《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及答案（各地真题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库内部题库及答案（各地真题）.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库内部题库及答案（各地真题）第一部分 单选题(50题)1、下列证据中,属于民事证据中书证的是（）A.法律条文B.法院的司法解释C.施工合同复印件D.建筑施工规范【答案】： C 2、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（ ）。A. 主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任B. 由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任C. 施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款D. 超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】： A 3
2、、下列不属于承租人的主要义务的是()。A.支付租金B.恰当使用租赁物C.妥善保管租赁物D.保证无第三人对租赁物主张权利【答案】： D 4、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定权限。则买卖合同（ ）。A. 有效B. 无效C. 可撤销D. 效力待定【答案】： A 5、关于行政诉讼主要特征的表述中，不正确的是()。A.行政诉讼的被告与原告是恒定的B.行政诉讼的原告与被告可以互易诉讼身份C.行政诉讼为公民、法人或其他组织提供法律救济的同时，具有监督行政机关依法行政的功
3、能D.行政诉讼是法院解决行政机关实施具体行政行为时与公民、法人或其他组织发生的争议【答案】： B 6、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（）。A.主要负责人，部门负责人和项目负责人 B.主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员 C.部门负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员 D.主要负责人，项目负责人和从业人员【答案】： B 7、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为( )。A.提交验收报告之日B.建设工程完工之日C.占有建设工程之日D.竣工验收合格之日【答案】： C 8、根
4、据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。（2016）A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】： B 9、关于人身保险合同的表述中，错误的是（ ）。A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不
5、可以用诉讼方式要求投保人支付【答案】： C 10、下列情形中，产生合同之债的是（）。A.施工企业与监理单位恶意串通造成建设单位损失 B.建设单位与施工企业签订施工承包协议书 C.施工现场的砖块坠落砸伤现场外的行人 D.施工企业将本应当汇给甲的设备租赁款汇给了乙【答案】： B 11、商事仲裁具有许多特点，其中最突出的是()。A.专业性B.自愿性C.独立性D.灵活性【答案】： B 12、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以（ ）行政处罚。A. 吊销资质证书B. 罚款C. 停业整顿D. 降低资质等级【答案】： B 13、甲乙双方的施工合同
6、约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算（ ）天的拖期违约损失。A. 15B. 16C. 17D. 21【答案】： D 14、下列法律文书中不具有强制执行效力的是（）。2018真题A.由仲裁机构作出的仲裁调解书B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C.由国家行政机关作出的调解书D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】： C 15、2019 年2 月，下列人员向所在单位提
7、出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（ ）。A.赵先生2010 年1 月入职丁企业后，该企业在2010 年11 月才与之签订书面劳动合同B.张女士于2010 年1 月份从甲企业辞职后，又于2012 年1 月回到甲企业一直工作到现在C.王先生于2007 年18 岁时进入乙国有企业工作，2018 年3 月，该企业改制D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长【答案】： D 16、由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。A. 由建设单位做好现场维护，所需费用
8、由建设单位承担B. 由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担C. 由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担D. 由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担【答案】： D 17、（2020年真题）根据住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补充通知，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定为“挂证的是（）。A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工B.在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员C.某城建大学所属设计院聘用的
9、该校在职教师D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】： C 18、某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为( )A.2005年10月10日B.2005年10月20日C.2005年12月1日D.2006年5月1日【答案】： B 19、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订
