《一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案【培优A卷】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案【培优A卷】.docx（42页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库完整题库附答案【培优A卷】第一部分 单选题(50题)1、下列关于安全生产许可证的说法中正确的是（ ）。A. 装饰装修公司不需要取得安全生产许可证B. 施工单位的架子工应当持证上岗C. 建筑施工企业，其生产管理人员必须经有关部门考核合格方可任职D. 参加建设工程一切险是申请安全生产许可证的条件之一【答案】： B 2、根据建设工程质量管理条例，建设单位最迟应当在（ ）之前办理工程质量监督手续。A. 竣工验收B. 签订施工合同C. 进场开工D. 领取施工许可证【答案】： D 3、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。（2013）A.用人单位未按照劳
2、动合同的约定提供劳动包含或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益【答案】： B 4、下列关于建设工程返修的表述，错误的是( )。A.返修是施工单位的法定义务B.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位无返修义务C.返修费用应由责任方负责D.返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工验收不合格的建设工程两种情形【答案】： B 5、（2019年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是（）A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准B.用人单位不得强迫或者
3、变相强迫劳动者加班C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止【答案】： B 6、根据建设工程质量管理条例的规定，下列行为中不属于违法分包的是（ ）。A.承包单位将其承包的工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包B.总承包单位将建设工程主体结构中的混凝土浇筑任务分包给某公司C.分包单位将部分工程分包给某公司D.分包商不具备相应资质条件而以他人名义承接分包工程【答案】： A 7、某工程项目建设单位为早日投入使用，采用部分伪造证明文件办理工程竣工验收备案，后被备案机关发现，则备案机关可对其处( )罚款。A
4、.10 万元以上30 万元以下B.15 万元以上30 万元以下C.20 万元以上40 万元以下D.20 万元以上50 万元以下【答案】： D 8、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】： D 9、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是（）。（2014）A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁D.双方因履行合同发生纠纷
5、向北京仲裁委员会申请仲裁【答案】： D 10、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（）。A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建筑材料设备的采购不得委托代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】： D 11、下列属于可撤销合同的是（ ）。A.因重大误解订立的合同B.以合法形式掩盖非法目的的合同C.恶意串通，损害他人利益的合同D.无权代理签订的合同【答案】： A 12、建设单位应当在工程竣工验收合格后的（）内到县级以上建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.15天B.30天C.45天D.60天【答案】： A 13、债权债务的概括转移的关键是()。A.转让人
6、与承受人达成合同转让协议B.原合同必须有效C.原合同为双务合同D.符合法定的程序【答案】： A 14、关于施工许可制度的说法中，正确的是（）。A.中止施工满1年经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证 B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的，施工许可证自行废止 C.因故中止施工，恢复施工后1个月内应向发证机关报告 D.批准开工报告的工程因故中止施工的，应当重新办理批准手续【答案】： A 15、下列关于担保的说法,正确的是()。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用民法典【答案】： B 16、关于仲裁和解的说法，正确的是（）。A.
7、当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】： D 17、关于一级建造师执业范围的说法，正确的是（）。A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以变更注册至另一企业 C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目
8、负责人 D.工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件【答案】： C 18、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本养老保险费，该费用是按照企业（）的一定比例缴纳。A.营业额B.利润C.管理费D.职工工资总额【答案】： D 19、在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所产生费用由（）承担。A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.建设主管部门【答案】： A 20、张某委托李某出售本地一处房屋，以下不构成 双方委托代理关系终止情形的是（ ）。A. 张某死亡B. 房屋已出售完成C
9、. 张某后悔不想出售D. 李某病重辞去委托【答案】： A 21、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是( )。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10 日C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳【答案】： C 22、下列关于地役权的表述中，正确的是()。A.地役权可以单独转让B.地役权自合同签订时设立C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】： C 23、根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（ ）。A.法律B.行政法
10、规C.地方性法规D.部门规章【答案】： D 24、关于推荐性标准，下列说法正确的是（ ）。A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行【答案】： A 25、某大型工程基坑支护施工前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。正确的是（ ）。A. 施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底B. 方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底C. 负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底D. 交底记录无需专职安全员签字【答案】： B 26、下列标准属于强制性国家标准的有（ ）A.
