《一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案第一部分 单选题(50题)1、在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（）。A.减少保险费B.增加保险费，但无权解除合同C.增加保险费或者解除合同D.中止保险合同【答案】： C 2、下列关于夜间施工说法正确的是（ ）。A.禁止夜间进行建筑施工作业B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【
2、答案】： D 3、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国民法典的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于（ ）合同。A.无效 B.可撤销C.效力待定 D.可变更【答案】： C 4、关于施工生产安全事故报告及采取相应措施的说法,正确的是()。A.事故发生后,事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门B.道路交通事故自发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报C.发生生产安全事故后,施工单位应当保护事故现场,不得移动事故现场物件D.较大以上事故,应当报告事故所造成的社会影响、政府有关领导和部门现场指挥等有关情况【答
3、案】： D 5、关于安全专项施工方案审核的说法，错误的是（ ）。A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字【答案】： B 6、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过()小时赶赴施工现场（2013）A.12B.36C.48D.24【答案】： D 7、下列法律责任的承
4、担方式中，不属于行政处分的是（ ）。A. 记过B. 行政拘留C. 开除D. 降职【答案】： B 8、施工单位依法对本企业的安全生产工作负全面责任的是()。A.法定代表人B.技术负责人C.项目负责人D.安全管理部门负责人【答案】： A 9、关于工程款支付结算制度，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款，必须将剩余工程款支付计划做出并公示C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其新项目开工建设，以抵偿拖欠款项D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付【答
5、案】： A 10、在施工现场，由（ ）负责对安全生产进行现场监督检查。A. 项目负责人B. 主要负责人C. 监理工程师D. 安全生产管理人员【答案】： D 11、用人单位安排加班不支付加班费的，由劳动行政部门责令限期支付；逾期不支付的，由劳动行政部门责令用人单位按应付金额的（）向劳动者加付赔偿金。A.50以上B.50100C.100以上D.200【答案】： B 12、对于进入新岗位和新施工现场的新职工,施工企业至少要对其进行安全培训（）,每年进行再培训至少()。A.20学时,32学时B.32学时,20学时C.48学时,20学时D.48学时,32学时【答案】： B 13、工程现场甲分包单位施工时
6、长期占用现场唯一通道，导致乙分包单位物资材料无法及时进场而停工数日，请问事后乙分包单位应提出何种主张来切实保护自己合法权益：()。A.请求解除合同B.请求返还财产C.请求排除障碍D.请求赔偿损失【答案】： D 14、未经行政复议的行政诉讼案件由()人民法院管辖。A.最初作出行政行为的行政机关所在地B.被告所在地人民法院C.原告所在地人民法院D.财产所在地【答案】： A 15、（2019年真题）关于开标的说法,正确的是()。A.投标文件经确定无误后,由招标监管部门人员当众拆封B.开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况C.开标过程应当及时向社会公布D.开标地点应当为招标文件中预先
7、确定的地点【答案】： D 16、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国民法典的规定，此分包合同()。A.合法有效B.因损害社会公共利益而无效C.因显失公平而可撤销D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效【答案】： D 17、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由( )负责。（2014）A.监理单位B.责任方C.建设单位D.施工单位【答案】：
8、B 18、甲建筑公司对企业员工进行了培训，通过学习，员工乙对于撤销权有了一定的了解，总结了四个观点，其中正确的是()。A.撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B.撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使D.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起2年内行使【答案】： C 19、大学毕业生张某与某电气公司签了时间为8年的劳动合同，根据规定劳动合同的试用期合法的是()。A.3个月B.7个月C.8个月D.12个月【答案】： A 20、关于合同的履行、变更、转让、撤销的说法，不正确的有（ ）。A.合同变更应当办理批
9、准、登记手续B.合同变更须经当事人双方协商一致，约定不明的，推定为未变更C.依照法律规定、根据合同性质、按照当事人约定不得转让的合同权利，不能进行转让D.债权转让需通知债务人，债务转让需债权人同意【答案】： A 21、企业对（ ）的职工，可以实行不定时工作日制。A.从事长途运输B.从事特别繁重和过度紧张的体力劳动C.从事夜班工作D.在哺乳期工作【答案】： A 22、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。2014A.工程建设重要的通用的信息技术标准B.工程建设行业专用的试验方法C.工程建设行业专用的术语、符号D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】： A 23、关于建筑活动中发生的债的说
