《一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【名师推荐】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【名师推荐】.docx（43页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师之一建工程法规题库题库大全附答案【名师推荐】第一部分 单选题(50题)1、法的形式的含义不包括()。A.法律规范的效力等级B.法律规范的外部表现形式C.法律规范的时间效力D.法律规范创制机关的性质及级别【答案】： C 2、根据建筑法，建设单位因故不能在施工许可证规定的期限内开工的，应当向发证机关申请延期，申请延期的次数最多为()次。A.1B.2C.3D.4【答案】： B 3、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是( )。（2013）A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实
2、际施工人以发包人为被告主张权利的，则与转包人、违法分包人无关D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】： D 4、文物保护法规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的是（ ）。A. 在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌B. 文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业C. 因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门
3、同意D. 在全国重点文物保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的必须市级以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意【答案】： D 5、关于建设工程监理，下列表述正确的是（ ）。A.监理业务可以由具有相应监理资质的本项目设计单位承担B.工程承包合同不能作为建设工程监理的依据C.在施工质量不合格时，与施工单位承担连带赔偿责任D.监理单位与施工单位有隶属关系的，建设单位可以要求施工单位回避【答案】： A 6、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工
4、程价款优先受偿权，其最迟必须在（）前行使。A.2013年9月1日 B.2015年4月1日 C.2015年4月20日 D.2015年10月20日【答案】： C 7、关于建筑施工企业应急救援说法正确的是（ ）。 A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍 B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员 C.建筑施工单位至少每 1 年组织 1 次事故应急救援预案演练 D.分包单位不需要建立应急组织【答案】： B 8、某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是（）。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企
5、业应当对塔吊做相应改造C.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任D.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司【答案】： C 9、下面关于诉讼代理人的表述中，不正确的是()。A.当事人可以委托12人作为诉讼代理人B.委托他人代为诉讼，必须向法院提交授权委托书C.诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，不需要委托人的特别授权D.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托人的特别授权【答案】： C 10、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是（ ）。A. 甲应支付相应部分报酬B. 甲不得中途要求乙停止制作C. 甲应支
6、付全部约定报酬D. 甲不用赔偿乙的损失【答案】： A 11、担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。A.发包方同意更换项目负责人B.承包方同意更换项目负责人C.发包方与承包方产生了合同纠纷D.因不可抗力暂停施工【答案】： A 12、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，称为( )。A.要式合同 B.实践合C.有偿合同 D.双务合同【答案】： B 13、设备出租单位提供机械设备和施工机具及配件，应当做到“三证齐全”，其中“三证”不包括（ ）。 A. 生产（制造）许可证B. 产品合格证C. 安全生产许
7、可证D. 检测合格证明【答案】： C 14、绿色施工导则规定，施工现场的照明设计应以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.50%B.30%C.20%D.10%【答案】： C 15、某投标文件只有法定代表人的签字，则下列说法中，正确的是（ ）。A. 该投标文件是废标，必须既有法定代表人签字又有法定代表人盖章才是有效标书B. 该投标文件是废标，必须既有单位盖章又有法定代表人签字或者盖章才是有效标书C. 该投标文件不是废标，但前提条件是需要法定代表人的盖章D. 该投标文件不是废标，不再需要任何附加条件【答案】： D 16、乙欠甲50万元长期未还，乙有一套住房价值50万元，突然乙在未清偿
8、债务的情况下将住房以10万元的价格卖给了他人，此时甲如要行使撤销权，应当在()行使。A.从知道或应当知道撤消事由之日起1年内B.从知道或应当知道撤消事由之日起2年内C.从撤消事由发生之日起1年内D.从撤消事由发生之日起2年内【答案】： A 17、建筑业企业资质证书的有效期为（ ）。 A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年【答案】： D 18、行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由（ ）人民法院管辖。A.最先立案的B.共同上一级法院指定的C.被告最先提交书面答辩状的D.最先收取案件受理费的【答案】： A 19、某劳务公司异地承接劳务工程，完工后，木工队长王某没有把公司下发的
9、工资足额发给工人就离去，劳务公司补发工人工资后准备起诉王某，得知王某从原籍出来后已有两年没回去。在以下选项当中，有管辖权的法院是()。A.王某经常居住地基层法院B.王某户籍所在地基层法院C.劳务公司住所地基层人民法院D.劳务公司住所地中级人民法院【答案】： A 20、某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同，合同约定适用我国法律。该套进口设备于2007年11月20日运抵国内某港口，开箱检查时未发现问题。在施工过程中，设备于2007年12月11日出现重大故障，但供应商拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为（）。A.2008年9月1日B.2009年11月20日C.2010年12
10、月11日D.2011年12月11日【答案】： D 21、招标投标法、建筑法规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应当按照资质等级低的单位确定其资质。这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行()的不规范行为。A.肢解发包B.违法分包C.资质挂靠D.串通投标【答案】： C 22、某大型工程基坑支护施工前，施工项目部拟安排专项方案的安全施工技术交底工作。正确的是（ ）。A. 施工单位技术负责人应当向项目经理进行交底B. 方案编制人员应当向现场管理人员进行书面交底C. 负责项目管理的技术人员应当向安全员书面交底D. 交底记录无需专职安全员
