最新一级造价师之建设工程计价题库完整版（完整版）.docx

《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版（完整版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新一级造价师之建设工程计价题库完整版（完整版）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、最新一级造价师之建设工程计价题库完整版（完整版）第一部分 单选题(50题)1、下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（ ）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】： A 2、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】： A 3、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（ ）。A.50%70%

2、B.70%90%C.70%D.75%90%【答案】： B 4、（2021年真题）“标高金”组成（ ）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费【答案】： A 5、概算定额与预算定额的表述正确的是（ ）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】： D 6、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是（）。A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】： A 7、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的

3、是（ ）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42 天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】： C 8、某建设项目由A、B两车间组成，其中A车间的建筑工程费6000万元，安装工程费2000万元，需安装设备费2400万元;B车间建筑工程费2000万元，安装工程费1000万元，需安装设备费用1200万元;该建设项目的土地征用费2000万元，则A车间应分摊的土地征用费是（ ）万元A.1500.00

4、B.1454.55C.1424.66D.1090.91【答案】： A 9、关于经济费用效益分析中转移支付处理的说法，正确的是()。A.对增加供给满足国内市场供应的产出品，流转税不应剔除B.对顶替原有市场供应的产出品，流转税不应剔除C.对用新增供应来满足项目的投人品，流转税不应剔除D.对挤占原有用户需求来满足项目的投人品，应剔除流转税【答案】： A 10、耕地征用补偿费通常按该耕地被征用前三年平均年产值的()倍进行补偿。A.46B.610C.713D.816【答案】： B 11、国内生产某台非标准设备需材料费18 万元，加工费2 万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4 万元，利

5、润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】： D 12、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。 A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、风险费用B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】： C 13、正确估算和有效控制工程造价的前提是（ ）。A.可行性研究报告B.正确的决策C.正确的设计D.充分的技术经济论证【答案】： B 14、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷

6、款，第一年贷款600万元，第二年贷款800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。A.260B.486.6C.346.3D.680.0【答案】： C 15、关于工程造价指数，下列说法正确的是（ ）。A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来表示【答案】： B 16、关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是()。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济

7、合理【答案】： B 17、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】： C 18、根据建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。 A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】： D 19、根据建设工程造

8、价咨询规范（GB/T510952015）的规定，清标的时间选择是（）。A.开标后且评标前B.与评标同时进行C.开标前D.选定中标候选人之后【答案】： A 20、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（ ） 。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+消费税【答案】： D 21、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的

9、养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费【答案】： C 22、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（ ）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】： A 23、根据标准施工招标文件（2007 年版）通用合同条款，承包人可以同时获得费用和利润补偿的索赔事件是（ ）。A.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复B.工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行C.因不可抗力停工期间应监理人要求照管、清理、修复工程D.基准日后法律的变化【答案】： A 24

10、、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A. 单项工程竣工验收B. 分部工程竣工验收C. 分项工程竣工验收D. 单位工程竣工验收【答案】： B 25、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（ ）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】： C 26、（2021年真题）根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程

11、的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】： C 27、根据现行标准施工招标文件，下列已完工程，发包人应予计量的是（ ）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】： C 28、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用农民工修建的乡村公路工程B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】： B 29、对投标人而言，下列可适当降低报价的情形是（ ）。A.总价低的小工程 B.

12、施工条件好的工程C.投标人专业声望较髙的工程 D.不M承揽又不方便不投标的工程【答案】： B 30、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】： A 31、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3%，则该建设项目建设单位管理费为（ ）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】： A 32、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()A.投标期间开支的费用B.上级单位管理费C.保险费D.临时设施费【答案】： B 33、在拟定常

13、规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（ ）。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】： C 34、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】： C 35、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。 A.按照机械设备

14、台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】： C 36、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C.72D.96【答案】： B 37、下列工作内容属于实物量法但不属于工料单价法的是（ ）。A.列项并计算工程量B.套用预算定额（或企业定额），计算人工、材料、机具台班消耗量C.套用定额单价，计算直接费并汇总D.计算其他各项费用【答案】： B 38、建设工程造价综合指数的计算方法（ ）。A.报告期与基准期建设工程造价的比值计算B.报告期与基期各类单

15、项工程造价指数之和的比值计算C.用同期各类单项工程造价指数汇总计算D.用同期各类单项工程造价指数加权汇总计算【答案】： D 39、根据房屋建筑与装饰工程量计算规范，可精确计量的措施项目包括（ ）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费【答案】： D 40、根据FIDIC施工合同条件（1999 年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的必要条件是（ ）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到

16、损失【答案】： B 41、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】： D 42、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付 证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序棑列正确的是（）A.B.C.D.【答案】： A 43、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B

