《一级建造师之一建工程法规题库精选题库新版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库精选题库新版.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库精选题库新版第一部分 单选题(50题)1、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。 2016A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理 C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】： C 2、关于注册建造师执业的说法，正确的是（ ）。A. 不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B. 在竣工预验收期间，经建设单位同意，可以同时担任另一项目的项目经理C. 可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D. 担任项目经理的，在工程未办理交付手续前，
2、不得办理变更注册【答案】： D 3、下列组织中，不具有法人资格的组织是()。A.大学B.项目经理部C.公司D.社团【答案】： B 4、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（ ）。A. 要约邀请B. 新要约C. 承诺D. 承诺意向【答案】： B 5、工程建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。（2014）A.施工单位维修，建设单位直接承担费用B.建设单位维修并承担费用C.施工单位维修并承担费用D.施工单位维修
3、，设计单位直接承担费用【答案】： A 6、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）A.不必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金 B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金 C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金 D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金【答案】： D 7、根据建设工程安全生产管理条例，在施工现场使用的装配式活动房屋，应当具有（）。2017真题A.销售许可证 B.安装许可证 C.产品合格证 D.安全许可证【答案】： C 8、已取得一级建造师资格证书的施工管理人员应（
4、）。A.具备一定的施工管理实践经验和资历 B.具备一定的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平 C.具备丰富的施工管理实践经验和资历D.具备丰富的施工管理实践经验和资历，并具有一定外语水平【答案】： D 9、当债务人期满不能清偿债务，债权人将第三人提供的抵押物折价拍卖、变卖后，如价款不足或超过债权数额，则()。A.超过部分归债务人，不足部分由债务人清偿B.超过部分归抵押人，不足部分由债权人承担C.超过部分归债务人，不足部分由抵押人承担D.超过部分归抵押人，不足部分由债务人清偿【答案】： D 10、某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于（
5、）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】： C 11、中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.肢解部分【答案】： C 12、部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，正确的处理方式为（）。A.由国务院提出意见，其认为应当适用地方性法规的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决B.由国务院提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.由全国人民代表大会常务委员会提出意见，其认为应当适用部门规章的，应当提请国务院裁决D.由全国人民代表大会常务委员会提出意见
6、，其认为应当适用地方性法规的，应当提请国务院裁决【答案】： B 13、施工单位承揽工程或从事建筑施工活动的范围，取决于它的( )。A.资质等级B.注册资本规模C.专业技术人员能力D.技术装备水平【答案】： A 14、关于建设工程监理，下列表述正确的是（ ）。A.监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担B.工程承包合同不能作为建设工程监理的依据C.在施工质量不合格时，与施工单位承担连带赔偿责任D.监理单位与施工单位有隶属关系的，建设单位可以要求施工单位回避【答案】： A 15、关于一级建造师注册的说法，正确的是（）。2014A.取得资格证书的人员，经过注册才能以建造师名义执业 B.取得
7、一级建造师执业资格证书后即可申请注册 C.初始注册者，可自资格证书签发之日起三年内提出申请；未按期申请的，不予注册 D.注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出【答案】： A 16、关于行政纠纷的法律解决途径的说法，不正确的有（ ）。A.行政纠纷是因行政行为导致的B.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则C.行政诉讼的被告一定是行政机关D.行政诉讼决定不服的，可以提出行政复议【答案】： D 17、施工合同订立后，在尚未履行之前被确认为无效合同，以下法律责任承担方式中不得采用的是()。A.返回财产B.恢复原状C.赔偿损失D.继续履行【答案】： D 18、根据全国建筑市场各方主体不良
8、行为记录认定标准，关于施工企业不良行为记录的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为 B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为 C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为 D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为【答案】： D 19、关于知识产权的说法，正确的是( )（2012）A.知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利B.知识产权可以分为两大类，一类是邻接权，一类是著作权C.我国法律规定的工业产权范围广于保护工业产权巴黎公约所规定的工业产权D.构成我国知识产权的主体是
