《最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全附答案解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全附答案解析.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新一级造价师之建设工程计价题库题库大全附答案解析第一部分 单选题(50题)1、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（ ）。A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动【答案】： D 2、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装
2、工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】： B 3、（2015年真题）总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类型是（）。A.设计采购施工总承包B.交钥匙总承包C.设计施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】： B 4、（2012年真题）2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91【答案】： C 5、
3、某项目在某运营年份的总成本费用是8000万元，其中外购原材料、燃料及动力 费为4500万元，折旧费为800万元，摊销费为200万元，修理费为500万元；该年建设 贷款余额为2000万元，利率为8%;流动资金贷款为3OOO万元，利率为7%;当年没有 任何新增贷款。则当年的经营成本为（ ）万元。A. 5000 B. 6130C. 6630 D. 6790【答案】： C 6、最高投标限价的编制中，综合单价的组价包括如下工作：（1）确定组价子目的人材机单价；（2）确定清单计量单位子项目名称；（3）将合价除以清单项目的工程量；（4）计算组价子目合价。正确的组价顺序是（）。A.（1）（4）（2）（3）B.
4、（2）（1）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（3）（2）（4）【答案】： B 7、工程总承包评标采用的详细评审内容不包括（ ）。A.承包人建议书B.资信业绩C.承包人实施计划D.分包方案【答案】： D 8、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金【答案】： D 9、下列对我国计价信息管理的现状描述正确的是（ ）。A.工程计价信息采集技术已达到先进水平B.能做到单位内部数据成果文件共享，并可以实现更大范围内共享C.已出
5、台了有关的规范和指导性文件D.建设项目各参与方之间可以保证信息标准的统一性【答案】： C 10、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保管费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件编制费【答案】： C 11、根据施工过程工时研究结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间【答案】： C 12、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（ ）。A.建设工程交付之日B.
6、应付工程价款之日C.提交竣工结算文件之日D.当事人起诉之日【答案】： B 13、某施工企业承建某市区一住宅楼工程，工程不含税造价为2000万元，当地地方教育附加率为2%，则该工程应缴纳的建筑安装工程税金为()万元。A.65.60B.67.00C.68.20D.69.60【答案】： D 14、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金只能预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】：
7、B 15、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】： B 16、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是（ ）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】： D 17、有关投
8、标有效期的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束B.一般项目投标有效期为60天C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致D.投标有效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间【答案】： C 18、已知某工程承包合同价款总额为6000万元，其主要材料及构件所占比重为60%，预付款总金额为工程价款总额的20%，则预付款起扣点是()万元。A.2000B.2400C.3600D.4000【答案】： D 19、某建设项目投资构成中，设备及工、器具购置费为3000万元。建筑安装工程费为2000万元，工程建设其他费为1000万元，预备费为500万元，建设
9、期贷款4000万元，应计利息500万元，流动资金贷款800万元。则该建设项目预计能够形成固定资产为（）万元。A. 6500B. 7000C. 7800D. 11800【答案】： B 20、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效【答案】
10、： C 21、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】： D 22、某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（ ）。A.涨价预备费B.基本预备费C.间接费D.其他间接费【答案】： B 23、关于合同价款调整，下列说法正确的有（ ）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承
11、包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】： C 24、在建设工程领域，建设工程发承包的主要方式是（ ）。A.直接发包B.招标投标C.邀请招标发包D.公开招标发包【答案】： B 25、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是( )。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】： C 26、关于质量保证金的使用及返还，下列说法
12、正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门B.采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】： A 27、为保证工程施工正常进行，在地下室等特殊施工部位施工时所采用的照明设备的安拆、维护及照明用电等费用属于（ ）。A.夜间施工增加费B.非夜间施工照明费C.临时设施费D.安全施工费【答案】： B 28、在工程总承包招标文件内容中，以下各项中属于发包人提供资料的是（ ）。A.明确规定其功能的具体要求B.规定偏离的范
