《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库汇总.docx（76页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新投资项目管理师之投资建设项目实施题库汇总第一部分 单选题(50题)1、当资格预审文件、资格预审文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以( )为准。A.最先发出的书面文件B.最后发出的书面文件C.修改前资格预审文件D.最终修改的招标文件【答案】： B 2、银行贷款是指建设项目业主向银行以还本付息为条件借入货币资金使用权的( )。A.资金活动B.债务活动C.信贷活动D.债券活动【答案】： B 3、建设项目的某项工作，在某时点的计划工作预算费用为1000万元，已完工作的预算费用为1500万元，已完工作实际费用为1800万元，则此时的进度偏差( )万元。A.-300B.-500C.300D.
2、500【答案】： D 4、下列关于工程质量控制方法的表述，不正确的是( )。A.质量控制应以事后控制为主B.对关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理C.严格执行现场见证取样和送检制度D.应采用必要的检查，测量和试验手段，以验证施工质量【答案】： A 5、在项目实施过程中的( )是竣工验收的基础，不作为一个验收阶段。A.全面竣工验收B.开工验收C.中间验收D.验收准备【答案】： C 6、乙级工程监理单位的注册资本不少于( )万元。A.30B.50C.70D.100【答案】： B 7、招标人与中标人签订合同之日起( )个工作日内，应当退还未中标人的投标保证担保保函。A.5B.10C.20D.25【
3、答案】： A 8、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于( )个工作日。A.3B.5C.7D.10【答案】： B 9、采用工程项目招标应考虑的主要因素不包括( )。A.拟采用的工程建设承包方式B.建设单位的工程技术力量C.总包与分包体系D.合同类型【答案】： B 10、规划区的建设项目，建设单位应当在项目竣工验收后( )内，向规划行使主管部门报送建设项目竣工资料。A.1个月B.3个月C.5个月D.6个月【答案】： D 11、为了保证工程项目建设的顺利实施，业主应依据( )对监理机构履行合同的行为给予监督和检查。A.监理合同B.有关技术标准C.工程承包合同D.建设工程
4、合同【答案】： A 12、建设工程监理与相关服务收费应根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和( )。A.政府定价B.合同约定价C.市场调节价D.合同估算价【答案】： C 13、( )是项目内部控制的设计者和主导者。A.建设项目施工方B.业主方C.供应方D.承包方【答案】： B 14、( )是以建设项目中某些关键性的重要事件的开始或完成时间点作为基准所形成的计划，是一种战略计划，它规定了建设项目的可实现的中间结果。A.材料控制计划B.里程碑进度计划C.各阶段的任务计划D.总进度计划【答案】： B 15、工程勘察设计文件中，采用超出国家现行技术标准的，并且可能影响建设工程质量和安全的新
5、技术、新工艺、新设备、新材料的，应由( )进行试验、论证，出具检测报告。A.市级人民政府组织的建设工程技术专家委员会B.建设单位选定的检测机构C.国家认可的检测机构D.县级人民政府组织的建设工程技术专家委员会【答案】： C 16、下列选项中，( )是完成国家法律法规、行业规范规定的施工阶段基本监理服务内容的酬金。A.施工监理收费基准价B.施工监理收费基价C.施工监理计费额D.施工监理收费调整系数【答案】： B 17、编制资金使用计划过程中最重要的步骤是( )。A.项目投资目标的分解B.分析产生偏差的原因C.投资实际值与目标值的比较D.找出实际支出额与投资控制目标值之间的偏差【答案】： A 18
6、、下列不属于融资租赁程序的是( )。A.挑选租赁公司，办理租赁委托B.签订贷款合同C.办理验货、付款与保险D.支付租金【答案】： B 19、国家对各类外债和或有外债实行( )。A.集体决策审批制度B.全口径管理C.部门责任制度D.分级管理【答案】： B 20、投标保证担保的有效期应超出投标有效期至少( )D。A.10B.15C.20D.28【答案】： D 21、关于建设项目环境影响评价制度的表述中，正确的是( )。A.对可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响报告书B.对可能造成严重影响影响的建设项目，应编制环境影响报告表C.对环境影响很小的建设项目，应填报环境影响报告表D.对可能造成
7、轻度影响影响的建设项目，应编制环境影响登记表【答案】： A 22、建设单位依据政府部门对( )的批复文件，向城乡规划部门申请办理规划许可手续，向国土资源部门申请正式办理建设用地手续。A.建设项目申请报告B.项目建议书C.规划选址和环境影响评价报告D.建设项目可行性研究报告【答案】： D 23、建设项目应当自签订对外借款合同( )个工作日内，凭对外借款合同和项目批准文件到外汇管理部门办理外债登记。A.5B.10C.15D.20【答案】： C 24、建设单位环境管理的责任总体是在( )阶段进行环境影响评价、在实施阶段按照三同时要求落实环境管理措施并保证资金投入。A.竣工验收B.决策C.投产使用D.
