
3、权C.优先使用权D.许可使用权【答案】： C 5、建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B.进入被检查单位施工现场进行检查C.实施查封、扣押D.作出行政处罚决定【答案】： B 6、关于对女职工的特殊保护，下列表述不符合劳动法规定的是()。A.禁止安排女职工从事矿山井下劳动B.女职工生育享受不少于90天的产假C.不得安排女职工从事有毒有害的劳动D.对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动【答案】： C 7、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。2018真题A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视
4、为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B.人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【答案】： A 8、根据注册建造师管理规定，注册机关对申请注册建造师的申请人不予注册的情形为（ ）。A. 同时受聘于两个或两个以上单位的B. 被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的C. 因执业活动受到刑事处罚，刑事处罚执行完毕已满5年的D. 年龄超过60岁的【答案】： B 9、根据建筑起重机械安全监督管理规定，关于建筑起重
5、机械安装单位安全任的说法。正确的是（）。（2016）A.安装单位应当与建设单位签订建设起重机械安装工程安全协议书。B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查。C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收。D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，岀具自检合格证明。【答案】： D 10、甲为某公司的法定代表人，某日与材料商乙签订了一份采购合同。按照公司规定，甲已经超越了其法人 对其代表权限的限制，但是，乙却不知情，则该合同（ ）。 A.无效 B.有效 C.部分有效 D.效力待定【答案】： B 11、 根据民事诉讼法的规定，人民法院应当在立案之日起（ ）日内将起
6、诉状副本发送被告。A.3B.5C.7D.15【答案】： B 12、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（ ）。 A. 竣工验收合格后B. 提交竣工验收报告时C. 竣工验收时D. 交付使用时【答案】： B 13、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）共同进行验收。A.建设单位、监理单位和施工企业 B.监理单位、施工企业和安装单位 C.施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位 D.建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门【答案】： C 14、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法
7、院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ ）。A. 应当受理，确认合同有效后驳回起诉B. 不予受理C. 应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D. 应当先审查合效力，确认合同无效后受理【答案】： B 15、关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大【答案】： A 16、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无
8、效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是()。A.返回财产B.恢复原状C.赔偿损失D.继续履行【答案】： D 17、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由( )组织专家论证、审查。（2012）A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工企业【答案】： D 18、某施工项目在施工过程中，W施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商。则W施工单位与B材料供应商之间形成了()。A.买卖合同债B.侵权之债C.不当得利之债D.施工合同债【答案】： C 19、甲乙双方签订的工程施工合同中约定了有效的仲裁条款，后因
9、工程质量双方发生纠纷，乙向某仲裁委员会申请仲裁，甲向人民法院提起了诉讼。根据有关规定，法院（）。A.可以受理B.应当移送仲裁委处理C.不应当受理D.经仲裁委员会同意后可以受理【答案】： C 20、下列关于委托代理说法正确的是 ( )A.数人为同一代理事项的代理人的,应当分别行使代理权,当事人另有约定的除外B.委托代弋理又称“意定代理”或“任意代理”C.委托代理授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间,并由代理人签名或者盖章D.代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为,由代理人独自承担法律责任【答案】： B 21、下列关于建设用地使用权的转让、互换、出资、赠与等相关
10、规定的表述，错误的是（ ）。A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同B.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分C.应当向登记机构申请变更登记D.住宅建设用地使用权期间届满的，需要依照法律规定办理续期【答案】： D 22、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中出现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定（）。A.因显失公平而无效 B.由于分包单位自愿签署而有效 C.仅对总承包单位和分包单位有效 D.因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】： D 23、根据建设工程质量管理条例,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,责令改正,并处以()的罚
11、款。A.合同价款的2%4%B.合同价款的5%10%C.10万30万元D.10万20万元【答案】： A 24、甲乙签订的施工合同履行完毕后，乙按照交易习惯履行了通知、协助和保密义务。乙遵循的是合同的（ ）。A.诚实信用原则B.自愿原则C.对等原则D.公平原则【答案】： A 25、工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是（）。A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修，设计单位直接承担费用【答案】： A 26、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同
12、，可以继续履行的情形是()。A.可以与违约金或定金损失并用B.可以与解除合同的方式并用C.违约人履行费用过高的债务D.债权人在合理期限内未要求履行的【答案】： A 27、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】： B 28、下列投标保证金的返还，说法错误的是（ ）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件，招标人可以没收投标保证金B.投标人在中标后不与招标人签订中标合同，招标人可以没收中标人的投标
13、保证金C.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，投标保证金应予返还D.投标人在投标截止时间前撤回投标文件，招标人应当返还投标保证金及银行同期存款利息【答案】： D 29、建设工程质量管理条例规定，()必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。A.施工单位B.建设单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 30、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2003年4月1日。由于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2003年8月1日致函建设单位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请
