《一级建造师之一建工程法规题库完整版附参考答案（精练）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整版附参考答案（精练）.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整版附参考答案（精练）第一部分 单选题(50题)1、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有（ ）A.施工企业项目经理部要独立承担民事责任B.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格C.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部D.企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人【答案】： A 2、关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式 D.建设单位应当指派专门人员
2、到现场进行管道安全保护指导【答案】： C 3、某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门。A.建设单位B.施工总承包单位C.分包单位D.现场监理单位【答案】： B 4、发明专利权的期限，自()起计算。A.申请日B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册【答案】： A 5、总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是()。A.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任B.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任C.甲施工总包单位和乙分
3、包单位就分包工程对建设单位承担连带责任D.甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任【答案】： C 6、施工许可证的法定批准条件包括（ ）。A.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证B.已经确定设计企业C.有保证工程质量和环保的具体措施D.施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书【答案】： A 7、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请建设用地规划许可证B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能向县级以
4、上土地管理部门申请用地C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】： C 8、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017真题A.同一工程分期施工 B.发包方同意更换项目负责人 C.承包方同意更换项目负责人 D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】： B 9、建设工程施工合同发承包双方协
5、议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地C.建设工程所在地D.承包人住所地【答案】： B 10、根据民事诉讼法，属于人民法院应当定中止执行情形的是( )。A.执行案件申请人撤销申请的B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C.追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权利人死亡的D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的【答案】： D 11、关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法，正确的是（）。2017真题A.发包人以装饰工程质
6、量不符合约定主张索赔的，应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任 C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任 D.承包人的保修责任可以免除【答案】： C 12、有关抵押权的实现，说法错误的是()。A.债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵绅权人可以与抵押人协议以抵押财产折价或者以拍卖B.抵押权人有权进行折价、变卖、拍卖抵押物C.抵押权人与抵押人协议不成的，抵押权人可以向人民法院提起诉讼D.拍卖价款超过债权数额的部分归抵押人所有【答案】： B 13、施工现场专职安全生产管理人员的职责是()。A.编制危险性较大工
7、程安全专项施工方案B.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场查封C.制定施工现场生产安全事故应急救援预案D.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改【答案】： D 14、甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为700万元，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为600万元，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元。A.700B.350C.600D.650【答案】： C 15、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是( )。 A.城镇排污许可根据排放的污染物浓度收费 B.因施工作业需要
8、排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定 D.施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】： B 16、甲施工企业在银行办理投标保函，银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行质押的是（ ）。A.汇票B.流通股C.房屋产权D.知识产权中的财产权【答案】： C 17、关于投标保证金的说法，正确的是（）。 2016A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致 B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金 D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可
