《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库大全加精品答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库大全加精品答案.docx（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库题库大全加精品答案第一部分 单选题(50题)1、不管采用哪种工程设计管理方式，最终决策人和最终风险承担人都是( )。A.施工总承包单位B.设计单位C.使用单位D.建设单位【答案】： D 2、重视通过( )来解决各种争议，是我国民事诉讼中的一个重要原则。A.协商B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】： B 3、工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新技术、新工艺、新设备、新材料的，应由( )进行试验、论证，出具检测报告。A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会B.建设单位选定的检测机构C.国家认可的检测机构D.县级人
2、民政府组织的建设工程技术专家委员会【答案】： C 4、工程质量控制目标是确保工程质量达到( )的质量标准。A.统一规定B.内部协议C.合同标准D.合同约定【答案】： D 5、工程建设风险管理中首要的一步是( )。A.风险估计B.风险评价C.风险决策D.风险识别【答案】： D 6、审查和批准所有承包商、供货商按合同要求提交的各自的总进度计划及年、季、月实施进度计划是( )阶段的进度控制任务。A.工程设计B.招标投标C.实施准备D.实施【答案】： D 7、建设项目出资人为获取未来的预期效益而投入的全部资金资产是( )。A.现金B.建设项目总投资C.有形资产D.无形资产【答案】： B 8、建设项目管
3、理服务采购的评价，一般不以( )为主要评价因素。A.费用报价高低B.服务机构的资质C.服务机构的实力D.服务机构的服务质量【答案】： A 9、对于非肯定型的网络计划，对应于计划评审技术(PERT)，当含有高度的不确定性工作项目时，可采用( )估算各项工作的持续时间。A.定量计算法B.经验估算法C.单一时间估计法D.三时估算法【答案】： D 10、标准施工招标文件适用于一定规模以上，且( )和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。A.勘察B.设计C.安装D.采购【答案】： B 11、建设项目竣工文件包括( )及批复、验收会议文件等。A.竣工验收成功B.竣工结算申请C.竣工验收申请D.竣工日期确
4、立【答案】： C 12、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行( )。A.扩大初步设计B.方案设计C.技术设计D.总体设计【答案】： A 13、建设项目应当自签订对外借款合同( )个工作日内，凭对外借款合同和项目批准文件到外汇管理部门办理外债登记。A.5B.10C.15D.20【答案】： C 14、在项目实施过程中，( )是一项十分重要的生产准备工作，是落实全部生产准备工作的基础。A.生产技术准备B.生产人员准备C.生产物资准备D.外部协作条件准备【答案】： B 15、项目建设( )是项目建设活动的基础和项目管理的依据。A.计划
5、B.决策C.组织D.协调【答案】： A 16、根据国务院关于投资体制改革的决定，对列入政府核准的投资项目目录内的企业投资项目，以及外商投资项目，实行( )。A.核准制B.审批制C.备案制D.报告制【答案】： A 17、建设项目工程保险条款按照适用范围可分为( )。A.建筑工程保险条款和安装工程保险条款B.一切险条款和列明风险条款C.主条款和特别条款D.建筑工程保险条款和列明风险条款【答案】： A 18、在调整工作时间安排的时候，( )首先应该被利用。A.自由时差B.总时差C.持续时间D.关键工作【答案】： A 19、里程碑进度计价支付方式，一般在( )合同中使用，其关键是合同双方确定工程进度款
6、支付的里程碑进度和每个里程碑进度的支付金额和比例。A.纯单价B.可调单价C.固定总价D.成本加酬金【答案】： C 20、建设项目两类危险源中，第二类危险源是( )。A.可能发生意外释放能量的载体或物质B.事故发生的主体C.导致事故的必要条件D.决定事故后果的严重程度【答案】： C 21、建设项目两类危险源中，第二类危险源是( )。A.可能发生意外释放能量的载体或物质B.事故发生的主体C.导致事故的必要条件D.决定事故后果的严重程度【答案】： C 22、下列选项中，( )是完成国家法律法规、行业规范规定的施工阶段基本监理服务内容的酬金。A.施工监理收费基准价B.施工监理收费基价C.施工监理计费额