11、工程建设通用的信息技术标准B.工程建设通用的环境保护标准C.工程建设重要的行业专用的试验标准D.工程建设通用的试验标准【答案】： B 27、依法进行招标的项目，施工合同的履行、变更、转让，应当依法进行。下列说法正确的是（ ）。A. 经双方协商一致，可以对中标施工合同的主要条款进行实质性变更B. 施工合同履行中，经建设单位同意施工单位可以将施工合同转让给另一施工单位C. 施工合同履行中，建设单位名称变更或法定代表人变更，应当办理合同变更手续D. 施工合同履行中，建设单位拖欠工程款，施工单位有权将工程款债权转让【答案】： D 28、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（）。2018真题
12、A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】： D 29、关于一级建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请【答案】： D 30、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A. 16B. 14C. 20D. 18【答案】： A 31、关于评标规则的说法
13、,正确的是（）。2017A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布 B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的，评标委员会应当否决其投标 C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布 D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序【答案】： B 32、根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除了交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起( )日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。（2013）A.15B.20C.30D.40【答案】： C 33、按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，在合同履行过程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（ ）予以答复，否则视为同意延期。A.
14、 7日内B. 2天内C. 72小时内D. 48小时内【答案】： D 34、关于办理施工许可证违法行为法律责任的说法，正确的是（）。A.对于未规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令改正，对于不符合开工条件的，责令停止施工，并对建设单位和施工单位分别处以罚款 B.对于未取得施工许可证擅自施工的，由发证机关责令停止施工，并对建设单位和施工单位共同处以工程价款5%的罚款 C.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关注销施工许可证，责令停止施工，并由发证机关对责任单位处以罚款 D.对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的，由原发证机关收回施工许可证，责令整改，并对责
15、任单位处以罚款【答案】： A 35、建设工程质量保修书的提交时间是（）。A.自提交工程竣工验收报告之日起15日内 B.工程竣工验收合格之日 C.自工程竣工验收合格之日起15日内 D.提交工程竣工验收报告时【答案】： D 36、招标投标法规定的招标方式是（ ）。A. 公开招标.邀请招标和议标B. 公开招标和议标C. 邀请招标和议标D. 公开招标和邀请招标【答案】： D 37、许某与某建筑施工企业签订了为期1年的劳动合同，根据劳动合同法的规定，该劳动合同中约定的试用期最长为()个月。A.1B.2C.3D.6【答案】： B 38、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具
16、损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是 （ ）。A. 工期不予顺延B. 建筑物受损由施工企业承担C. 施工机具损毁由施工企业自行承担D. 施工人员受伤由建设单位承担【答案】： C 39、某建设单位于2015 年2 月15 日申请领取了某建设项目的施工许可证，但因项目拆迁受阻，2016 年2 月22 日才决定开工，则建设单位应当( )。A.工向发证机关报告后即可开B.向发证机关再次申请施工许可证延期C.向发证机关重新申请领取施工许可证D.报发证机关重新核验施工许可证【答案】： C 40、根据生产安全事故报告和调查处理条例的规定，事故调查组的职责不包括()。A.提交事故调
17、查报告B.总结事故教训，提出防范和整改措施C.对事故的责任者作出处罚D.查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失【答案】： C 41、某工程项目建设过程中,发包人与机械厂签订了加工非标准的大型管道叉管的合同,并提供了制作叉管的钢板。根据民法典,该合同属于()合同。A.施工承包B.承揽C.信托D.委托【答案】： B 42、损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由()责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。A.省级人民政府建设行政主管部门B.省级人民政府城乡规划主管部门C.城市、县人民政府建设行政主管部门D.城市、县人民政府城乡规划主管部门【答案】： D 43、按照建筑业企业资
18、质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（ ）。A.降低资质等级B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.处以相应罚款【答案】： D 44、根据安全生产法规定,二级总承包资质施工企业( )。A. 应当建立应急救援组织B. 可不建立应急救援组织，但应指定专职应急救援人员C. 可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员D. 可不建立应急救援组织，但应当配备必要的应急救援器材【答案】： A 45、某工程投标出现下列情形，评标委员会应当否决的投标是（）。A.甲公司的报价超过标底的上浮范围B.