8、保修【答案】： B 25、直线型监理组织形式的优点是( )。A.没有职能部门，实行“个人管理”B.要求总监理工程师通晓各种业务和技能，是“全能式”人才C.目标控制责任明确，能发挥职能部门的专业管理作用D.机构简单、关系明确、权力集中、命令统一、职责分明、决策迅速【答案】： D 26、早期的质量管理，只是对产品进行事后检验，称为( )。A.统计质量控制阶段B.全面质量管理阶段C.质量检验阶段D.质量抽样检验阶段【答案】： A 27、项目实施的组织者和主导方是( )。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位【答案】： A 28、审查和批准所有承包商、供货商按合同要求提交的各自的总进度计划及
9、年、季、月实施进度计划是( )阶段的进度控制任务。A.工程设计B.招标投标C.实施准备D.实施【答案】： D 29、凡由承包单位采购的货物，( )不得指定货物的生产厂和供货商。A.设计单位B.使用单位C.建设单位D.政府监督管理部门【答案】： C 30、下列关于外债资金的表述，错误的是( )。A.境内企业所借外债资金，应当严格按批准的用途合理使用，不得挪作他用B.境内企业所借外债资金，确需变更用途的，应按原程序报批C.境内企业举借短期外债资金的，不得用作流动资金D.使用外债资金的固定资产投资项目，应当实行建设项目法人责任制【答案】： C 31、在项目成功度测评等级中，基本成功是指( )。A.项
10、目原定目标部分实现，项目功能有缺陷，效益和影响只有部分实现B.项目原定目标实现非常少，项目功能有问题，效益和影响很差C.项目原定目标大部分实现，项目功能、效益和影响基本达到预期要求D.项目原定目标全面实现或超过预期，项目功能、效益和影响充分发挥【答案】： C 32、建设项目工程保险设定免赔额的实质是( )。A.是一种综合性风险B.被保险人自己负担的损失C.保险金额巨大、责任范围广D.在一定条件下降低保险人实际承担的责任【答案】： D 33、承包商提出索赔的期限自( )时终止。A.提交最终结清申请单B.提出工程接收证书颁发C.接受最终结清证书D.接受缺陷责任期终止证书【答案】： C 34、考核安
11、全控制和管理工作的依据是( )。A.安全应急预案B.安全计划C.安全检查记录D.安全检查报告【答案】： B 35、( )是指建设项目在筹资经济活动中，债务人以偿还债务为条件的对诚实信用的一种承诺，债权人以实现债权为目的的对权利保障的担保设定。A.筹资保证B.建设项目筹资信用保证C.筹资质押D.筹资抵押【答案】： B 36、对于( )事故而言，其事故调查组应由企业主管部门会同企业所在地区的行政安全部门、公安部门、工会组成。A.轻伤B.重伤C.伤亡D.重大死亡【答案】： C 37、建设项目的( )工作应与项目建设进度同步进行，并在项目竣工以前全部完成。A.日常检查B.财务审计C.完工总结D.生产准
12、备【答案】： D 38、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是( )。A.协商B.争议评审C.仲裁D.诉讼【答案】： A 39、评标委员会对投标文件确认为废标的，应当由( )以上评委签字确认。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】： B 40、下列关于工程监理与政府质量监督区别的表述，错误的是( )。A.建设工程监理的实施单位是社会化、专业化的监理单位，政府工程质量监督的执行者是政府行政主管部门的专业执行机构B.监理单位和被监理单位是平等主体之间的监督管理，政府质量监督是一种行政管理C.建设工程监理是由建设项目业主委托进行的，政府工程质量监督则是依法进行并具有强制性的D.