13、围和计算方法C.检验、试验、试运行的具体要求D.发包人取得的规划许可证【答案】： D 29、计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（ ）。A.专用工具费=（材料费+加工费）专用工具费率B.加工费=设备总重量（1+加工耗损系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费【答案】： D 30、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）。A.二次搬运费B.施工排水、降水费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】： B 31、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出
14、。A.建设管理费 B.建设单位管理费 C.建筑安装工程费 D.基本预备费【答案】： A 32、建筑安装工程预算定额按照定额反映的生产要素消耗内容划分为（ ）。A.建筑工程定额和安装工程定额B.全国统一定额、行业统一定额和地区统一定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额和材料消耗定额D.企业定额和市场定额【答案】： C 33、投标有效期的期限可根据项目特点确定，一般项目的投标有效期为（ ）天。A.3050B.5080C.6090D.70100【答案】： C 34、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土
15、模板【答案】： D 35、已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1：8，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为17%。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.593.9【答案】： B 36、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项工程的工料单价）B.措施项目费=（项目工程量相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他
16、项目费+规费+税金【答案】： D 37、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费【答案】： B 38、最高投标限价中的暂列金额，通常应以（ ）为计算基数。A.分部分项工程费与可计量措施项目费B.分部分项工程费与措施项目费C.分部分项工程费.措施项目费和其他项目费D.分部分项工程费【答案】： D 39、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。 A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采
17、用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】： D 40、先求出已有同类企业主要设备投资占项目静态投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的静态投资，这种估算方法称（ ）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【答案】： D 41、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装
18、企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。A.50B.65C.100D.150【答案】： C 42、下列（）属于安全施工费。A.施工机械的检验检测费用B.砖、混凝土砌块等围挡的维修费用C.治安综合治理费用D.施工安全防护通道费用【答案】： D 43、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】： C 44、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（ ）。A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工
19、程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】： C 45、关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】： C 46、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】： D 47、根据我国现行建
20、筑安装工程费用项目组成的规定下列关于措施项目费用的说法中正确的是（）。A.冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B.施工排水、降水费有排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m时.可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】： A 48、出料容量为200L的干混砂浆罐式搅拌机，每次工作循环中，运料、装料、搅拌、卸料、不可避免的中断时间分别为5min、1min 、3 min、1 min、5min，若机械时间利用系数为0.8，则该机械台班产量定额为（ ）。A.5
21、.12m3/台班B.1.30m3/台班C.7.68m3/台班D.1.95m3/台班【答案】： A 49、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（ ）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】： D 50、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、选择工艺流程方案，需研究的问题有（ ）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C
22、.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置【答案】： ABD 2、因不可抗力事件导致人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方承担工期和价款损失的原则是（ ）。A.因发生不可抗力时间工期延误的，工期相应顺延B.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由承包人承担C.发包人、承包人、第三方人员伤亡分别由其所在单位负责，并承担费用D.工程所需清理、修复费用，由发包人承担E.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，可以向发包人要求赔偿【答案】： AD 3、挂贴墙面花岗石板材的施工中，所用下列材料属于形成工程实体材料的有()。A.花岗石
23、板材B.水泥砂浆C.钢龙骨D.脚手架E:安全网【答案】： ABC 4、在确定项目建设规模时，需考虑的市场因素包括()。A.原材料市场B.资金市场C.市场风险D.政策因素E:管理技术【答案】： ABC 5、关于建设项目决策与工程造价关系的描述，下列说法中正确的有（ ）A.项目决策的完整性是工程造价合理性的前提B.工程造价的内容是确定项目决策的基础C.工程造价的数额影响项目决策的结果D.项目决策的深度影响投资估算的精确度E.项目决策的正确性是确定工程造价的依据【答案】： CD 6、针对总价措施项目清单的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”