10、立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。A.有效B.无效C.可撤销D.效力待定【答案】： A 20、张经理打算在M市为公司购置一块建设用地，便委托当地老同学李某代办此事，双方从未谈及劳务报酬。李某经多方调查、咨询，挑选出一块令张经理满意的地皮，并做好了办理相关手续前的各种准备工作，但最终由于M市建设规划发生变化而未能实现。李某为此垫付了不少费用。对此，下列表述中除()以外都是合理合法的。A.张经理应提供委托事务的必要费用B.张经理可以不向李某支付报酬C.张经理可以向李某支付相应的报酬D.委托合同必须是有偿
11、的【答案】： D 21、投标有效期应从( )之日起计算。（2012）A.招标文件规定的提交投标文件截止B.提交投标文件C.提交投标保证金D.确定中标结果【答案】： A 22、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是（）。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业 B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准 C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准 D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准【答案】： C 2
12、3、根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见,针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,建立()制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】： B 24、根据住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知,超过一定规模的危险性较大工程施工,施工企业负责人应当()。A.组织单位验收B.带班检查C.委派人员监督D.制定安仝施工措施【答案】： B 25、根据行政强制法,法律没有规定行政机关强制执行的,作出行政决定的行政机关应当申请强制执行的机关是（ ）A.人民法院B.人民政府C.公安机关D.监察机关【答案】： A 26、某高层住宅工程结构设计合理使
13、用年限为50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有（ ）。A. 基础工程的保修期限为50年B. 房屋防水工程的保修期限为5年C. 供热系统的保修期限为自2012年采暖期起，到2013年采暖期结束日止D. 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年【答案】： D 27、建筑施工企业的特种作业人员不包括（ ）。A. 架子工B. 钢筋工C. 起重信号工D. 起重机械司机【答案】： B 28、工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般()复审一次。A.2年
14、B.3年C.4年D.5年【答案】： D 29、建筑市场诚信行为信息中的（）是指企业因严格遵守建设法规，行为规范，诚信经营而受到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励、表彰所形成的记录。A.不良行为记录B.良好行为记录C.优良行为记录D.优秀行为记录【答案】： B 30、关于建设工程分包的说法，正确的是 ( )。A. 劳务作业的分包可以不经建设单位认可B. 承包单位可将其承包的全部工程进行分包C. 建设工程主体结构的施工可以分包D. 建设单位有权直接指定分包工程的承包人【答案】： A 31、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。（2013）A.安
15、全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位【答案】： D 32、下列不属于委托代理关系终止原因的是（ ）。A. 代理期限届满或代理事务完成B. 被代理人取消委托或代理人辞去委托C. 代理人丧失民事行为能力或代理人死亡D. 被代理人取得或恢复民事行为能力【答案】： D 33、任何一方都不得将自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同，体现出合同法的（ ）。A.平等原则B.诚实信用原则C.自愿原则D.公平原则【答案】： A 34、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（）。A.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出B.招
16、标人应当自收到评标报告之日起 5 日内公示中标候选人C.公示期不得少于 5 日D.招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行【答案】： A 35、（2019年真题）关于不动产物权的说法，正确的是（）。A.依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记B.不动产物权的转让未经登记不得对抗善意第三人C.不动产物权的转让在合同成立时发生效力D.未办理物权登记的，不动产物权转让合同无效【答案】： A 36、建设工程合同纠纷的管辖法院是（ ）。A.被告所在地B.原告所在地C.合同签订地D.合同履行地【答案】： D 37、甲建设单位与乙施工单位签订了施工合同，由丙公司为甲
17、出具工程款的支付担保，担保方式为一般保证。甲到期未能支付工程款，乙应当要求（）。2017A.丙先行代为清偿 B.甲和丙按比例支付 C.甲先行支付 D.甲和丙协商支付【答案】： C 38、在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知()。A.保险人B.保险经纪人C.受益人D.投保人【答案】： A 39、新建施工企业向建设行政主管部门申请资质时，不属于必备条件的是()。A.有符合规定的注册资本B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系D.有符合规定的技术装备【答案】： C 40、关于投标保证金的说法，正确的是（）。 2016A.投标保证
18、金有效期应当与投标有效期一致 B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金 D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出【答案】： A 41、根据招标投标法的规定，评标委员会成员人数应为（ ）人以上的单数。A. 3B. 5C. 7D. 9【答案】： B 42、关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（ ）。A.建筑业企业增项申请资质，应当按最低等级资质提出申请B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗
19、失声明D.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质【答案】： A 43、根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，允许建设的工程是（ ）。A.新建住宅B.新建厂房C.扩建必要公共服务设施D.扩建办公楼【答案】： C 44、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（ ）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】： A 45、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质
20、量要求的，应当（ ）。A.要求施工单位改正B.要求设计单位改正C.报告建设单位要求设计单位改正D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正【答案】： C 46、根据建设工程质量管理条例，下列分包情形中，不属于违法分包的是（ ）。A. 施工总承包合同中有约定，承包单位又未经建设单位认可，就将其全部劳务作业交由劳务单位完成。B. 总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位C. 施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D. 分包单位将其承包的专业工程进行专业分包【答案】： A 47、建筑市场不良行为信息公布期限一般上()。（2013）A.1个月至2年B.2个月至1年C.3个月至2年D.6
21、个月至3年【答案】： D 48、投保人保险的目的必须通过( )来实现。A.保险合同B.索赔C.保险单D.保险凭证【答案】： B 49、建筑法规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（ ）向批准机关报告情况。A.中止施工起1 个月内B.15 日内C.6 个月内D.及时【答案】： D 50、根据建筑工程五方责任主体项日负责人质量终身责任追究暂行办法,勘察、设计单位项目负责人应对因勘察、设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任,应当保证勘察设计文件符合法律法规和工程建设的()。A.推荐性标准B.强制性标准C.地方性标准D.全国性标准【答案】： B 第二部分
22、多选题(50题)1、关于地役权,下列表述正确的是（?）。2017真题A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同B.地役权合同应包括解决争议的方法C.地役权自地役权合同签订时设立D.地役权自地役权合同生效时设立E.未经登记,不得对抗善意第三人【答案】： ABD 2、当分包工程发生质量问题时,建设单位或其他受害人( )。A.可以向分包单位请求赔偿B.可以向总承包单位请求赔偿C.只能以总承包单位为被告起诉D.可以总承包单位和分包单位为被告起诉E.可以向分包单位请求赔偿,要求总承包单位承担连带责任【答案】： ABD 3、关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。A.仲裁协议是书面协议B.仲裁协议可以是口头订立
23、，但需双方认可C.仲裁协议必须在纠纷发生之前达成D.没有仲裁协议，也就无法进行仲裁E.有效的仲裁协议排除了人民法院对合同争议解决的管辖权【答案】： AD 4、工程质量监督机构对竣工验收程序实施的监督包括（ ）。A. 验收程序是否合法B. 施工单位质量行为是否合法C. 竣工验收资料是否齐全D. 实体质量是否存有严重缺陷E. 竣工结算是否完成【答案】： ACD 5、安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有（）。A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的 B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的 C.超越法定职权颁
24、发安全生产许可证颁发的 D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的 E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的【答案】： BCD 6、关于建设工程返修的说法，正确的有（ ）。A.返修指施工单位对质量不符合约定的建设工程在合理期限内进行修理或者返工、改建B.竣工验收不合格的建设工程，施工单位应当负责返修C.施工过程中出现质量缺陷的建设工程，施工单位应当负责返修D.对于非施工单位原因造成的质量缺陷，施工单位应当负责返修E.建设工程质量缺陷发生的返修费用均由施工单位负责【答案】： ABCD 7、下列情形导致要约失效的有（ ）。A. 拒绝要约的通知到达要约人B. 要约人依法撤销要约C.
25、要约人依法撤回要约D. 承诺期届满，受要约人未作出承诺E. 受要约人对要约的内容作出实质性变更【答案】： ABD 8、下列属于工程资质不良的是（ ）。A.未取得资质证书承揽工程的B.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的C.未在规定期限内办理资质变更手续的D.超越本单位资质等级承揽工程的E.以他人名义投标【答案】： ABCD 9、根据民法典规定，建设工程合同可分为（ ）。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计合同C.建设工程施工合同D.建设工程采购合同E.建设工程监理合同【答案】： ABC 10、建设工程施工合同无效,将会产生的法律后果（?）。2017A.折价补偿B.赔偿损失C.合同解除D.继
26、续履行E.支付违约金【答案】： AB 11、关于行政纠纷的说法，正确的有（）。A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷 B.只要发生行政纠纷，当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼 C.行政诉讼的被告只能是行政机关 D.只要当事人对行政复议决定不服，就可以向人民法院提起行政诉讼 E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼【答案】： C 12、关于电子招标投标的说法，正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件 B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收 D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招