9、发现权、发明权以及科技成果【答案】： A 20、某建设单位于2015 年2 月15 日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016 年2 月22 日才决定开工，则建设单位应当( )。A.工向发证机关报告后即可开B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】： C 21、关于施工现场固体废物污染的防治的说法，错误的是（）。A.施工现场的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾B.建筑垃圾的再利用和回收率达到40%C.固体废物污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用D.省级以上政府划定的自然保护区、风景名胜
10、区、饮用水源保护区、基本农田保护区禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所【答案】： B 22、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是( )。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】： C 23、乙分公司是甲建工集团在华北设置的大型区域公司，该分公司最近承接了丙项目。则关于甲、乙、丙配备专职安全生产管理人员情况，说法正确的是( )。A.甲建工集团应当配备，乙分公司和丙项目部可以不再独立配备B.甲建工集团应当配备，乙分公司可以不再配
11、备，丙项目部应当配备C.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部可以不再配备D.甲建工集团和乙分公司应当各自独立配备，丙项目部也应当配备【答案】： D 24、某工程约定2015年3月20日竣工，但在施工过程中由于工期延误到2015年5月13日，在2015年5月16日施工单位提交了竣工验收报告，但在2015年4月25日建设单位已实际占有了该工程，该工程的的实际竣工日期应为（ ）。A.2015年3月20日B.2015年5月13日C.2015年5月16日D.2015年4月25日【答案】： D 25、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有1
12、0人受伤。根据生产安全亊故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（）。A.2017年7月6曰B.2017年7月8曰C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】： D 26、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此协议为( )。A.财产租赁合同 B.融资租赁合同C.买卖合同 D.租买合同【答案】： B 27、关于法人的说法，不正确的是（ ）。A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人B.项目经理部是法
13、人的常设下属机构C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一【答案】： B 28、关于建设单位安全责任的说法，错误的是（ ）。A.应当向施工单位提供资料，并对资料的真实性、正确性、完整性负责B.应当依法履行合同，不得随意压缩工期C.应当进行安全施工技术交底D.应当对拆除工程进行备案【答案】： C 29、某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。A.国务院发展计划部门B.该省级发展计划部门C.该省人民政府D.该省建设行政主管部门【答案】： C 30、依据行政复议法的规定，以下属于不可申请行政复议的是()A.认
14、为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的C.对规划行政主管机关撤销建设工程规划许可证决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】： D 31、招标投标法、建筑法规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等级低的单位确定其资质。这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行()的不规范行为。A.肢解发包B.违法分包C.资质挂靠D.串通投标【答案】： C 32、关于著作权说法，错误的是（ ）。A.合同双方没有规定著作权的归属，著作权属于受托人B.作者的署名权保
15、护期限为作者终生及其死后 50 年C.公民合作作品，其使用权截止于最后死亡作者死亡后第 50 年 12 月 31 日D.在特定情况下,国家也可以成为著作权的主体【答案】： B 33、甲某向社会保险行政部门提出工伤认定，社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起()日内作出工伤认定的决定。A.20B.30C.45D.60【答案】： D 34、国家标准、行业标准的制定一般分为()四个程序。（2014）A.准备、征求意见、修正、送审B.征求意见、修正、送审、报批C.准备、专家会审、征求意见、报批D.准备、征求意见、送审、报批【答案】： D 35、甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的
16、争议，提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议，甲请求A仲裁委员会作出决定，但乙请求人民法院作出裁定。该案中仲裁协议效力的确认权属于（ ）。A.A仲裁委员会所在地的基层人民法院B.申请人住所地的基层人民法院C.仲裁协议签订地的基层人民法院D.A仲裁委员会所在地的中级人民法院【答案】： D 36、根据民法典，债务人不履行债务，债权人有留置权的是（）。2017真题A.施工合同 B.买卖合同 C.运输合同 D.租赁合同【答案】： C 37、下列关于仲裁委员会独立性原则的说法,错误的是( )。A.仲裁委员会与行政机关没有隶属关系B.仲裁委员会之间也没有隶属关系C.仲裁庭进行仲裁,受行政机关的