7、D.施工监理收费调整系数【答案】： B 23、建设项目业主要对项目建设情况进行全面系统总结和自我评价，并以( )形式提出。A.系统评价B.自评报告C.项目报告D.项目总评【答案】： B 24、建设项目单价合同可分为( )。A.综合单价合同和可调单价合同B.工料单价法和综合单价法C.估计工程量单价合同和纯单价合同D.可调单价合同和成本加酬金合同【答案】： C 25、在进行材料采购招标时，对技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用( )进行评标。A.打分法B.记名投票法C.综合评估法D.最低评标价法【答案】： C 26、建设项目工程保险的责任范围包括( )。A.物质损失和意外
8、事故B.物质损失和经济损失C.物质损失和第三者责任D.经济损失和第三者责任【答案】： C 27、建设项目竣工投产或投入使用前，建设单位必须向环境影响评价文件审批部门提交( )，说明环境保护设施运行情况、治理效果、达到标准。A.环境保护设施预验收合格报告B.环境保护设施竣工验收报告C.环境保护设施验收合格证D.环境保护设施预验收合格证【答案】： B 28、项目后评价主要是项目竣工投产( )年后的全面系统评价，具有明显的动态性。A.12B.23C.34D.45【答案】： A 29、下列管理模式中，( )模式一般只适用于建设规模较小、建设周期较短，规模不大、技术不太复杂的建设项目以及高度保密的特殊建
9、设项目。A.自行管理B.分项委托管理C.委托专业机构管理D.代建制【答案】： A 30、当项目进度延误或某个里程碑进度不能按时实现的情况下，为了加快进度，通常的做法是( )。A.将关键工作变为非关键工作B.改变关键线路上各工作之间的先后顺序C.压缩关键线路上有关工作的持续时间D.重新编制网络计划【答案】： C 31、建设单位和施工单位应按照三同时的要求，以( )形式将环保工程设施的施工建设进展情况上报政府环境保护行政主管部门，接受环境保护部门的检查。A.日报B.月报C.季报D.年报【答案】： C 32、在担保有效期内，因承包人不履行合同而导致其履约保函金额被业主索赔提取后，承包人应在( )日内
10、向业主提交同等金额履约保函。A.10B.15C.20D.30【答案】： B 33、对于中度风险而言其控制策略是( )。A.当风险降低后才可继续工作B.在规定期限内实施降低风险的措施C.不增加额外控制措施但需进行监视D.采取应急措施，保证大量资源投入【答案】： B 34、关于职业健康安全和环境管理体系标准的共同点，说法错误的是( )。A.需要满足的对象相同B.管理目标基本一致C.管理原理基本相同D.不规定具体绩效标准【答案】： A 35、公开招标是招标人以( )的方式邀请不特定的法人或者其他组织参加投标的一种方式。A.招标公告B.招标文件C.招标通知D.招标启事【答案】： A 36、单机无负荷试
11、车调试应在调试前( )h将调试内容、时间、地点通知项目业主代表。A.12B.24C.48D.72【答案】： C 37、( )是合同双方转移风险、降低成本的有效手段。A.资金B.保险C.技术D.法律【答案】： B 38、对于工程规模和技术复杂程度大的项目，为保证项目顺利通过正式验收，在验收准备工作基本就绪后，可由( )会同有关部门组成预验收组，进行一次预验。A.上级主管部门或项目业主B.上级主管部门或监理单位C.监理单位D.项目业主或监理单位【答案】： A 39、下列关于工程质量控制方法的表述，不正确的是( )。A.质量控制应以事后控制为主B.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理C.严格执行
12、现场见证取样和送检制度D.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量【答案】： A 40、施工招标，自确定中标人之日起( )日内，招标人向监督部门提交招投标情况书面报告。A.10B.15C.20D.28【答案】： B 41、建设项目业主必须以( )为目标，全面控制项目各阶段的进度。A.建设进程B.竣工时间C.建设收益D.总进度计划【答案】： D 42、内部控制审计，是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价，其主要目的是( )。A.推进建设项目管理的制度化、规范化B.提高建设项目经济效益C.促进建设项目总体目标的实现D.将处理风险的成本降到最低【答案】： A 4
13、3、安全管理主要是预防和控制工作场所内不可接受的( )。A.意外风险B.意外伤害C.不良行为D.损害风险【答案】： D 44、下列关于工程监理与政府质量监督区别的表述，错误的是( )。A.建设工程监理的实施单位是社会化、专业化的监理单位，政府工程质量监督的执行者是政府行政主管部门的专业执行机构B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理，政府质量监督是一种行政管理C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的，政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的D.建设工程监理工作范围一般只限于施工阶段，现行政府工程质量监督一般贯穿项目建设的全过程、全方位【答案】： D 45、尾工工程超过项目投资总概算