10、法，正确的是（）。2014A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人 B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人 C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生 D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【答案】： A 24、甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A. 共同投标协议在中标后提交B. 甲公司与乙公司必须是同一专业C. 甲公司与乙公司必须是同一资质等级D. 联合体是以一个投标人的身份投标【答案】： D 25、根据民法典，债权人将合同中的权利转让第三人的（ ）。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C
11、.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人【答案】： D 26、纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（ ）。A. 有仲裁协议B. 有具体的仲裁请求、事实和理由C. 属于仲裁委员会受理范围D. 当事人双方口头同意仲裁【答案】： D 27、根据安全生产许可证条例,施工企业安全生产许可证有效期满,未办理延期手续的,应责令停止生产,限期补办延期手续,没收违法所得,并处()罚款。A.5万元以上,10万元以下B.5万元以上,20万元以下C.10万元以上,20万元以下D.10万元以上,50万元以下【答案】： A 28、发明专利权的期限，自()起计算。A.申请日B.商标局收到
12、申请书C.公告发布D.核准注册【答案】： A 29、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是（）。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件 B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 C.用人单位未及时足额支付劳动报酬 D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】： B 30、2010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同，购买一套120平方米的期房，并赠送停车位一个，2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时，通知甲：该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定，因此不能赠送甲停车位，当时合同约定的赠
13、送停车位事项属于销售人员乙的错误，公司已经将乙处分了。甲接到该通知后，不可以选择以下行为中的()。A.继续履行合同B.和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲C.向法院申请撤销该合同D.向乙要求赔偿【答案】： D 31、某工地发生了安全事故，造成9人死亡，70人重伤，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定，该事故属于( )事故。A.特别重大B.重大C.较大D.一般【答案】： B 32、下列生效的文书中，不属于人民法院执行根据的是()。A.民事判决书B.仲裁调解书C.和解协议书D.民事裁定书【答案】： C 33、甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时
14、人民法院应当（ ）。A.驳回起诉B.终止起诉C.继续审理D.将案件移交合同约定的仲裁机构【答案】： A 34、工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地，国家严格限制以()方式设立建设用地使用权。A.公开招标B.拍卖C.划拨D.邀请招标【答案】： C 35、某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据民法典分则中关于()合同的相关规定处理此案。A.行纪B.技术服务C.委托D.居间【答案】： C 36、甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专
15、利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是()。A.2031年3月5日B.2031年3月15日C.2031年5月15日D.2033年2月13日【答案】： B 37、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（ ）。A.城镇排水主管部门实施排水许可以收取一定的收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】： C 38、代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，对其代理行为承担民事责任的是（ ）。A.代理
16、人本人B.被代理人C.第三人D.权利人【答案】： B 39、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（ ）。A.应视为甲已经同意B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效【答案】： A 40、承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14日内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由()。A.发包人承担B.承包人自负C.承包人与发包人按比例承担D.承包人与发包人承担连带责任【答案】： B 41、根据生产安全事故报告
17、和调查处理条例的规定，事故调查组的职责不包括()。A.提交事故调查报告B.总结事故教训，提出防范和整改措施C.对事故的责任者作出处罚D.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失【答案】： C 42、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（ ）。A. 原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决B. 原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审C. 原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判D. 原判决违反法定程序的，依法改判【答案】： C 43、下列事故中，不属于较大事故的是()。A.造成3人以上10人
