《最新一级造价师之建设工程造价管理题库题库大全精品（考点梳理）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程造价管理题库题库大全精品（考点梳理）.docx（41页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新一级造价师之建设工程造价管理题库题库大全精品（考点梳理）第一部分 单选题(50题)1、（2019年考题）某通过招标订立的政府采购和金额为200 万元，合同履行过程中需追加与合同标的相同的货物，在其他合用条款不变且追加合同金额最高不超过（ ）万元时，可以签订补充合同采购。A.10 B.20 C.40 D.50【答案】： B 2、建造一座建筑物A和增加一个空调系统B。建筑物A本身是有用的，增加空调系统B后使建筑物A更有用，但采用方案A并不一定要采用方案B。则在进行经济效果评价时，该组方案为（）。A.互斥型方案B.互补型方案C.组合一互斥型方案D.混合相关型方案【答案】： B 3、将工程项目按照
2、投资效益和市场需求划分，投资主要由政府用财政资金安排的项目是（）。A.基础性项目B.公益性项目C.竞争性项目D.改建项目【答案】： B 4、从市场交易角度分析，工程造价是指在工程发承包交易活动中形成的（ ）。A.全部固定资产投资费用B.建设工程静态投资费用C.建设工程动态投资费用D.建筑安装工程费用或建设工程总费用【答案】： D 5、（2014年考题）关于利息备付率的说法，正确的是（）A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高B.利息备付率越低，表明利息偿付的保障程度越低C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强D.利息备付率小于零，表明利息偿付能力强【答案】： A 6、（2021年真题）关
3、于造价师执业的说法，正确的是（ ） 。A.造价师可同时在两家单位执业B.取得造价师职业资格证后即可以个人名义执业C.造价师执业应持注册证书和执业印章D.造价师只可允许本单位从事造价工作的其他人员以本人名义执业【答案】： C 7、审查工程设计概算编制深度时，应审查的具体内容是（ ）。A.总概算投资是否超过批准投资估算的10%B.是否具有完整的三级设计概算文件C.概算所采用的编制方法是否符合相关规定D.概算中的设备规格、数量、配置是否符合设计要求【答案】： B 8、（2019年真题）某招标项目结算价 1000 万元，投标截止日为 8 月 30 日，投标有效期至 9 月25 日，则该项目投标保证金金
4、额和其有效期应是（ ）。A.最高不超过30万元，有效期为9月25日B.最高不超过30万元，有效期为8月30日C.最高不超过20万元，有效期为8月30日D.最高不超过20万元，有效期为9月25日【答案】： D 9、某企业向银行借入一笔资金，年利率12，一年计息4次，则半年的有效利率为( )。A.12.55B.6.09C.6D.12【答案】： B 10、下列关于价值工程的说法，正确的是（ ）。A.以最低的生产成本，使产品具备其所必须具备的功能B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程活动中，表达式V=F/C中的V是指研究对象的交换价值D.价值工程需要将产品的功能定量化【答案】： D 11、
5、（2017年考题）与发行债券相比，发行优先股的特点是（）。A.融资成本较高B.股东拥有公司控制权C.股息不固定D.股利可在税前扣除【答案】： A 12、进行独立型投资方案经济效果评价时，认为方案在经济上可行、能够通过绝对经济效果检验的条件是（）。A.增量投资收益率不小于基准投资收益率B.静态投资回收期不超过基准投资回收期C.投资收益率非负D.增量投资回收期不超过基准投资回收期【答案】： B 13、根据固定资产投资项目资本金制度，作为计算资本金基数的总投资，是指投资项目的（ ）之和。A.建筑工程费用和安装工程费用B.固定资产投资和铺底流动资金C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和