19、乙公司的报价超过标底下浮范围C.丙公司的报价高于招标文件设定的最低投标限价D.丁公司的报价低于工程成本【答案】： D 46、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。（2016）A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10曰C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳【答案】： C 47、下列施工作业人员的做法中，()属于正当行使紧急避险权。A.甲凭经验判断脚手架可能不稳而应急撤离了现场B.乙发现基坑四周地表出现大量裂纹并有土石有滑落，在加快作业后撤离了现场C.丙发现危险后先采取了应急措施
20、，无效后撤离了现场D.丁发现施工现场存在极大安全隐患而拒绝进入岗位作业【答案】： C 48、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是()。A.甲有任意解除合同权B.乙应与丙协商后方可变更运输C.乙有任意变更运输权D.乙应支付丙由于变更增加的运费【答案】： B 49、下列选项中属于建设单位安全责任的是（ ）。A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议B.编制安全技术措施、专项施工方案C.进行安全施工技术交底D.不得提出违法要求和随意压缩工期【答案
21、】： D 50、根据建设工程安全生产管理条例，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由（）制定并公布。( 2015真题 )A.国务院建设行政主管部门 B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门 C.省级以上人民政府建设行政主管部门 D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、根据民事诉讼法规定，下列关于法院管辖的表述，正确的有（ ）。 A.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上法院辖区的，原告可向任何一个被告的住所地人民法院起诉 B.合同对履行地点没有约定，争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地 C.民事
22、案件的管辖，包括级别管辖、地域管辖、移送管辖、指定管辖和仲裁管辖 D.因房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷及建设工程施工合同纠纷由不动产所在地人民法院管辖 E.法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出【答案】： AD 2、下列属于行政法规文件的是()。A.招标投标法实施条例B.建设工程质量管理条例C.市政公用设施防灾管理规定D.建筑法E.建设工程安全生产管理条例【答案】： AB 3、下列权利中属于物权中用益物权的是（ ）。A. 村民李某的宅基地使用权B. 公民张某商品房的建设用地使用权C. 质押权人对质押物的使用权D. 村民房某对荒山的承包经营权E. 施工方由于建设需要，
23、需经过乙厂的道路运送建筑材料。甲与乙签订合同约定，甲利用乙单位的道路运送建筑材料并向乙支付一定费用【答案】： ABD 4、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期确定的说法，正确的有（ ）。A.建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人已经提交工验报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之
24、日为竣工日期【答案】： BC 5、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。2017A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制【答案】： BCD 6、根据劳动法的规定，下列属于用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人后，可以解除劳动合同的情形有（ ）。A.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的B.在试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的D.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使
25、原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的【答案】： AC 7、根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。（2014）A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间【答案】： ACD 8、因下列纠纷提起的诉讼中,适用专属管辖的有()。A.预制构配件运输纠纷B.技术许可纠纷C.不动产纠纷D.港口作业纠纷E.继承遗产纠纷【答案】： CD 9、（2019年真题）某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于该仓储中心义务的说法，正确的有()。A.仓储中心应
26、当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证B.仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业C.仓储中心应当根据施工企业的要求，同意其定期检查建筑材料的保管情况D.仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担E.仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的处置，但应当及时通知施工企业【答案】： BCD 10、下列财产中，哪些可以设定抵押（ ）。A.建设用地使用权B.所有权不明的财产C.生产设备、原材料、成品、半成品D.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权E.公立学校的教育设施【答案】： ACD 11、下
