《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（综合卷）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全（综合卷）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全（综合卷）第一部分 单选题(50题)1、关于共同承包,下列说法正确的是()。A.共同承包最多只能由两个单位组成联合体B.不需要联合体中每一个单位都具有承包资质C.大型建筑程或者结构复杂的建筑工程,必须由两个以上的承包单位联合共同承包D.共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任【答案】： D 2、依据我国民事诉讼法，以下不属于民事诉讼当事人的是（ ）。A.共同诉讼人B.证人C.原告D.被告【答案】： B 3、工程建设中预留保证金的比例，下列说法正确的是（ ）。A.发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%B.发包人应按
2、照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%C.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金D.采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人可以再预留保证金【答案】： B 4、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪 C.危害公共安全罪 D.工程重大安全事故罪【答案】： D 5、在建设工程项目施工中，行为人对自己的行为承担法律责任不以损害事实发生为前提的 是（ )。A.项目经理进行采
3、购合同谈判 B.建设单位支付工程款C.施工人员施工中高空坠物 D.施工队驾驶员的驾驶行为【答案】： B 6、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（ ）。A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B. 办公、生活区的选址应当符合安全性要求C. 未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D. 施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位装卸【答案】： D 7、根据刑法，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（ ）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.2B.3C.4D.5【答案】： D 8、下
4、列关于工程分包的表述中，正确的是()。A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成C.劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业【答案】： C 9、行政处分的种类包括( )。A.罚款B.行政拘留C.警告D.责令停产停业【答案】： C 10、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是()。A.因意外事故造成对方财产损失的B.造成对方人身伤害的C.因自然因素
5、造成对方财产损失的D.因社会因素造成工程滞后的【答案】： B 11、关于建设工程合理使用年限的说法,正确的是（ ）A.建设工程合理使用年限由建设单位决定B.超过合理使用年限的建设工程必须报度、拆除C.建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程合理使用年限【答案】： D 12、关于施工企业资质序列的说法，不正确的是( )。A.施工总承包资质一般分为4个等级，即特级、一级、二级和三级B.专业承包序列设有60个类别C.施工总承包资质序列设有12个类别D.施工劳务资质不分类别与等级【答案】： B 13、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取1
6、0%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由()。A.乙施工单位承担全部责任B.甲施工单位承担全部责任C.甲、乙承担连带责任D.甲、乙应按双方合同约定分担责任【答案】： C 14、安全生产中，从业人员的知情权是指（ ）。A. 掌握本职工作所需的安全生产知识，增强事故预防和应急处理能力B. 获得符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的权利C. 了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施D. 熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位安全操作技能【答案】： C 15、某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月
7、20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25目，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为（ ）。A. 3月20日B. 3月30日C. 4月25日D. 4月30日【答案】： C 16、保证合同签订后，下列关于债务人在保证期间转让债务的说法，正确的是()。A.征得保证人书面同意后，保证人不再承担保证责任B.征得债权人的书面同意后，保证人继续承担保证责任C.未经保证人书面同意的，保证人不再承担保证责任D.通知债权人和保证人后，保证人继续承担保证责任【答案】： C 17、承包人、发包人以建设工程施工合同（示范文本）签订合同，在施工中，发包人申请延期开工，应（ ）。A
8、. 书面通知承包人，并顺延工期B. 承包人应在48小时内予以确认C. 承包人不予确认的工期不得顺延D. 征得承包人同意后顺延工期【答案】： A 18、关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是(）。A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门B.文物行政部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场C.文物行政部门成当在 10 日内提出处理意见D.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场【答案】： D 19、根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是（）。A.税率的确定 B.环境保护 C.历史文化保护 D.增加施工许可证的申请条件【答案】： A 20、根据行政复议法，下列事项中，属于不可申请行政复
9、议的情形是（ ）。A.对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B.对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】： D 21、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限（ ）。A.与合同工期一致B.与实际工期一致C.自开工之日起至竣工验收合格之日止D.自进场之日起至验收撤场之日止【答案】： C 22、甲公司与乙公司签订的合同中约定的免责条款表述如下，()是有效免责条款。A.合同履行过程中，因一般过失造成对方财产损失B.合同履行过程