6、工程建设其他费用【答案】： B 14、书面评标报告作出后，中标人应由（）确定。A.评标委员会B.招标人C.招标代理机构D.招标投标管理机构【答案】： B 15、（2015年真题）下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是（ ）。A.制定实施计划时，考虑影响目标实现和计划实施的不利因素B.说明和揭示影响目标实现和计划实施的潜在风险因素C.制定必要的备用方案，以应对可能出现的影响目标实现的情况D.跟踪目标实施情况，发现目标偏离时及时采取纠偏措施【答案】： D 16、下列工程项目目标控制的措施中,属于技术措施的是（ ）。A.充实控制机构,加强相互沟通B.对设计变更方案进行技术经济分析C.通过科
7、学试验确定新材料的适用性D.确定对目标控制有利的承发包模式【答案】： C 17、在建设工程进度控制计划体系中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（）。A.工程项目总进度计划表B.工程年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表【答案】： C 18、根据工程造价咨询单位管理办法，甲级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限为（）年以上。A.15B.12C.10D.8【答案】： A 19、下列关于优先股的表述，正确的是（）。A.优先股有还本期限B.优先股股息浮动C.优先股股东拥有公司的控制权D.优先股股利税
8、后扣除【答案】： D 20、价值工程活动中可用来选择价值工程对象的方法是（ ）A.挣值分析法B.时间序列分析法C.回归分析法D.百分比分析法【答案】： D 21、在评价一个投资方案的经济效果时，利息备付率属于（ ）指标。A.抗风险能力B.财务生存能力C.盈利能力D.偿债能力【答案】： D 22、（2015年考题）根据建筑法,在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）个月内，向发证机关报告。A.1 B.2 C.3 D.6【答案】： A 23、加权评分法主要包括的步骤不正确的是（）。A.确定评价项目B.根据各方案对各评价项目的满足程度进行评分C.计算各方案的价值系数，以较大的
9、为优D.计算各方案的评分权数，以较大的为优【答案】： D 24、（2018年考题）企业从银行借入资金500万元，年利率6%期限1年，按季复利计息，到期还本付息，该项借款的年有效利率是（）。A.6.00%B.6.09%C.6.121%D.6.136%【答案】： D 25、（2020年真题）采用权衡分析法权衡工程系统设置费中各项费用之间的关系时，可采取的措施是（）。A.进行节能设计，减少运行费B.改善设计材质，降低维修频度C.采用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，降低停机损失【答案】： C 26、企业的资本结构是否合理，通常要通过分析（ ）来衡量 。A.融资的每股收益B.经营杠杆系数C.财务
10、杠杆系数D.总务杠杆系数【答案】： A 27、根据国务院关于投资体制改革的决定，对于企业不使用政府资金投资建设的项目，区别不同情况实行（）。A.专家评议制或政府审批制B.核准制或登记备案制C.政府审核制或核准制D.政府审批制或登记备案制【答案】： B 28、现存款1000元，年利率为12%，复利按季计息，第2年年末的本利和为（）。A.1240元B.1254元C.1267元D.1305元【答案】： C 29、设计概算审查的常用方法不包括（ ）A.联合会审法B.概算指标法C.查询核实法D.对比分析法【答案】： B 30、（2017年真题）企业所得税应实行 25%的比例税率。但对于符合条件的小型微利
11、企业，减按（ ）的税率征收企业所得税。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】： D 31、在下列投资方案评价指标中，反映借款偿债能力的指标是（）A.偿债备付率和投资收益率B.利息备付率和偿债备付率C.利息备付率和投资收益率D.内部收益率和借款偿还期【答案】： B 32、根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】： B 33、根据我国现行规定，土地增值税实行（）。A.四级超率累进税率B.差别比例税率C.五级超率累进税率D.定额税率【答案】： A 34、进行方式项目融资时，其融资风险与（ ）有关。A.项目的原始权益人B.
