《一级建造师之一建工程法规题库完整版附解析答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整版附解析答案.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整版附解析答案第一部分 单选题(50题)1、根据我国法律规定，关于土地所有权，表述正确的是（ ）。A.土地所有权属于用益物权B.城市市区和郊区的土地，属于国家所有C.农村的土地，全部属于农民集体所有D.宅基地、自留地和自留山，属于农民集体所有【答案】： D 2、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括（ ）。A. 用于非承重结构的钢筋连接接头试件B. 地下使用的防水材料C. 用于砌筑砂浆的水泥D. 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【答案】： A 3、在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他
2、人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于（ ）之债。A. 侵权B. 合同C. 无因管理D. 不当得利【答案】： A 4、某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。A.备案的建设工程合同B.补充协议C.重新商定合同D.当地建设行政主管部门发布的计价方法【答案】： A 5、某施工企业向某材料供应商发出了要约，材料供应商在对施工企业的答复中仅仅要求将交货时间推迟一天。根据民法典的规定，材料供应商的答复是对施工企业要约
3、的（ ）。 A. 实质性变更，该承诺有效B. 实质性变更，不构成承诺C. 非实质性变更，不构成承诺D. 非实质性变更，视为新要约【答案】： B 6、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.15B.14C.13D.12【答案】： A 7、下列说法正确的是()。A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规【答案】： D 8、（2020年真题）甲施工总承包
4、企业承包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的劳务作业分包给丙企业，工程完工后，上述专业工程质量出现问题。经调查，是由于丙企业施工作业不规范导致，则该专业工程的质量责任应当由（）。A.甲施工总承包企业对建设单位承担责任B.丙企业对建设单位承担责任C.甲施工总承包企业、乙企业和丙企业对建设单位共同承担责任D.甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承担连带责任【答案】： D 9、人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。A.3B.5C.7D.10【答案】： C 10、下列情形中，属于无因管理的是（ ）
5、。A.在加工合同中，定作人提供原材料B.甲在乙外出期间，帮忙喂养其宠物猫C.张某依约保管李某的背包D.小李拾得他人的钱包据为己有【答案】： B 11、下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（）。A.拒不执行生效法律文书确定义务的 B.拒绝申请执行人查询财产情况报告的 C.拒不履行执行和解协议的 D.以威胁方法妨碍、抗拒执行的【答案】： D 12、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见，则该仲裁协议( )。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定【答案】： A 13、关于投标和评标，说法
6、正确的是（ ）。A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明B.投标文件未密封的，招标人应当拒收C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】： B 14、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（ ）个月。A.1B.3C.6D.12【答案】： B 15、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改 B.注册
7、建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利 C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动 D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】： B 16、（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。A.独立责任B.按份责任C.补充责任D.连带责任【答案】： D 17、建筑施工企业的管理人员和作业人员每（ ）应至少进行一次安全生产教育培训并考核合格。A. 半年B. 二年C. 一年D. 三年【答案】： C 18、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业 B.在全国重点
8、文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准 C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意 D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意【答案】： D 19、下列工程承包活动中，不属于违法行为的是()。A.甲公司注册后尚未取得资格证书就承包了一栋住宅楼B.乙公司有施工总承包二级资质等级，承包的35层写字楼工程正在施工C.丙公司刚刚成立，以合作伙伴企业的名义承包工程D.丁公司作为总承包人并负有采购责任，拒绝了业主指定的材料供应
9、商【答案】： D 20、以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是（）。A.行业协会的综合信用评价B.行业协会协助政府部门的综合信用评价C.政府对市场主体的守法诚信评价D.社会中介信用机构的综合信用评价【答案】： C 21、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。A.自判决书送达之日起20日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【答案】： C 22、某工程在投标有效期限内出现特殊情况，招标人书面通知所有投标人延长
10、投标有效期。对此，下列说法中正确的是（ ）。A. 投标人同意延长的，可以要求修改报价B. 投标人拒绝延长的，投标保证金不予退还C. 投标人拒绝延长的，其投标失效，但有权收回投标保证金D. 因延长投标有效期给投标人造成损失的，由招标投标双方合理进行分担【答案】： C 23、关于竣工验收，下列说法正确的是（ ）。A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求【答案】： A 24、某施工单位在道路挖掘施