14、求人民法院保护其权利的诉讼时效期间届满的时间为（ ）。A.2004 年4 月1 日B.2004 年8 月1 日C.2006 年4 月1 日D.2006 年8 月1 日【答案】： D 31、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期()A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】： C 32、某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是()。A.原价返还B.溢价返还C.赔偿返还D.折价返还【答案】： D 33、根据安全生产法，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是（ ）。A. 保证
15、本单位安全生产投入的有效实施B. 及时、如实报告生产安全事故C. 为从业人员缴纳意外伤害保险费D. 建立、健全本单位安全生产责任制【答案】： C 34、按照合同约定，由建设单位采购建筑材料，则下列理解错误的是()。A.建设单位应向承包人提供产品合格证明B.建设单位应以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点C.由承包人负责检验或试验，检验或试验费用由发包人承担D.施工单位负责检验或试验并保证建筑材料符合设计文件和合同要求【答案】： D 35、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为某单项工程竣工的结算依据，该工程结算价约为4000 万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工
16、结算资料之日起（ ）天内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20 B.30 C.45 D.60【答案】： C 36、与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人是（ ）。A. 保险人B. 被保险人C. 投保人D. 受益人【答案】： C 37、根据民法典的规定，以下属于可以导致施工单位免除违约责任的情形是（ ）。A.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加B.因拖欠民工工资，部分民工停工抗议导致工期延误C.施工单位因严重安全事故隐患且拒不改正而被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误D.由于为工人投保意外伤害险.因公致残工人的医疗等费用由保险公司支付【答案】： A 38、关于
17、建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（ ）。 A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件 B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.发证机关自收到申请之日起 15 日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】： B 39、根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。( 2015真题 )A.原告住所地 B.被告住所地 C.由原告选择被告住所地或不动产所在地 D.不动产所在地【答案】： D 40、下列表述中，不符合施工现场临时设施安全卫生要求的是()。A.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证B.施工单位
18、不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.将施工现场的办公、生活区与作业区合并设置D.职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准【答案】： C 41、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.用益物权【答案】： C 42、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定，该案中仲裁协议效力的确认权属于（）。A.A仲裁委员会所在地的基层人
19、民法院 B.仲裁协议签订地的中级人民法院 C.仲裁协议签订地的基层人民法院 D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 43、对于根据市场行情约定了价格的合同，如果在其履行过程中逾期付款而又遇到市场行情发生波动时，下列说法正确的是()。A.遇价格上涨，按原价执行；遇价格下降，按新价执行B.遇价格上涨，按新价执行；遇价格下降，按原价执行C.无论是价格上涨还是下降，均按市场价执行D.无论是价格上涨还是下降，均按原合同价执行【答案】： B 44、小刚未满17岁即应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是()A.小刚未成年,签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作,可以不签劳动合同C.不
20、得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动,但必须保证安全【答案】： C 45、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在()的业务范围内承揽工程。A.企业授权B.其资质等级许可C.工商登记D.公司章程规定【答案】： B 46、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日【答案】：
21、 C 47、以下规范性法律文件中，不属于行政法规的是（ ）。A. 城市房地产管理法B. 城市房地产开发经营管理条例C. 建设工程质量管理条例D. 建设工程勘察设计管理条例【答案】： A 48、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规的强制性标准规定的要求的，责令限期改正，处以（ ）的罚款；造成重大事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。A. 1万元以上5万元以下B. 5万元以上10万元以下C. 10万元以上15万元以下D. 20万元以上50万元以下【答案】： D 49、关于工
22、程总承包企业的责任及风险管理的说法，错误的有（ ）。A.建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责B.工程总承包企业应当组织分包企业配合建设单位完成工程竣工验收C.工程总承包企业和分包企业就分包工程对建设单位承担连带责任D.工程总承包企业和分包企业应分别向建设单位签署工程质量保修书【答案】： D 50、关于赔偿损失特征的表述中，不正确的是（ ）。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部
23、门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 2、下列违法行为中应责令改正,处20万元以上50万元以下的罚款有()。A.勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察的B.建设单位明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的C.工程监理单位违反强制性标准规定,
24、将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字D.建设单位明示或者喑示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准,降低工程质量的E.施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备【答案】： BD 3、当事人另有约定的除外,承揽合同的承揽人应当以自己的()完成主要工作。A.设备B.技术C.材料D.资金E.劳力【答案】： AB 4、物权人的物权受到侵害的，权利人可以通过()等途径解决。A.和解B.公证C.调解D.诉讼E.仲裁【答案】： ACD 5、根据建设工程质量管理条例，工程质量保修书必须明确的内容有（ ）。A. 保修范围B.保修人员C.保修期限D.保修责任E.