12、项目资产现金收入和项目的原始权益人C.项目资产未来现金收入D.项目资产未来现金收入和项目的原始权益人【答案】： C 35、下列关于价值工程的说法中，正确的是（ ）。A.针对某种产品采用ABC分析法选择价值工程研究对象时，应将成本和数量占比较高的零部件作为价值工程主要研究对象B.价值工程应用对象的功能评价值是指价值工程应用对象的功能重要性系数C.按功能的重要程度不同，产品的功能可分为必要功能和不必要功能D.通过功能分析与整理明确必要功能后的下一步工作是功能评价【答案】： D 36、关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.专业工作队数等于施工过程数B.流水步距等于流水节拍C.
13、施工段之间可能存在空闲时间D.同一施工过程各个施工段的流水节拍相等【答案】： D 37、工程项目的多次计价是一个（）的过程。A.逐步分解和组合，逐步汇总概算造价B.逐步深入和细化，逐步接近实际造价C.逐步分析和测算，逐步确定投资估算D.逐步确定和控制，逐步积累竣工结算价【答案】： B 38、成本加酬金的计价方式根据酬金的计取方式不同，分为四种计价方式，不包括（）。A.浮动酬金B.百分比酬金C.保证最大工程费用加酬金D.目标成本加奖罚【答案】： C 39、（2014年考题）价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V1，则正确的策略是（）。A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成
14、本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平【答案】： B 40、某投保建筑工程一切险（含第三者责任保险）的工程项目，在保险期限内出现如下情况，其中应由保险人负责赔偿损伤的是（ ）。A.两个施工班组的工人打架致伤B.施工单位拆除临边防护未及时恢复导致工人摔伤C.工人上班时间突发疾病死亡D.业主提供的物料因突降冰雹受损【答案】： D 41、AIA系列合同条件的核心是（）。A.通用条件B.专用条件C.协议书D.工程量清单【答案】： A 42、下列关于投资收益率的表述中正确的是（）。A.用投资收益率进行方案评价时，方案可行的条件是投资收益率非负B.鉴于投资收益率主观随意性比较强，以投资
15、收益率指标作为主要的决策依据不太可靠C.总投资收益率是项目达到设计生产能力后正常年份的年净利润与项目总投资的比值D.资本金净利润率是项目达到设计生产能力后正常年份年息税前利润与项目资本金的比值【答案】： B 43、在下列融资方式中，需组建SPV进行运作的融资方式是（）。A.BOT方式和ABS方式B.ABS方式和PFI方式C.BOT方式和TOT方式D.ABS方式和TOT方式【答案】： D 44、与一般 EPC 总承包模式比较，PMC 模式的优势的说法，不正确的是（ ）。A.通过优化设计方案，可实现全寿命期成本最低B.通过选择合适的合同方式，可从整体上为业主节省建设投资C.项目管理承包商会从全寿命
16、期成本最低角度对整个设计方案进行优化D.EPC总承包商可以获得建设投资节约后的奖励【答案】： D 45、关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）。A.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持B.施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，不予支持C.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持D.施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持【答案】： A 46、仲裁裁决被人民法
17、院裁定不予执行的，当事人()。A.只能重新申请仲裁B.只能向人民法院起诉C.必须重新决定解决争议的方式D.可以重新申请仲裁，也可以向人民法院起诉【答案】： D 47、（2018年考题）以产量表示的项目盈亏平衡点与项目投资效果的关系是（）。A.盈亏平衡点越低，项目盈利能力越低B.盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越强C.盈亏平衡点越高，项目风险越小D.盈亏平衡点越高，项目产品单位成本越高【答案】： B 48、名义利率12，每季度复利一次，则实际年利率为（ ）A.12.68B.12.55C.12.49D.12.00【答案】： B 49、（2017年真题）根据标准施工招标文件合同双方发生争议采用争议评审