11、工中未进行围挡防护，导致夜间一行人王某失足坠落沟槽内摔伤。该施工单位对王某需承担的责任是（ ）A.刑事责任B.违约责任C.侵权责任D.行政责任【答案】： C 25、某工程施工中建设单位要求采用一种新型材料，在设计文件中未作特殊说明；由于作业人员对新型材料不了解而造成火灾，对此造成的损失施工单位应向（ ）索赔。A. 建设单位B. 施工单位C. 设计单位D. 材料生产单位【答案】： A 26、根据合同法的规定，对建设工程合同没有特殊规定的，适用()的一般规定。A.承揽合同B.技术合同C.委托合同D.行纪合同【答案】： A 27、在某工程建设中，包工头王某为抢工期，找来临时出来打短工的孙某登高架设脚
12、手架；孙某害怕，王某对孙某说：你今天不干，就别想要工钱。孙某在没有任何安全防护的情况下操作，导致意外坠落身亡。王某可能构成的犯罪是（ ）。A. 重大责任事故罪B. 重大劳动安全事故罪C. 工程重大安全事故罪D. 强迫劳动罪【答案】： A 28、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署B.工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档C.检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构D.工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系【答案】： B 29、根据环境噪声污染防治法，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。A.建设项目可
13、能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B.环境影响报告书应当报生态环境主管部门批准C.环境影响报告书中应当有施工企业的意见D.环境影响报告书应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】： B 30、租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，()。A.合同不成立B.合同无效C.不得对抗善意的第三人D.视为不定期租赁【答案】： D 31、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（ ）日内，到原生产许可证颁发管理机关办理生产许可证变更手续。A.7 B.10 C.15 D.30【答案】： B 32、某施工企业于2015年1月1日办理了安全生产许可证
14、，2018年5月持证施工时受到有关部门查处，有关部门对该施工企业正确的处理方式是（）。A.允许其继续施工，限期补办延期手续B.责令停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处罚款C.责令停业整顿，限期补办延期手续，并处罚款D.责令停止施工，并重新申请办理安全生产许可证【答案】： B 33、 张某向赵某借款20万元扩充自己开的服装厂规模，约定借款2年，年利率为10。因为张某公司效益较好，在借款一年的时候决定全数还款，则应还款金额为( )万元。A.24B.22C.20D.23【答案】： B 34、（2020年真题）根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区间
15、最小的是（）。A.未取得安全生产许可证擅自从事施工活动B.转让安全生产许可证C.冒用安全生产许可证D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动【答案】： D 35、根据水污染防治法，与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的水污染防治设施，应当经过（ ）验收，验收不合格的，该建设项目不得投入生产或者使用 。A. 建设行政主管部门B. 省级人民政府C. 县级以上人民政府D. 环境保护主管部门【答案】： D 36、下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()（2013）A.食品加工生产企业B.建筑施工企业C.烟花爆竹生产企业D.矿业企业【答案】： A 37、
16、甲公司与乙公司签订了一份供货合同，由甲公司为乙公司供应钢筋，并由丙公司作为乙公司收到钢筋后支付货款的保证人，但合同对保证方式没有约定。后来乙公司收到钢筋后拒不付款，则丙公司承担保证责任的方式应()。A.为一般保证B.为连带责任保证C.由丙与甲重新协商确定D.由甲、乙、丙三方重新协商确定【答案】： A 38、关于代理，下列说法错误的是（ ）。A.民事代理分为委托代理和法定代理B.施工过程中，不是所有的行为都可以委托代理，不是所有的代理行为都必须具备法定资格，也不是所有的代理必须采用书面形式C.代理人丧失民事行为能力，委托代理终止；被代理人丧失民事行为能力，委托代理未必终止D.被代理人具有法定任意
17、解除权，代理人则不具备法定任意解除权【答案】： D 39、关于安全生产许可证管理规定中，下列理解正确的是()。A.施工企业法定代表人变更的不影响安全使用许可证的效力B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期【答案】： B 40、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（）。A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布 B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布 C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门
18、负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布 D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限【答案】： B 41、某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是（ ）。A. 不予支持B. 按照2.4%支付利息C. 按照4.8%支付利息D. 按照6%支付利息【答案】： C 42、保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人
19、民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报（ ）备案。A.全国人民代表大会B.最高人民法院C.文物保护主管部门D.国务院【答案】： D 43、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥釆购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（ )。A.甲、乙达成协议时 B.甲签字、盖章时C.乙收到合同书时 D.乙签字、盖章时【答案】： D 44、下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对
20、有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示【答案】： D 45、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据生产安全事故报告和调查处理条例，该事故属于（）。( 2015真题 )A.特别重大事故 B.重大事故 C.一般事故 D.较大事故【答案】： D 46、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。A.受益人B.保险人C.被保险人D.投保人【答案】： D 47、关于法人的说法，正确的是( )。A.法人分为营利法人和非营利法人B.法人以其登记注册地为住所地C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格D.