25、保修金比例【答案】： ACD 6、必须实施见证取样和送检的试块，试件和材料有（ ）。A. 用于承重结构的混凝土试块B. 用于承重墙体的砌筑砂浆试块C. 用于承重结构的钢筋及连接头试件D. 所有的水泥材料E. 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【答案】： ABC 7、下列情形中，符合工程发包、分包管理相关规定的是( )。A.施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B.建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C.施工企业按照承包合同的约定，直接将部分专业工程进行分包D.施工企业将包含人、机、料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E.分包单位将其承包的建筑工程劳务作
26、业进行分包【答案】： B 8、下列不能单独作为认定案件事实的证据为（ ）。A.一方当事人提出的证据，另一方当事人提出的相反证据不足以反驳的B.无法与原件、原物核对的复印件、复制品C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言D.当事人对自己的主张，只有本人陈述而不能提出其他证据的E.在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实的认可【答案】： BC 9、关于违约责任，下列表述正确的是（ ）。A.非违约方如果未尽到减损义务，对所有的损失不能要求赔偿B.继续履行可以与违约金和解除合同并用C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金
27、条款D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任【答案】： CD 10、对于实行施工总承包的工程,总承包单位与分包单位的安全生产责任可划分为()。A.连带责任B.主要责任C.法定责任D.次要责任E.约定责任【答案】： C 11、关于建设工程质量保修期限和保修责任，以下说法正确的是（ ）。A.因建设单位使用不当造成质量问题的，施工单位仍需要承担保修责任B.发包人与承包人约定，供热与供冷系统的保修期限为2年C.建设工程保修期的起始日是竣工合格之日D.发包人与承包人约定的保
28、修期限不应少于法定最低保修期限E.对于重新组织竣工验收的工程，其保修期从第一次竣工验收日期开始计算【答案】： BCD 12、关于工程发包，下列符合建筑法要求的是（ ）。A.禁止将建筑工程肢解发包B.禁止总承包单位分包工程C.禁止联合承包工程D.对建筑工程实行总承包E.施工企业允许其他单位使用本企业的资质证书以本企业名义承揽工程【答案】： AD 13、根据建设工程安全生产管理条例,施工单位应当在()设置明显的安全警示标志。A.施工起重机械B.出入通道口C.施工企业入口处D.基坑底部E.隧道口【答案】： AB 14、（2019年真题）地域管辖是以法院与（）之间的隶属关系和关联关系来确定。A.当事人
29、B.诉讼争议金额C.标的物D.法律事实E.案件影响力【答案】： ACD 15、下列款项中，不属于承包人行使建设工程价款优先受偿权范围的有（ ）。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人的机械租赁费用E.承包人因发包人违约产生的损失【答案】： A 16、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包
30、人分包专业工程【答案】： ABC 17、注册建造师不得同时承担两个及以上建设工程施工的项目经理，但下列选项中的（ ）情况除外。A. 同一工程相邻分段发包或分期施工的B. 因非承包方原因使工程停工120天以上且建设单位同意的C. 合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的D. 因工作需要经工程发、承包双方协商同意的E. 合同约定的工程验收合格【答案】： AB 18、施工单位的下列做法中，违反国家有关环境保护法律规定的有（ ）。A. 在施工现场附近的河流中清洗油桶B. 将施工垃圾处理后倒入附近河流C. 转运施工废弃物时未对其进行掩盖D. 居民区附近的高架桥施工时未设置声屏障E. 工程抢修工
31、作一直持续到22点【答案】： ABCD 19、建设工程债的常见种类有()。A.借款合同债B.租赁合同债C.侵权之债D.买卖合同债E.施工合同债【答案】： CD 20、法津规定当事人因（ ）而订立的合同，受损害一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或撤销。A. 重大误解B. 显失公平C. 期诈、胁迫D. 变更、修正E. 乘人之危【答案】： ABC 21、下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则
32、规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交答辩书D.仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】： CD 22、下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（ ）。A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一
33、致，不能确定如何适用D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用【答案】： B 23、下列选项中，可以适用专属管辖的纠纷有( )。A.房屋买卖纠纷B.土地使用权转让纠纷C.建设工程施工合同纠纷D.公益捐款合同纠纷E.行政奖励合同纠纷【答案】： ABC 24、下列选项中属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.吊销许可证D.责令停产停业E.没收财产【答案】： ACD 25、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.意外伤害保险费由施工企业支付B.施工企业办理建筑意外伤害保险时，投保的保险金额不得低于当地建设行政主管部门确定
34、的最低保险金额C.保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日，工程提前竣工的，保险责任自行终止D.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险E.工程项目中有分包项目的，由分包单位办理意外伤害保险并承担投保费用【答案】： ABC 26、根据企业所得税法,关于企业所得税中不征税收入的说法,正确的有()A.财政拨款B.依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费C.依法收取并纳入财政管理的政府性基金D.股息、红利等权益性投资收益E.接受捐赠收入【答案】： ABC 27、某工程公司承建写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程生产管理条例投保了建筑意外伤害保险。该险种承保的范