17、业务指导D.仲裁庭进行仲裁,不受仲裁委员会的干涉【答案】： C 38、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。2017A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算 B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持 C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算 D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】： D 39、某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品 牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期
18、合作关系。关于本案中施工企业的行为，正确的是 ( )。A. 施工企业应同意建设单位自行采购B. 设计单位提出此要求，施工企业就必须接受C. 建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受D. 施工企业可拒绝建设单位的要求【答案】： D 40、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为( )。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】： C 41、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。（2015）A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连
19、带责任B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】： A 42、根据货物运输合同的规定，承运人对托运人的财产享有()A.占有权B.使用权C.收益权D.处分权【答案】： A 43、根据立法法，应当报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案的是（）。A.行政法规B.地方性法规C.部门规章D.地方政府规章【答案】： B 44、劳动合同分为固定期限、无固定期限和( )的劳动合同。A.以完成一定工作任务为期限B.无期限C.试用期限D.法定期限【答案】： A 45、甲公司将一批新设备交由
20、乙公司试用，试用期满后，乙公司未对是否购买这批设备作出表示，则( )。A.甲公司可以认为乙公司拒绝购买这批设备B.甲公司可以认为乙公司已决意购买这批设备C.乙公司是否购买这批设备尚在考虑中D.乙公司可以拒绝购买这批设备【答案】： B 46、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（ ）。A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督【答案】： B 47、下列行为
21、中，属于招标投标法实施条例中规定的招标人与投标人串通投标情形的是（ ）。A.招标人直接或者间接向投标人泄露标底B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异D.不同投标人的投标文件相互混装【答案】： A 48、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（ ）。A. 拆除施工组织方案B. 堆放、清除废弃物的措施C. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明D. 建设单位的资质证明【答案】： D 49、根据中华人民共和国合同法，债权人领取提存物的权利自提存之日起（ ）年内不行使而消灭，提存物扣除提存费用后归国家
22、所有。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5【答案】： D 50、（2020年真题）甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、关于施工合同中债权债务的说法，正确的有（）。2017真题A.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工企业是债权人 B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款 C.对于完成
23、施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 D.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 E.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工企业是债权人【答案】： BC 2、根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，事故报告的内容包括（ ）。A.事故发生单位概况B.事故发生经过和事故救援情况C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失D.已经采取的措施E.事故发生的时间、地点以及事故现场情况【答案】： AD 3、某建筑公司于2008年4月20日签订了工程承包合同，5月10日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解，建筑公司未引起注意。2008年6月10日组织有关技术、法律专家研究发现因重大误解订
24、立的合同可能给公司造成巨大损失，于是决定申请人民法院对合同予以撤销，其撤销权的行使期限截止时间的表述中，错误的是（ ）。A. 2009年4月20日B. 2009年5月10日C. 2010年5月10日D. 2009年6月10日E. 2010年6月10日【答案】： ACD 4、关于抵押的说法，正确的是（ ）。 A.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变B.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可C.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让【答案】： C 5、行为人在代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同，()。A.为无效合同B.为可变更合同C.相对人没有