10、中，造成对方人身伤害的C.合同履行过程中，因重大过失造成对方财产损失的D.合同履行过程中，故意造成对方财产损失的【答案】： A 23、 根据文物保护法,刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的,由公安机关或者文物所在单位给予(),可以并处罚款。A.拘留B.拘役C.警告D.严重警告【答案】： C 24、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( )的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。（2012）A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】： A 25、仲裁委员会的仲裁裁决作出后，当事人应当履行。当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方可按有关规
11、定向()申请执行。A.人民法院B.仲裁委员会C.人民检察院D.当地人民政府【答案】： A 26、承诺对要约内容的非实质性变更指的是（ ）。A. 受要约人对合同条款中违约责任和解决争议方法的变更B. 承诺中增加的建议性条款C. 承诺中要求增加价款D. 受要约人对合同履行方式提出独立的主张【答案】： B 27、（2019年真题）根据安全生产法，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门B.现场安全生产管理人员或者项目负责人C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门【答案】： C 28、甲施工企业误将应支付
12、给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产 生根据属于（ ）。A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 29、根据大气污染防治法，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是（）。A.国务院环保部门 B.各级地方政府环保部门 C.酸雨控制区内的人民政府环保部门 D.大气污染排放总量控制区内的人民政府【答案】： D 30、（2020年真题）根据环境保护法，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的说法，正确的是（）A.被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚B.按日连续处罚的时间自责令改正之日起算 C.被责令改正，拒
13、不改正是按日连续处罚的前提D.罚款处罚按照执法成本确定【答案】： C 31、某工程已具备竣工条件，2013年3月2日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，2013年3月7日经验收不合格，施工单位返修后于2013年3月20日再次验收合格，2013年3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（ ）开始。A.2013年3月2日B.2013年3月7日C.2013年3月20日D.2013年3月31日【答案】： C 32、采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，（ ）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A. 建设单位在招标文件
14、中B. 施工单位在投标文件中C. 监理单位在监理大纲中D. 设计单位在设计文件中【答案】： D 33、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还，丙与甲之间债的产生根据属于（）。2017真题A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】： A 34、下列关于建筑工程施工许可的表述，不正确的有()。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起40天内开工B.工程因故中止施工，建设单位应在中止施工之日起1个月内向原发证机关报告C.中止施工满1年的工程恢复施工前，应重新核验施工许可证D.因故不能在领取施工许可证后的3个月内开工时，应当申请延期【答案】： A 35、注册
15、建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（ ）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】： B 36、发明专利权的期限，自()起计算。A.申请日B.商标局收到申请书C.公告发布D.核准注册【答案】： A 37、施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当()。A.安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域B.设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域C.设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意D.报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备【答案】： C
16、38、承、发包人以建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201版）签订合同，工程竣工后承包人提请竣工验收，但发包人长达一个半月之久拒不组织验收，此情况下正确处理方式是()。A.承包人应提请建设行政主管部门组织验收B.以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期C.视为通过验收，以提请竣工验收报告之日后第29天为验收合格日D.继续等待验收【答案】： B 39、总承包单位甲公司经建设单位同意，将幕墙工程分包给乙公司施工。后该分包工程出现了施工质量问题，建设单位要求乙赔偿。下列责任赔偿的说法中，能够成立的是( )。（2012）A.乙与建设单位无直接合同关系，建设单位应要求甲赔偿B.若甲已全部
17、赔偿建设单位损失，则建设单位无权再向乙要求赔偿C.该质量问题是乙造成的，与甲无关D.对该质量问题乙与甲负有同等责任，乙仅承担赔偿的50%【答案】： B 40、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并办理资格证书。A.工商行政管理部门B.劳动人事部门C.建设行政主管部门D.县级以上人民政府【答案】： C 41、建设工程活动中形成的以下施工管理文件，必须有注册建造师签字盖章的是( )。A.索赔报告 B.沉降观测纪录C.施工组织设计 D.工程竣工报验单【答案】： D 42、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。2017真题A.是指企业拥有的资产 B.是指企业