35、围包括（ ）。A.工程本身受损B.施工用设施受损C.被保险人乘坐的施工电梯悬绳崩断坠落受伤致残D.被保险人在施工现场被高空坠物砸死E.场地清理费【答案】： CD 28、关于建设工程发承包的说法，正确的有（ ）。A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位B.建筑材料可以由发包人采购C.用于工程的设备可以由发包人采购D.发包人不得将工程发包给个人E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商【答案】： ABCD 29、我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )等。A.著作权 B.专利权C.商标权 D.商业秘密E.肖像权【答案】： ABCD 30、在施工检测的见证取
36、样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明()。（2015）A.工程名称B.取样部位C.工程地点D.样品名称E.取样日期【答案】： ABD 31、根据2015年修订的立法法,下列选项中属于只能制定法律的事项包括( )。A.民事基本制度B.对非国有财产的征借C.对非国有财产的征收、征用D.税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度E.基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度【答案】： ACD 32、根据建筑法，关于建筑工程分包的说法，正确的有（）。A.建筑工程的分包单位必须在其资质等级许可的业务范围内承揽工程 B.资质等级较低的分包单位可以超越一个等级承接分包工程
37、 C.建设单位指定的分包单位，总承包单位必须采用 D.严禁个人承揽分包工程业务 E.劳务作业分包可不经建设单位认可【答案】： AD 33、下列有关鉴定的情形中,属于可以申请重新鉴定的有()。A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格B.鉴定过程中鉴定人员有违法行为但与当事人申请鉴定的案件无关C.鉴定机构并非当事人一方愿意选择的D.鉴定程序本身严重违法E.鉴定结论明显依据不足【答案】： AD 34、下列有关法的效力的说法,正确的有()。A.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人大常委会裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由
38、国务院作出裁决C.根据授杈制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力,在各自的权限范围内施行E.同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定【答案】： ACD 35、根据水污染防治法的规定，有()行为的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令停止违法行为，限期采取治理措施，消除污染，处以罚款。A.向水体排放油类、酸液B.向水体排放剧毒废液C.在水体清洗装贮过油类的容器D.向水体排经过处理的废水E.利用渗井、渗坑、裂隙或者溶洞排放废水【答
39、案】： ABC 36、施工作业人员享有的安全生产权利有（ ）。A. 纠正和处理违章作业B. 拒绝连续加班作业C. 拒绝冒险作业D. 紧急避险E. 对施工安全生产提出建议【答案】： BCD 37、下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有（）。( 2015真题 )A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言 B.与书证原件核对无误的复印件 C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品 D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料 E.无正当理由未出庭作证的证人证言【答案】： BD 38、根据建设工程质量管理条例，关于总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律责任的说法
40、，正确的有( )。（2012）A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责E.总承包单位与分包单位对全部工程质量承担连带责任【答案】： AC 39、根据建设工程质量管理条例规定，某建设工程已经完工，拟进行工程竣工验收，关于此工程验收，下 列说法正确的有（ ）。 A.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收 B.建设工程竣工验收应当完成建设工程设计和合同约定的主要内容 C
41、.有工程使用的各项建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 D.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 E.有施工单位签署的工程保修书【答案】： AD 40、关于工程保修期的说法,正确的有（）。2018真题A.基础设施工程的保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限B.屋面防水工程的保修期为4年C.建设工程保修期的起始日是提交竣工验收报告之日D.保修期结束后,返还质量保证金E.在保修期内,施工企业一直负有维修保修义务【答案】： A 41、根据实施工程建设强制性标准监督规定，属于强制性标准监督检查内容的有（）（2016）A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准B.工程项目负责人是
42、否熟悉、掌握强制性标准C.工程项目的安全、质量是否使用了强制性标准的规定D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定【答案】： ACD 42、仲裁协议应当具备的内容有（ ）。A. 仲裁事项B. 具体的仲裁请求和事实、理由C. 仲裁委员会的住所地D. 请求仲裁的意思表示E. 选定的仲裁委员会【答案】： AD 43、关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）。 2016A.合同无效，仲裁协议亦无效 B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效的仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力【答案】： D 44、民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当