一级建造师之一建工程法规题库带答案（考试直接用）.docx

《一级建造师之一建工程法规题库带答案（考试直接用）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库带答案（考试直接用）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、一级建造师之一建工程法规题库带答案（考试直接用）第一部分 单选题(50题)1、甲施工企业与乙供应商于2015年4月1日签订了水泥供应合同，约定2015年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2015年4月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2015年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2015年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述正确的是( )。A.由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B.甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C.甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥

2、厂连带承担违约责任D.由于是丙水泥厂迟延交货造成的，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】： B 2、关于施工现场的安全防护要求，下列说法错误的是（ ）A.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离B.施工单位可在尚未交付的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物，应当采取专项防护措施【答案】： B 3、关于联合体中标后的合同签订，下列说法正确的是()A.联合体各方分别与招标人签订合同B.联合体各方应当共同与招标人签订合同C.联合体各方推选出代表人与招标人签订合同D.由联合体中资

3、质等级最高的单位代表联合体与招标人签订合同【答案】： B 4、关于分包单位再分包的说法，正确的是（ ）。A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】： B 5、下列规范性法律文件中，由国务院制定的是（ ）。A.安全生产法B.建筑工程施工许可管理办法C.招标投标法实施条例D.河南省工程建设项目施工招标投标办法【答案】： C 6、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（ ）A.国有

4、土地使用权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规划许可证【答案】： D 7、按照生产安全事故报告和调查处理条例规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过( )小时。A.1B.2C.12D.24【答案】： B 8、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是()。A.承包人已经完成的建设工程质量不合格B.承包人将承包的建设工程分包C.承包人合同约定的期限内没有完工D.承包人以行为表明不履行合同主要义务预期违约【答案】： D 9、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要

5、求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。2017真题A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】： A 10、关于表见代理的说法，正确的是（）。2018真题A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.本人承担的表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D.第三人明知行为人无权代理仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】： B 11、关于建设工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.在工程项目竣工前已经缴纳履约

6、保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金 B.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5% C.承包人不得以银行保函替代预留保证金 D.采用工程质量保险的，发包人可以同时预留保证金【答案】： A 12、关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是（ ）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】：

7、C 13、根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业进行进场建筑材料检验的依据（ ）。A.建设工程施工合同的约定B.监理工程师的要求C.工程设计要求D.施工技术标准【答案】： B 14、某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定，该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【答案】： C 15、建设工程质量管理条例中要求，施工单位向建设单位提交工程质量保修书时间是（ ）。A.工程竣工验收合格后B.工程竣

8、工同时C.提交工程竣工验收报告时D.工程竣工结算后【答案】： C 16、根据民法典，不能设定权利质权的是()。（2014）A.专利中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权【答案】： D 17、某建设方根据评标结果向中标人发出了中标通知书，此中标通知书属于()。A.要约B.承诺C.要约邀请D.承诺邀请【答案】： B 18、某宾馆工程，由于业主急于按期开业迎客，于工程完工后在未进行竣工验收情况下就对外营业，使用中发现部分客房出现漏水现象，则该质量责任应由（ ）承担。A. 总承包人B. 防水分包人C. 业主D. 物业公司【答案】： C 19、下列各项中不可以通过划拨方式取得国有土地

9、使用权的是()用地。A.某卫星发射中心B.某市政府C.奥运会主会场D.某住宅小区【答案】： D 20、某施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，应由（）负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。A. 城建档案管理部门B. 相关管线产权部门C. 市政管理部门D. 建设单位【答案】： D 21、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.15B.14C.13D.12【答案】： A 22、下列法规中，属于部门规章的是（）。A.建设工程质量管理条例 B.北京市建筑市场管理条例 C.重庆市建设工程造价管理规定 D.招标公告

10、发布暂行办法【答案】： D 23、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是()。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】： C 24、以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是()。A.行政复议是行政机关上级对下级的监督B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议【答案】： C 25、债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债权实现的方式是()。A.保证B.质押C.抵押D.留置【答案】： B 26、关于

11、施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.重点是防治排放物污染 B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【答案】： B 27、建设工程开工前，办理建筑工程一切险并支付保险费用的是（ ）。A. 承包商B. 发包人C. 分包商D. 监理单位【答案】： B 28、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利10，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据民法典规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。A.胁迫而无效B.胁迫而可撤销C.显失公平而无效D.欺诈而可

12、撤销【答案】： B 29、根据循环经济促进法，下列说法正确的是（ ）。A.发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照减量化优先的原则实施B. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照再利用优先的原则实施C. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照资源化优先的原则实施D. 发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，防止再污染的原则实施【答案】： A 30、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于（ ）。A.30%B