17、.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】： C 44、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】： B 45、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材

18、料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标【答案】： B 46、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33【答案】： B 47、（2021年真题）工程总承包人在投标报价中考虑的“标高金”由（ ）组成。A.管理费和风险费B.利润和风险费C.利调和管理费D.利润、管理费和风险费【答案】： D 48、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案

19、】： D 49、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计人和分摊进单价，而需单独列项的是()。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金【答案】： A 50、关于工业项目建设地点的选择，下列说法正确的是（）。 A.应远离其他工业项目，减少环境保护费用B.应远离铁路、公路、水路，减少运营干扰C.应靠近城镇和居民密集区，减少生活设施费D.应少占耕地，降低土地补偿费用【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、 某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元台班，租赁费100元天，人工工资为50元工日，窝工补贴20元工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30。

20、在施工过程中，发生了如下事件：遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有()。A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元E.承包人可得的总索赔费用为2500元【答案】： CD 2、下列概算编制方法中，属于设备安装工程概算的编制方法的是（）。 A.预算单价法B.扩大单价法C.概算定额法

21、D.综合吨位指标法E.设备价值百分比法【答案】： ABD 3、以下各类时间中适合用测时法来研究的是（ ）。A.基本工作时间B.不可避免中断时间C.循环组成部分工作时间消耗D.工人休息E.准备与结束【答案】： ABC 4、下列费用项目，属于施工仪器仪表台班单价组成内容的有（ ）。A.折旧费B.安拆费C.检测软件相关费用D.校验费E.燃料费【答案】： AD 5、下列各项税金中，属于建筑安装工程费企业管理费中税金的是（ ）。A.消费税B.城市维护建设税C.教育费附加D.地方教育附加E.增值税【答案】： BCD 6、优化设计可产生的直接效益有（ ）。A.降低设计成本 B.降低工程造价C.缩短建设工期

22、D.提高工程质量E.减少安全隐患【答案】： BCD 7、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于投标文件措施项目计价表的 编制，下列说法正确的有（）。 A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目清单与计价表D.总价措施项目的内容确定与招标人提供的措施项目清单无关E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关【答案】： AC 8、下列关于建设项目竣工财务决算审批表的说法，正确的是（）。A. 小、中、大型项目均按同种要求填报此表B. “建设性质”按照新建、改建、扩建等

23、分类填列C. “主管部门”指建设单位的主管部门D. 部分建设项目不须经过开户银行签署意见后再进行报批E. 已具备竣工验收条件的项目三个月内不办理竣工验收等手续，视同项目已正式投产【答案】： ABC 9、（2017年真题）发包人对工程质量有异议，竣工结算仍应按合同约定办理的情形有（）。A.工程已竣工验收的B.工程已竣工未验收，但实际投入使用的C.工程已竣工未验收，且未实际投入使用的D.工程停建，对无质量争议的部分E.工程停建，对有质量争议的部分【答案】： ABD 10、措施项目清单的编制依据有（ ）。A.施工现场情况B.工程特点C.施工承包合同D.常规施工方案E.建设工程设计文件【答案】： AB

24、D 11、通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/mA.基本工作时间为0.750工日/mB.工序作业时间为0.815工日/mC.辅助工作时间为0.060工日/mD.规范时间为0.122工日/m【答案】： AB 12、设备购置费应包括（ ）。A.原价B.运杂费C.采购保管费D.单体试车费E.办公和生活家具购置费【答案】： AB 13、（2012年真题）关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（）。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E.结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 14

25、、下列施工工作时间分类选项中，属于工人有效工作时间的有()。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束工作时间E:不可避免的中断时间【答案】： ACD 15、国产非标准设备原价的计算方法有（）。 A.分部组合估价法B.生产费用综合法C.成本计算估价法D.定额估价法E.系列设备插入估价法【答案】： ACD 16、索赔费用的计算方法通常有()A.实际费用法B.定额计算法C.总费用法D.工程量清单计算法E.修正的总费用法【答案】： AC 17、工程量清单计价的作用主要表现为()A.提供一个平等的竞争条件B.满足市场经济条件下竞争的需要C.有利于提高工程计价效率，能真正实现快速报价D.