11、签字【答案】： B 23、除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可决定。A.10B.20C.30D.45【答案】： B 24、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。A.12 B.36 C.48 D.24【答案】： D 25、甲于2007年3月20日取得一级建造师注册执业证书，甲由于工作单位变动，于2008年6月20日按规定办理了注册变更手续。根据有关规定，甲的注册有效期应当截止到()。A.2010年3月20日B.2011年3月20日C.2011年6月20日D.2012
12、年6月20日【答案】： A 26、起重机械应当报废的标准是()。A.大修后才能达到安全技术标准的B.无安全技术档案的C.无齐全有效的安全保护装置的D.超过制造厂家规定的使用年限的【答案】： D 27、关于竣工结算文件编审的说法，正确的是（ ）A.实行总承包的工程，由具体承包人编制，由发包人直接审查B.政府投资项目，由所在地城乡规划主管部门审查C.建设项目竣工总结算由总承包人编制，发包人需直接审查，不可委托工程造价咨询机构进行审查D.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】： D 28、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在
13、（ ）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A. 1小时内B. 24小时内C. 作业人员救出后1小时内D. 作业人员救出后24小时内【答案】： A 29、根据招标投标法第31条第2款规定，联合体各方的权利和义务分为（ ）两种。A. 上部和下部B. 大部和小部C. 内部和外部D. 以上说法都不正确【答案】： C 30、申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由()审批。A.国家发展和改革委员会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院对外贸易经济行政主管部门D.国务院建设行政主管部门【答案】： C 31、商事仲裁具有许多特点，其中最突出的是()。A.专业性
14、B.自愿性C.独立性D.灵活性【答案】： B 32、根据消防法的规定，对于大型人员密集场所建设工程的消防验收，下列说法正确的是（）。A.建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案B.施工单位在验收后应当报公安机关消防机构备案C.建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收D.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收【答案】： A 33、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。A. 16B. 10C. 12D. 4【答案】： C 34、假冒注册商标罪是指， 未经注册商标所有人许可，
15、（ ）情节严重的行为。A. 在相同的商品上使用与注册商标近似的商标B. 在同类商品上使用与注册商标近似的商标C. 在同类商品上使用与注册商标相同的商标D. 同一种商品上使用与其注册商标相同的商标【答案】： D 35、下列关于担保的说法,正确的是()。A.担保是用益物权的一种B.担保的目的是保障特定债权的实现C.担保合同是主合同D.反担保不适用民法典【答案】： B 36、按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件
16、的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【答案】： D 37、按照建设工程施工合同（示范文本）的规定，在合同履行过程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（ ）予以答复，否则视为同意延期。A. 7日内B. 2天内C. 72小时内D. 48小时内【答案】： D 38、关于劳动纠纷的解决，理解正确的是（）。A.一方当事人在协议约定期限内不履行企业调解协议的，另一方当事人可以申请强制执行B.劳动争议仲裁实行的是约定管辖C.当事人对劳动争议仲裁裁决不服的，可以向法院起诉D.劳动争议仲裁实行一裁终局制度【答案】： C 39、国家标准、行业标准的制订一
17、般分为（）四个程序。2014真题A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、报批【答案】： D 40、劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前()日通知用人单位。A.3B.7C.15D.30【答案】： A 41、关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。（2016）A.安装期保险期限的始终或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但需承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单
18、明细表中列明的试车和考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始【答案】： D 42、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是( )。A.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担B.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担C.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修【答案】： A 43、对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（ ）。A.行政行为超越职权B.行政处罚显失公正C.行政行为违反法定程序D.被告不履行或迟延履行法定职责【答案】：
19、 B 44、关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备，下列说法正确的是（）。A.建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人B.建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于2人。C.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于3人。D.建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于1人。【答案】： A 45、我国民法典规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，从()时起就没有法律效力的合同是无效合同。A.履行B.谈判C.被确认无效D.订立【答案】： D 46、甲乙双
20、方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。A.15B.16C.17D.21【答案】： D 47、动产质押合同出质人和质权人应当以（ ）订立动产质押合同。A. 口头形式B. 书面形式C. 保证形式D. 电话形式【答案】： B 48、下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。A.没有合法授权B.超越代理权C.代理权授权不明确D.代理权终止【答案】： C 4
21、9、法人进行民事活动的物质基础是()。A.依法成立B.有必要的财产或者经费C.有自己的名称D.能够独立承担民事责任【答案】： B 50、甲为某事业单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议。关于该行政复议的说法，正确的有（）。 2016A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.