14、( )的，不能编制建设项目竣工财务决算。A.5%B.10%C.15%D.20%【答案】： A 46、下列属于建设单位对施工阶段的管理工作的是( )。A.主持召开第一次工地会议B.建立管理工作月报制度，逐月检查进度计划完成情况C.编制工程建设施工的总体进度计划和年度资金使用计划D.审核重要工序、关键部位的施工技术方案【答案】： B 47、取得工程勘察劳务资质的企业，不可以承接( )勘察劳务业务。A.岩土工程治理B.凿井工程C.工程钻探D.海洋工程【答案】： D 48、目前建筑用机器设备的免赔额为保险金额的( )。A.0.5%B.1%C.2%D.5%【答案】： D 49、关于建设单位对施工准备阶段
15、的管理的表述中，错误的是( )。A.办理规划、建设等报建、施工放线测量和工程开工前的各项手续B.审批工程监理单位编制的监理规划和审核项目监理部编制的监理实施细则C.检查工程质量保证体系、安全保证体系的运行情况D.审核工程监理单位审批后上报的承包人的施工组织设计【答案】： C 50、关于合同变更与转让管理的表述，错误的是( )。A.当事人协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更C.债权人转让权利的，无需通知债务人D.债务人将合同的义务部分转移给第三人的，应当经债权人同意【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、与项目建设有关的工程建设其他费用有( )。A.建
16、设管理费B.可行性研究费C.研究试验费D.联合试运转费E.生产准备费【答案】： ABC 2、下列对建设项目业主方的质量监督责任的表述，正确的是( )。A.建设项目业主是工程质量的法定责任人，是建设项目质量管理体系的决策人B.工程监理属于业主方项目管理范畴C.业主方质量监督的重点是质量管理体系D.只有工程监理方承担对建设项目的质量监督责任，建设项目业主不用E.建设项目业主接受工程监理方的委托和授权，承担对项目实施过程和产品质量监督的责任【答案】： ABC 3、全面竣工验收分为( )等步骤。A.验收准备B.预验收C.正式验收D.档案移交E.办理资产移交手续【答案】： ABC 4、关于建设用地管理规
17、定的表述，正确的是( )。A.建设项目在办理备案后，建设单位应将批准文件向省人民政府国土资源管理部门提出建设用地申请B.建设项目应缴纳新增建设用地有偿使用费C.建设用地实行预审管理D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位提出建设用地预审申请报告E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地【答案】： BCD 5、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有( )。A.施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工B.为了保证工程质量而需要进行停工处理C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D.承包单位未经许可擅自施工，或拒绝项目监理机构管理E.发生了必须暂时停止施工的
18、紧急事件【答案】： BCD 6、建设项目工程设计直接管理模式的特点是( )。A.建设项目业主具有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求，专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性C.建设项目业主和设计单位没有合同关系，由项目管理公司独立负责组织完成工程设计或通过设计招标选择设计单位承担工程设计D.建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理E.建设项目业主自己组建工程设计管理机构，不易发挥设计单位系统分析综合比选的作用【答案】： AD 7、工程建设过程中出现( )情况的，建设单位应及时报告上级主管部门。A
19、.较大金额索赔B.审计发现的重大违纪问题C.配套资金严重不到位D.建筑材料质量严重不合格E.一次性金额较大的资金使用或者在短期内累计较大的资金使用【答案】： ABC 8、在工程建设过程中的( )，可作为建筑工程项目保险的保险标的。A.建筑用机器、设备及有关装置B.工程所有人所提供的物料及项目C.安装工程项目D.土木建筑工程项目E.工地内已有的建筑物【答案】： ABC 9、下列与建设项目内部控制要求相符的是( )。A.内部控制目标要同建设项目总体目标保持一致B.内部控制要贯穿项目建设全过程，覆盖全部业务和事项C.内部控制，要合理分解项目建设的目标和过程D.内部控制的政策和程序不能随意变化E.建设