13、建设工程监理工作范围一般只限于施工阶段，现行政府工程质量监督一般贯穿项目建设的全过程、全方位【答案】： D 41、双方当事人约定，对将来可能发生的争议和纠纷进行调解处理或提交仲裁解决的一种协议是( )。A.公开招标B.合同C.争议解决及仲裁条款D.保险【答案】： C 42、( )属具体业务动作的控制，旨在实现各项动作的规范化，并合理地使用建设项目资源。A.管理控制B.组织控制C.动作控制D.财务控制【答案】： C 43、反映建设单位月份或年度终了时全部资金来源和资金占用的情况的是( )。A.基建投资表B.待摊投资明细表C.基建借款情况表D.资金平衡表【答案】： D 44、招标人应根据招标文件中
14、列出的内容和向总承包人提出的要求计算总承包费，其中，招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的( )计算。A.1%B.1.5%C.2%D.3%5%【答案】： A 45、招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场，向其介绍工程场地和相关环境的有关情况，其中踏勘现场产生的费用由( )。A.招标人负责B.投标人负责C.招标人和投标人共同负责D.招标人和投标人协商决定【答案】： B 46、下列关于工程保险的表述，错误的是( )。A.工程保险能够提供风险管理服务，减少风险损失的发生B.保险人对补偿的方式可以选择C.如果投保对其财产投保多张保险单，他获得的赔款数额可以超过他的财产总值D
15、.如果保险事故由第三者责任引起的，则投保人从保险人处获得全部补偿以后，必须将其对第三者享有的追偿有关损失的权利转让给保险人【答案】： C 47、鉴于监理标的具有的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是( )。A.基于能力的选择B.基于监理人员素质的选择C.基于监理单位规模的选择D.基于价格的选择【答案】： A 48、下列关于建设项目资本金的表述，错误的是( )。A.建设项目资本金是投资者在建设项目总投资中认缴的出资总额B.建设项目资本金是非债务资金C.建设项目资本金的投资者可按出资额的比例依法享有所有者权益D.建设项目资本金的投资者无权转让、抽回其出资【答案】： D 49、有负荷试车调试以( )
16、为主，相关单位配合。A.施工单位B.设备安装单位C.建设项目业主D.工程设计单位【答案】： C 50、国际金融组织贷款和外国政府贷款是由中国政府举借的中长期优惠贷款，重点用于( )。A.引进先进技术或设备B.产业结构调整C.基础性和公益性建设项目D.外债结构调整【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、关于建设单位的质量责任与义务的表述，正确的是( )。A.建设单位可以将建设工程肢解发包B.建设单位提供的原始资料原始资料必须真实、准确、齐全C.建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续D.建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有
17、关单位进行竣工验收E.建设单位需指定供货单位供施工单位采购材料【答案】： BCD 2、为落实职业健康安全与环境管理的基本方针，应以( )为基本手段，提高建设项目管理的绩效，并持续改进。A.制度约束B.绩效审计C.技术管理D.改善环境E.资金管理【答案】： ACD 3、建设项目招标投标中的招标人指的是( )。A.承包商B.业主C.发包人D.服务商E.采购人【答案】： BC 4、建设项目工程作业现场的职业健康安全管理应考虑的人员健康安全包括( )。A.工作场所内员工B.临时工作人员C.合同方人员D.访问者E.上级管理人员【答案】： ABCD 5、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工
18、程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 6、招标的性质可以概括为( )。A.市场经济条件下一种有组织的商品交易行为B.各种采购方式中竞争最为充分的一种方式C.单一买方设定标的和要求，多个卖方竞争的一种交易方式D.买方优选卖家或货物、工程、服务的唯一手段E.招标方选定卖方并与其达成交易的一种途径【答案】： ABC 7、下列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安
19、全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 8、工程测量的内容包括平面控制测量、( )等。A.高程测量B.摄影测量C.变形观测D.线路测量E.地质勘察【答案】： BCD 9、直接管理模式的特点有( )。A.建设项目业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力B.建设项目业主自己组建的工程设计管理机构，优点是有利于工程的“三性”目标和风险控制C.建设项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设