21、建设单位可以不具有法人资格【答案】： D 48、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。2014A.分包单位没有资质要求 B.分包单位不得再次分包 C.分包单位由总包单位自由确定 D.分包的工作内容没有限制【答案】： B 49、下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担,说法正确的是()。A.应由施工单位承担全部责任B.应由建设单位承担全部责任C.应由建设单位和施工单位承担连带责任D.建设单位和施工单位证明自己没有过错,在任何情况下都无需承担赔偿责任【答案】： C 50、某工程在施工过程中由于电焊工操作不当发生火灾，与该工程毗邻的甲单位主动组织本单位人员参与灭火。这一行为使施工
22、单位减少损失10万元，甲单位因此损失1万元。那么，甲单位（ ）。A. 只能自行承担这一损失B. 有权要求施工单位支付1万元C. 有权要求施工单位支付6万元D. 有权要求施工单位支付11万元【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。2017真题A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制【答案】： BCD 2、下列行为中,属于建设工程施工单位资质不良行为的有()。A.未取得资质证书承揽工程的B.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的C.将承包的工程转包或违法分包的D.工程竣工验收后,不向建设单位出具质
23、量保修书的E.涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的【答案】： AB 3、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。2017真题A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 4、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】
24、： A 5、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法,正确的有()。A.应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查B.每月检查时间不少于其工作日的20%C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,应到现场进行带班检查D.工程开工时,应到施工现场带班检查E.工程项目出现险情时,应到施工现场带班检查,及时消除险情和隐患【答案】： AC 6、施工企业按照安全生产靑任制的要求，应完成的安全保障工作包括（ )。A.明确法定代表人对本企业的安全负主要责任 B.设置安全处室对安全负责 C.对内部职工进行安全培训，持证上岗D.落实各岗位人员的安全生产责任 E.制定企业内部安全生产绩效考核标准【答案】
25、： ABD 7、下列要求中，属于施工作业人员应当履行的安全生产义务的有（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受单位的安全生产教育培训C.发现安全事故隐患立即向上级报告D.施工中遇到危及人身安全时停止工作E.正确使用安全防护用具【答案】： BC 8、关于诉讼时效的说法，正确的是（ ）。A.诉讼时效期间自权利人受到损害之日起计算B.当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算C.人民法院不得主动适用诉讼时效的规定D.在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力不能行使请求权的，诉讼时效中断E.诉讼时效的期间、计算方法以及中止、中断的事由由法律规定，当事人约定无效【
26、答案】： BC 9、我国实用新型保护的客体必须具有的条件是()。A.一定的形状B.一定的结构C.一定的创意D.一定的方法E.一定的大小【答案】： AB 10、关于物权的说法，正确的有（ ）。A. 建设单位可以与政府部门签订土地出让合同拥有该地的所有权B. 所有权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上C. 国家所有土地的所有权和使用权都不能转移D. 用益物权和抵押权可以同时存在于同一不动产之上E. 两个抵押权可以同时存在于同一不动产之上【答案】： BD 11、招标投标法规定，投标文件有下列情形，招标人不予受理（ ）。A. 逾期送达的B. 未送达指定地点的C. 未按规定格式填写的D. 无单位盖章并无
27、法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的E. 未按招标文件要求密封的【答案】： AB 12、发包人未按照约定支付工程价款,承包人按照民法典的规定可以行使建设工程价款优先受偿权。建设工程价款优先受偿权行使中可以优先受偿的工程价款包括()。A.承包人工作人员的报酬B.承包人实际支付的建筑构配件价款C.承包人欠付工程价款的利息D.承包人因发包人违约产生的损失E.承包人的垫资【答案】： AB 13、根据建设工程安全生产管理条例规定，以下施工项目中应当编制专项施工方案的有（ ）。 A. 基坑支护与降水工程B. 土方转运工程C. 模板工程D. 起重吊装、脚手架工程E. 拆除、爆破工程【答案】： AC