18、的注册资本金 C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 D.即所有者权益【答案】： D 43、当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起()内提出。A.15日B.6个月C.1年D.2年【答案】： B 44、招标投标违法行为的行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，关于公告的说法，正确的是（）。A.原则上不停止公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 B.公告部门一律不停止对违法行为记录的公告 C.依照当事人申请可停止公告 D.公告部门可自行决定是否停止公告【答案】： A 45、关于安全生产事故调查管辖的说法,正确的是()。A.特别重大事故由省级人民政府授权有关部门组织事
19、故调查组进行调查B.上级人民政府认为必要时,可以调查由下级人民政府负责调查的事故C.对于一般事故,县级人民政府于可以委托事故发生单位组织调查组进行调查D.较大事故由县级人民政府直接组织事故调查组进行调查,也可授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查【答案】： B 46、从性质上讲，施工企业的投标行为属于（ ）。A. 要约B. 要约邀请C. 承诺D. 询价【答案】： A 47、施工企业申请仲裁后，又与建设单位达成和解协议。根据仲裁法，下列表述错误的是（）。A.当事人可以撤回仲裁申请B.当事人可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书C.当事人撤回仲裁申请后又反悔，仍可以申请仲裁D.和解达成的协议具有
20、强制执行力【答案】： D 48、分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（）。A.建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B.建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C.其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D.其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足部分再向总承包单位请求赔偿【答案】： C 49、按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是( )。（2012）A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】： A 50、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施
21、工人主张工程价款的说法，正确的是（ ）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、我国建设工程建设领域的法律、行政法规所设定的行政处罚种类有（ ）。 A. 警告B. 罚款C. 行政拘留D. 责令停业整顿E. 降低资质等级【答案】： ABD 2、以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（ ）。A.合同 B.志愿服务C.侵权行为 D.不
22、当得利 E.无因管理【答案】： ACD 3、根据专利法，下列属于专利法保护对象的有（）。A.发明 B.计算机软件 C.实用新型 D.商品商标 E.外观设计【答案】： AC 4、根据民法典,下列施工合同履行过程中发生的情形中,当事人可以解除合同的有()。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款,经催告后同意提供担保D.施工企业施工组织不力,导致工程工期延误,使该项目已无投产价值E.施工企业未经建设单位同意,擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 5、注册建造师享有的权利有（ ）。A.使用注册建造师名称B.遵守法律、法规和有关规
23、定C.在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章D.保管和使用本人注册证书、执业印章E.接受继续教育【答案】： ACD 6、专利权的保护对象就是专利权的客体，我国专利法保护的是发明创造专利权，A.内部设计B.实用新型C.外观设计D.产品构造E.发明【答案】： BC 7、招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B.对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准 C.限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商 D.依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形
24、式 E.根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件【答案】： ABC 8、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。A.施工单位签署的工程保修书B.工程监理日志C. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容D. 完整的技术档案和施工管理资料E.工程使用的主要建筑材料、建筑够配件和设备的进场试验报告【答案】： ACD 9、根据文物保护法的规定，属于国家所有的不可移动文物的有()。A.古文化遗址B.古墓葬C.石窟寺D.中国境内出土的文物E.公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物【答案】： ABC 10、按照安全生产许可条例规定，下列哪些生产企业应当取得安全生产许可证方可
25、开展经营活动()。A.烟花爆竹生产厂B.监理公司C.建筑公司D.房地产开发公司E.矿山企业【答案】： AC 11、根据建设工程质量管理条例等有关规定，工程监理的依据包括（ ）。A. 法律、法规B. 有关的技术标准C. 行政部门强制规定D. 设计文件E. 建设工程承包合同【答案】： ABD 12、下列关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从原计划竣工验收之日起计D.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年E.缺陷责任期从工程
26、通过竣工验收之日起计【答案】： D 13、下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（）。2018真题A.产权转移证书B.营业账簿C.权利、许可证照D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据E.已缴纳印花税凭证的副本【答案】： ABC 14、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（ ）。A.用于墙体的砌筑砂浆试块B.用于混凝土中使用的掺加剂C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥E.用于承重结构的混凝土试块【答案】： CD 15、某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过