20、计单位订立工程设计合同D.建设项目业主聘请专业咨询公司代其进行设计管理工作，由建设项目业主和设计单位订立设计合同E.对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求【答案】： ABC 10、企业公开发行债券应具备的条件包括( )。A.最近3年可分配利润可以支付企业债券1年的利息B.筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向，所需相关手续齐全C.累计债券余额不超过企业净资产的30%D.股份有限公司的净资产不低于人民币6000万元，有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币3000万元E.最近3年没有重大违法违规行为【答案】： AB 11、根据建设工程质量管理条例规定，监理工程师应当
21、按照工程监理规范的要求，采取( )等形式，对建设工程实施监理。A.旁站B.抽检C.巡视D.专检E.平行检验【答案】： AC 12、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】： BCD 13、中华人民共和国招标投标法规定的招标方式是( )。A.公开招标B.议标C.自行招标D.代理招标E.邀请招标【答案】： A 14、下列对建设项目业主方的质量监督责任的表述，正确的是( )。A.建设项目业主是工程质量的法定责任人，是建设项目质量管理体系的决策人B.工程监理属于业主方项目管理范畴C.业主方质量监督的重点是质量管理体系D.只有工程监理方承担对建设项目的质量监督责任
22、，建设项目业主不用E.建设项目业主接受工程监理方的委托和授权，承担对项目实施过程和产品质量监督的责任【答案】： ABC 15、建设工程产品与一般工业产品不同，其产品的特点有( )。A.固定性B.独立性C.不可流动性D.多样性E.平衡性【答案】： ABCD 16、招标代理机构应具备的基本条件包括( )。A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有从事招标代理业务资格证C.有从事招标代理业务的相应的专业技术人员D.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量E.有符合规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库【答案】： AD 17、工程设计任务书中，一般包括的内容有( )。A
23、.建设项目勘察设计工作报价B.规划设计条件和要求C.平面布局要求D.建设依据和项目规模E.技术经济指标【答案】： BCD 18、建设项目建造阶段的主要任务是( )。A.按工程建设计划和工程承包合同，组织工程施工B.实行有效的管理和控制，完成项目建设任务C.开展融资活动，落实建设资金D.按相关规定组织项目竣工验收，将资产交付使用E.落实水、电、气等工程施工条件【答案】： ABD 19、总监理工程师可签发工程暂停令的情形有( )。A.施工单位要求暂停施工、且工程需要暂停施工B.为了保证工程质量而需要进行停工处理C.施工出现了安全隐患，总监理工程师认为有必要停工以消除隐患D.承包单位未经许可擅自施工
24、，或拒绝项目监理机构管理E.发生了必须暂时停止施工的紧急事件【答案】： BCD 20、工程监理工作的主要手段是( )。A.组织B.规划C.协调D.控制E.指挥【答案】： BCD 21、施工准备阶段的监理工作主要包括( )。A.参加由建设项目业主组织的工程设计交底会B.审查施工组织设计，总监理工程师签认后报建设项目业主C.对承包单位修复的工程质量进行验收，合格后予以签认D.对工程质量缺陷原因进行调查分析，确定责任归属E.审查工程分包单位资质、业绩及特殊工种的合格证、上岗证【答案】： AB 22、建设工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建设工程安全标准的要求，并实行的制度包括( )。A.工程
25、质量管理分工负责制B.工程质量监督制度C.工程质量终身责任制度D.工程质量检测制度E.工程质量审查制【答案】： ABCD 23、设计和选择价款支付方式的基本原则是( )。A.可操作性B.有效性C.合理性D.经济性E.针对性【答案】： ABCD 24、直接融资是指没有金融中介介入的资金融通，主要包括( )等。A.融资租赁B.发行企业债券C.发行短期融资券D.委托贷款E.发行中期票据【答案】： BC 25、下列属于我国现行的建设项目财务管理制度的是( )。A.企业建设制度B.企业管理制度C.企业会计制度D.国有建设单位会计制度E.基本建设财务管理规定【答案】： CD 26、建设项目管理是运用科学的