18、以下死亡的事故B.造成10人以上50人以下重伤的事故C.造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故D.造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故【答案】： C 44、 关于城镇土地使川税每平方米年税额的说法,正确的有()。A.大城市1.540元B.中等城市1230元C.小城市0.925元D.县城、建制镇、工矿区0.612元【答案】： D 45、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。 2016A.丙公司承担 B.甲施工企业承担
19、 C.乙公司承担 D.甲施工企业与丙公司分担【答案】： A 46、施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是（ ）。A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰【答案】： D 47、在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（ ）。A.按照年利率 24%计息B.利息不予支持C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D.垫资不予返还【答案】： B 48、关于建筑节能的说法，正确的是（）。（2016）A.已经建成的项目，不符合强制节能标准的，2年后方可投入生产、使用B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备C.在具备太阳能利用条件的地
20、区，地方人民政府可以要求单位必须安装使用太阳能热水系统D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得幵工建设【答案】： D 49、下列各项，属于刑事责任的承担方式是（ ）。A. 有期徒刑B. 警告C. 没收违法所得D. 拘留【答案】： A 50、根据建设工程质量管理条例,工程质量必须实行()。A.企业监督B.社会监督C.政府监督D.行业监督【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、甲施工企业与非本单位自然人乙订立协议，其中约定：“允许乙使用甲资质承揽工程， 乙承揽工程合同额5%上缴甲作为管理费用，发生质量、安全事故由乙自行承担。”则下列关于甲为此应当承担的法律责任的说法，正确的有 ( )。A
21、. 没收违法所得B. 责任停业整顿C. 降低资质等级D. 吊销资质证书E. 罚金【答案】： ABCD 2、根据行政强制法的规定，行政法规可以设定的行政强制措施包括（ ）。A.代履行B.冻结存款汇款C.扣押财物D.查封场所、设施E.限制公民人身自由【答案】： CD 3、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有( )。A.合同仅约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物E.供应商在交付标
22、的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： B 4、A市B区国土资源局以甲施工企业非法占地违规建造为由，责令甲限期拆除其建筑，退还所占土地，甲不服，欲申请行政复议。关于有权受理该案行政复议的行政机关的说法，正确的有（）。A.可以是A市人民政府B.只能是A市国土资源局C.可以是A市国土资源局D.可以是B区人民政府E.只能是B区人民政府【答案】： CD 5、根据民法典，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（ ）。A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围【答案】： ACD 6、甲、乙双方在合同中约定了“如合同发生
23、争议，将争议提交Q 市仲裁委员会仲裁”。后合同在履行中发生争议，以下叙述正确的是（ ）。A.如一方当事人向人民法院提起起诉，人民法院不予受理B.Q 市仲裁委员会应当对合同争议进行仲裁C.当事人仍可将争议向人民法院提起起诉D.合同当事人均应受仲裁协议的约束E.当事人仍可向其他仲裁委员会申请仲裁【答案】： ABD 7、根据绿色施工导则，关于水资源利用的说法，正确的有（）。2017真题A.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护 B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，合并计量管理 C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水 D.施工现场喷洒路面
24、、绿化浇灌优先选择使用市政自来水 E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AC 8、当事人对合同质量约定不明确的，（ ）。A. 有国家标准的，按国家标准执行B. 没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行C. 没有国家标准、行业标准，有地方标准的，按地方标准执行D. 没有国家标准、行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行E. 国家鼓励企业采用国际质量标准【答案】： AB 9、下列关于建设土地使用权的说法，正确的有（ ）。A.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立B.建设用地使用权自登记时设立C.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期D.建设用地使
25、用权人将建设用地使用权转让，可以采用口头约定的形式E.建设用地使用权可以与附着于土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分别处分【答案】： ABC 10、根据循环经济促进法,关于节材与材料资源利用的说法,正确的有()。A.国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料B.鼓励使用袋装水泥C.推广使用预拌混凝土和预拌砂浆D.禁止掼毁耕地烧砖E.在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内,禁止生产、销售和使用黏土砖【答案】： ACD 11、根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（ ）。A.给予警告，限期整改B.责令改