28、D 14、关于地役权的说法，正确的有（ ）。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权【答案】： A 15、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应承担过错责任的有（）。A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制标准 C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准 D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程 E.直接指定分包人分包专业工程【答案】： ABC 16、下列行为属于车辆购置税应税
29、行为的有（）。A.应税车辆的购买使用行为B.应税车辆的销售行为C.自产自用应税车辆的行为D.以获奖方式取得并自用应税车辆的行为【答案】： ACD 17、根据劳动合同法，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。A.在试用期间被证明不符合录用条件的B.严重违反用人单位规章制度的C.患病或非因公负伤，在规定的医疗期内的D.被依法追究刑事责任的E.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的【答案】： C 18、关于规范性文件效力比较及处理的说法，正确的是（ ）。A.行政法规的效力高于法律B.地方性法规的效力高于地方政府规章C.地方性法规在本辖区内的效力高于宪法D.部门规章与部
30、门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决【答案】： BD 19、下列关于保险索赔的说法中，正确的是( )。A.投保人进行保险索赔必须提供有效的证明B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔E.只有投保人有索赔权【答案】： ABC 20、总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括( )。A.与分包单位对整个工程的安全生产承担连带责任B.负责向有关部门上报生产安全事故C.自行完成建设工程主
31、体结构的施工D.将工程分包给具有经验的个人E.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案【答案】： BC 21、关于调解文书法律效力的说法，正确的有（）。A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力E.仲裁调解书经人民法院司法确认后，即发生法律约束力【答案】： ABD 22、若某市发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带应由（ ）来划定。A.国务院B.省文物行政主管部门C.省、自治区、直辖市人民政府D.省城乡规划行政主管部门E.市城
32、乡规划行政主管部门【答案】： BD 23、建筑企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（ ）。A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的B.未取得施工许可证擅自施工的C.发生过安全事故的D.将承包的工程转包或者违法分包的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的【答案】： ABD 24、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（）。2014A.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期 B.缺陷责任期一般为6个月，12个月或24个月 C.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期 D.缺陷
33、责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计 E.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 25、根据民事诉讼法的规定，起诉必须符合的条件有（ )A. 有充分的证据B. 有明确的被告C. 属于人民法院受理民事诉讼的范围D. 原告是与本案有间接利害关系的公民E. 有书面的起诉书【答案】： BC 26、下列施工合同履行过程中发生的情形中，当事人可以解除合同的有（）。 A.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保的B.未经建设单位同意，施工企业擅自更换了现场技术员的C.施工企业已完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.施工过程中，施工企业不满建设单位的指令，将全
34、部工人和施工机械撤离现场，并开始了其他工程建设的E.施工企业施工组织不力，导致工期一再延误，使该工程项目已无投产价值的【答案】： CD 27、对于保修义务的承担和维修的经济责任承担，下述说法正确的是（ ）。A. 因监理单位错误管理而造成的质量缺陷，由建设单位负责维修后向监理单位索赔B. 建设单位供应的建材引起的质量缺陷，由施工单位承担经济责任C. 因使用单位使用不当造成的损坏问题，施工单位不负责维修D. 施工单位施工所造成的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担经济责任E. 设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修【答案】： D 28、下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。A
35、.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： AC 29、地役权合同一般包括()等条款。A.合同的公证机关B.供役地和需役地的位置C.利用目的和方法D.利用期限E.费用及其支付方式【答案】： BCD 30、甲总承包单位，经建设单位同意，将深基坑支护与降水分部工程分包给乙专业承包单位。下列做法中正确的是()。A.可以由甲总承包单位也可以由乙专业承包单位组织编制深基坑专项施工方案B.专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查C.施工方