27、标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布 E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件【答案】： ABD 13、符合民事诉讼法关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有( )。A.合同签订地人民法院 B.被告住所地人民法院C.合同履行地人民法院 D.合同纠纷发生地人民法院E.标的物所在地人民法【答案】： ABC 14、关于质权的说法,正确的有（ ）A.质权包括动产质权和权利质权B.动产质权自出质人交付质权财产时设立C.权利质权自权利凭证交付质权人时设立D.质权人无权收取质押财产的草息E.质权人负有妥善保管质邦财产的义务【答
28、案】： AB 15、施工单位应当对（ ）进行安全生产教育培训。A. 现场的作业人员B. 新录用的作业人员C. 使用新设备时的作业人员D. 使用新材料时的作业人员E. 重要岗位的作业人员【答案】： ABCD 16、下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是（）。A.诉讼 B.法院调解 C.和解 D.行政调解 E.仲裁【答案】： AB 17、关于公开招标，下列说法正确的有（ ）。A.需要采用不可替代的专利或者专有技术的项目，一律不得公开招标B.与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须公开招标C.公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标D.国有资金占控股或
29、者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标E.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以公开招标【答案】： CD 18、根据建筑施工企业安全生产管理机构设罝及专职安全生产管理人员配备办法，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有（）。A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备与企业经营规模和生产需要有关，与企业设备管理无关C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生
30、产管理人员E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人【答案】： AC 19、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。2017真题A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府【答案】： A 20、因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物、悬挂物发生倒塌、脱落、坠落造成他人损害的，其赔偿责任主体是()。A.所有人B.管理人C.监理人D.使用人E.政府【答案】： ABD 21、 根据建设工程质量管理条例,施工单位必须对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字
31、;未经检验或者检验不合格的,不得使用。其检验的依据有()。A.地方技术标准B.工程设计要求C.施技术标准D.团体技术标准E.合同约定【答案】： BC 22、人民法院可以采取的执行措施有（）。A.向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位，查询被执行人的存款情况，冻结、划拨被执行人应当履行义务部分的收入B.查封、扣押、冻结并依照规定拍卖变卖被执行人应当履行义务部分的财产C.被执行人等额支付迟延还债期间的债务利息D.强制迁出房屋或退出土地E.划拨或转交企业、事业单位、机关、团体的债权、债务等【答案】： ABD 23、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。2014A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉 B
32、.仲裁调解必须在裁决作出前进行 C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的 D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力 E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点【答案】： BC 24、根据工程建设项目施工招标投标办法，下列情形应按废标处理的有（）（2013）A.投标人未按照招标文件要求提交投标保证金B.投标文件逾期送达或者为送达指定地点C.投标文件未按招标文件要求密封D.投标文件无单位盖章并无单位负责人签字E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议【答案】： AD 25、根据民法典的有关规定，债的发生根据主要包括（ ）。A. 法定责任B. 合同C. 不当得利D. 无因管理E. 侵权行为【答案】： BCD
33、 26、按照生产安全事故应急预案管理办法的规定，生产经营单位的应急预案分为（ ）。A. 专项应急预案B. 灭火和应急疏散预案C. 综合预案D. 职业病危害事故应急救援措施E. 现场处置方案【答案】： AC 27、关于工程监理职责和权限的说法，正确的有（）。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 B.未经监理工程师签字，施工企业不得进入下一道工序的施工 C.未经专项监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 D.未经总监签字，建设单位不得进行竣工验收 E.未经监理工程师，建筑构配件不得在工程上使用【答案】： ABD 28、关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有（）。A.项目投资中外资
34、少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准，可以有外资建筑企业承包 B.全部由外国投资、外国赠款、外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包 C.由中国投资，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽 D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建设工程主体的施工必须由其自行完成 E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围承包工程【答案】： BD 29、某市的一家建筑工程公司由于业务萎缩而准备大幅裁减员工，那么，依据劳动法的规定，在