26、正，没收违法所得C.并处工程合同价款一定比例的罚款D.责令停业整顿，降低资质等级E.情节严重的，吊销资质证书【答案】： BCD 12、下列关于建筑市场诚信行为公布的说法正确的是（ ）。A.建筑诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布B.不良信用信息布期限一般为6 个月至3 年C.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录除在当地发布外，还将由建设部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限不同D.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公
27、布期限最短不得少于3 个月E.招投标违法行为记录公告期限为6 个月。依法限制招投标资格，期限长于6 个月的，公告期限从其决定【答案】： ABD 13、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（ ）。A.承包人明确表示不履行合同主要义务的B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的C.承包人在合同约定的期限内没有完工的D.未经建设单位同意施工企业擅自更换了现场技术员的E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： AB 14、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门
28、 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 15、行政机关审理行政复议案件,应以()为依据。A.上级行政机关对案件处理的意见B.地方性法规C.行政法规D.法律E.会议纪要【答案】： BCD 16、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。2018真题A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】： BD 17、下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产【答案】： AB 18、下列
29、建设工程项目，必须实施工程监理的是()。A.某成片开发建筑的住宅小区工程B.世界银行贷款建设卫生设施C.合资开发的生物制药产业园区D.合资建设的城市污水处理厂E.南水北调工程【答案】： ABD 19、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同未约定保证方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证方式为一般保证B.债权人有权自主债务履行期届满之日起6 个月内要求保证人承担保证责任C.保证期间为主债务履行期届满之日其3 个月内D.乙不能履行债务时，才由丙承担保证责任E.甲在保证期间内依法将主债权转让给丁，丙在原保证担保的范围内继续承担保证责任【答案】： B 20、
30、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的法定条件有（）。A.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告B.有完整的技术档案和施工管理资料C.完成建设工程设计和合同约定的各项内容D.有施工企业签署的工程保修书E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： BCD 21、建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押时，应当符合的规定有（ ）。A. 应当向登记机构申请变更登记B. 当事人应当采取书面形式订立相应的合同C. 登记机构应当收回建设用地使用权证书D. 附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分E. 使用期限由当事人约定，但不得
31、超过建设用地使用权的剩余期限【答案】： AB 22、有关土地管理说法正确的是()。A.国家实行土地用途管制制度B.国家严格限制农用地转为建设用地C.国家控制建设用地总量D.对耕地实行特殊保护E.城市市区郊区的土地属于国家所有【答案】： ABCD 23、以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。A.地下防水材料B.承重钢筋连接接头C.混凝土掺加剂D.砌筑砂浆的水泥E.分隔墙的混凝土小型砌块【答案】： ABD 24、我国劳动合同的特征表现为（ ）。A. 劳动合同具有随意性B. 劳动合同遵循平等、自愿的原则C. 劳动合同主体具有特定性劳动者和用人单位D. 劳动合同具有较强的法定
32、性E. 书面劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系的法定形式【答案】： BCD 25、根据招标投标法实施条例，可以不进行施工招标的有（ ）A.工程施工需要采用不可替代专利或者专有技术B.只有少量潜在投标人的技术复杂项目C.需要向原中标人采购的，否则影响功能配套要求D.采用招标方式的费用占项目合同金额的比例较大E.需要向原中标人采购，否则将影响施工或功能配套要求【答案】： AC 26、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协
33、议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】： ABD 27、按照我国工程承包制度的规定，下列说法中正确的有（）。A.工程总承包单位可同时为业主方提供项目管理服务B.工程总承包企业应当具有与工程规模相适应的工程设计资质或者施工资质C.仅具有施工总承包资质的企业承接工程总承包项目时，应将设计业务依法分包给有设计资质的企业D.专业分包工程的承包人可将其承包工程中的劳务作业发包给施工劳务企业E.施工劳务企业可以将其承包的劳务作业中的一部分分包给另一劳务公司【答案】： BCD 28、国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为()。A.沙地B.难利用地C.农用地D
34、.建设用地E.未利用地【答案】： CD 29、根据建设工程安全生产管理条例,安全作业环境及安全施工措施所需费用的用途包括()。A.用于施工安全防护用具及设施的采购和更新B.用于为现场危险工作人员购置意外伤害保险C.用于安全施工措施的落实D.用于安全生产条件的改善E.用于为现场工作人员缴纳工伤保险【答案】： ACD 30、下列文件和资料中,属于建设单位办理工程质量监督手续应提交的有（）。A.建设用地规划许可证B.可行性研究报告C.建设工程规划许可证D.施工企业资质等级证书及营业执照副本E.工程勘察设计文件【答案】： CD 31、甲公司从某银行借款后，未按照约定的借款用途使用借款。按照借款合同的法