9、以从其任一账户转出【答案】： A 18、某工程地下室柱子钢筋绑扎完成，准备浇筑混凝土时，按建设工程质量管理条例要求，施工单位应通知建设单位和（ ）参加隐蔽验收。A.建设行政主管部门 B.设计单位C.建设工程质量监督机构D.勘察单位【答案】： C 19、根据企业所得税法,下列收入中,应当征收企业所得税的是0A.利息收入B.依法收取并纳入财政管理的政府性基金C.依法收取井纳入财政管理的行政事业性收费D.财政拨款【答案】： A 20、诉讼时效期间应当从( )起计算。A.侵害行为停止时B.当事人知道或应当知道权利被侵害及义务人时C.当事人知道权利被侵害导致的损害后果及义务人时D.当事人提起赔偿主张之日
10、【答案】： B 21、房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的净资产应当为( )以上。A.1亿元B.6000万元C.5000万元D.3000万元【答案】： A 22、债权人留置财产后，债务人应当在（ ）的期限内履行债务。 A. 不少于一个月B. 不少于两个月C. 不少于三个月D. 不少于六个月【答案】： B 23、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为（）。2014A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人 B.抵押权人、普通债权人、全款购房人、承包人 C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权
11、人 D.全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人【答案】： D 24、关于代理的说法，正确的是（）。A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止 B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人 C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式 D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的，代理人承担全部民事责任【答案】： A 25、根据建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法（试行），关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（ ）。A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5 年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5 年以后可以重
12、新注册【答案】： A 26、潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（ ）日前提出。A.5B.7C.10D.20【答案】： C 27、某建设单位委托设计单位进行工程设计，设计单位指定李某为建筑设计师，李某完成了设计方案并交付建设单位使用，则李某享有的权利是( )。A.使用权B.著作权C.署名权D.所有权【答案】： C 28、建设单位与施工单位的合同中约定：“合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，可以向有关仲裁委员会申请仲裁。”后双方发生纠纷，建设单位要求向甲仲裁委员会申请仲裁，施工单位要求向乙仲裁委员会申请仲裁，双方争执不下。关于纠纷解决方式选
13、择的说法，正确的是（ ）。A.只能向不动产所在地的仲裁委员会毕请伸裁B.只能向有管辖权的人民法院起诉C.应由甲仲裁委员会进行仲裁D.建设单位与施工单位选择的仲裁委员会谁先收到仲裁申请，就由谁进行仲裁【答案】： B 29、下面关于建筑工程一切险的保险金额说法错误的是（ ）。A. 保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额B. 保险金额可以超过保险标的的保险价值C. 超过保险价值的，超过的部分无效D. 建筑工程一切险的保险金额按照不同的保险标的确定【答案】： B 30、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。2018真题A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B.由于承包人的原因导致工
14、程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期【答案】： B 31、关于招标人终止招标要求的说法，正确的是（ ）A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件、招标文件的潜在投标人 B.已经发售的资格预审文件、招标文件招标人无须退还所收取的资格预审文件，招标文件的费用 C.已经收取投标保证金的应当及时退还投标保证金，但不必退还银行同期存款利息 D.应当及时发布公告【答案
15、】： D 32、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。 2016A.国家标准和行业标准均是强制性标准 B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次【答案】： B 33、下列代理行为中，不属于委托代理的是( )（2012）A.招标代理B.采购代理C.诉讼代理D.指定代理【答案】： D 34、施工单位每年至少对管理人员和作业人员进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。A.1B.2C.3D.5【答案】： A 35、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内,依照法律规定,向工程所在
16、地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。A.7 日B.10 日C.15 日D.30 日【答案】： C 36、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法的规定，建筑施工总承包特级资质企业应当配备的专职安全生产管理人员不少于()人。A.2B.3C.4D.6【答案】： D 37、下列关于仓储合同的法律特征的说法错误的是（ ）。A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件B.仓储合同保管的对象可以是不动产C.仓储合同是双务合同D.仓储合同是有偿合同【答案】： B 38、钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现