24、或“定额人工费+定额机械费”B.“计算基础”中除安全文明施工费之外的其他项目应为“定额人工费”C.按施工方案计算的措施费，可只填“金额”数值，不填“计算基础”和“费率”D.按施工方案计算的措施费，应在备注栏说明施工方案出处或计算方法E.措施项目中可以计算工程量的项目清单宜采用分部分项工程量清单的方式编制【答案】： ACD 7、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无形资产核算的有（ ）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权
25、【答案】： ACD 8、下列施工工作的时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有（ ）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E.不可避免的中断时间【答案】： ACD 9、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各种设备 B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具 D.未达到固定资产标准的工具、器具E.非标准设备的设计费【答案】： AC 10、根据我国规行工程造价构成，设备购置费包括的费用有（ ）。A.达到固定资产标准的各种设备 B.未达到固定资产标准的设备C.达到固定资产标准的工具、器具 D.未达到固定资产标准
26、的工具、器具E.非标准设备的设计费【答案】： AC 11、根据现行工程量计算规范，不宜采用单价措施项目计价的有（ ）。A.夜间施工增加费B.二次搬运费C.施工排水、降水费D.超高施工增加费E.垂直运输费【答案】： AB 12、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E:仓储损耗【答案】： BC 13、下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有()。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E:仓储损耗【答案】： BC 14、国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中正确的有()。A.材料费=材料净重*每
27、吨材料综合价B.加工费=设备总重量*设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量*辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E:当期销项税额=销售额*适用增值税率【答案】： BC 15、下列属于招标工程最清单编制依据的是（ ）。A.工程计量规范B.建设工程设计文件C.施工现场情况、工程特点D.常规施工方鉴E.工程造价管理机构发布的工程造价信息【答案】： ABCD 16、下列有关安全文明费的说法中，正确的有()。A.安全文明施工费包括临时设施费B.现场生活用洁净燃料费属于环境保护费C.“三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于安全施工费D.消防设施与消防器材的配置费用属于安全施工费E:
28、施工现场塔设的临时文化福利用房的费用属于文明施工费【答案】： ACD 17、（2020年真题）下列费用中， 应计入工程建设其他费用中用地与工程准备费的有（）。A.建设场地大型土石方工程费B.土地使用费和补偿费C.场地准备费D.建设单位临时设施费E.施工单位平整场地费【答案】： BCD 18、（2019年真题）下列费用中，承包人可以索赔的有（）。A.法定增长的人工费B.承包人原因导致工效降低增加的机械使用费C.承包人垫资施工的垫资利息D.发包人拖延支付工程款的利息E.发包人错误扣款的利息【答案】： ACD 19、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同
29、种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩建等分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC 20、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于工程量清单计价的有关要求，下列说法中正确的有（ ）。A.事业单位自有资金投资的建设工程发承包，可以不采用工程量清单计价B.使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用工程量清单计价C.招标工程量清单应以单位工程为单位编制D.工程量清单计价方式下，必须采用单价合同E.招标工程量清单的
30、准确性和完整性由清单编制人负责【答案】： BC 21、项目建议书阶段估算静态投资时，投资估算的系数估算法包括()A.比例估算法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法E.朗格系数法【答案】： BC 22、下列与施工机械工作相关的时间中，应包括在预算定额机械台班消耗量中，但不包括在施工定额中的有（ ）。A.低负荷下工作时间B.机械施工不可避免的工序间歇C.机械维修引起的停歇时间D.开工时工作量不饱满所损失的时间E.不可避免的中断时间【答案】： BCD 23、关于生产准备及开办费、下列说法中正确的有（ ）。A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用B.包括正常生产所需的生产办公家具
31、用具的购置费用C.包括正常生产所需的生活家具用具的购置费用D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费E.可按设计定员乘以人均生产费标准计算【答案】： A 24、关于竣工结算款的支付，下列说法中正确的有()A.经发承包双方签字确认的工程竣工结算文件，应当作为工程结算的依据B.竣工结算文件应当由发包人报工程所在地市级以上地方人民政府备案C.竣工结算文件应当由承包人报工程所在地县级以上住房城乡建设主管部门备案D.发包人应当按照竣工结算文件及时支付竣工结算款E.发包人可就已生效的竣工结算文件委托工程造价咨询企业重复审核【答案】： AD 25、建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括(
32、)A.建筑的平面形状B.住宅的空间组合C.建筑物的功能分区D.占地面积E.住宅建筑结构的选择【答案】： AB 26、下列关于预付款担保的说法中，正确的是()。A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供B.预付款担保必须采用银行保函的形式C.承包人中途毁约，中止工程，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿D.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人E:在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效，且担保金额应与预付款金额一致。【答案】： ACD 27、关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是()。A.不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制B.安