22、申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请 D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理【答案】： ABD 2、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对()进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A.建筑材料B.周转材料C.建筑构（配）件D.设备E.商品混凝土【答案】： ACD 3、投标人相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重的，可能承担的刑事责任有（）。2017真题A.没收财产 B.拘役 C.有期徒刑 D.罚金 E.管制【答案】： BCD 4、
23、根据建筑施工企业安全生产管理机构设置专职安全生产管理人员配备办法，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员应当履行的职责有（）。A.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况 B.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会 C.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况 D.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定 E.对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定【答案】： ACD 5、下列关于提存的说法中，正确的是（ ）。A.自提存之日起，债务人的债务视为履行完毕B.自债权人领取提存物之日起，提存物所有权转归债权人C.自提存之日起，
24、提存物损毁、灭失的风险转归债权人D.如债权人对债务人负有未到期债务的，在债权人未履行债务或者提供担保之前，提存部门根据债务人的要求应当柜绝其领取提存物E.债权人领取提存物的权利，自提存之日起五年内不行使而消灭【答案】： AC 6、建筑法规定，建筑施工企业必须按照( )，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定【答案】： AC 7、下列施工合同中,属于可撤销合同的有().A.施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B.另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C.承包人对合同的价款有重大误解的D.发包人胁迫承包人签
25、订的E.承包人将部分工程违法分包的【答案】： ACD 8、根据生产安全事故报告和调查处理条例应当补报的情形有（）。A.事故具有连续性 B.行业协会要求补报的 C.事故报告后出现新情况的 D.火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的 E.社会关注度较高【答案】： CD 9、2018年1月15日，某建设单位为其工程领取了施工许可证，因未能按期开工，建设单位于2018年3月10日、5月10日两次向发证机关报告了工程准备的进展情况，直到2018年7月1日开工建设。2018真题关于该工程施工许可证的说法，正确的有（）。2018真题A.该工程施工许可证自行废止B.延期开工未超过6个月，施工
26、许可证继续有效C.应当在2018年4月15日前申请延期D.不能按时开工，应当在1个月内报告E.2018年7月1日开工之前，需要重新申领施工许可证【答案】： AC 10、下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条件的,应当书面通知当事人不予受理,并说明理由B.仲裁委员会受理仲裁申请后,应当在仲裁规则规定的期限内将仲裁申请书副本送达被中请人;申请人或被申请人有需要仲裁规则和仲裁员名册的,自行到仲裁委员会领取C.被申请人收到仲裁中请书副本后,应当在仲裁规则规定的期限内向仲裁委员会提交
27、答辩书D.仲裁委员会收到答辩书后,应当在仲裁规则规定的期限内,将答辩书副本送达申请人E.被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行【答案】： CD 11、根据招标投标法实施条例，有关投标人重大事项报告，说法正确的是（ ）。A.投标人发生合并的，应当及时书面报告招标人 B.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的，应当书面告知招标人 C.投标人在参加联合体后，需要以自己名义另行投标的，应当书面告知招标人 D.投标人分立但资质等级未发生变化的，应该书面告知招标人 E.存在控股、管理关系的两个单位，需要在同一标段投标的，应当报告招标人【答案】： AD 12、关于知识产权法律特征的说法，正确的是（）。
28、2017真题A.具有财产权和人身权双重属性 B.效力不受地域限制 C.仅在法律规定的期限内受到法律保护 D.不存在排他性 E.是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利【答案】： AC 13、根据劳动法规定，符合对未成年人特殊保护规定的有（ ）。A. 不得安排未成年人从事矿山井下作业B. 不得安排未成年人从事低温、冷水作业C. 不得安排未成年人从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动D. 不得安排未成年人延长工作时间和夜班劳动E. 用人单位应当对未成年人定期进行健康检查【答案】： A 14、使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。 2016A.经验达不到安全技术