17、疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借。结果使钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是()。A.该借款约定无效B.该借款约定有效C.法庭对钱某的请求予以支持D.赵某应承担违约责任【答案】： A 39、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵 于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（ ）。A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序D.由评标委员会按废标处理【答案】： A
18、 40、甲公司为乙公司向丙公司借款作担保，在保证合同中没有明确约定保证的方式，根据相关法律规定此保证属于()保证。A.一般B.连带C.反担保D.书面【答案】： A 41、根据绿色施工导则，四节一环保中的“四节”是指（ ）。A.节工、节材、节机、节能 B.节能、节地、节水、节材C.节水、节电、节气、节材 D.节电、节材、节工、节水【答案】： B 42、甲建筑施工企业于2012年5月10日变更名称和地址，按照安全生产许可证条例的规定，变更后应当在()之前，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。A.2012年5月20日B.2012年5月25日C.2012年5月30日D.2012年
19、6月9日【答案】： A 43、乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是（）。( 2015真题 )A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任 B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任 C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿 D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿【答案】： A 44、招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。A. 公开招标B. 邀请招标C. 议标D. 定向招标【答案】： A 45、根据民法典规定，建设工程施
20、工合同不属于（ ）。A.双务合同 B.有偿合同C.实践合同 D.要式合同【答案】： C 46、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致 B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉 C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁 D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】： D 47、在我国法律体系中，效力仅次于宪法而高于其他法的形式是( )。A.行政法规B.法律C.地方性法规D.部门规章【答案】： B 48、某甲委托某乙去采购劣质钢材用于工程建设，则对于这种代理行为，说法正确的是(
21、)。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】： D 49、下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是()。A.人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B.仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C.公证机关依法赋制执行效力的债权文书D.当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书【答案】： D 50、某工程发生安全事故,造成10人死亡,50人重伤,6000万元直接经济损失,则该事故的等级属于（）。A.一般事故B.较大事故C.重大事故D.特别重大事故【答案】： C 第二部分 多选题(50
22、题)1、（2019年真题）根据企业所得税法，属于企业所得税不征税收入的是（）A.依法收取并纳入财政管理的政府性基金B.特许权使用费收入C.接受捐赠收入D.财政拨款E.股息、红利等权利性投资收益【答案】： AD 2、在工程建领域承担民事责任的方式中，只能适用于违约责任，不适用于侵权责任的是（ ）。A. 返还财产B. 赔礼道歉C. 修理、重作、更换D. 消除危险E. 支付违约金【答案】： C 3、关于增值税应纳税额计算的说法，正确的有（）。2018真题A.纳税人兼营不同税率的项目，未分别核算销售额的，从低适用税率B.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣C.应税销售
23、行为的购买方为消费者个人的，可以开具增值税专用发票D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额E.应税销售行为适用于免税规定的，不得开具增值税专用发票【答案】： BD 4、水污染防治法规定，不得新建排污口的地域包括( )。A.生活饮用水源地B.风景名胜区水体C.渔业水体D.城市敏感建筑集中区水体E.有特殊经济文化价值的水体【答案】： B 5、所有权的内容包括()。A.占有权B.处分权C.使用权D.抵押权E.收益权【答案】： ABC 6、建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应对涉及（ ）的工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生
24、产管理人员进行现场监督。A.基坑支护与降水工程B.土方开挖工程C.模板工程D.起重吊装工程E.幕墙工程【答案】： ABCD 7、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有（ ）。A. 警告B. 没收违法所得C. 责令企业停产停业D. 吊销营业执照E. 行政拘留【答案】： ABC 8、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。2017真题A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不
25、报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 9、按照建设工程质量管理条例的规定，工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.分包工程的质量必须优良C.有施工单位签署的工程保修书D.由勘察、设计、监理单位共同签署的质量合格文件E.主要功能项目的抽查结果应符合产品质量法的规定【答案】： AC 10、诉讼作为解决建设工程纠纷的最终方式，它具有的特点是（ ）。A. 程序和实体判决严格执行B. 当事人在诉讼中对抗的