20、单位的内部控制要与各参与方内部控制相容【答案】： ABC 10、工程建设过程中出现( )情况的，建设单位应及时报告上级主管部门。A.较大金额索赔B.审计发现的重大违纪问题C.配套资金严重不到位D.建筑材料质量严重不合格E.一次性金额较大的资金使用或者在短期内累计较大的资金使用【答案】： ABC 11、税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价的( )。A.营业税B.企业管理费C.城市维护建设税D.间接费E.教育费附加【答案】： AC 12、工程地质初步勘察的应进行的基本工作有( )。A.初步查明地质、构造、岩石和土壤的物理力学性质B.提供不良地质问题防治工程所需的计算参数及资料C.查明地下水
21、的埋藏条件和侵蚀、渗透性、水位变化幅度及规律D.查明场地不良地质现象的成因、分布范围、对场地稳定性的影响程度E.对设计烈度为7度及7度以上的建筑物，应制定场地和地基的地震效应【答案】： AD 13、下列属于竣工决算控制内容的是( )。A.竣工清理制度B.竣工决算编制制度C.决算审计制度D.竣工核算制度E.基建结余资金的控制【答案】： ABC 14、按照标准条件的规定，监理工作内容可分为( )。A.正常的监理工作B.阶段性的监理工作C.附加的监理工作D.全过程的监理工作E.额外的监理【答案】： AC 15、建设项目建设单位资金使用管理的基本原则是( )。A.建设项目控制原则B.质量管理原则C.效
22、益原则D.分级管理、分级负责原则E.专款专用原则【答案】： CD 16、下列关于里程碑计划特点的说法，正确的是( )。A.不允许有任何推迟B.允许推迟时间C.把关键工作的开始时间定在里程碑计划的关键事件处D.把关键工作的完成时间截止在里程碑计划的关键事件处E.采取一切措施确保在里程碑计划所标示的时间内完成各项预定的关键环节【答案】： AD 17、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大，一般可分为( )等。A.主要材料B.地方材料C.辅助材料D.备品备件E.特殊材料【答案】： ACD 18、建设项目财务管理的基本职能包括( )。A.财务预测B.财务需求C.财务预算D.财务控制和财务报告E
23、.财务决策【答案】： ACD 19、项目监理机构在审查工程延期时，应依( )确定批准工程延期的时间。A.施工合同中有关工程延期的约定B.工期拖延和影响工期事件的事实和程度C.影响工期事件对工期影响的量化程度D.相关的法律、行政法规E.工程建设的实际情况【答案】： ABC 20、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 21、建设项目招标投标中的招标人指的是( )。A.承包商B.业主C.发包人D.服务商E.采购人【答
24、案】： BC 22、为了保证( )原则得到体现，我国有关招标投标的法律法规对招标方和投标方的行为作出了规范性约束。A.自愿B.公开C.公平D.公正E.诚实信用【答案】： BCD 23、从建设项目筹资的实践来看，普遍采用的担保方式是( )。A.留置B.抵押C.保证D.定金E.质押【答案】： BC 24、下列属于建设项目施工准备阶段的监理工作的是( )。A.监理人员参加由建设项目业主组织的工程设计交底会B.审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主C.审查工程承包单位现场管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，并予以确认D.审查工程分包单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证E
25、.对建设项目工程实施全过程质量控制，并以事前控制为重点【答案】： ABCD 25、在建设项目质量管理过程中，应遵循的原则包括( )。A.坚持统筹兼顾，质量第一的原则B.坚持以人为核心的原则C.坚持以预防为主的原则D.坚持质量标准的原则E.坚持全过程管理的原则【答案】： ABCD 26、关于投标人编制投标文件的合理时间，表述正确的是( )。A.依法必须进行勘察设计招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于15日B.建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不少于20日C.大型公共建筑工程概念性方案设计投标文件编制一般不多于40日D.建筑工程实施性方案设计投标文件