18、的，除专用合同条款另有约定外，争议评审组应在（ ）内做出书面评审意见。A.收到争议评审申请报告后28天B.收到被申请人答辩报告后28天C.争议调查会结束后14天D.收到合同双方报告后14天【答案】： C 50、工程项目经济评价应遵循的基本原则不包括（）。A.“有无对比”原则B.收益与风险权衡的原则C.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主的原则D.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、根据标准施工招标文件，除专用合同条款另有约定外，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有( )。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地
19、的材料和工程设备的损害C.因工程损害造成的第三者财产损失D.承包人设备的损害E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用【答案】： BC 2、（2021年真题）根据政府采购法和政府采购法实施条例，下列组织机构中，属于使用财政性资金的政府采购人的有（ ）A.国有企业B.集中采购机构C.各级国家机关D.事业单位E.团体组织【答案】： CD 3、根据价格法，在制定关系群众切身利益的（），政府应当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格【答案】： ABC 4、（2019年真题）根据下列行为中，属于招标人与投
20、标人串通的有（ ）。A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘【答案】： ABD 5、下列实物项目中，可投保建筑工程一切险的有（ ）。A.工地内现成的建筑物B.业主采购并已运抵工地范围内的材料C.工地范围内施工用的推土机D.工地范围内施工用的规范、文件E.工程设计文件及有关批复文件【答案】： ABC 6、(2014年)根据招标投标法实施条例，评标委员会应当否决投标的情形有（ ）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位负责人签字C.投资报价低于招标控制价D.投标联合体没有
21、提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件【答案】： BD 7、下列关于盈亏平衡分析的有关表述中，正确的是（ ）。A.盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越强B.盈亏平衡分析揭示了有效控制风险的途径C.盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源D.盈亏平衡分析可分为单因素盈亏分析和多因素盈亏平衡分析E.生产量等于销售量是线性盈亏平衡分析的前提条件【答案】： C 8、根据建设工程安全生产管理条例下列安全生产责任中,属于建设单位安全责任的有（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程,提出保障施工作业人员安全的措
22、施建议C.拆除工程施工前,将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度,制定安全生产规章制度和操作规程E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果【答案】： AC 9、根据政府釆购法实施条例，下列说法正确的是（ ）A.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%B.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%C.履约保证金的数额不得超过采购项目预算金额的10%D.投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%E.投标保证金不得超过政府采购合同金额的2%【答案】： AD 10、应用价值工程，对所提出的替代方案进行定性方
23、法有（ ）。A.优缺点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法【答案】： AB 11、下列工程项目策划内容中，属于工程项目构思策划的有（）。A.工程项目组织系统B.工程项目系统构成C.工程项目建设水准D.工程项目建设规模E.工程项目融资方案【答案】： BCD 12、（2018年考题）关于项目财务内部收益率的说法,正确的有（）。A.内部收益率不是初始投资在整个计算期内的盈利率B.计算内部收益率需要事先确定基准收益C.内部收益率是使项目财务净现值为零的收益率D.内部收益率的评价准则是IRR0时方案可行E.内部收益率是项目初始投资在寿命期内的收益率【答案】： AC 13、(201