26、平等性C. 二审终审制D. 执行的强制性E. 保密性【答案】： ABCD 11、下列各项中，属于监理单位的安全责任的有（ ）。A. 对安全技术措施或专项施工方案进行审查B. 依法对施工安全事故隐患进行处理C. 对建设工程安全生产承担监理责任D. 提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议E. 发生安全事故负责立即向有关部门报告【答案】： ABC 12、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。 2016A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见
27、代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】： BD 13、在下列情形中，代理人应当向被代理人承担民事责任的有（ ）。A.代理人不履行职责给被代理人造成损害的B.经追认的越权代理行为C.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的D.被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的E.代理人因事务繁忙未经被代理人同意将代理事务转托他人【答案】： A 14、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，划分事故分级的要素有（ ）。A.事故发生地点B.人员伤亡数量C.事故发生时间D.社会影响程度E.直接经济损失数额【答案】： BD 15、可以作为工程重大安全事故罪的主
28、体包括（ ）。A. 建设单位B. 施工单位C. 安全生产监督部门D. 建设行政主管部门E. 招标代理机构【答案】： AB 16、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（）。A.抢险救灾及其他临时性房屋建筑 B.农民自建低层佳宅 C.按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 D.工程投资额在50万元以下的建筑工程 E.建筑面积在500m2以下的建筑工程【答案】： ABC 17、建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期的说法，正确的有（）。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期 B.应当以鉴定合格日期为竣工日期 C.鉴定期
29、间为顺延工期的期间 D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期 E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期【答案】： BC 18、关于仲裁裁决的执行，说法正确的有（ ）。A.由仲裁机构所在地中级法院管辖B.由被执行财产所在地基层法院管辖C.由被被执行人所在地中级法院管辖D.由被执行财产所在地中级法院管辖E.由被执行人所在地基层法院管辖【答案】： CD 19、下列选项中属于行政处罚的有（ ）。A.警告B.罚金C.吊销许可证D.责令停产停业E.没收财产【答案】： ACD 20、甲施工企业承建乙公司综合楼一幢。根据施工合同，乙应于2004年4月10日前支付剩余 工程款50万元， 乙届时未予以支付。甲在索要余
30、款过程中，依次经过以下环节,综合 考虑各环节，其中可使诉讼时效中断的情形有（）。A. 2004年9月，甲致函乙要求其给付工程款B. 2005年1月，乙公司负责人在酒席上向甲施工企业负责人表示宽限一年，2005年年 底一定付款C. 2005年12月，乙公司新任负责人称该债务系前任领导所欠，自己概不负责D. 2006年5月，乙公司承认该债务存在，但其己超过诉讼时效期间而拒绝支付E. 2006年3月，甲向人民法院起诉【答案】： AB 21、在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C.赔偿损失D.支付违约金E.定金【答案】： ABC 22、根据建
31、设工程安全生产管理条例，属于建设单位安全责任的有（）。2017真题A.编制施工安全生产规章制度 B.向施工企业提供准确的地下管线资料 C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案 D.保证设计文件符合工程建设强制性标准 E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险【答案】： BC 23、关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。A.租赁期限超过20 年的，超过部分无效B.租赁期限超过6 个月的，可以采用书面形式C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除【答案】： A 24、注册建造师依法享有的权利包括( )。（2013）A.获得相应
32、劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、执业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密【答案】： ABCD 25、关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任 C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担【答案】： BD 26、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，项目的（ ）等的采购
33、，达到法定标准的，必须进行招标。A. 委托项目可行性研究B. 工程施工C. 委托招标代理D. 监理E. 重要物资、材料【答案】： BD 27、根据我国民法典的规定，在发生下列（ ）债权债务纠纷，债务人不履行债务时，债权人可以行使留置权。A.运输合同B.加工承揽合同C.建设工程合同D.保管合同E.买卖合同【答案】： ABD 28、导致中标无效的情形有（）。A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底，影响中标结果的B.投标人向招标人展示工程业绩、企业实力，谋取中标的C.投标截止日期以前投标人撤回已提交的招标文件进行修改的D.招标人要求投标人提交投标保证金的E.依法必须进行招标的项目在所有投标被
34、评标委员会否决后自行确定中标人的【答案】： A 29、下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）A.施工合同订立时，工程款支付条款显失公平 B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的【答案】： ACD 30、根据建设工程质量管理条例，下列分包的情形中，属于违法分包的有()。（2015）A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位B.未经建设单位认可，施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业C.未经建设单位认可，承包单位将部分工程交由他人完成D.分包单位将其承包的工程再分包E.施工