35、律规定，该银行可以（ ）。A. 自行提高借款利率B. 停止发放借款C. 在下一期借款发放时预先扣除利息D. 提前收回借款E. 解除合同【答案】： BD 32、以下关于民事纠纷的特点说法正确的有（）。A.民事纠纷主体之间的法律地位可以不平等B.民事纠纷的内容是对民事权利义务的争议C.发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议是民事纠纷D.民事纠纷主要包括合同纠纷和侵权纠纷E.施工单位在施工中未采取相应防范措施造成他人损害属于民事纠纷【答案】： BCD 33、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（ ）。A. 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增
36、加B. 违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D. 当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款与定金条款E. 约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【答案】： ABC 34、根据劳动合同法，下列合同中，属于无效劳动合同的有（ ）。A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同B.由用人单位提供的格式劳动合同C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同D.与用人单位代理人签订的劳动合同E.未明确规定合同期限的劳动合
37、同【答案】： AC 35、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（）。A.抢险救灾作业B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修【答案】： AC 36、根据劳动合同法规定，下列情形中，属于劳动合同无效或部分无效的是（ ）。A.以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立B.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.违反法律、行政法规强制性规定的E.劳动者主动提出解除合同的【答案】： ABD 37、甲施工企业与乙劳务派遣公司订
38、立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工丁某，关于该用工关系的说法，正确 的是（ ）。A.丁某工作时因工受伤，甲应当申请工伤认定B.在派遣期间，甲被宣告破产，可以将丁某退回乙C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训D.在派遣期间，丁被退回的，乙不再向其支付劳动报酬【答案】： B 38、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（ ）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2 年B.向社会公布曝光C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册【答
39、案】： BCD 39、某房地产开发企业委托本市一家招标代理机构办理工程施工招标事宜，在招标过程中发生的下列情形中，将导致该建设工程代理行为终止的有()。A.房地产公司的法定代表人死亡B.招标代理机构辞去招标代理委托C.房地产开发企业取消招标代理委托D.房地产开发企业因经营困难而破产E.招标代理机构的法人终止【答案】： BCD 40、某政府投资项目，承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人按照规定将结算资料提交同级财政局进行审计。财政局审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。关于本案，说法正确的是()。A.承包人必须接受审计结果B.政府审计是国家对建设单位的一种内部行
40、政监督C.承包人不服审计结论的，可以与发包人重新协商D.双方协商不成的，承包人可以对发包人提起诉讼E.发包人必须按双方共同签字认可的价格而不是审计结果进行结算【答案】： BCD 41、按照建设工程质量管理条例规定，建设行政主管部门和其他政府部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：( )。A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料B.要求被检查的单位暂缓施工配合检查C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正D.传唤工程质量责任人员谈话E.对涉及结构安全试块、试件同步取样检测【答案】： AC 42、生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，包括（ ）的培训。A. 取得专业技术资格证书
41、B. 必要的安全生产知识C. 有关的安全生产规章制度D. 岗位的安全生产操作技能E. 专业学历教育【答案】： BCD 43、民事诉讼是建设工程纠纷解决的一种常见途径，当发生争议时，()可能成为诉讼参与人。A.建设单位B.施工单位C.造价鉴定机构D.现场监理工程师E.主审法官【答案】： ABCD 44、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。 2016A.经验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的 C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置【答案】： ABC 45、（2020
42、年真题）根据招标投标法实施条例，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项日E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目【答案】： ACD 46、关于可用于抵押和质押的财产的说法，正确的有（）。A.不动产既可用于抵押，也可用于质押B.动产既可用于抵押，也可用于质押C.动产既可用于抵押，但不可用于质押D.不动产可用于抵押，但不可用于质押E.动产既可用于质押，但不可用于抵押【答案】