27、程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（ ）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款E.解除合同【答案】： B 16、下列施工合同中，属于可撤销合同的有（）A.施工合同订立时，工程款支付条款显失公平 B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致 C.承包人对合同的价款有重大误解的 D.发包人胁迫承包人签订的 E.承包人将部分工程违法分包的【答案】： ACD 17、甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但担保合同未约定担保方式及保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有( )。A.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同
28、B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.甲在保证期间未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任【答案】： B 18、对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（ ）。A. 因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由建设单位负责维修后向监理单位索赔B. 建设单位供应的建材引起的质量缺陷，由施工单位承担经济责任C. 因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D. 施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E. 设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修【答
29、案】： D 19、关于劳动合同订立的说法，正确的有（ ）。A.试用期包含在劳动合同期限内B.固定期限劳动合同不能超过10年C.意外保险是劳动合同的必备条款D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立E.建立全日制劳动关系，应当订立书面劳动合同【答案】： A 20、下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（）。A.标的物需要运输，当事人对交付地点约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后B.施工企业购买一批安全帽，出卖人尚未交付C.标的物已抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物D.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书
30、，施工企业已接收【答案】： BC 21、（2019年真题）关于违约金的说法，正确的有（）A.支付违约金是一种民事责任的承担方式B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行D.当事人既约定违约金又约定定金的,一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少【答案】： ABC 22、按照建设工程质量管理条例规定,下列主体中,( )违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员依法追究刑事责任。A.建设单位B.勘察
31、单位C.监理单位D.设计单位E.施工单位【答案】： ACD 23、下列工程中，可以有外商投资建筑企业承揽的是（ ）。A.全部有外国捐赠的工程B.国际金融机构资助并通过根据贷款条款进行的国际招标授予的建设项目C.外资等于或者超过 50%的中外联合建设项目D.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目E.全部由外国投资的工程【答案】： ABC 24、下列情形导致要约失效的有（）。A.拒绝要约的通知到达要约人 B.要约人依法撤销要约 C.要约人依法撤回要约 D.承诺期限届满,受要约人未作出承诺 E.受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 25、在建设工程施工合同中，
32、根据民法典的规定，认定无效的情形包括（ ）。A. 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的B. 承包人未取得建筑施工企业资质等级的C. 承包人超越资质等级的D. 建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的E. 建设工程合同应当采用书面形式，否则认定无效【答案】： ABCD 26、根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与被监理工程的（ )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理义务。A.建筑材料供应商 B.施工企业C.勘察设计单位 D.设备供应商E.建设单位【答案】： ABD 27、（2019年真题）民事诉讼的基本特征有()。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性【
33、答案】： CD 28、当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，双方不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则（ ）。A. 接受履行方有权选择履行地点B. 给付货币的，在接受货币一方所在地履行C. 交付不动产的，在不动产所在地履行D. 履行义务一方有权选择履行地点E. 其他标的，在履行义务一方所在地履行【答案】： BC 29、关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的有（）。2017真题A.开展项目安全教育培训 B.对建设工程项目的安全施工负责 C.确保安全生产费用的有效使用 D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况 E.及时、如实报告生产安全事故【答案】： BC 30、根据建
34、筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人【答案】： ACD 31、（2020年真题）关于所有权的说法，正确的有（）。A.所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利B.法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权C.收益权是所有权内容的核心D.所有权的行使，不得损害他人合法权益E.所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权【答案】： ABD 32、甲乙双方签订借款合同，丙为乙的债务提供
35、保证，但保证合同未约定保证方式、保证范围和保证期间。关于该保证合同的说法，正确的有（ ）。A.丙的保证范围为全部债务B.丙的保证方式为连带责任保证C.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月内D.甲在保证期内未经丙书面同意将主债权转让给丁，丙不再承担保证责任E.未经丙的同意，甲乙协商增加了借款额，则丙对增加的债权不承担保证责任【答案】： AB 33、民事纠纷的法律解决途径有()。A.和解B.复议C.诉讼D.调解E.仲裁【答案】： ACD 34、申请人向仲裁委员会提出仲裁申请后，被申请人拒不提交答辩书但提出了仲裁反请求， 则仲裁委员会应（ )。A.审查反请求是否符合受理条件 B.中止仲裁程序C.