29、标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的 C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装置【答案】： ABC 15、根据仲裁法，关于仲裁的说法，正确的有（ ）。A.仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权B.劳动争议仲裁不属于仲裁法的调整范围C.当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权D.仲裁不公开进行E.仲裁裁决作出后，当事人不服的可以向人民法院起诉【答案】： BD 16、依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反法律规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，应（ ）。A. 认定招标、投标、
30、中标无效B. 依法重新招标C. 依法重新评标D. 由行政监督部门接管剩余招标投标工作E. 依法禁止就该项目再次招标【答案】： ABC 17、依据劳动合同法，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是（ ）。A.劳务派遣单位应当与劳动者签订劳务派遣协议B.派遣单位负责支付劳动者的工资和社会保险费用C.派遣单位可以向被派遣劳动者收取一定工作介绍费用D.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离E.用工单位可以将被派遣的劳动者再派遣到其他用工单位【答案】： BD 18、根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于由报历史文化名城、名镇、名村条件的有()。（2015）A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留
31、着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政泊、经济、文化、交通中心或者军事要地【答案】： ABD 19、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（ ）。A.向社会公布曝光B.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款C.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2 年D.构成犯罪的，依法追究刑事责任E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册【答案】： ABD 20、下列行政责任的承担方式中，属于行政处分的有（）。2018真题A.警告B.记过C.降级D.撤职E.罚款【答案】
32、： ABCD 21、建设工程安全生产管理条例进一步规定，施工单位应当在（ ）设置明显的安全警示标志。 A.楼梯口 B.配电箱C.塔吊 D.基坑底部 E.施工现场出口处【答案】： ABC 22、我国保险人的主要权利和义务有（ ）。 A. 给付保险金的义务B. 除保险金外应由保险人负担费用C. 保险人的代位求偿权D. 维护保险标的安全义务E. 防止或减少损失责任【答案】： ABC 23、固体废物污染环境防治法规定,在国务院和国务院有关主管部门及省、自治区、直辖市人民政府划定（ )的特别保护的区域内,禁止建设工业固体废物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。A.自然保护区B.风景名胜区C.饮用
33、水水源保护区D.敏感建筑物集中区E.基本农田保护区【答案】： ABC 24、根据建设工程质量管理条例，工程监理单位与被监理工程的( )有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。（2012）A.建筑材料供应商B.勘察设计单位C.施工企业D.建设单位E.设备供应商【答案】： AC 25、根据民法典的规定，代理的种类包括（ ）。A. 委托代理B. 复代理C. 指定代理D. 法定代理E. 特别代理【答案】： AD 26、下列事项中可以设定行政许可的有（）。A.有限自然资源开发利用,需要赋予特定权利的 B.企业或者其他组织的设立,需要确定主体资格的 C.市场竞争机制能够有效调节的 D.行业组
34、织，能够自律管理的 E.行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的【答案】： AB 27、根据2012年8月经修改后颁布的民事诉讼法第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括（）。A.律师B.当事人的近亲属C.有关社会团体被推荐的公民D.邻居E.当事人所在单位【答案】： ABC 28、事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得（ ）。A.早报B.漏报C.谎报D.瞒报E.迟报【答案】： BCD 29、关于工程建设中债的说法，正确的有（ ）。A.监理单位要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债C.劳务人员按照规定维修施工
35、工具构成无因管理之债D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】： D 30、甲建筑公司收到了某水泥厂寄发的价目表但无其他内容。甲按标明价格提出订购1000吨某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨故原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格，则下列说法正确的是（ ）。A. 水泥厂的价目表属于要约邀请B. 甲建筑公司的订购表示属于要约C. 水泥厂的价目表属于要约D. 水泥厂新报价属于承诺E. 水泥厂新报价属于要约【答案】： AB 31、下列情形中，需要承担连带责任的是（ ）。A. 工程监理单位违反强制性规定，将不合格的