26、有利于工程款的拨付和工程造价的最终结算E.有利于承包方对工程款的控制【答案】： ABCD 18、（2017年真题）根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目中，属于建筑安装工程企业管理费的有（）。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加费E.劳动保险费【答案】： BD 19、根据我国标准施工招标文件，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得 到工期补偿的事件有（）。 A.法律变化引起的价格调整B.因发包人的原因导致工程试运行失败C.工程移交后因发包人原因出现新的缺陷或损坏的修复D.承包人遇到不利物质条件E.承包人提前竣工【答案】： BC 20、

27、关于预算定额编制的说法，正确的有()。A.预算定额的计量单位一般按工序或施工工程确定B.在综合施工定额的过程中要增加两种定额间的水平差C.人工工日消耗量等于基本用工、辅助用工和人工幅度差之和D.材料消耗量包含净用量和以净用量为基数计算的损耗量E:以小组产量计算机械台班产量的，不再计算机械幅度差【答案】： BD 21、关于招标工程量清单的编制，下列表述中正确的是（）。A.招标工程量清单编制的编制依据包括投标人拟定的施工组织设计或施工方案B.招标工程量清单应由具有编制能力的招标人编制C.采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分D.招标工程量清单的准确性和完整性由招标人负责E

28、.招标人编制的招标工程量清单也是一种已标价工程量清单【答案】： CD 22、下列建设用地取得费用中，属于征地补偿费的有（）。 A.土地补偿费B.安置补助费C.拆迁补偿费D.土地管理费E.土地转让金【答案】： ABD 23、下列关于计时观察法描述正确的有（）。 A.测时法是一种可用于研究各种性质工作时间消耗的计时观察法B.接续法是计时观察法中精确度最高的一种测时法C.写实记录法可以获得分析工作时间消耗和制定定额所必需的全部资料D.通过写实记录法可以查明工时损失量和引起工时损失的原因E.工作日写实法是一种研究整个工作班内的各种工时消耗的方法【答案】： BC 24、为保证写实记录法数据的可靠性，写实

29、记录延续时间的确定，应满足的要求有()。A.算术平均值精确度B.被测定个人或小组的最低数量C.测定的数列的稳定系数D.测定总延续时间的最小值E:测定完成产品的最低次数【答案】： BD 25、 当编制招标工程量清单时，需要合理考虑施工顺序，通常需要考虑的内容包括()。A.施工进度计划要满足合同对工期的要求B.各分部分项工程之间的关系C.当地的气候条件和水文要求D.现场的平面布置及各种技术措施E.施工方法和施工机械的要求【答案】： BC 26、计时观察法测定定额，下列表述正确的有（）。 A.计时观察法能为进一步挖掘生产潜力提供技术依据B.计时观察前需选定的正常施工条件中包括了对工人技术等级的选定C

30、.测时法主要用来测定定时重复的循环工作的工时消耗D.写实记录法是研究整个工作班内各种工时消耗的方法E.工作日写实法可以用于检查定额的执行情况【答案】： ABC 27、根据标准施工招标文件的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有()。A.基准日后法律的变化B.施工中发现文物、古迹C.发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格D.施工中遇到不利的物质条件E:发包人更换其提供的不合格材料、工程设备【答案】： BD 28、（2019年真题）下列费用项目，属于征地补偿费的有（）。A.拆迁补偿金B.安置补助费C.地上附着物补偿费D.迁移补偿费E.耕地开垦费【答案】： BC 29、由于发包人原因导

31、致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。 A.合同百分比法B.现场统计法C.原始估价法D.历史数据法E.平均成本法【答案】： ACD 30、影响定额动态人工日工资单价的因素包括()。A.人工日工资单价的组成内容B.社会工资差额C.劳动力市场供需变化D.社会最低工资水平E:政府推行的社会保障与福利政策【答案】： AC 31、下列有关概算定额与概算指标关系的表述中，正确的是（ ）。A.概算定额以单位工程为对象，概算指标以单项工程为对象B.概算定额以预算定额为基础，概算指标主要来自各种预算和结算资料C.概算定额适用于初步设计阶段，概算指标不适用于初步设计阶段

32、D.概算指标比概算定额更加综合与扩大E.概算定额是编制概算指标的依据【答案】： BD 32、在建筑设计评价中，确定多层厂房经济层数的主要因素包括（ ）。A.厂房的层高和净高 B.厂房的宽度和长度C.厂房展开面积的大小 D.厂房柱网布置的合理性E.厂房结构选择的合理性【答案】： BC 33、建设项目或单项工程造价指数的计算式中包含有（）。A.各类单项价格指数 B.设备、工器具价格指数C.建筑安装工程造价指数 D.工程建设其他费用指数E.各类单位工程价格指数【答案】： BCD 34、下列选项中，正确描述文明施工与环境保护具体要求的是（）。A.施工现场办公、生活区和作业区分开设置B.现场采用封闭围挡