26、编制一般不少于45日E.招标文件中规定的编制时间不符合要求的，建设主管部门对招标文件不予备案【答案】： BD 27、试生产考核的内容主要包括( )。A.产品质量B.装置生产能力C.单位产品消耗定额D.生产成本E.岗位人员的反应能力【答案】： ABCD 28、建设项目进度控制的特点是( )。A.动态性B.静态性C.创造性D.阶段性E.复杂性【答案】： ACD 29、建设项目安全措施的重点是( )。A.防高空坠落B.防放射性照射C.防坍塌D.防危险品污染E.防机械伤害【答案】： AC 30、资金使用计划可以按( )编制。A.项目B.过程C.规模D.进度E.费用【答案】： ABD 31、建设项目总结
27、评价中效果和效益评价的主要内容是( )。A.社会效益评价B.技术水平评价C.财务经济效益评价D.经营管理评价E.环境效益评价【答案】： BCD 32、施工监理收费标准的调整系数包括( )。A.专业调整系数B.工程工作量差异调整系数C.工程复杂程度调整系数D.专项调整系数E.附加调整系数【答案】： AC 33、根据建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)规定，建设工程施工质量不符合要求时的处理正确的是( )。A.经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可按技术处理方案和协商文件
28、进行验收C.经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收D.通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收E.经返修或加固的单项工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，应予以验收【答案】： ACD 34、工程设计管理的目的是( )。A.安全可靠性B.适用性和经济性C.收益性和效益性D.保障建设项目质量、进度和投资三大控制目标的实现E.规范性和技术性【答案】： ABD 35、建设项目投资控制的基本方法是( )。A.程序控制法B.关键线路控制法C.分阶段控制法D.要素控制法E.计划评审控制法【答案】： CD 36、工程监理与政府质量监督的区别有( )。
29、A.前者为社会监理行为，后者为政府监督行为B.政府质量监督是一种行政管理C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的，政府工程质量监督则依法进行并具有强制性D.建设工程监理工作范围是由委托监理合同决定的，其活动可以贯穿项目建设的全过程，全方位。现行政府工程质量监督，一般只限于施工阶段的质量监督E.前者为政府监督行为，后者为社会监理行为【答案】： ABCD 37、下列关于建设项目施工安全计划主要内容的表述，正确的是( )。A.安全计划应在项目开始实施前制定，并在实施过程中不断调整和完善B.为了评价施工安全计划的有效性，发现不安全行为和隐患C.安全计划把安全责任目标分解到岗，落实到人D.安全计划是进
30、行安全控制和管理的指南E.安全计划是考核安全控制和管理工作的依据【答案】： AD 38、工程担保与工程保险的区别，主要表现在( )。A.针对对象不同B.风险转移不同C.责任主体不同D.损失预期不同E.作用机制不同【答案】： ABD 39、监理单位在保修阶段的服务内容包括( )。A.检查和记录工程质量缺陷B.协调项目建设参与方的关系C.合同、信息等方面的协调管理D.安全生产监督管理E.施工过程中的质量、进度、费用控制【答案】： BD 40、关于建设用地管理规定的表述，正确的是( )。A.建设项目在办理备案后，建设单位应将批准文件向省人民政府国土资源管理部门提出建设用地申请B.建设项目应缴纳新增建
31、设用地有偿使用费C.建设用地实行预审管理D.需要核准的建设项目，在建设项目申请报告核准前，由建设单位提出建设用地预审申请报告E.建设用地分为单独选址用地和城市批次建设用地【答案】： BCD 41、生产准备机构的主要任务包括( )。A.编制试车预案B.制定生产准备实施办法和各项管理制度C.制定生产准备工作大纲和生产准备工作网络计划D.制定建设项目资金筹措计划E.落实相关责任人【答案】： ABC 42、水文测验的工作内容包括( )。A.水位、流速、泥沙、水下地形冲淤变化、蒸发、水温、冰情、地下水位等工作项目的观测B.为水利水电建设项目的水资料评价、利用与保护开发规划设计和运行调度与管理提供水文分析
32、资料C.水文地质测绘D.评价地下水资源，确定地下水文特征参数，提出合理的开采方案或防治处理措施方案E.为建设期间防洪、抗险等提供情报【答案】： AB 43、在建设项目工程设计过程的管理中，对设计文件的质量，主要依据( )来衡量。A.功能性、可信性B.可实施性、适应性C.安全性、适应性D.效益性、客观性E.经济性【答案】： ABC 44、建设项目质量管理的特点是( )。A.质量管理模式的一次性B.质量管理模式的多次性C.质量控制主体的多元性D.质量管理体系的单一性E.质量管理任务的艰巨性【答案】： AC 45、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是( )。A.促进新技术