13、.40%C.50%D.60%【答案】： C 31、可以撤销建筑业企业资质的情形是（）。2017真题A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的 B.企业取得资质后发生重大安全事故的 C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的 D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的【答案】： C 32、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（ ）。A.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册【答案】： C 33、根据建设工程质量管理条列，下列分包情形中，不属于违法分包的是()（2013）A.施工总承包合同中未有约定，承

14、包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成B.总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】： A 34、下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是（ ）。A.对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B.投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人C.补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分D.在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件【答案】： A 35、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部

15、的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。A.用其他建筑企业的名义承揽工程B.允许他人以本企业名义承揽工程C.与他人联合承揽工程D.违法分包【答案】： B 36、小刚未满17岁即应聘于某施工单位,下列关于此事说法正确的是()A.小刚未成年,签订劳动合同属于无效劳动合同B.因为是临时工作,可以不签劳动合同C.不得安排小刚从事有毒有害的劳动D.可以安排小刚从事有毒有害的劳动,但必须保证安全【答案】： C 37、民事代理中的转代理可以发生在()情形下。A.委托代理B.法定代理C.表见代理D.指定代理【答案】： A 38、根据水下文物保护

16、管理条例，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（）。A.遗存于中国内水的起源国不明的文物B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物D.造存于外国领海内的起源于中国的文物【答案】： A 39、关于法定代表人的说法，正确的有（ ）。A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任C.法定代表人代表法人从事民事活动D.法定代表人为特别法人E.法人应当有法定代表人【答案】： C 40、根据房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定，下列试块、试

17、件和材料必须实施见证取样和送检的是()。（2015）A.用于承重结构的混凝土试块B.用于墙体混凝土使用的掺加剂C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件D.用于防水工程的水泥制品【答案】： A 41、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬 D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】： B 42、批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过()的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6

18、个月C.1年D.2年【答案】： B 43、根据危险性较大的分部分项工程安全管理规定，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。A.设计B.监理C.勘察D.地基检测【答案】： C 44、下列关于和解协议,说法不正确的是()A.具有强制约束力B.不具有强制约束力C.如果一方当事人不按照和解协议执行,另一方当事人不可以请求人民法院强制执行D.如果一方当事人不按照和解协议执行,可以向法院提起诉讼,也可以根据仲裁协议申请仲裁【答案】： A 45、标准化法按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（ ）。A. 部门标准B. 国家标准C. 企业标准D. 行

19、业标准【答案】： A 46、根据建设工程安全生产条例，属于工程建设单位安全职责的有（ ）。A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据B.需要进行中断交通的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门【答案】： B 47、下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。A. 福利待遇B. 试用期C. 劳动条件D. 补充保险【答案】： C 48、根据征收教育费附加的暂行规定,教育费附加率为()。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】： A 49、关于招标文件的说法，正确的是（）。 2016A.招标人可以在招标文件中设定最高投标

20、限价和最低投标限价 B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】： C 50、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是()。A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地方性法规D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章【

21、答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、职工有下列情形之一的，应当认定为工伤的有( )A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的C.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的E.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的【答案】： ABC 2、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全

22、管理指令，导致重大生产安全事故。则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（ ）。A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务【答案】： ABD 3、我国保险人的主要权利和义务有（ ）。 A. 给付保险金的义务B. 除保险金外应由保险人负担费用C. 保险人的代位求偿权D. 维护保险标的安全义务E. 防止或减少损失责任【答案】： ABC 4、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位,则

23、其建设控制地带应由()来划定。A.国家文物局B.省文物行政主管部门C.市文物行政主管部门D.省城乡规划行政主管部门E.市城乡规划行政主管部门【答案】： BD 5、建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A. 已办理工程竣工资料归档手续B. 有完整的技术档案和施工管理资料C. 有施工单位签署的工程保修书D. 有工程使用的主要建筑材料进场试验报告E. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件【答案】： BCD 6、关于民事诉讼的法院管辖的说法，正确的有（ ）。A.级别管辖与专属管辖是法定管辖 B.专属管辖与特殊地域管辖发生冲突的，适用特殊地域管辖 C.因合同纠纷提起的诉讼，由被告

24、住所地或者合同履行地人民法院管辖 D.协议管辖可以选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖 E.建设工程施工合同纠纷适用特殊地域管辖【答案】： ACD 7、依据公务员法的规定，行政处分分为（ ）。A.警告B.罚款C.记过和记大过D.撤职E.拘役【答案】： ACD 8、下列各项中,关于第一审程序和第二审程序的审限要求,说法正确的有()。A.人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结B.在适用普通程序审理案件的第一审程序中,有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长3个月C.在适用普通程序审理案件的第一审程序中,已因特殊情况延长后,还需延长的,报请上级人民法院批准D.人民法院