27、列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是（）。2014A.认为行政机关侵犯其财产权的 B.对拘役不服的 C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的 D.行政机关工作人员对奖惩决定不服的 E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的【答案】： AC 12、行政强制措施包括（ ）。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.扣押财物D.冻结存款、汇款E.拍卖财产【答案】： ABCD 13、当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（ ）完成主要工作。A.设备 B.技术 C.材料 D.资金 E.劳力【答案】： AB 14、根据建设工程安全生产管理条例，关于项目专职安全生
28、产管理人员责任的说法，正确的是（）。A.负责施工现场安全生产日常检?查并做好检查记录B.对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改C.对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况E.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，当场予以纠正或做出处理决定【答案】： ABC 15、根据绿色施工导则,关于非传统水源利用的说法,正确的有（ ）。A.优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养扩B.处于基坑降水阶段的工地,优先采用雨水作为泥凝上挖排月水和养护用水C.喷洒路面、绿化浇灌用水,优先采用市政自来水D.现场机具、设备用水优先采用非传统水源,尽量不
29、使用市政自来水E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%【答案】： AD 16、在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是（ ）。A.混凝土连续浇筑B.特殊需要必须连续作业C.自来水管道爆裂抢修 D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工E.路面塌陷抢修【答案】： C 17、下列关于开标程序的说法中，正确的有( )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.投标人少于5个的，不得开标C.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标D.开标时招标人可以有选择地宣读投标文件E.投标人对开标有异议的，应当在开标现场
30、提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录【答案】： AC 18、当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为 （）。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力【答案】： AD 19、根据民法典，撤回要约的通知应当（）。A.在要约到达受要约人之后到达受要约人 B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人 C.在受要约人发出承诺同时到达受要约人 D.在要约到达受要约人之前到达受要约人 E.与要约同时到达受要约人【答案】： D 20、下列个人所得中，属于个人所得税的
31、征税范围的有（ ）。A.保险赔款B.国家发行的金融债券利息C.利息、股息、红利所得D.偶然所得E.福利费【答案】： CD 21、根据行政强制法的规定，行政法规可以设定的行政强制措施包括（ ）。A.代履行B.冻结存款汇款C.扣押财物D.查封场所、设施E.限制公民人身自由【答案】： CD 22、根据我国民法典的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解 除劳动合同的有（ ）。A.发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B.由于报价失误,施工单位在订立合同后表示无力履行C.建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保 D.施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E.施工单位未经
32、建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【答案】： ABD 23、（2019年真题）下列事项中可以设定行政许可的有()A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的C.市场竞争机制能够有效调节的D.行业组织，能够自律管理的E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】： AB 24、施工现场大气污染的防治中，可有效防尘降尘措施的有()。A.分段作业B.洒水抑尘C.覆盖D.择时施工E.进行绿化【答案】： ABCD 25、关于买卖合同的说法，正确的有（）。（2016）A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有B.试用期间届满，试用买卖的买受人
33、对是否购买标的物未做表示的，视为购买C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间【答案】： AB 26、对按规定需验收的危险性较大的分部分项工程,施工单位、监理单位应当组织有关人员验收。验收合格的,经()签字后,方可进入下一道工序A.建设单位项目负责人B.施工单位负责人C.施工单位项目技术负责人D.总监理工程师E.设计单位项目负责人【答案】： CD 27、关于债权相对性的说法，正确的有（）。A.债权客体的相对性 B.债权期限的相对性 C.