33、，高度不小于1.8mC.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾和生活垃圾应分类存放D.施工现场保护零线的重复接地应不少于3处E.楼梯边应设高1. 2m的定型化、工具化、标准化的防护栏杆【答案】： BC 35、下列各项中属于材料单价中材料运杂费的是（ ）。A.调车和驳船费B.装卸费C.运输损耗D.采购费E.运输费【答案】： AB 36、下列关于现场签证的说法，正确的有（ ）。A.施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场签证B.施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证C.承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证D.施工中合同工程内容与发包人要求不一致时，承包商可提出现场签证E.现场签证

34、工作完成7天后，承包人按现场签证内容计算价款，确认后作为增加合同价款【答案】： ACD 37、工程造价咨询人在进行工程造价鉴定时，应自行收集而非由委托人提供的鉴定资料有（ ）。A.适用于鉴定项目的规章、规范性文件B.鉴定项目同期同类型工程的技术经济指标C.鉴定项目施工过程中的施工组织、质量、工期等工程资料D.鉴定项目的施工合同及补充协议E.鉴定项目所涉及实物标的的现场勘验资料【答案】： AB 38、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，关于分部分项工程量清单的编制，下列说法正确的有（ ）。A.以重量计算的项目，其计量单位应为吨或千克B.以吨为计量单位时，其计算结果应保留三位

35、小数C.以立方米为计量单位时，其计算结果应保留三位小数D.以千克为计量单位时，其计算结果应保留一位小数E.以“个”、“项”为单位的，应取整数【答案】： AB 39、关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大，单位造价越高B.流通空间的减少，可相应地降低造价C.层数越多，则单位造价越低D.房屋长度越大，则单位造价越低E:结构面积系数越小，设计方案越经济【答案】： AB 40、根据建设工程工程量清单计价规范GB 50500-2013，在其他项目清单中，应由投标人自主确定价格的有（）。A.暂列金额B.专业工程暂估价C.材料暂估单价D.计日工单价E.总承包服务费【答案】

36、： D 41、（2021年真题）根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的是（ ）。A.工地转移费B.工具用具使用费C.仪器仪表使用费D.检验试验费E.材料采购与保管费【答案】： ABD 42、关于工程造价指数，下列说法中正确的有（）。A.工程造价指数可以反映建筑市场的供求关系B.工程造价指数可以反映报告期与基期相比的价格变动趋势C.建筑安装工程造价指数是一种单项指数D.设备、工器具价格指数是一种数量指标指数E.单项工程造价指数一般用于平均数指数的形式表示【答案】： AB 43、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有（

37、）。A.本周期已完成单价项目的金额B.本周期应支付的总价项目的金额C.本周期应扣回的预付款D.本周期应支付的安全文明施工费E.本周期完成的计日工价款【答案】： ABD 44、（2019年考题）在工程量清单编制中，施工组织设计、施工范围和验收规范可以用于确定（ ）。A.项目名称B.项目编码C.项目特征D.计量单位E.工程数量【答案】： AC 45、下列工程项目中，必须采用工程量清单计价的有()。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.国有资金投资总额占50%以上的项目D.使用国家政策性货款的项目E:使用国际金融机构货款的项目【答案】： ABCD 46、根据建设工程工程

38、量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程变更价款的调整方法， 下列说法中正确的有（）。 A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有适用或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 47、土地使用权的取得方式影响竣工结算新增资产的核定，下列土地使用权的计价应作为无

39、形资产核算的有（ ）。A.通过支付土地出让金取得的土地使用权B.通过行政划拨取得的土地使用权C.通过有偿转让取得的出让土地使用权D.已补交土地出让价款，作价入股的土地使用权E.租借房屋的土地使用权【答案】： ACD 48、关于投资估算指标，下列说法正确的有（ ）。A.以独立的建设项目、单项工程或单位工程为对象B.费用和消粍量指标主要来自概算指标C.一般分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标三个层次D.单项工程指标一般以单位生产能力投资表示E.建设项目综合指标表示的是建设项目的静态投资指标【答案】： ACD 49、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，关于工程变更

40、价款的调整方法，下列说法中正确的有（ ）。A.工程变更导致已标价工程量清单项目的工程量变化小于15%，仍采用原价格B.已标价的工程量清单中没有相同或类似的工程变更项目，由发包人提出变更工程项目的总价和单价C.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目并依据国家或省级、行业建设主管部门的规定进行调整D.采用单价方式计算的措施费，按照分部分项工程费的调整方法确定变更单价E.按系数计算的措施项目费均应按照实际发生变化的措施项目调整，系数不得浮动【答案】： ACD 50、经初步评审后，评标委员会否决投标人投标的情形包括（ ）。A.投标联合体没有提交共同投标协议B.招标文件要求提交备选投标方案时，投标人可以提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件 D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应E.投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价【答案】： ACD