25、审理对原审判决的上诉案件,应当在第二审立案之日起3个月内审结。有特殊情况需要延长的,报请上级人民法院批准E.人民法院审理对裁定的上诉案件,应当在第二审立案之日起30日作出终审裁定【答案】： AC 9、注册建造师管理规定规定，注册建造师应当履行的义务包括（ ）。A.对侵犯本人权利的行为进行申述B.保证执业成果的质量，并承担相应责任C.接受继续教育，努力提高执业水准D.与当事人有利害关系的，应当主动回避E.保管和使用本人注册证书、执业印章【答案】： BCD 10、要约不得撤销的情形包括( )。A.要约人确定了承诺期限B.要约人用其他形式明示要约不可撤销C.受要约人已为履行合同做了主要工作D.受要约

26、人有理由认为要约不可撤销，并已为履行合同做了准备工作E.受要约人对要约的内容做出实质性变更【答案】： ABD 11、某建设项目实行施工总承包，总承包单位将该建设项目依法分包，则关于工程挡案的整理、移交，下列说法中正确的有（ ）。A.总承包单位负责汇总各分包单位形成的工程挡案，整理无误后向城建档案馆移交B.分包单位自行整理本单位形成的工程文件，并向总承包单位移交C.建设单位负责对档案文件的审查，审查合格后向城建档案馆移交D.勘察、设计等单位立卷归档后，向总承包单位移交E.分包单位自行整理的工程文件由本单位档案管理部门保存，不向其他单位移交【答案】： BC 12、关于证据的提供或者收集，下列说法中

27、正确的是（ ）。A. 当事人对自己提出的主张，没有责任提供证据B. 当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集C. 人民法院、仲裁机构认为审理案件需要的证据，人民法院或者仲裁机构应当调查收集D. 仲裁机构无权按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据E. 人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据【答案】： BC 13、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 14、下列情形中,导致劳动合同无效或者部分无效的有A.乘人之危,使

28、对方在违背真实意思的情况下订立B.以欺诈的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立C.约定内部承包违约金D.以胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立E.重大误解,在违背真实意思的情况下订立【答案】： ABD 15、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括（）。A.各地的地方法规 B.法律、行政法规 C.案件所在县人民政府公开发布的规定 D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章 E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府规章【答案】： AB 16、根据仲裁法，当事人有证据证明仲裁裁决存在()情形的，可以向人民法完申请撤销该仲裁裁决。（20

29、13）A.双方当事人均不满意仲裁结果B.没有仲裁协议C.仲裁员隐瞒了应该回避的事由D.没有对另一方当事开成强制作用E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】： BC 17、根据工伤保险条例，下列情形中应当认定为工伤或者视同工伤的有（ ）。A.李某因患职业病导致部分劳动能力丧失B.孙某为报复单位故意纵火时不慎将本人烧伤C.正在工作岗位上操作设备的张某突发心脏病当场死亡D.陈某驾车上班途中逆行与对面来车发生碰撞受到伤害E.王某因工作压力大，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀【答案】： AC 18、刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括（ ）。A.拘役B.有期徒刑C.管制D.剥夺政治权利E.没收财产【答

30、案】： ABC 19、某商业写字楼建筑，已交付投入使用数年，由于外墙装饰板材坠落而致行人李某伤害，在没有充分证明自己没有过错的情况下，（ ）应先对李某伤害赔偿承担责任。A. 写字楼的产权单位B. 写字楼的施工单位C. 写字楼的设计单位D. 写字楼的使用单位E. 写字楼的物业管理单位【答案】： AD 20、根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。A.屋面防水工程最低保修期限为5年B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2

31、年E.房屋建筑的地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： AD 21、某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是()。A.限期改正B.处5000元以上5万元以下的罚款C.扣押车辆D.处1万元以上10万元以下的罚款E.暂扣驾驶及运输证件【答案】： AB 22、根据建筑工程施工许可管理办法，建设单位采用欺骗、贿赂等不正当手段取得施工许可证的法律责任，说法正确的有（）。A.由项目所在地县级建设行政主管部门撤回施工许可证B.由原发证机关重新核验施工许可证C.由原发证机关撤销施工许可证D.对建设单位处工程合同价款1以上2以下罚款E.责令建设单位

32、停止施工【答案】： C 23、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017真题A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 24、施工单位项目责任人的安全生产责任主要包括（ ）。A. 组织制定安全施工措施B. 消除安全事故隐患C. 及时、如实上报安全事故D. 编制安全生产规章制度和操作规程E. 确保安全生