34、债权主体的相对性 D.债权内容的相对性 E.债权责任的相对性【答案】： CD 28、下列法律责任中，属于行政处罚的有()。A.限制人身自由B.罚金C.责令停业执业D.记过E.暂扣许可证【答案】： C 29、在评标委员会和评标方法暂行规定中，对评标委员会组成的要求包括（ ）。A. 评标委员会由5人以上的单数组成B. 评标委员会的成员必须是既懂经济又懂法律的专家C. 评标委员会的专家与所有投标人均没有利害关系D. 评标专家在相关领域工作满8年且具有高级职称或者同等专业水平E. 评标委员会的成员能够认真、公正、廉洁地履行职责【答案】： ACD 30、下列车船中,属于免征车船税范围的有（ ）A.悬挂应
35、急救援专用号牌的国家综合性消防教援专用船舶B.渣土运输车辆C.警用车船D.排气量为2000毫升以下的乘用车E.政府机关所有的乘用车【答案】： AC 31、关于建设工程见证取样和送检的说法，正确的是（ ）。A.试样的真实性只能由取样人员负责B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可E.利害关系人对检测结果有争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案【答案】： B 32、关于税的说法，正确的有（ ）。A.增值税纳税人销售交通运输
36、、邮政、基础电信，税率为13%B.增值税纳税人销售建筑，转让土地使用权，税率为9%C.车辆购置税实行一次性征收，税率为5%D.个人所得税专项附加扣除包括住房贷款利息、继续教育等6项内容E.境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零【答案】： BD 33、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工许可证继续有
37、效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 34、（2020年真题）刑罚中附加刑的种类有（）。A.罚款B.管制C.拘役D.剥夺政治权利E.没收财产【答案】： D 35、根据建设工程质量管理条例的规定，以下关于保修范围及其在正常使用条件下各自对应的最低保修期限的表述，正确的是()。A.屋面防水工程最低保修期限为5年B.供热与供冷系统最低保修期限为3个采暖期、供冷期C.房间和外墙面的防渗漏工程最低保修期限为4年D.给水排水管道、设备安装和装修工程最低保修期限为2年E.房屋建筑的地基基础工程最低
38、保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限【答案】： AD 36、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（ ）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议C.申请人申请行政复议不可以口头申请D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 37、关于可用于质押与抵押的说法，正确的有（ ）。A.权利与不动产都可以用于质押B.动产与不动产都可以用于抵押C.动产抵押以登记为生效
39、条件D.不动产质押以登记为生效条件E.不动产抵押以登记为生效条件【答案】： B 38、关于土地权属的说法，正确的有（）（2016）A.城市郊区的土地归国家所有B.自留地归集体所有C.城市市区土地归国家所有D.农村土地均归集体所有E.宅基地归农民个人所有【答案】： BC 39、专项应急预案的内容应当包括（ ）等内容。A.应急指挥机构与职责B.处置程序和措施C.应急工作职责D.应急预案体系E.事故风险描述【答案】： AB 40、根据拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法，下列情形中，人力资源社会保障行政部门按照管辖权限应当将用人单位列入拖欠工资“黑名单”的有（ ）。A. 克扣、无故拖欠农民工工资报酬
40、，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的B. 分包企业农民工工资没有委托总承包企业直接代发的C. 因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的D. 将劳务转包给不具备用工主体资格的组织和个人的E. 没有在工程项目所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】： AC 41、关于所有权,下列说法正确的是()A.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权B.占有权只能由物的所有权人享有C.收益因为使用而产生,因此要享有收益权必须享有使用权D.处分权是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心E.使用权是所有人所享有的一项独立权能【答案】： AD 42、生产经营单位的主
41、要负责人未履行规定的生产管理职责，导致发生生产事故的，生产监督管理部门下列处罚正确的有（ ）。A.发生一般事故的，处上一年年收入20%的罚款B.发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款C.发生重大事故的，处当年年收入60%的罚款D.发生特别重大事故的，处上一年年收入80%的罚款E.发生特别重大事故的，处当年年收入80%的罚款【答案】： BD 43、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的有( )。（2012）A.全国重点文物保护单位周围的建设控制地带的划定，应报国务院批准B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施C.不得破坏文物保护单位的历史风貌D.进行爆破作业，需经国务院文物行政
42、部门批准E.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】： AD 44、下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。( 2015真题 )A.承包人明确表示不履行合同主要义务的 B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的 C.承包人在合同约定的期限内没有完工的 D.承包人将承包的建设工程非法转包的 E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】： ABD 45、根据全国建筑市场各主体不良行为记录认定标准，属于工程质量不良行为的有（ ）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程B.将承揽的工程转包或违法分包C.施工前未对有关安全施工的技术要求做出详细说明的D.未按照节能设计进行施工E.未履行保修义务或