33、全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”C.总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容D.除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”E:按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值【答案】： BD 28、项目建设地区选择应遵循的基本原则包括（ ）。A.靠近原料和燃料地原则B.靠近产品消费地C.节约土地原则D.工业项目适当聚集的原则E.工业项目集中布局原则【答案】： ABD 29、分部分项工程项目清单的组成部分是（ ）。A.项目编码B.项目名称C.项目内容D.项目特征E.工程数量【答案】： ABD 30、（2019年真题）下列费用
34、项目，属于征地补偿费的有（）。A.拆迁补偿金B.安置补助费C.地上附着物补偿费D.迁移补偿费E.耕地开垦费【答案】： BC 31、在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的是（ ）。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.最小公倍数法D.最大工序生产能力法E.设备系数法【答案】： CD 32、关于新增同定资产价值的确定，下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值D.运输设备
35、等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”E:建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价值总额按比例分摊【答案】： AD 33、下列关于设备和工器具价格指数说法正确的是（ ）。A.拉斯贝尔体系以基期指标为同度量因素B.拉斯贝尔体系以基期数量为同度量因素C.派许体系以报告期指标为同度量因素D.设备和工器具价格指数是平均数指数形式E.设备和工器具价格指数同度量的方法有拉斯贝尔体系和派许体系两种形式【答案】： AC 34、下列项目中，必须采用工程量清单计价的是（ ）。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家政策性贷款的项目C.使用国有企事业单位贷款资金的项目D.国有资金不足50%
36、但国有投资者实质上拥有控股权的工程建设项目E.非国有资金投资的项目【答案】： ABD 35、采用CFR方式购买进口设备时，卖方的基本义务有()A.在需要办理海关手续时办理货物出口所需的一切海关手续B.提供通常的运输单据C.支付码头卸货费D.支付过境费E.支付货物运至目的港的运费【答案】： AB 36、（2019年真题）采用成本计算估价法计算国产非标准设备的原价时，下列费用中，应作为利润计算基础的是（）。A.加工费B.辅助材料费C.废品损失费D.外购配套件费E.包装费【答案】： ABC 37、关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有（ ）。A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价B.
37、运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗C.采购及保管费包括组织采购、供应过程中发生的费用D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动【答案】： CD 38、按照我国现行建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)规定，分部分 项工程费包括了相应的（ ）。A.管理费 B.利润C.规费 D.税金E.措施费【答案】： AB 39、新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项 目有（ ）。 A.试运转所需原材料、燃料费B.施工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.设备质量缺陷发生的处理费E.施工缺陷带
38、来的安装工程返工费【答案】： ABC 40、关于联合体投标，下列说法正确的有()。A.联合体各方应当指定牵头人B.各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标C.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书D.同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高E:提交投标保证金必须由牵头人实施【答案】： ABCD 41、根据建设工程量清单计价规范（GB50500-2013），关于工程变更价款的调整方法，下列说法中正确的有（ ）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变
39、更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 42、（2020年真题）为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（）。A.请求仲裁的意思表示B.仲裁事项C.选定的仲裁员D.选定的仲裁委员会E.仲裁结果的执行方式【答案】： ABD 43、固定资产投资中的积极部分包括了（ ）。A.建安工程费用 B.工艺设备购置费C.工具、器具购置费 D.生产家
40、具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 44、固定资产投资中的积极部分包括（）。A.建安工程费用B.设备购置费C.工具、器具购置费D.生产家具购置费E.试验研究费【答案】： BCD 45、在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需求()。A.节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用B.建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平C.尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量D.尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段E:厂区地形力求平坦，避免山地【答案】： ACD 46、关于国外建筑安装工程费用中的开办费，下列说法正确的是（ ）。A.开办费项目可以按单项工程分别单独列出B.单项工程建
41、筑安装工程量越大，开办费在工程价格中的比例越大C.开办费项目包括的内容因国家和工程的不同而异D.开办费项目可以采用分摊进单价的方式报价E.第三者责任险投保费一般应作为开办费的构成内容【答案】： ACD 47、在国际工程承包中，根据 FIDIC施工合同条件（2017 年版），关于保留金的返还，说法 正确的是（）。 A.保留金的返还分为工程竣工后的返还和缺陷通知期满后的返还B.如果签发的接收证书仅限于分项工程，承包商应将前一半保留金按比例列入支付报表C.如果“合同数据”中没有规定该分项工程的价格比例，则应按估计比例，将前一半保留金列入支付报表D.在最后一个缺陷责任期届满后，承包商应立即将保留金的另一半列入支付报表E.如果接收证书仅就某分项工程签发，且规定了该分项工程的价值比例，则在该分项工程的缺陷责任期届满后，承包商应立即将另一半保留金按照相应比例列入支付报表【答案】： AD 48、下列对工人工作时间中基本工作时间的理解正确的是（ ）A.基本工作时间与辅助工作时间之和构成了有效工作时间B.基本工作时间的长短与工作量大小成正比C.基本工作时间是在正常额定负荷状态下的工作时间D.基本工作时间可以改变产品的外形、结构或性质E.基本工作时间中包括由施工工艺特点引起的工作时间所必须的时间【答案】：