36、建筑材料按照合格签字的，此行为造成了损失，则工程监理单位要与施工单位承担连带责任B. 分包单位所承揽的分包工程出现了质量问题，总承包单位要与分包单位承担连带责任C. 投标人与招标人串通，导致了其他投标人有损失，投标人与招标人要承担连带责任D. 委托代理的事项不合法，则被代理人和代理人要承担连带责任E. 施工单位没有实现告知作业人员新岗位存在的安全隐患，最后导致了作业人员受伤，也导致了工程遭到了破坏，则施工单位与作业人员要承担连带责任【答案】： ABCD 32、生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的内容包括( )。A.必要的安全生产知识B.安全生产规章制度C.安全操作规程D.安全管理能力
37、E.安全操作技能【答案】： ABC 33、在下列调解书中，()生效后具有强制执行力。A.行业调解B.司法调解C.行政调解D.经法院确认的人民调解E.经双方当事人签收后仲裁调解书【答案】： BD 34、施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服，可以向下列行政机关提起行政复议的有（）。2017真题A.H市环保局 B.H市人民政府 C.甲县环保局 D.甲县人大常委会 E.甲县人民政府【答案】： A 35、根据建设工程质量管理条例的规定，建设单位在组织建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。A.有施工单位签署的工程保修书B.有完整的技术档案和施工管理资料C.建设单位和施工企业已签署工程结算文件D.
38、完成建设工程设计和合同约定的各项内容E.有勘察、设计、施工单位共同签署的质量合格文件【答案】： ABD 36、建设单位甲与施工单位乙签订一份建设工程施工合同，该施工合同应具有的法律特征有（）A.甲必须具有法人资格 B.乙必须具有法人资格和相应资质C.甲、乙具有连带的权利义务关系 D.合同应当采用书面形式E.合同的签订一定要有第三人担保【答案】： BD 37、根据建筑市场诚信行为信息管理办法，建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。（2015）A.行政处罚决定在被行政复议期间的B.行政处罚决定被依法停止执行的C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的D.行政处罚决定经行政复议被撤销的E.行政处罚决
39、定因行政行政执法监督被变更的【答案】： BCD 38、 下列车船中,免征车船税的有()。A.捕捞、养殖渔船B.军队、武装警察部队专用的车船C.警用车船D.施工企业排气量2.0升的乘用车E.施工企业所有的商用车客车【答案】： ABC 39、根据社会保险法,失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。A.本人已经进行失业登记,并有求职要求的B.非因本人意愿中断就业的C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的D.本人应征服兵役的E.本人已失业,有身份证明的【答案】： ABC 40、下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（）。A.标的物需要运输，当事人对交付地点约定
40、不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后B.施工企业购买一批安全帽，出卖人尚未交付C.标的物已抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物D.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货E.出卖人在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收【答案】： BC 41、施工单位的“安管人员”主要是（ ），须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格，并取得安全生产考核合格证书。A.主要负责人B.项目负责人C.专职安全生产管理人员D.特种作业人员E.施工作业人员【答案】： ABC 42、在合同没有具体约定违约责任的情况下，被违约方可依法要求违约方（ ）。A.继续履行B.采取补救措施C
41、.赔偿损失D.支付违约金E.定金【答案】： ABC 43、依据不同的合同划分标准，建设工程施工合同属于（ ）。A. 要式合同B. 实践合同C. 单务合同D. 有偿合同E. 完成工作成果的合同【答案】： AD 44、关于对注册建造师违法行为查处分工的说法,正确的有()。A.由违法行为发生地建设主管部门或有关部门查处B.注册机关无权对违法行为处理C.违法行为发生地建设主管部门或有关部门享有撤销注册的建议权D.注册机关撤销注册的,应当告知行为发生地建设主管部门或有关部门E.注册建造师异地执业的,由注册所在地建设主管部门作出处理【答案】： ACD 45、关于法律责任的说法，正确的有（）。2017真题A
42、.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果 B.法律责任的认定和追究，只能由司法机关依法定程序进行 C.法律明确规定了法律责任的范围和性质 D.法律责任即承担不利的法律后果 E.法律责任的实现由国家强制力作为保障【答案】： ACD 46、按照合同约定，2015年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2015年7月1日至8月1日之间，当地发生了地震，承包方不能行使请求权。2015年12月3日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2015年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是（ ）。A.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止B.2015年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断