33、产费用的投入【答案】： ABC 25、某安装工程项目于2005年2月15日开工，合同约定的竣工日期是同年6月30日。实际竣工 日斯为7月5日，并于7月15日投入使用。试车考核期从7月15日开始，期间在8月20日至 9月20曰因故停止运行，9月21日恢复。则下列关于该项耳投保的安装工程一切险保险 期限的说法中，正确的有（ ）。 A.试车考核期的保险责任至10月15日B.试车考核期的保险责任至11月15日 C.维修期应从6月30日开始算 D.维修期应从7月15日开始算E.保险责任可以拖延至3年的维修期满日【答案】： AD 26、民法典规定，有（ ）情形的，合同无效。A. 乘人之危，使对方在违背真实

34、意思情况下订立的合同B. 恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益C. 以合法形式掩盖非法目的D. 损害社会公共利益E. 违反法律、行政法规的强制性规定【答案】： BCD 27、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 28、（2019年真

35、题）根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纷案件适用法律问题的解释,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的有()。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑料不符合强制性标准C.同意总承包人选择分包人分包专业程D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABD 29、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。 2016A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担

36、E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】： BD 30、在下列情形中，委托代理终止的情形有()。A.代理期限届满或者代理事务完成B.被代理人取消委托或者代理人辞去委托C.代理人或者被代理人死亡D.被代理人取得或者恢复完全民事行为能力E.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止【答案】： ABC 31、按照建设工程质量管理条例规定,下列主体中,( )违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员依法追究刑事责任。A.建设单位B.勘察单位C.监理单位D.设计单位E.施工单位【答案】： ACD 32、下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有（ ）。A

37、.总承包分为工程总承包和施工总承包B.具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，可以在其资质等级许可的项目范围内开展工程总承包业务C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、监理、试运行等全过程的承包D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以进行施工总承包【答案】： AB 33、关于工程建设缺陷责任期的确定，下列说法中正确的是（ ）。A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，

38、在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【答案】： ABC 34、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 35、以下各项中，不需要办理施工许可证的建设工程是（ ）。 A. 限额以下的小型工程B. 临时性房屋建筑C. 农民自建低层住宅D. 房屋的装修装饰工程E.

39、抢险救灾工程【答案】： ABC 36、建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证所承担的法律责任为( )。A.吊销安全生产许可证B.3 年内不得再次申请安全生产许可证C.构成犯罪的，依法追究刑事责任D.给予警告，1 年内不得申请安全生产许可证E.没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款【答案】： BC 37、下列关于建筑工程一切险的说法正确的有（ )。A.发包人承担保险费及相关费用B.保险责任范围包括因自然事件和意外事故造成的损失和费用C.在任何情况下，保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日D.该险种包括第三方责任险E.经济赔偿金额不得超过

40、保险单列明的每次事故的累计赔偿限额【答案】： ABC 38、某县人民法院审理其管辖范围内的行政诉讼案件，应当依据和参照的规范性法律文件包括()。（2013）A.各地的地方法规B.法律、行政法规C.案件所在县人民政府公开发布的规定D.案件所在地的省、自治区、直辖市人民政府规章E.案件所在地的省、自治区、直辖市所在地的市人民政府的规章【答案】： AB 39、根据建设工程质量保证金管理办法，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期由发、承包双方在合同中约定B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质量不符合承包合同的约定D.缺陷责任期届满，承包人对工程质量不

41、再承担责任E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： ABC 40、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有( )。A. 投标人在投标有效期内撤回投标文件B. 投标人在开标前撤回投标文件C. 中标人拒绝提交履约保证金D. 投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E. 中标人拒绝签订合同【答案】： AC 41、建设工程安全生产管理的基本方针包括( )。A.安全第一B.预防为主C.防治结合D.综合治理E.群防群治【答案】： ABD 42、下列关于施工许可制度的有关说法中，正确的有（ ）。A.实

42、行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B.建设单位领取施工许可证后既不开工也不申请延期或延期超过时限的，施工许可证自行废止C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的工程，因故不能按期开工满6个月的，应重新办理开工报告审批手续E.实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另行办理施工许可证【答案】： BCD 43、按照民法典,下列选项中属于要约邀请有()A.投标书B.招标公告C.拍卖公告D.招股说明书E.寄送价目表【答案】： BCD 44、建设单位办理大型公共建筑工程竣工验收备案应提交的材料有（ ）。A. 工程竣工验收备案表B. 住宅使用说明书C. 工程竣工验收报告D. 施工单位签署的工程质