35、下列人员中，该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是（ ）。A. 女职工李某，距产假结束还有5天B. 会计刘某，因工负伤，正在住院还未痊愈C. 职工谢某，因失职造成公司损失10多万元，现停职在家D. 材料员吕某，因患职业病丧失劳动能力，一直卧床在家E. 材料员于某，因交通肇事罪被法院判处有期徒刑2年，缓期执行【答案】： ABD 30、关于安全生产许可证管理制度的说法,正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为3年B.未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期E.企业未发生死亡事故的
36、,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期【答案】： ABC 31、下列选项中属于施工单位主要负责人的安全生产方面主要职责的是（ ）。 A. 确保安全生产费用的有效使用B. 及时、如实报告生产安全事故C. 制定安全生产规章制度和操作规程D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入E. 对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录【答案】： CD 32、 根据建设工程质量管理条例,关于建设工程最低保修期限说法,正确的有（）。A.供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期B.有防水要求的卫生间为5年C.房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限D.电气管道为2年E.设备安
37、装和装修工程为3年【答案】： BCD 33、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提岀订购1000吨某型号水泥,并附上主要合同条款,却被告知因原材料价格上涨,原来的价格不再适用,要采用提价后的新价格,则下列说法正确的有()A.水泥厂的价目表属于要约邀请B.甲建筑公司的订购表示属于要约C.水泥厂的价目表属于要约D.水泥厂新报价属于承诺E.水泥厂新报价属于新要约【答案】： AB 34、甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与乙施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（ ）。A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效B.乙施工
38、企业有权自主决定是否行使撤销权C.乙施工企业有权自合同订立之日起1 年内主张撤销该合同D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约束力E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1 年内主张撤销该合同【答案】： BD 35、某施工单位在工程施工中采取的保护措施不当，致使与该工程毗邻的若干民宅开裂和倾斜，且一围墙倒塌，造成部分居民出行不便。对此，受影响的居民可请求()。A.确认物权B.排除妨碍C.恢复原状D.返还原物E.赔偿损失【答案】： BC 36、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释,承包人行使优先受偿权的期限应当自建设工程()起计算。A.合同订立之日B.实际
39、竣工之日C.开工之日D.保修期届满之日E.合同约定竣工之日【答案】： B 37、仲裁协议中必不可少的内容有（ ）。A.仲裁事项 B.仲裁委员会名称 C.服从仲裁的意思表示 D.请求仲裁的意思表示 E.自觉履行仲裁裁决的意思表示【答案】： ABD 38、根据事故的具体情况，事故调查组由（）派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。A.公安机关 B.有关人民政府 C.人民法院 D.安全生产监督管理部门 E.负有安全生产监督管理职责的有关部门【答案】： ABD 39、在下列合同中发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权的是（ ）。A. 租赁合同B. 保管合同C. 运输合同D. 加工承揽合同E.
40、赠予合同【答案】： BCD 40、下列建设工程合同中，属于无效合同的有（ ）。A.施工企业超越资质等级订立的合同B.发包人胁迫施工企业订立的合同C.供应商欺诈施工单位订立的采购合同D.施工企业与发包人订立的重大误解合同【答案】： A 41、下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有（ ）。A.甲某，高等院校副教授 B.乙某，投标人的独立董事C.丙某，,高级会计师，己通过建造师执业资格考试,但尚未注册D.丁某,高级工程师,曾因交通肇事罪受到过刑事处罚 E.戊某，某中介公司高级经济师【答案】： ACD 42、下列关于地役权的说法,正确的有()。A.地役权属于用益物权B.土地
41、上已设立土地承包经营权,土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权C.地役权自地役权合同生效时设立D.地役权未经登记,不能设立生效E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力【答案】： AC 43、关于承诺，下列说法正确的有（ ）。A.承诺应该以通知的方式做出B.承诺也可以通过行为做出C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.受要约人对于要约的内容做出任何变更，都视为新邀约E.合同的成立一般经历要约和承诺两个阶段【答案】： ABC 44、在建设工程领域常见的行政处罚有()。A.降低资质等级B.责令停止施工C.取消投标资格D.记过E.裁决损害赔偿【答案】： ABC 45、注册建造师同时担任两个项目负责人的以下情形中,合法的有()。A.属同一工程相邻分段发包的项目B.同一工程分期施工的C.合同约定的工程已完工 D.两建设单位均认为注册建造师有能力胜任的E.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的【答案】： AB 46、根据行政处罚法，地方性法规可以设定的行政处罚有（ ）。A. 警告B. 没收违法所得C. 责令企业停产停业D. 吊销营业执照E. 行政拘留【答案】： ABC 47、县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行质量监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。A.对不符合质量标准的项目责任人