36、不予受理反请求. D.将案件移送相关人民法院E.继续审理原仲裁申请【答案】： AA 35、建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法规定，监理单位总监理工程师应当按照()进行监理，对施工质量承担监理责任。A.法律法规B.工程承包合同C.技术标准D.设计文件E.工程监理合同【答案】： ABCD 36、根据注册建造师管理规定，下列情形中，不予注册的有()。（2015）A.钱某职得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问【答案】： BD 37、下列选项中，符合建设
37、工程安全生产管理条例规定的有（ ）。A.施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置B.施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离E.生活区的选址应当符合安全性要求【答案】： BCD 38、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定的要求，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。A.依法参加工伤保险，并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格C.设置安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员D.特种作业人员经考核合格取得特种
38、作业操作资格证书E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格【答案】： BCD 39、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。2018年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证书，于2018年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的有（）。A.该安装工程一切险生效日期为2017年5月1日B.该安装工程一切险生效日期为2017年2月10日C.该安装工程一切险生
39、效日期为2017年4月20日D.该安装工程一切险终止日期为2018年10月1日E.该安装工程一切险终止日期为2018年12月1日【答案】： CD 40、关于缺陷责任期确定的表述中，正确的有()。A.缺陷责任期一般为3个月、6个月或12个月B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计C.缺陷责任期可由发承包双方在合同中约定D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进人缺陷责任期【答案】： BCD 41、根据安全生产法的规定，下列关于施工单位从业人员应承担
40、的安全生产义务的说法 中，正确的是( )。A. 遵守安全操作规程B. 支付安全培训费用C. 提高安全生产技能D. 购买劳保用品E. 报告事故隐患【答案】： AC 42、以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有（ ）。A. 取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承担工程勘察业务范围不受限制B. 劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C. 工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D. 工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E. 工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设一个级别【答案】： BD 43、甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙
41、承包的土地上开辟一条道路供甲通行，但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法，正确的有（）。A.该约定属于有关相邻关系的约定 B.该约定属于土地承包合同 C.该约定属于地役权合同 D.没有进行登记不影响该约定的合同效力 E.如果甲将其承包的土地转移给他人，受让人有权在乙承包的土地上通行【答案】： CD 44、关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是（）。A.其行为的法律后果由项目经理承担 B.不具备法人资格 C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织 D.其行为的法律后果由项目经理部承担 E.其行为的法律后果由企业法人承担【答案】： BC 45、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装 B.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标 C.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 D.不同投标人委托同一单位办理投标 E.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一招标项目不同标段的投标【答案】： AD 46、关于诉讼时效中断的说法，正确的有（）。2018真题A.自诉讼时效中断的原因消除之日起六个月诉讼时效期间届满B.人民法院应当认定申报破产债权与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力C.权利人对同一债权中的部分债权主张权利，诉讼时效中断的效力不及于剩余债权D.债权转让的，应当认定诉讼时效从债权转让通