26、理念、程序和方法，采用先进的管理技术和现代化管理手段，对投资建设项目进行( )的一系列活动。A.计划B.检查C.组织D.协调E.控制【答案】： ACD 27、按现行规定，在我国境内进行工程建设项目，必须招标的有( )。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目C.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目D.重要设备、材料等货物采购单项合同估算价在1000万元人民币以下的E.勘察、设计、监理等服务采购单项合同估算价在50万元人民币以下的【答案】： ABC 28、实物出资是指出资人以( )等固定资产和原材料、产成品等流动资产进行
27、出资的资本金。A.现金B.厂房C.建筑物D.工业产权E.设备【答案】： BC 29、投资者风险分散的做法有( )。A.投资类型多样化B.投资时间差异化C.风险单位分割化D.投资区域多元化E.投资对象分散化【答案】： ABCD 30、关于组建评标委员会的表述，正确的是( )。A.评委应以建筑专业专家为主，其中技术、经济专家人数应占评委总数的3/4以上B.评标委员会人数为5人以上单数组成C.大型公共建筑工程项目评标委员会人数不应少于9人D.技术特别复杂、专业性要求特别高的建筑工程，采取随机抽取确定的专家E.大型公共建筑工程经主管部门批准，招标人可以从设计类资深专家库中直接确定专家【答案】： BC
28、31、工程应尽量采用( )的技术，吸取科研新成果，体现先进技术和生产力水平。A.安全B.先进C.成熟D.适用E.核心【答案】： BCD 32、建设项目按建设性质可分为( )。A.新建项目B.政府投资项目C.扩建项目D.企业投资项目E.改建项目【答案】： AC 33、下列对工程监理的内容表述不正确的是( )。A.一般主要包括从勘察设计、施工、设备采购及安装调试、竣工验收直至保修期B.对项目建设分段进行监督和管理C.对建设工程的各个阶段进行质量审查D.协调参与项目建设有关单位之间的关系E.对项目建设的全过程进行监督和管理【答案】： BC 34、建设项目绩效审计中，对建设项目管理功能的审查与评价主要
29、包括( )的审查与评价。A.计划管理能力B.项目功能目标C.组织管理能力D.创新能力E.员工激励制度【答案】： ACD 35、工程开工前的第一次工地会议由建设项目业主主持，承包单位、监理单位参加，主要内容包括( )。A.承包单位介绍施工准备情况B.总监理工程师介绍监理规划的主要内容C.建设项目业主根据委托监理合同宣布对监理方的授权D.建设项目业主介绍工程开工准备情况E.第一次工地会议纪要由业主方起草，经与会各方代表签字确认【答案】： ABCD 36、建设项目质量管理的特点是( )。A.质量管理模式的一次性B.质量管理模式的多次性C.质量控制主体的多元性D.质量管理体系的单一性E.质量管理任务的
30、艰巨性【答案】： AC 37、采用( )的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A.新设备B.新结构C.新材料D.新工艺E.新能源【答案】： BCD 38、招标投标基本程序由招标、( )和签订合同六大部分组成。A.投标B.流标C.开标D.评标E.定标【答案】： ACD 39、下列选项中属于PDCA循环内容的有( )。A.检验B.计划C.实施D.检查E.处置【答案】： BCD 40、开展初步设计的必备条件包括( )。A.建设项目可行性研究报告经过审查，并已获得核准文件B.建设项目初步设计中有明确的技术要求C.建设项目业主已办理征地手续D.建设项目业主
31、已取得规划局提供的规划设计条件通知书E.建设项目业主要办理各种外部协作条件的取证工作和完成科研、勘察任务，并转交设计单位，作为设计依据【答案】： ACD 41、工程设计评审由建设项目业主组织有关专家或机构进行，其评审的目的是( )。A.促进新技术的应用B.控制设计成果质量C.优选工程设计单位D.优化工程设计E.提高投资效益【答案】： BD 42、下列选项中属于PDCA循环内容的有( )。A.检验B.计划C.实施D.检查E.处置【答案】： BCD 43、一个大中型生产性项目所需的物资品种繁多、数量大，一般可分为( )等。A.主要材料B.地方材料C.辅助材料D.备品备件E.特殊材料【答案】： AC
32、D 44、产品市场营销准备工作主要包括( )。A.调查产品市场情况B.建立产品市场营销网络C.组织产品售后服务D.与协作单位签订正式合同E.确定产品市场营销策略【答案】： ABC 45、单个设计工作的进度(完成百分率)通常可以用( )方法来确定。A.费用比率法B.完成单元法C.渐进里程碑法D.开始/结束百分率法E.比值法【答案】： BCD 46、下列项目中，有( )情形的，经批准，项目的设计可以不进行招标。A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的设计单位少于5家，不能形成有效竞争的B.涉及国家安全、国家秘密的C.抢险救灾的D.主要工艺、技术采用特定专利或者专有技术的E.已建成项目需要改、扩建或者