25、正当理由相信行为人有代理权的，且未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力D.经被代理人追认的，由被代理人承担民事责任E.相对人有正当理由相信行为人有代理权的，该合同有效【答案】： CD 6、根据关于清理规范工程建设领域保证金的通知,可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保证金有（ ）A.投标保证金B.履约保证金C.工程质量保证金D.农民工工资保证金E.文明施工保证金【答案】： ABCD 7、关于建筑节能的说法，下列选项中正确的是（ ）。A.国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度B.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设C.不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，不得投入生产，但可以
26、使用D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设E.国家要求必须在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备【答案】： ABD 8、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 9、施工单位委托一个加工厂对一批预制
27、件作防腐处理，合同约定共1000件，每件加工费500元，提货时加工费一次付清。加工完毕后，施工单位支付了40万加工费要求将1000件全部提走，加工厂以履行合同不符合约定为由行使留置权拒不交货。在双方争论的下列观点中正确的是（ ）。A. 由于合同没有相关约定，加工厂不得行使留置权B. 如果合同中约定不准行使留置权，加工厂不得留置C. 加工厂为保障自己的债权，有权留置全部预制件D. 加工厂只能留置200件左右的预制件作为付款担保E. 保留置货物后施工单位在1个月内仍未付款的，加工厂可以变卖留置的预制件【答案】： BD 10、用人单位应当向劳动者按月支付2倍工资的情况包括（ ）。A.自用工之日超过1
28、个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同B.符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同C.拖欠劳动者工作报酬D.法定节假日安排劳动者加班E.违法与劳动者解除或终止劳动合同【答案】： AB 11、在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府生态环境主管部门申报该工程的（）。A.项目名称B.施工场所和期限C.产生噪声的原因D.可能产生的环境噪声值E.所采取的环境噪声污染防治措施【答案】： ABD 12、根据生产安全事故报告和调查处理条例，事故分级要素包括（ ）。A. 事故发生地点B. 人员伤亡数量C. 直
29、接经济损失数额D. 事故发生时间E. 社会影响程度【答案】： BC 13、施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）.（2016）A.总承包合同中约定分包的内容B.建设单位指定分包人C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意D.劳务分包合同由建设单位确认E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择【答案】： AC 14、施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照（ ）进行，不合格的不得使用。A. 工程设计要求B. 企业标准C. 施工技术标准D. 通行惯例E. 合同约定【答案】： AC 15、根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施
30、倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A. 监理单位B. 建设单位C. 设计单位D. 施工单位E. 质量监督站【答案】： BD 16、甲施工企业与乙劳务派遣公司订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 17、下列选项中属于行政处分的种类有()。A.警告B.罚款C.记过D.撤职E.开除【答案】： ACD 18、根据施工企业要求
31、对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 19、2018 年 3 月 21 日，国家发展改革委、住房和城乡建设部等二十四个部委联合印发关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录的通知(发改法规201845
32、7 号)，明确出现以下( )行为的企业将被限制“参与工程建设项目招标投标”和“政府采购活动”。A.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的B.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的C.中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的D.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务的E.违反法律规定将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的【答案】： ABC 20、按环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用；()环境噪声污染防治设施的，必须事先报经环境保护行政
33、主管部门批准。A.报装B.维修C.调试D.拆除E.闲置【答案】： D 21、在工程建设知识产权承担侵权责任的方式中，适用于人身权的是（ ）。A. 恢复名誉B. 排除妨碍C. 恢复原状D. 消除影响E. 赔礼道歉【答案】： AD 22、下列各项中，属于监理单位的安全责任的有（ ）。A. 对安全技术措施或专项施工方案进行审查B. 依法对施工安全事故隐患进行处理C. 对建设工程安全生产承担监理责任D. 提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E. 发生安全事故负责立即向有关部门报告【答案】： ABC 23、下列车船中,属于免征车船税范围的有（ ）A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶B
34、.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 24、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力E.安全操作技能【答案】： ABC 25、专利权的保护对象就是专利权的客体，我国专利法保护的是发明创造专利权，A.内部设计B.实用新型C.外观设计D.产品构造E.发明【答案】： BC 26、下列对评标委员会的组成的说法，正确的是（ ）。A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密C.与投标人有利害关系的人不得