33、的应用B.控制设计成果质量C.优选工程设计单位D.优化工程设计E.提高投资效益【答案】： BD 46、与项目建设有关的工程建设其他费用有( )。A.建设管理费B.可行性研究费C.研究试验费D.联合试运转费E.生产准备费【答案】： ABC 47、建设项目吸收的实物出资的条件是( )。A.有利于建设项目投产后提高生产效率B.确实为建设项目的工程建设所需要C.技术性能比较好D.作价公平合理E.向建设项目办理实物转移手续【答案】： BCD 48、工程设计在满足建设项目功能要求的同时，始终贯彻的基本原则包括( )。A.贯彻国家的经济建设方针和政策B.合理利用资源，节约能源C.高度重视技术进步，选用的技术
34、要先进适用D.坚持经济合理E.以人为本，坚持持续改进【答案】： ABCD 49、设计方案评审的主要内容包括( )。A.总体方案评审B.设计总说明审查C.设计方案审核D.专业设计方案评审E.总体审核【答案】： ACD 50、建设项目投资管理的主要职能是( )。A.决策B.管理C.整合D.计划E.控制【答案】： AD 第三部分 大题(50题)1、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按建设工程施工合同(示范文本)签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术
35、存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构小题大做，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不
36、同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些?【答案】： 2、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝
37、工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面
38、采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件13，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件13中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件13中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】： 3、某项工程项目业主与承包商签订了工程施工承包合同。合同中估算工程量为5300m合同工期为6个月。有关付款条款如下：(1)开工前业主应向承包商支付估算合同总价20%的工程预付款;(2)业主自第1个月起，从
39、承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金;(3)当实际完成工程量增减幅度超过估算工程量的10%时，可进行调价，调价系数为0.9(或1.1);(4)每月支付工程款最低金额为15万元;(5)工程预付款从乙方获得累计工程款超过估算合同价的30%以后的下一个月起，至第5个月均匀扣除。承包商每月实际完成并经签证确认的工程量见表7-24所示。问题1.估算合同总价为多少?2.工程预付款为多少?工程预付款从哪个月起扣留?每月应扣工程预付款为多少?3.每月工程量价款为多少?业主应支付给承包商的工程款为多少?【答案】： 4、某大型工程，由于技术特别复杂，对施工单位的施工设备及同类工程的施工经验要求较高，经省有
40、关部门批准后决定采取邀请招标方式。招标人于2007年3月8日向通过资格预审的A、B、C、D、E五家施工承包企业发出了投标邀请书，五家企业接受了邀请并于规定时间内购买了招标文件，招标文件规定：2007年4月20日下午4时为投标截止时间，2007年5月10日发出中标通知书日。在2007年4月20日上午A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于2007年4月20日下午5时才送达。2007年4月23日由当地招标投标监督办公室主持进行了公开开标。评标委员会共有7人组成，其中当地招标投标监督办公室1人，公证处1人，招标人1人，技术、经济专家4人。评标时发现B企业投标文件有项目经理签字并盖了公章，但无
41、法定代表人签字和授权委托书;D企业投标报价的大写金额与小写金额不一致;E企业对某分项工程报价有漏项。招标人于2007年5月10日向A企业发出了中标通知书，双方于2007年6月12日签订了书面合同。问题1.该项目采取的招标方式是否妥当?说明理由。2.分别指出对B企业、C企业、D企业和E企业的投标文件应如何处理?并说明理由。3.指出评标委员会人员组成的不妥之处。4.指出招标人与中标企业6月12日签订合同是否妥当，并说明理由。【答案】： 5、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作