33、技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的【答案】： BCD 47、组建招标班子，选择招标代理机构的程序包括( )。A.资格预审B.组建招标班子C.选择招标代理机构D.细化招标方案、制订招标作业实施计划E.选择承包方式【答案】： BCD 48、项目总投资在3000万元以上的关系社会公众利益、公众安全的( )项目，必须实施工程监理。A.生态环境保护B.铁路、公路C.通信、信息网络D.轻轨交通、公共停车场E.中小型公用事业工程【答案】： ABCD 49、企业内部控制设计的原则主要是( )。A.制定明确的目标、计划和预算B.确定组织机构和职责划分C.清晰的岗位授权规定D.科学的合理的程序化管理
34、E.客观合理【答案】： ABCD 50、建设项目业主应负责设计过程中与外部协作的接口管理的主要内容有( )。A.设计方案比选和设计大纲审查B.负责外部协作条件的取证C.办理专题设计的报送、评审和审批D.组织设计方案成果审查E.工程勘察主要技术成果与参数的审查【答案】： BC 第三部分 大题(50题)1、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：人工费综合单价为45元/工日;一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇
35、罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的
36、装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件13，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件13中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2.事件13中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。【答案】： 2、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的
37、基坑开挖土方量为4500m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月2022日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工人修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。2.每项事件工期索赔各是多
38、少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?【答案】： 3、某建设单位经相关主管部门批准，组织某建设项目全过程总承包(即EPC模式)的公开招标工作。根据实际情况和建设单位要求，该工程工期定为2年，考虑到各种因素的影响，决定该工程在基本方案确定后即开始招标，确定的招标程序如下：(1)成立该工程招标领导机构。(2)委托招标代理机构代理招标。(3)发出投标邀请书。(4)对报名参加投标者进行资格预审，并将结果通知合格的投标申请人。(5)向所有获得投标资格的投标人发售招标文件。(6)召开投标预备会。(7)招标文件的
39、澄清与修改。(8)建立评标组织，制订标底和评标、定标办法。(9)召开开标会议，审查投标书。(10)组织评标。(11)与合格的投标者进行质疑澄清。(12)决定中标单位。(13)发出中标通知书。【答案】： 4、政府投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有
40、具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投
41、标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按政府有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份设计修改建议书，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了施工测量放线报验表，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容?【答案】： 5、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且