35、总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位【答案】： ACD 31、财产保险合同包括( ）A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.寿险D.养老保险E.人身保险合同【答案】： AB 32、知识产权作为一种无形财产权，其法律特征包括()。A.财产权和人身权的双重属性B.专有性C.地域性D.期限性E.级别性【答案】： ABCD 33、某工程公司承建了写字楼工程，根据我国建筑法和建设工程安全生产管理条例投保了建筑意外伤害险。该险种承包的范围包括（ ）。A. 工程本身受损B. 工用设施受损C. 被保险人从事建筑施工时由于操作不当受伤害致残D. 被保险人在施工现场被高空坠物砸死E. 场地
36、清理费【答案】： CD 34、下列关于知识产权的说法，正确的是（ ）。A.发明专利权保护期为20 年，从申请日起计算；如申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日B.注册商标的有效期为10 年，自核准注册之日起计算C.计算机软件，属于专利权保护的客体D.注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12 个月内申请续展注册；在此期间未能办理的，可以给予12 个月的宽展期E.商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护【答案】： B 35、根据建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），属于合法分包的是（ ）。A.经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个
37、人B.施工总承包单位将承包工程的主体结构分包给了具有先进技术的其他单位C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包【答案】： CD 36、某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有( )。A. 投标人在投标有效期内撤回投标文件B. 投标人在开标前撤回投标文件C. 中标人拒绝提交履约保证金D. 投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E. 中标人拒绝签订合同【答案】： AC 37、关于抵押效力的表述，正确的有( )。A.抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金
38、损害赔偿金和实现抵押权的费用B.抵押人没有义务妥善保管抵押物C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值D.抵押人转让抵押物的价款，应当向抵押权人提前清偿所担保的债权或者向与抵押权人约定的第三人提存E.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况【答案】： ACD 38、下列质量问题中，不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有()。A.因使用不当造成的质量问题B.质量监督机构没有发现的质量问题C.监理单位没有发现的质量问题D.第三方造成的质量问题E.用户使擅自改动结构的质量问题【答案】： AD 39、建设工程以赔偿损失方式承担违约责任的构成要件包括（ ）。
39、A. 违反职业道德规范B. 造成损失后果C. 具有违约行为D. 违反建筑企业内部文件E. 违约行为与财产等损失之间有因果关系【答案】： BC 40、根据建设工程安全生产管理条例，施工单位应在施工现场（）设置明显的安全警示标志。( 2015真题 )A.楼梯口 B.配电箱 C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 41、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）。A.停止侵害 B.没收非法财物 C.排除妨碍 D.修理、重做，更换 E.消除影响、恢复名誉【答案】： ACD 42、根据2012 年8 月经修改后颁布的民事诉讼法第58 条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代
40、理人的包括（ ）。A.律师B.当事人的近亲属C.被推荐的公民D.基层法律服务工作者E.当事人所在单位【答案】： ABD 43、甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述错误的是（ ）A.乙、丙之间分包合同有效B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同C.丙可以乙为被告诉请支付工程款D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人E.乙丙之间的分包合同属于可变更可撤销合同【答案】： ABD 44、行政诉讼期间，原则上不停止具体行政行为的执行。但具体行
41、政行为即刻停止执行的有（ ）。A.被告认为需要停止执行的B.人民法院认为应当停止执行的C.原告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的D.被告申请停止执行，人民法院经审查裁定停止执行的E.原告申请停止执行的【答案】： AC 45、建筑施工单位项目负责人定期带班制度，符合规定的是（）。A.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的80B.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准C.项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作D.项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人E.项目负责人离开施工现场期间可以委托其他负责人负责日常工作【答案】： AD 46、根据民事诉讼法的规定,以下关于开庭质证,说法正确的有()。A.证据应当在立案时出示,并由当事人在开庭时互相质证B.对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的不得在公开开庭时出示C.经过法定程序公证证明的法律行为、法律事实和文书,人民法院可以作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外D.书证应当提交原件,物证应当提交原物。提交原件或者原物确有困难的,可以提交复制品、照片、副本、节录本E.提交外文书证,人民法院可以要求当事人附中文译本【答案】： BD 47、下列能够致使劳动合同终止的情形有（）。A.劳动合同期满B.用人单位法定