24、5年)根据标准施工招标文件中的合同条款，签约合同价包含的内容有( )。A.变更价款B.暂列金额C.索赔费用D.结算价款E.暂估价【答案】： B 14、投资者自行测定完全由自有资金投资的技术方案的最低可接受财务收益率时，应考虑的因素有（ ）。A.沉没成本B.机会成本C.资金成本D.通货膨胀E.投资风险【答案】： BCD 15、(2013年)根据招投标法实施条例，下列关于招投标的说法，正确的有()。A.采购人依法装修自行建设、生产的项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标C.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异
25、议的，应当在投标截止时间10日前提出E.招标人采用资格后审办法的，应当在开标后15日内由评标委员会公布审查结果【答案】： ACD 16、（2020年真题）关于融资租赁方式及其特点的说法，正确的有（）。A.由承租人选定所需设备B.由出租人购置所需设备C.由出租人计提固定资产折旧D.租赁期满后出租人收回设备所有权E.租金包括租赁设备的成本、利息及手续费【答案】： AB 17、某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）0，进度偏差（SV）已完工程计划费用C.拟完工程计划费用已完工程实际费用D.已完工程实际进度超前E.拟完工程计划费用已完工程计划费用【答案】： B 18、（2014年考题）按工
26、程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费用可直接分解到各个工程分项的费用有（）A.企业管理费B.临时设施费C.材料费D.施工机具使用费E.职工养老保险费【答案】： CD 19、(2009年)根据民法典，效力待定合同包括()的合同。A.损害集体利益B.无代理权人以他人名义订立C.一方以胁迫手段订立D.无处分权的人处分他人财产E.损害社会公共利益【答案】： BD 20、(2010年)下列项目中，适合以PFI典型模式实施的有()。A.向公共部门出售服务的项目B.私营企业与公共部门合资经营的项目C.在经济上自立的项目D.由政府部门掌握项目经营权的项目E.由私营企业承担全部经营风险的项目【答
27、案】： ABC 21、关于利率高低影响因素的说法，正确的有（ ）。A.通常情况下，利率的最高界限是社会平均利润率B.借出资本所承担的风险越大，利率越低C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高D.社会平均利润率不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升E.借出资本期限越长，利率越高【答案】： AC 22、（2016年考题）价值工程活动中，用来确定产品功能评价值的方法有（）。A.环比评分法B.替代评分法C.强制平分法D.逻辑评分法E.循环评分法【答案】： ACD 23、下列关于 NPV 指标的说明，正确的是（ ）。 A.NPV指标能够直接以货币额表示项目的盈利水平B.在互斥方案评价时，必须考
28、虑互斥方案的寿命C.NPV指标的计算只与项目的现金流量有关D.NPV指标不能反映单位投资的使用效率E.NPV指标不能直接说明在项目运营期间各年的经营成果【答案】： ABD 24、与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（）。A.信用结构多样化 B.融资成本较高 C.可以利用税务优势 D.风险种类少 E.属于公司负债型融资【答案】： ABC 25、ABS与BOT相比，其特点是( )。A.操作复杂，难度大B.项目的所有权、运营权在特许期内属于项目公司C.极大地分散了投资风险D.在债券的发行期间，项目的资产所有权虽然归SPV所有，但项目的经营决策权依然归原始权益人所有E.有利于引进先进的管理方式【答案
29、】： CD 26、应用价值工程时，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法【答案】： CD 27、(2013年)工程网络计划中，关键工作是指()的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小E.开始接节点和完成点均为关键节点【答案】： BD 28、合同计价方式中施工承包单位基本没有的风险方式是（）A.总价合同B.单价合同C.百分比酬金D.固定酬金E.目标成本加奖罚【答案】： CD 29、(2014年)根据注册造价工程师管理办法，注册造价工程师的执业范围有（ ）。A.