35、进入相关项目的评标委员会D.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5 人以上单数E.评标委员会有权自行指定中标人【答案】： ABCD 27、施工单位诉建设单位拖欠工程案件中，施工单位对人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定意见有异议申请重新鉴定，人民法院应予准许的情形有( )。A.建设单位不同意鉴定意见 B.鉴定人员不具备相关的鉴定资格C.鉴定程序严重违法 D.鉴定意见明显依据不足E.经过质证认定鉴定意见不能作为证据使用【答案】： BCD 28、为制止侵权行为，权利人在起诉前向人民法院申请保全证据。保全方法正确的有()。A. 对文书、物品等进行录像、拍照、抄写B. 对文
36、书、物品等进行复制C. 向证人进行询问调查、记录证人证言D. 对证据进行鉴定或勘验E. 将获取的证据材料交给当事人保管【答案】： ABCD 29、关于工程发包，下列符合建筑法要求的是（ ）。A.禁止将建筑工程肢解发包B.禁止总承包单位分包工程C.禁止联合承包工程D.对建筑工程实行总承包E.施工企业允许其他单位使用本企业的资质证书以本企业名义承揽工程【答案】： AD 30、企业拖欠劳动报酬，则劳动者可以处理该争议的途径有（）。2017真题A.向企业调解委员会申请调解 B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁 C.向约定的仲裁委员会申请仲裁 D.直接向人民法院起诉 E.直接向人民法院申请支付令
37、【答案】： AB 31、某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。A.省文物行政主管部门B.市文物行政主管部门C.省城乡规划行政主管部门D.市城乡规划行政主管部门E.国家文物局【答案】： AC 32、施工现场保险事故发生后，依照保险合同请求保险人赔偿或者给付保险金时，投保人、被保险人或者受益人应当向保险人提供其所能提供的资料，其中索赔证据一般包括（）A.保单B.建设工程合同C.事故照片D.鉴定报告E.施工合同【答案】： ABCD 33、关于不动产物权的设立、变更、转让、消灭的说法中，正确的有（ ）。A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记
38、簿时发生效力B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理D.不动产物权未经登记，合同也不发生效力E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外【答案】： AB 34、所谓噪声敏感建筑物，是指()、住宅等需要保持安静的建筑物。A.医院B.学校C.体育馆D.机关E.科研单位【答案】： ABD 35、工程建设活动中，()处3年以下有期徒刑或拘役，情节特别恶劣的处3年以上7年以下有期徒刑。A.犯重大劳动安全事故罪的B.犯工程重大安全事故罪的C.犯贪污罪的D.犯重大责任事故罪的E.犯行贿罪的【答案】： AD 36、下列属于印花税的应纳税凭
39、证的有A.建设工程承包合同或者具有合同性质的凭证B.加工承揽合同或者具有合同性质的凭证C.产权转移书据D.权利、许可证照E.财产所有人将财产赠给政府所立的书据【答案】： ABCD 37、以下哪个不属于行政强制执行的方式（ ）。A.加处罚款或者滞纳金B.划拨存款、汇款C.排除妨碍、恢复原状D.拘役E.没收财产【答案】： D 38、某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由 于.三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担 的说法中正确的有（ ）。A. 买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任B. 买方可要求推土机生产厂承担违约责任C. 买方
40、可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任D. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按该约定处理E. 如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半【答案】： ABC 39、在工程监理单位人员的见证下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在钢筋试样或其包装上作标识、封志，该标识和封志应标明（ ）。A.工程地点B.工程名称C.取样部位D.样品名称。E.取样日期【答案】： BCD 40、特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案,具体包括的内容有()。A.特种设备的设计文件B.特种设备产品质量合格证明C.特种设备的运行故障和事故记录D.特种设备使用证书E.特
41、种设备的定期检验和定期自行检查记录【答案】： ABC 41、根据施工企业要求对原工程进行变更的，说法正确的有 ( )。A. 施工企业在施工中不得对原工程设计进行变更B. 施工企业在施工中提出更改施工组织设计的须经工程师同意，延误的工期不予顺延C. 工程师采用施工企业合理化建议所获得的收益，建设单位和施工企业另行约定分享D. 施工企业擅自变更设计发生的费用和由此导致的建设单位的损失由施工企业承担，延误的工期不予顺延E. 施工企业自行承担差价时，对原材料、设备换用不必经工程师同意【答案】： ABCD 42、关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有（）。A.工程监理单位是建设工程质量的责任主体
42、之一B.该工程必须实行监理C.监理单位可以部分转让其监理业务D.监理单位不得与被监理的设备供应单位有隶属关系E.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款【答案】： ABD 43、（2019年真题）根据安全生产法,生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（）。A.事故隐患B.危险因素C.防范措施D.安全通病E.事故应急措施【答案】： BC 44、根据工伤保险条例，建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有（ ）。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【答案】： AC 45、下列工程中，可以有外商投资建筑企业承揽的是（ ）。A.全部有外国捐赠的工程B.国际金融