36、案经甲总承包单位项目经理、总监理工程师签字后及时组织专家论证D.施工中如遇到地下水位变化等因素确需调整方案的，修改后应当重新组织专家论证E.该分部分项工程完成后，应当由建设单位组织施工、监理验收后方可进入下道工序【答案】： ABD 31、下列属于评标委员会应当否决投标的情形时（ ）。A.投标文件未经投标单位盖章B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标人行贿E.同一投标人提交两份不同的投标文件【答案】： BCD 32、诉讼管辖可以分为（）。A.级别管辖B.地域管辖C.移送管辖D.特殊管辖E.指定管辖【答案】： ABC 33、下列关于建筑企业资质违法
37、行为需要被“吊销”资质的情形有( )。A.建筑企业超越本单位资质等级承揽工程的B.建筑企业转让、出借资质证书允许他人以自己的名义承揽工程，情节严重的C.承包单位将承包的工程转包的D.对认定有违法分包行为的施工单位，情节严重的E.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的【答案】： BD 34、关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。A.项目经理部具有法人资格 B.项目经理经施工企业授权管理施工项目 C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构 D.项目经理是施工企业的内部岗位 E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【答案】： BCD 35、根据生产安全事故报告和调查处理条例,事故调查组应履行的职
38、责有()。A.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况B.提出对事故责任者的处理建议C.落实事故的防范与整改措施D.提交事故调查报告E.公布事故处理结果【答案】： ABD 36、法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，而非企业法人又包括（ ）。A. 国内法人B. 行政法人C. 外国法人D. 事业法人E. 社团法人【答案】： BD 37、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。（2014）A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间【答案】： ACD 38、施工单位诉建设单位拖欠工程款案件中，施工单位对
39、人民法院委托的鉴定机构作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，人民法院应予准许的情形有（ ）。A. 鉴定人员不具备相关的鉴定资格B. 鉴定程序严重违法C. 鉴定结论明显依据不足D. 建设单位也不同意鉴定结论E. 经过质证认定鉴定结论不能作为证据使用【答案】： ABC 39、下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有（ ）。A. 承包人未按约定工期完工的B. 承包人完成工程质量不合格，并且拒绝修复的C. 承包人擅自将专业工程分包的D. 承包人非法转包的E. 未经发包人同意擅自将劳务部分分包的【答案】： BCD 40、施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并
40、未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有（?）。A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费【答案】： ABCD 41、（2020年真题）下列车船中，属于免征车船税范围的有（）。A.悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下
41、的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 42、关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（ ）。A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期D.缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计【答案】： BD 43、定金是指当事人一方为了担保合同的履行，在履行债务前按照合同的约定向对方支付一定数额的货币。下列有关定金的说法，正确的有（ ）。A.定金合同从合同订立时生效B.收受定金的一方
42、不履行约定的债务的，应当双倍返还定金C.定金数额最高不得超过主合同标的额20D.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金E.如果合同不能正确履行，定金只能充抵应付款的一部分，不可收回【答案】： BCD 44、根据生产安全事故应急预案管理办法，生产经营单位应急预案分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.总体应急预案D.详细应急预案E.现场处置方案【答案】： AB 45、关于仲裁裁决的执行，说法正确的有（ ）。A.由仲裁机构所在地中级法院管辖B.由被执行财产所在地基层法院管辖C.由被被执行人所在地中级法院管辖D.由被执行财产所在地中级法院管辖E.由被执行人所在地基层法院管辖【答案】： CD 46、根据中华人民共和国合