30、工程概算的审核和批准B.工程量清单的编制和审核C.工程合同价款的变更和调整D.工程索赔费用的分析和计算E.工程经济纠纷的调解和裁定【答案】： BCD 30、（2015年真题）根据招标投标法实施条例，视为投标人相互串通投标的情形有（ ）。A.投标人之间协商投标报价B.不同投标人委托同一单位办理投标事宜C.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人E.投标人之间约定中标人【答案】： BCD 31、（2017年考题）与传统融资方式相比较,项目融资的特点有（）。A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可以利用税务优势D.风险种类少E.属于公司负债性融资【
31、答案】： ABC 32、根据民法典，下列各类合同中，属于无效合同的有（ ）。A.恶意串通损害第三人利益的合同B.一方以欺诈手段订立的合同C.一方乘人之危订立的合同D.损害社会公共利益的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】： AD 33、在成本分析的方法中，常用的比率法包括（）。A.相关比率法B.构成比率法C.动态比率法D.静态比率法E.替换比率法【答案】： ABC 34、下列情形中，可构成缔约过失责任的是（ ）。 A.因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失B.当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失C.合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行
32、，造成对方损失D.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失E.假借订立合同，恶意进行磋商【答案】： B 35、组织建设工程流水施工时，划分施工段的原则有（ ）。A.同一专业工作队在各个施工段上的劳动量相差幅度尽量要大B.施工段的数量应尽可能多C.每个施工段内要有足够的工作面D.施工段的界限应尽可能与结构界限相吻合E.多层建筑物应只能分施工段不能分施工层【答案】： CD 36、(2014年)按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，建筑安装工程费中可直接分解到各个工程分项的费用有（ ）。A.企业管理费B.临时设施费C.材料费D.施工机具使用费E.职工养老保险费【答案】： CD 37、（2017
33、年真题）根据建筑工程施工质量验收统一标准，下列工程中，属于分部工程的有（ ）。A.砌体结构工程B.智能建筑工程C.建筑节能工程D.土方回填工程E.装饰装修工程【答案】： BC 38、工程计价的依据有多种不同类型，其中设备单价的计算依据有（ ）。A.设备原价B.投资估算指标C.设备运杂费D.进口设备关税E.概算定额【答案】： ACD 39、（2013年考题）下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（）。A.内部收益率B.利息备付率C.投资收益率D.资产负债率E.净现值率【答案】： BCD 40、根据合同法，可变更或可撤销合同是指（）的和合同。A.恶意串通损害国家利益 B.恶意串通损害
34、集体利益 C.因重大误解订立 D.因重大过失造成对方财产损失 E.订立合同时显示公平【答案】： C 41、（2013年考题）非节奏流水施工的特点有（）。A.各施工段的流水节拍均相等B.相邻施工过程的流水步距不尽相等C.专业工作队数等于施工过程数D.施工段之间可能有空闲时间E.有的专业工作队不能连续作业【答案】： BCD 42、根据标准施工招标文件，下列工作属于发包人应承担的义务是（ ）。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.委托监理人发出开工通知C.提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料D.负责施工场地周边环境与生态的保护E.避免施工对公众与他人的利益造成损害【答案】： ABC 43
35、、价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有()。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案评价E.方案审批【答案】： BC 44、工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（ ）。 A.工程总成本最低时的最优工期安排B.资源均衡使用条件下最低成本的计划安排C.工程总成本固定条件下的最短工期安排D.工期最短条件下的最低工程总成本安排E.按要求工期寻求最低成本的计划安排【答案】： A 45、（2016年真题）建设单位在办理工程质量监督注册手续时需提供的资料有（ ）。A.中标通知书B.施工进度计划C.施工方案D.施工组织设计E.监理规划【答案】： AD 46、根据标准施工招标文件，合同双方对开工
36、日期有争议的，可以按照（）规定来确定。A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.以监理工程师确定的开工日期为准E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期【答案】： ABC 47、（2018年真题）采用总投资收益率指标进行项目经济评价的不足有（）。A.不能用于同行业同类项目经济效果比较B.不能反映项目投资效果的优势C.没有考虑投资收益的时间因素D.正常生产年份的选择带有较大的不确定性E.指标的计算过于复杂和繁琐【答案】： CD 48、在财务分析的项目投资现金流量表中,属于现金流出构成内容的有（ ）。A.建设投资B.总成本费用C.动资金D.所得税E.销售税金及附加【答案】： AC 49、(2010年)下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中正确的有()。A.投资收益率指标计算的主观随意性强B.投资回收期从建设开始年算起C.投资回收期指标不能反映投资回收之后的情况D.利息备付率和偿债备付率应分月计算E.净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同结论【答案】： AC 50、（2017年真题）为有效控制工程造价，应将工程造价管理的重点放在（ ）阶段。A.施工招标B.施工C.策划决策D.设计E.竣工验收【答案】： CD